开发商房屋维修协议(热门16篇)

时间:2025-07-11 作者:笔砚

合同协议是商业活动中不可或缺的一环,它规范了交易双方的权益和责任,保障了双方的合法权益。掌握一份完整的合同协议范文有助于我们在实际工作中更好地处理合同事务,提高工作效率。

开发商房屋维修协议(热门16篇)篇一

甲方:________________(发包方)。

乙方:________________(承包方)。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费权益保护法》以及其它法律法规的原则,结合本工程的具体情况,双方达成协议,须共同遵守。

施工地点:x乡x村。

维修项目:墙体里外翻新、厨房、卫生间从新改造,房顶全面更换、电路改造等。

工程期限:从________年________月________日开工至________年________月________日。

付款方式:工程总价款________________元(大写:________________元整)自本协议签订后甲方预付首付款________________元(大写:________________元整)该工程竣工后并经甲方验收后一次性付清剩余的资金。

(1)甲方义务。

甲方应向乙方提供施工所需的水、电等必备条件做好施工中临时性使用部分操作以及产生影响力关系行为的协调工作。

(2)乙方义务。

1、对甲方房屋维修的做法进行现场说明。

2、乙方指派技术负责人,负责本协议的履行。按要求组织施工保质保量按期完成施工任务。解决乙方负责人各项事宜。

(3)工程质量及竣工验收的方法。

1、由于甲方的原因造成工程质量问题,其返工费用由甲方进行承担,乙方有权利顺延工期。

2、由于乙方的原因造成工程质量问题,其返工费用由乙方自行承担,工期不变。

3、工程竣工后乙方应及时通知验收,甲方自接验收通知三日内进行验收。

(4)双方违约责任。

自本协议签订后,甲、乙双方应履行协议规定的各项条款,不得擅自变更或解除协议。

(5)纠纷处理。

本协议履行期间双方发生争执时在不影响工程的前提下,双方可以采取协商解决,若协商不成可向当地人民法院起诉。

(6)本协议一式三份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

开发商房屋维修协议(热门16篇)篇二

甲方:__________________(以下简称甲方)。

乙方:__________________(以下简称乙方)。

在保修期内,因甲方施工不当造成房屋出现多处质量问题。虽经维修,但维修效果不明显,且有面积扩大趋势。给乙方生活造成了极其恶劣的影响。现甲方负责对乙方的房屋_________室进行维修。

1.维修时间:_______年____月_______日起至_____年_____月________日止。甲方保证准时交工。

2.维修地点:__________________户。

3.维修质量的监督:房屋卧室内所有墙面进行维修,在维修期间,甲方必须定期派人在现场予以质量监督。

4.房屋装饰的复原:由于该房屋的裂缝是在交房时及乙方入住后逐步开始显现的,所以甲方必须负责在裂缝修补完之后对于乙方室内所有装修必须按照原样进行复原工作。若因二次修复原因造成房屋多处色差或其他装修损坏,乙方保留追究甲方由于裂缝给乙方造成损害的权利。

5.现有室内物品的保管和损坏的赔偿:在维修之前,甲方和乙方对于乙方家里的物品以及家具(如窗套、灯,家具、空调等)进行认真清点并签字确认。对于在维修期间因甲方施工原因造成的乙方任何一件物品的损毁或者丢失,甲方必须按照原价进行全额赔偿。

6、维修之后的房屋质量的验收和审核:需要乙方签字确认。

7、房屋保修期的修改:该房屋的保修期原本是按照房屋交接书的确认日期计算,现在要求甲方按照维修完成之后的日期给予重新计算日期,由甲方出据书面承诺,并盖章确认。

8.在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督施工方予以负担,同时维修会产生灰尘、甲醛等污染导致无法居住,因此产生的费用需甲方负责。

9、如此次后维修没有达到预期的修复效果,又出现裂纹等其他质量问题,则甲方必须承担再次维修赔偿责任,不能因超过房屋保质期而拒绝维修。维修期内按维修天数赔偿乙方相关费用(如误工费、精神损失费等)计算标准按照每天________元人民币赔偿给乙方并提供住宿。

