在写作过程中，参考范文可以帮助我们更好地理解题目要求，掌握写作思路。接下来是小编为大家搜集的一些著名范文范本，希望能给大家提供一些写作思路。
最优家庭纠纷起诉书（模板16篇）篇一
原告：_____________，性别：_________，民族：__________，出生日期：____________，身份证号码：__________________，电话：__________________，地址：_____________________。
被告：_____________，性别：_________，民族：__________，出生日期：____________，身份证号码：__________________，电话：__________________，地址：_____________________。
案由：租赁合同纠纷。
诉讼请求：
一、判令被告向原告支付违约金共计______________元;。
二、判令被告赔偿原告装修损失______________元;。
三、判令被告赔偿原告经营损失______________元;。
四、判令被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由：
原告与被告于_______年_______月_______日签订《______________市房屋租赁合同》(以下简称租赁合同)，被告将坐落于____________________________房出租给原告，合同约定房屋租赁期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共计_______个月。租金为每月_______元，支付时间分别为_______年_______月_______日、_______年_______月_______日、_______年_______月_______日;付款方式为“一年一付，付十二押一”。
_______年_______月_______日，原告向被告交付_______年_______月_______日至_______年_______月_______日房屋租金______________元及押金______________元，并开始装修、营业，装修共花费______________元。_______年_______月_______日，在原告忙于其他业务期间，被告擅自解除合同，将房屋租给他人，致使原告原定的业务无法开展。
在此期间原告多次要求被告继续履行租赁合同，但对方拒不继续履行，对原告的要求置之不理。
原告与被告签定的合同事实清晰、有效，被告违约事实清楚。请求法院依法维护原告的合法权益。
此致
_____________________区人民法院。
具状人：_____________。
_______年_______月_______日。
最优家庭纠纷起诉书（模板16篇）篇二
原告：________，性别_____，年龄______，______年___月____日出生，工作单位_________________________，住址：_________________________________。
被告：________，性别_____，年龄______，______年___月____日出生，工作单位_________________________，住址：_________________________________。
诉讼请求：
1、请求判令被告支付拖欠的房屋租金____________元。
2、请求判令解除原被告间的租赁合同。
3、请求返还原告所有的屋内家具一套，价值约_______元。
4、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由：
______年___月____日，原告与被告签订了房屋租赁协议，约定将______________的房屋租赁给被告使用，并约定每月支付租赁费用________元，原告收取押金__________元。
被告于______年___月____日开始向原告付款，但自______年___月____日开始，被告停止支付房屋租金，______年___月____日，原告发现被告还私自将原告租赁房屋内的一套家具搬出。
原告多次请求被告支付房租及返还家具，均遭到被告的拒绝。原告无奈之下，起诉至贵院，望贵院审清事实，判如诉请。
此致
___________人民法院（房屋所在地）。
具状人：___________。
______年___月____日。
附件：
1、被告于原告租赁合同原件一份。
2、房租租给被告时，出租房设备清单及照片。
2、起诉状__份。
最优家庭纠纷起诉书（模板16篇）篇三
原告：______________，男，_____族，19__________年_____月_____日出生，住__________市__________区__________路_____号院_____号楼_____号,身份证号：_____________。电话_____________.
被告：______________，女，_____族，19__________年_____月_____日出生，住__________市__________区__________路_____号院_____号楼_____号。电话：_____________.