10.由于本次维修责任完全由甲方造成,且给乙方的'生活和工作造成了极大不便,故维修结束后要求甲方对乙方住房给以全面保洁,保洁应达到乙方预期效果。

11.本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。本协议经甲乙双方签章后生效。

甲方(签章):______________。

乙方(签章):______________。

日期:

开发商房屋维修协议(热门16篇)篇三

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就消防中队房屋维修事项协商一致,订立本合同。

1、工程名称:消防中队房屋维修

2、工程地点:消防中队院内及围墙

3、工程范围:屋顶换瓦、门刷漆、修补围墙等

乙方包工、包料、包工期、包质量。

20xx年10月1日——10月15日。

1、森防库瓦屋面维修138.4平方米,更换瓦屋面-挂瓦条-油毡、粘土瓦铺设(旧瓦利用80%)、封檐板刷漆。

2、杂物库及种子库瓦屋面维修142.3平方米,更换瓦屋面-挂瓦条-油毡、粘土瓦铺设(旧瓦利用80%)、封檐板刷漆。

3、5间宿舍瓦屋面维修85.0平方米,更换瓦屋面-挂瓦条-油毡、粘土瓦铺设(旧瓦利用80%)、封檐板刷漆。第6间办公室房后更换3米封檐板,正面墙面补批石膏灰浆后刷白,办公室外门重新刷漆。

4、院内室外水龙头重砌保温台

5、大门以东风化围墙用草泥浆补平。

6、厕所附近沉陷开裂围墙拆除一米用旧砖重砌,两面批草泥浆。

乙方在施工中要严格按照行业标准及本合同约定进行施工,并随时接受甲方的监督,对甲方提出的问题,乙方应及时进行整改,维修工程结束后,由甲、乙双方共同对工程进行验收,验收合格双方签字确认。

乙方必须按维修时间要求完工,经甲方验收合格后,一次性付清。

(一)甲方的权利与义务

2、组织相关人员进行验收,评定质量标准。

3、维修项目验收合格,按合同约定的时间支付工程款。

4、乙方维修过的部位所出现的工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项。

5、因乙方原因导致本合同解除的,乙方应承担合同价款10%的违约赔偿金,乙方还应赔偿甲方所受到的损失。

(二)乙方的权利与义务

1、按建筑规范进行施工管理,确保工程质量。

2、乙方在维修施工过程中应注意爱护甲方的财产、物品,不得损坏院内的建筑物及相关设施、设备。

3、抓好安全生产,严防事故发生.在维修过程中发生的安全事故由乙方负责。

4、在维修工程中,由于乙方原因导致甲方或第三方人身或财产损害的,乙方应当予以赔偿。甲方有权在应付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方或有关权利人有权向乙方追偿。

5、乙方在施工中必须严格按施工工艺要求操作,维修后的工程如果再出现发霉、渗漏问题,乙方应在接到甲方通知后两天内修复完毕,并承担由于再次出现发霉、渗漏问题而引发的一切后果。

甲乙双方务必严格履行合同的所有条款,不得违约,否则,另一方有权利追求其违约责任,并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。下列情况为违约:

2、不能在规定的期限内完成工程任务。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)

年月日:

开发商房屋维修协议(热门16篇)篇四

乙方: ,男,家住 ,联系电话 。

一、甲方同意将沙市镇机关院内第二栋宿舍第一单元四楼左四号室,建筑面积117平方米房屋维修委托乙方。

二、维修时间20 年10月国庆长假期间,(1日――7日)

三、维修要求:室内墙壁全面粉刷均平显光亮。装制木制地板1平米/165元。安装厨具。安装灯具。屋顶全面更换尺长张瓦。维修完工后各类家具搬迁和安放及卫生由乙方负责。

四、总计维修费65000元,分三次付清。第一次付220 元。即墙壁粉刷完成后符合甲方提出的质量要求。第二次付21000元。房内地板安装完成后符合质量要求。第三次付220 元。全面完工后包括家具全面搬迁安装好卫生好。