诉讼请求。
1、请求法院依法分割原、被告之父_______________死亡后所遗留的遗产(_______________价值_______________元)。
2、本案诉讼费用由_____被告承担。
事实与理由。
……。
原、被告因该__________继承问题发生纠纷，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条规定，特向贵院提起诉讼，请求法院依法公判。
此致
__________市__________区人民法院。
具状人：_________________。
_____年_____月_____日。
最优家庭纠纷起诉书（模板16篇）篇四
原告：__公司，住所地__________，组织机构代码________。法定代表人：联系电话：
被告：__公司，住所地__________，组织机构代码________。法定代表人：联系电话：
诉讼请求风险提示：
诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由风险提示：
诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。________年____月____日，被告将__________工程发包给原告，并与原告签订了《_________合同》，合同约定：施工面积约为_______，总工程价约为______元，按实际施工面积结算工程款。合同对如何支付工程款作了约定：
1、合同签订后，被告向原告支付总款_____作为合同定金;。
2、工程全部完成，经现场验收合格，核对施工数量，被告向原告付清工程款______，余下_____质量保证金，待保修期满________年后，一次性付清。合同中明确约定工程保修期为____年，保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后，被告支付了____万元的定金。________年____月____日，被告验收了该工程，并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为_______，工程总价款为_______元。时至今日，该工程的保修期早已届满，但被告仅支付工程款_____元，余下工程款_____元。原告曾多次催讨该款项，但被告均以各种理由推脱支付剩余款项。综上所述，被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此，为保护原告的合法权益，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定诉至贵院，请依法予以判决。
此致
______人民法院。
具状人：
________年____月____日。
最优家庭纠纷起诉书（模板16篇）篇五
原告：________，性别_____，年龄______，______年___月____日出生，工作单位_________________________，住址：_________________________________。
被告：________，性别_____，年龄______，______年___月____日出生，工作单位_________________________，住址：_________________________________。
诉讼请求：
1、请求判令被告支付拖欠的房屋租金____________元。
2、请求判令解除原被告间的租赁合同。
3、请求返还原告所有的屋内家具一套，价值约_______元。
4、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由：
______年___月____日，原告与被告签订了房屋租赁协议，约定将______________的房屋租赁给被告使用，并约定每月支付租赁费用________元，原告收取押金__________元。
被告于______年___月____日开始向原告付款，但自______年___月____日开始，被告停止支付房屋租金，______年___月____日，原告发现被告还私自将原告租赁房屋内的一套家具搬出。
原告多次请求被告支付房租及返还家具，均遭到被告的拒绝。原告无奈之下，起诉至贵院，望贵院审清事实，判如诉请。
此致
___________人民法院。
具状人：___________。
______年___月____日。
附件：
1、被告于原告租赁合同原件一份。
2、房租租给被告时，出租房设备清单及照片。
2、起诉状__份。
最优家庭纠纷起诉书（模板16篇）篇六
原告：_________________姓名、性别_______、出生____年_____月_____日、民族_______、工作单位_______、职业_______、住址_______、联系方式_______。
被告：_________________姓名、性别_______、出生____年_____月_____日、民族_______、工作单位_______、职业_______、住址_______、联系方式_______。
请求事项：_________________(写明向法院起诉所要达到的目的)。
事实和理由：_________________(写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据，包括证据情况和证人姓名及联系地址)。
此致
_____________人民法院。
原告人：_________________(签名或盖章)。
_____________年_____月_____日。
附：_________________。
1、本诉状副本_____份(按被告人数确定);。
2、证据__________份;。
3、其他材料__________份。
最优家庭纠纷起诉书（模板16篇）篇七
被告:陕西某某房地产开发有限公司。
地址：陕西省**市**区**街号。
负责人：田某董事长 电话180。
案由：
诉讼请求：
一 、判令被告立即为原告办理涉诉房产的房产证;。
二 、判令被告向原告支付逾期办理房产证的违约金20000元;。
三 、判令由被告承担本案的诉讼费用。
事实和理由:。
原告于20__年4月12日与被告签订了《商品房买卖合同书》，向被告购买位于**市都市**小区10号楼1单元层的房屋。原告在支付完所有房款后，于__年__月__日取得正式购房发票。
双方虽然在商品房买卖合同中约定逾期办理房产证的违约金，但原告认为合同约定的违约金过低，应当参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期办理房产证的违约金，并在规定期限内办妥相关房产证。
综上所述：原被告签订《商品房买卖合同书》合法有效，原告按照合同约定支付相关款项，但被告并没有按照约定办理相关房产证，原告与被告就上述房产纠纷事宜商讨未果，现根据《合同法》及相关法律规定，恳请法院查明事实，依法支持原告的起诉请求。
此致
____人民法院。
具状人:__。
__年__月__日。
最优家庭纠纷起诉书（模板16篇）篇八
原告：
地址：
电话：
委托代理人：
被告：
地址：
电话：
法定代表人：
起诉请求：
1、判令被告立即为原告办理涉诉房产的房产证；
2、判令被告向原告支付逾期办理房产证的违约金_______元；
3、判令由被告承担本案的诉讼费用。
事实和理由：
原告于______年__月__日与被告签订了《商品房合同书》，向被告购买位于______小区____号楼____单元____层的房屋。原告在支付完所有房款后，于______年__月__日取得正式购房发票。
房产合同签订后，原告依约履行了付款义务，并于______年收楼入住，被告有义务及时为原告办理房产证，但被告至今未办理。
由于双方在房产合同中并未约定逾期办理房产证的违约金，因此原告要求被告按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期办理房产证的违约金，并在规定期限内办妥相关房产证；若被告逾期仍未办理，致使房产合同无法履行的，原告要求解除购房合同，并要求被告返还购房款，赔偿损失。
此致
________人民法院。
具状人：________。
______年__月__日。
最优家庭纠纷起诉书（模板16篇）篇九
原告：，女，汉族，*年*月*日出生，住址：安徽省合肥市 ，身份证号码： 。
法定代理人：，女，汉族，*年*月*日出生，住址：安徽省合肥市，身份证号码： 。
被告：，男，汉族，*年*月*日出生，住址：安徽省合肥市，身份证号码： 。联系电话：
诉讼请求：
1、请求法院依法判令被告支付拖欠的抚养费 元。
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由：
原告母亲与被告在* 年*月*日结婚，原告于*年*月*日出生，后被告和因感情不和，于*年*月*日协议离婚，离婚协议中约定，原告由其母亲抚养，被告每个月支付原告抚养费*元。在离婚后，被告一直拖欠应该支付的抚养费，自*年*月至今已累计拖欠*元，为了原告的健康成长，让被告履行一个做父亲的法律责任，现依据《中华人民共和国民法典》第三十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条之规定向贵院起诉，请求贵院维护原告的合法权益。同时，鉴于被告在此之前的拖欠行为，为了保障原告日后的生活，请求法院依法判令被告在每年*月*日之前支付当年的抚养费*元(不包括重大花费部分)，同时由被告承担本案的诉讼费用。
此致
合肥市**区人民法院。
具状人：
附：证据目录 份。
最优家庭纠纷起诉书（模板16篇）篇十
原告王某，男，xxxx年xx月xx日出生，畲族，农民，住…………，公民身份号码…………。电话：…………。被告黄某，男，xxxx年xx月xx日出生，畲族，农民，住…………，公民身份号码…………。电话：…………。诉讼请求：一、被告立即返还原告车牌号为xxxx的别克汽车一辆和随车车辆行驶证原件。二、本案诉讼受理费由被告承担。
事实与理由：被告黄某于2月雇佣我开车，203月9日1时25分，我驾驶被告所有的xxxx号重型自卸货车，从博罗往深圳方向行驶，行至博深高速公路南新潼湖收费站时发生交通事故，造成我重伤住院治疗。
出院后原、被告于年6月24日就原告的医院费、检查费、补偿款达成协议。
其中协议约定的住院医疗费，检查费被告已支付，而双方约定的由被告一次性补偿原告人民币八万元，被告只支付了三万元，仍欠五万。
按协议规定被告应将欠款在1月31日付清，原告曾多次要求被告给付补偿款，但被告均未给付。为维护原告的合法权益，为此，今特向法院提起诉讼，敬请法院准予我的诉讼请求为盼!