五、分三个阶段质量验收,发现某地方不符合质量要求,甲方要求复工做好,如果不能复工的`地方,甲方有权在维修费扣除相应的费用。

六、合同签订后如果甲方反悔另选他人维修,属甲方违约。甲方支付金1000元给乙方。合同签订后,如果乙方反悔不按期维修或不承接维修(因承包其它工程工程量大),影响甲方正常工作和生活,属乙方违约,乙方支付违约金1000元给甲方。

七、本合同经甲乙双方协商签字后生效,合同一式三份,甲乙双方各执一份,担保人王福生执一份。

甲方签名:

乙主签名:

20 年9月5日

开发商房屋维修协议(热门16篇)篇五

甲方:________________(发包方)。

乙方:________________(承包方)。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费权益保护法》以及其它法律法规的原则,结合本工程的具体情况,双方达成协议,须共同遵守。

施工地点:x乡x村。

维修项目:墙体里外翻新、厨房、卫生间从新改造,房顶全面更换、电路改造等。

工程期限:从________年________月________日开工至________年________月________日。

付款方式:工程总价款________________元(大写:________________元整)自本协议签订后甲方预付首付款________________元(大写:________________元整)该工程竣工后并经甲方验收后一次性付清剩余的资金。

(1)甲方义务。

甲方应向乙方提供施工所需的水、电等必备条件做好施工中临时性使用部分操作以及产生影响力关系行为的协调工作。

(2)乙方义务。

1、对甲方房屋维修的做法进行现场说明。

2、乙方指派技术负责人,负责本协议的履行。按要求组织施工保质保量按期完成施工任务。解决乙方负责人各项事宜。

(3)工程质量及竣工验收的方法。

1、由于甲方的原因造成工程质量问题,其返工费用由甲方进行承担,乙方有权利顺延工期。

2、由于乙方的原因造成工程质量问题,其返工费用由乙方自行承担,工期不变。

3、工程竣工后乙方应及时通知验收,甲方自接验收通知三日内进行验收。

(4)双方违约责任。

自本协议签订后,甲、乙双方应履行协议规定的各项条款,不得擅自变更或解除协议。

(5)纠纷处理。

本协议履行期间双方发生争执时在不影响工程的前提下,双方可以采取协商解决,若协商不成可向当地人民法院起诉。

(6)本协议一式三份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

开发商房屋维修协议(热门16篇)篇六

发包人(全称):(以下简称甲方)。

承包人(全称):(以下简称乙方)。

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,将________村商住楼及水平安置房的维修承包给乙方并达成如下几点:

1、乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后,在条件容许的情况下,1天之内组织人员或设备进行维修,维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收,并形成验收文件用于结算。

2、对已入住的客户维修,要求维修完毕后客户签字认定。

3、承包人不在约定期限内派人维修的,发包人可以委托他人修理。

4、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

承包人按相关规定对已维修工程进行保修,在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担已维修工程质量保修责任,按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下:

1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年;。

3、装修工程为2年;。

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;。

5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;。

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;。

7、其它项目保修期限约定如下:

质量保修期自工程验收合格之日起计算。

(一)甲方的权利与义务。

1、由甲方工程师共同配合乙方施工,行使合同约定的职权,向乙方发出指令及其签证,确保工程的顺利进行。

2、现场确定施工范围核实工程量。

3、组织相关单位进行验收,评定质量标准。

4、按合同约定的期限支付工程款。

5、负责各部门的关系协调。

(二)乙方的权利与义务。

1、提供相关的施工方案。

2、按建筑规范进行施工管理,严格按已定方案及施工操作规范施工,确保工程质量。

3、抓好安全生产,严防事故发生,因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。

4、每日完工后必须保证环境整洁、干净。

维修按每处单独计价,费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价,每月汇总后进行结算,预留5%作为质保金,验收合格一个月复查合格后支付。

维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

发包人(公章):

承包人(签字):

开发商房屋维修协议(热门16篇)篇七

因甲方公司楼顶在使用期间出现渗水问题,乙方负责对甲方的房屋屋顶渗水进行维修,经双方协商,协议如下:

1、维修时间:20xx年xx月xx日起到20xx年xx月xx日止。

2、维修地点:孔雀湖康体中心

3、维修方案须甲方确认,并且乙方应在维修之前征得甲方同意。

4、维修以及维修质量的监督:对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间,甲方必定期须派人到现场予以质量监督和协助部分工作。在施工方施工期间,施工方有责任对施工时的人员安全负责,出现工伤事故由乙方负责。

6、房屋维修期的注意事项:甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备,(如垃圾材料的堆放)。

7、维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方事先约定(以解决漏水为主)或者以相关行业标准为验收标准。

8、在维修期间所产生的水电费用都由甲方负责予以负担。

9、根据双方的协商,本次维修采取乙方包工不包料的方式实施。

10、本工程维修发生的费用共计人民币壹万元整(大写10000。00元整),工程完工之日付伍仟元整(5000。00元)。待保修期满之日付清全部尾款。

11、本房屋漏水维修合同一式两份,双方各持一份。

12、关于保修:保修期6个月,自维修结束之日起算,保修期内发生问题时乙方应立即派工作人员前往查看,并采取其他相关措施。

13、其他未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

开发商房屋维修协议(热门16篇)篇八

甲方:

乙方:

上海正旺房地产有限公司(以下简称甲方)和凌诃路618弄____号____室业主(以下简称乙方)就凌诃路618弄____号______室房屋裂缝维修问题达成如下协议:。

因甲方建造的商品房在保修期之内出现质量问题,甲方负责对于销售给乙方的房屋--凌诃路618弄____号______室进行维修。

1.维修时间:______年______月______日起到______年______月______日止。

3.负责维修单位:必须是具有建筑资质的施工单位(由甲方负责提供-上海正欣建筑工程有限公司,以下简称施工方)。

4.维修方案的确认,必须要上报到浦东新区的房屋质量监督站予以备案。

5.维修以及维修质量的监督:对于涉及到该房屋所出现的所有裂缝都必须进行修补(包括内墙面上的所有大小裂缝和涉及到该单元的相应的外墙面的所有窗台裂缝,由于外墙裂缝会导致渗水,所以对于其他外墙裂缝待甲方处理正旺苑所有外墙裂缝时一并处理)。在维修期间,甲方定期必须派人在现场予以质量监督。

6.房屋装潢的复原(硬装潢部分之中所有涉及到裂缝的装潢部分的复原):由于该房屋的裂缝是在乙方在装修完之后逐步开始显现的,并且已经部分破坏了房屋的装修,所以甲方必须负责在对于裂缝的修补完之后对于乙方的装潢必须按照原样进行复员工作,并因此承担因房屋质量问题(裂缝)给乙方造成的装潢的损失费用。例如:重新购买油漆以及粉刷的费用等。若因装潢原因导致某些部位的裂缝无法进行修复(施工方不肯承担拆除和修复装潢设施的费用而造成裂缝无法修复),从而导致裂缝继续存在,进而影响房屋渗水,乙方保留追究甲方由于裂缝给乙方造成损害的权利。

7.家居用品的保管和损坏灭失的赔偿:在维修之前,甲方和乙方对于乙方家里面的大件物品(家具和家电)进行清点并签字确认,基于维修期间,乙方的家具和家电都已经安装到位。在施工方施工期间,施工方有责任对于施工时的人员安全负责,同时在施工时避免对于乙方的家具和家电造成不必要的损坏(另对于乙方地板在施工时尽量铺设厚点材料以避免在施工期间对于地板的损害)。在维修期完毕对于大件物品进行再一次的确认。对于在维修期间因甲方施工原因造成的乙方的任何一件物品的损毁或者灭失,甲方必须按照原价进行赔偿。

8.房屋保修期的修改:该房屋的保修期原本是按照房屋交接书的确认日期计算,现在要求甲方按照维修完成之后的日期给予重新计算日期,由施工方并出局书面的承诺并由甲方在此承诺上盖章确认。

9.维修之后的房屋质量的验收和审核:需要由相应的质量监督部门重新进行验收和审核。

10.在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督施工方予以负担。

11.如此次维修没有达到预期的修复效果,又出现裂纹,则甲方必须承担再次维修的责任,不能因超过房屋保质期而拒绝维修。

12.甲方按照预售合同规定按照维修方案的维修费用的0.5倍补偿。

其他未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方:

乙方:

开发商房屋维修协议(热门16篇)篇九

甲方资产范围内的营业房屋面出现漏水问题,特委托乙方进行维修,双方本着公平、合法、合理的原则,经过充分协商,达成如下协议:

一、基本概况

甲方位于营业房屋面出现漏水现象,由乙方负责进行维修,双方约定维修工期为______天,保质期为______。

二、维修价格及付款方式双方约定维修价格为______元/平方米,具体面积以甲乙双方共同测量并经甲方责任人签字认可的面积为准;此价格包含乙方工人工时费、材料费、施工人员安全责任保险等各项费用,乙方负责开具正规发票。

付款方式为,乙方完成施工任务后,经甲方验收合格、乙方开具发票后后,支付费用,剩余费用为质保金,待质保期后一次性付清。

三、双方的`权利和义务

1、甲方的权利和义务:

甲方有权利对乙方承接的工作进行监督、检查,有权利在施工前详细了解乙方的施工方案,并对方案提出修改意见;甲方有义务按时间为乙方结算费用。

2、乙方的权利和义务:

乙方有权利按协议约定时间到甲方处结算费用,有权利提前完成工作任务;有义务接受甲方的检查,有义务接受甲方的监督和提出的改善意见,有义务对聘请的施工人员强化安全施工管理,有义务承担聘请工作人员在施工过程中的安全责任。

四、其他约定

1、乙方施工前不提提出具体施工方案,经甲方认可后,方可施工。

2、乙方所有施工材料进场前必须经甲方验收,否则甲方可拒绝支付施工费用。

3、乙方施工必须坚持科学施工、文明施工、安全施工的原则,若乙方粗暴野蛮施工,或因施工影响甲方客户正常经营,甲方有权单方面终止合同,所造成的损失由乙方负责。

4、乙方在施工过程中必须充分保证施工人员和施工周边人员安全,若因乙方安全措施不到位,造成的人员伤亡,一切责任由乙方负责。

五、争议解决方式如因本协议产生任何争议,双方应友好协商解决。协商无果,则提交十堰市仲裁委员会仲裁,或者提交甲方住所地人民法院诉讼解决。

六、未尽事宜:如本协议若有未尽事宜,经甲乙双方协商后另行补充,补充协议具有同等法律效应。

七、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方代表签字之日起正式生效。

甲方:_________乙方:_________

日期:_________日期:_________

开发商房屋维修协议(热门16篇)篇十

发包人(全称):(以下简称甲方)。

承包人(全称):(以下简称乙方)。

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,将________村商住楼及水平安置房的维修承包给乙方并达成如下几点:

一、维修工程内容及要求。

1、乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后,在条件容许的情况下,1天之内组织人员或设备进行维修,维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收,并形成验收文件用于结算。

2、对已入住的客户维修,要求维修完毕后客户签字认定。

3、承包人不在约定期限内派人维修的,发包人可以委托他人修理。

4、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

二、工程质量保修范围和内容。

承包人按相关规定对已维修工程进行保修,在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担已维修工程质量保修责任,按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下:

1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年;。

3、装修工程为2年;。

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;。

5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;。

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;。

7、其它项目保修期限约定如下:

质量保修期自工程验收合格之日起计算。

三、甲乙双方的权利与义务。

(一)甲方的权利与义务。

1、由甲方工程师共同配合乙方施工,行使合同约定的职权,向乙方发出指令及其签证,确保工程的顺利进行。

2、现场确定施工范围核实工程量。

3、组织相关单位进行验收,评定质量标准。

4、按合同约定的期限支付工程款。

5、负责各部门的关系协调。

(二)乙方的权利与义务。

1、提供相关的施工方案。

2、按建筑规范进行施工管理,严格按已定方案及施工操作规范施工,确保工程质量。

3、抓好安全生产,严防事故发生,因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。

4每日完工后必须保证环境整洁、干净。

四、维修计价及费用支付。

维修按每处单独计价,费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价,每月汇总后进行结算,预留5%作为质保金,验收合格一个月复查合格后支付。