呈
某县人民法院。
起诉人：
最优家庭纠纷起诉书（模板16篇）篇十一
法定代表人：__________________。
被告：________________________。
法定代表人：__________________。
诉讼请求：
3、判令被告承担本案的全部诉讼费用。
事实和理由：
____________年______月______日，原告与被告于______市______区签署了《采购合同》（合同编号：____________），约定原告向被告采购2吨____________萃取剂，合同价款为人民币____________元，若货到后经检验不合格的，原告有权退货，被告应在收到原告退货通知后一周内到原告处自提货；《采购合同》还约定，被告违反合同约定的，原告有权解除合同，被告应在三日内返还合同价款，并承担由此给原告造成的损失。
合同签订后，原告于______年______月______日向被告支付了全部货款并于______年______月______日对被告所供货物进行了取样检验，检验结果显示货物质量不合格，原告遂通知被告解除《采购合同》，并要求被告返还全部货款，被告于______年______月______日向原告发函表示愿意在______年______月______日退还货款，但此后被告并未按期退款，虽经原告多次催收，被告对此置之不理。被告的上述违约行为已经严重损害了原告的合法权利。根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，原告依法向贵院提起诉讼，请求贵院查明事实，依法裁判，支持原告的诉讼请求。
此致
____________区人民法院。
具状人：__________________。
日期：__________________
最优家庭纠纷起诉书（模板16篇）篇十二
诉讼代理人：杜凯，陕西律师事务所律师。
被告:陕西某某房地产开发有限公司。
地址：陕西省**市**区**街号。
负责人：田某董事长 电话180。
案由：
诉讼请求：
一 、判令被告立即为原告办理涉诉房产的房产证;。
二 、判令被告向原告支付逾期办理房产证的违约金20000元;。
三 、判令由被告承担本案的诉讼费用。
事实和理由:。
原告于20__年4月12日与被告签订了《商品房买卖合同书》，向被告购买位于**市都市**小区10号楼1单元层的房屋。原告在支付完所有房款后，于__年__月__日取得正式购房发票。
双方虽然在商品房买卖合同中约定逾期办理房产证的违约金，但原告认为合同约定的违约金过低，应当参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期办理房产证的违约金，并在规定期限内办妥相关房产证。
综上所述：原被告签订《商品房买卖合同书》合法有效，原告按照合同约定支付相关款项，但被告并没有按照约定办理相关房产证，原告与被告就上述房产纠纷事宜商讨未果，现根据《合同法》及相关法律规定，恳请法院查明事实，依法支持原告的起诉请求。
此致
____人民法院。
具状人:__。
__年__月__日。
最优家庭纠纷起诉书（模板16篇）篇十三
原告____________，女，________________年____月____日出生，身份证号码________________________________________________，____族，住________省________市________区________路________号。电话：________________________。
被告____________，男，________________年____月____日出生，身份证号码________________________________________________，____族，住________省________市________区________路________号。电话：________________________。
诉讼请求：
1、请求判令被告归还借款人民币________________元及银行同期存款利息____________元。
2、判被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由：
原、被告系朋友关系，________年____月____日被告以资金紧缺为由向原告借款________________元，有被告出具的借条为凭。原告于____年____月间多次向被告催讨借款，被告均以各种理由推拖，至今尚欠原告借款________________元。为了维护自身的合法权益，根据《民事诉讼法》第108条向贵院提起诉讼，请求法院依法判决。
此致
____________人民法院。
具状人：____________(签名)。
____年____月____日。
最优家庭纠纷起诉书（模板16篇）篇十四
被告：_________________市__________镇__________村__________农业合作社，组织机构代码：______________。
住所地：__________________。
负责人_______________，系该社社长。
诉讼请求：
1、要求被告归还原告__________亩土地。
2、案件受理费由被告承担。
事实及理由。
__________年，_______________公司依法在__________镇__________村__________组征用__________亩土地，用于建设商品房。__________年__________月，__________镇__________村__________组与原告__________公司接洽，希望原告代为交付22万元__________镇__________公司拖欠被告的款项，以便尽快完成搬迁，及早开工建设。__________年__________后，村民进行了搬迁，__________镇政府却将本该属于原告的__________亩土地再次批给__________组进行灾后重建。
其后，原告进行了数次调解，多次上访，双方仍旧无法达成一致。据《农村土地承包法》第五十四条等相关规定，被告应停止土地侵权行为，并即刻归还属于原告的__________亩土地。望人民法院依法予以裁决。
此致
_______________市人民法院。
具状人：_________________。
_____________年__________月__________日。
最优家庭纠纷起诉书（模板16篇）篇十五
住所地：湖南省湘乡市**镇泥*村白**组。
联系电话：139**80****。
委托代理人：胡春才，湖南联合创业律师事务所律师。
联系电话：13xxxxxx0,07xxxxxxxxxxx0。
被告：****保险股份有限公司长沙市分公司。
住所地：长沙市**区**东路291号。法定代表人：陈**。
诉讼请求。
1、请求人民法院依法判令被告在机动车交通事故责任强制保险、机动车第三者责任保险以及机动车损失保险的责任限额范围内向原告赔付保险金共计人民币叁拾叁万肆仟陆佰伍拾元(334650元)。
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由。
20xx年4月20日，曾**(系原告丈夫)驾驶车牌号为湘a*h26*的小轿车在长沙市岳麓区桐梓坡路环线桥下地段由北向南行驶时，与翁**驾驶的车牌号为湘al***7的小型客车相撞，发生交通事故，致两车受损、翁**受伤。事发后，事故当事人曾**在第一时间先后向交通管理部门和保险公司报案。长沙市公安局交警支队岳麓大队经现场调查、勘验后，就此次交通事故出具了《道路交通事故认定书》，认定曾**负事故全部责任，翁**无责任。
因此次交通事故，原告向翁**支付了医疗费4514元、车辆维修费用302000元;原告自身车辆也花去维修费用28136元。在此次交通事故中原告经济损失总计334650元。
原告于20xx年9月2日为湘a*h26*小轿车向被告分别投保了机动车交通事故责任强制保险(简称“交强险”，赔偿限额为人民币122000元)、机动车第三者责任保险(简称“三责险”，责任限额为人民币300000元，不计免赔率)和机动车损失保险(简称“车损险”，责任限额为人民币129000元，不计免赔率)，原告于投保当日按保险合同的约定向被告足额支付了保险费。双方的保险合同还约定：保险期间为一年，从20xx年9月3日起至20xx年9月2日止;保险人依照承保险种及其对应条款承担赔偿责任。
然而，保险事故发生后，至今已近八个月，被告一直拒绝向原告赔付保险金。期间，原告多次找被告交涉、协商，被告仍然拒绝履行合同义务。
《机动车交通事故责任强制保险条例》第二十一条规定：“被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人人身伤亡、财产损失的，由保险公司依法在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。”
《机动车辆保险条款》第一章商业第三者责任保险第一条规定：“在保险期间内，被保险人或其允许的合法驾驶人在使用保险车辆过程中发生意外事故，致使第三者遭受人身伤亡和财产的直接损毁，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人对于超过交强险各分项赔偿限额以上的部分，按照本保险合同的规定负责赔偿。”
《机动车辆保险条款》第二章车辆损失险第一条规定：“在保险期间内，被保险人或其允许的合法驾驶人在使用保险车辆过程中，因下列原因造成保险车辆的损失，保险人按照保险合同的规定负责赔偿：(一)碰撞、倾覆;……”
综上所述，此次交通事故发生在保险合同有效期内，被告有义务在交强险、三责险和车损险的责任限额范围内向原告赔付保险金。被告拒绝赔偿的行为既无法律依据，也违反了保险合同的'约定，严重侵害了原告的合法权益。据此，根据《道路交通安全法》、《保险法》、《合同法》以及《民事诉讼法》的相关规定，原告特向贵院提起诉讼，请求人民法院依法判决，维护原告的合法权益。
此致
长沙市岳麓区人民法院。
起诉人：张xx。
20xx年12月11日。
最优家庭纠纷起诉书（模板16篇）篇十六
诉讼请求：
1.请求法院判令原被告的子女____________由原告抚养。
2.被告每月支付原告子女抚养费____________元整。
3.本案的诉讼费用由被告承担。
事实和理由：_________________。
原被告与____________年结婚，婚后生育一子。后因感情不和，原被告双方于____________年_____月_____日达成离婚协议书，并办理了离婚手续。离婚协议书中约定儿子由父亲____________抚养，母亲____________在不影响儿子正常学习和生活的前提下，可随时探望。并于离婚协议书中约定：_________________儿子在寒暑假期间，由母亲接走抚养。若此条款不能履行，则儿子的抚养权可变更为由女方抚养。离婚后，被告将孩子送到农村老家，托给孩子的爷爷奶奶来抚养。此后，原告每次探望儿子都遭到无理拒绝。____________年暑假原告去接孩子，孩子爷爷竟然将孩子藏了起来。拒绝让原告接走抚养。原告从离婚至今仅见到过孩子一次。综上所述，原告认为，被告把儿子放在农村老家，并拒绝让原告探望和抚养的行为严重违反了离婚协议的约定。该行为不利于儿子的学习与成长，并严重损害了原告对儿子的抚养权和探望权。原告作为母亲思儿心切，经常以泪洗面。为了维护原告的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条的规定，诉至贵院，望贵院判决儿子由原告抚养。
此致
____________人民法院。
出具人：____________。
起诉时间：____________。