五、维修费用。

维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,甲乙双方签字或盖章生效,本项工程全面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。

发包人(公章):承包人(签字):

年月日年月日。

开发商房屋维修协议(热门16篇)篇十一

甲方:代表:

乙方:

经甲乙双方协商,达成如下维修办公室协议:

一.甲方需维修的办公室共计间,每间长米,宽米,共米2,需打地平米2。

二.工程量及造价具体如下:

1.混凝土地平:米2×元/米2=元。

2.粉墙:米2×元/米2=元。

3.翻瓦:片×元/片=元。

4.添置其他办公用具元。

以上数项共计元,大写:

三.施工时间:年月日至年月日止。

四.乙方自带施工用具,在施工过程必须按施工安全规则进行,各项安全事故责任由乙方负责。

五.乙方按时完成全部工程后经检查合格,一次性付清全部工程款。

六.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字即生效。

甲方:(盖章)乙方(签字):甲方代表(签字):

20xx年月日。

开发商房屋维修协议(热门16篇)篇十二

甲方和乙方就___路___号______室房屋裂缝维修问题达成如下协议:

因甲方建造的商品房在保修期之内出现质量问题,甲方负责对于销售给乙方的房屋___路____号______室进行维修。

1、维修时间:______年______月______日起到______年______月______日止。

2、维修地点:浦东新区金桥“上海奥斯卡”___路_____号______室。

3、负责维修单位:必须是具有建筑资质的施工单位(由甲方负责提供—上海正欣建筑工程有限公司,以下简称施工方)。

4、维修方案的确认,必须要上报到浦东新区的房屋质量监督站予以备案。

5、维修以及维修质量的监督:对于涉及到该房屋所出现的所有裂缝都必须进行修补(包括内墙面上的所有大小裂缝和涉及到该单元的相应的外墙面的所有窗台裂缝,由于外墙裂缝会导致渗水,所以对于其他外墙裂缝待甲方处理正旺苑所有外墙裂缝时一并处理)。在维修期间,甲方定期必须派人在现场予以质量监督。

6、房屋装潢的复原(硬装潢部分之中所有涉及到裂缝的装潢部分的复原):由于该房屋的裂缝是在乙方在装修完之后逐步开始显现的,并且已经部分破坏了房屋的装修,所以甲方必须负责在对于裂缝的修补完之后对于乙方的装潢必须按照原样进行复员工作,并因此承担因房屋质量问题(裂缝)给乙方造成的装潢的损失费用。例如:重新购买油漆以及粉刷的费用等。若因装潢原因导致某些部位的裂缝无法进行修复(施工方不肯承担拆除和修复装潢设施的费用而造成裂缝无法修复),从而导致裂缝继续存在,进而影响房屋渗水,乙方保留追究甲方由于裂缝给乙方造成损害的权利。

7、家居用品的保管和损坏灭失的赔偿:在维修之前,甲方和乙方对于乙方家里面的大件物品(家具和家电)进行清点并签字确认,基于维修期间,乙方的家具和家电都已经安装到位。在施工方施工期间,施工方有责任对于施工时的人员安全负责,同时在施工时避免对于乙方的家具和家电造成不必要的`损坏(另对于乙方地板在施工时尽量铺设厚点材料以避免在施工期间对于地板的损害)。在维修期完毕对于大件物品进行再一次的确认。对于在维修期间因甲方施工原因造成的乙方的任何一件物品的损毁或者灭失,甲方必须按照原价进行赔偿。

8、房屋保修期的修改:该房屋的保修期原本是按照房屋交接书的确认日期计算,现在要求甲方按照维修完成之后的日期给予重新计算日期,由施工方并出局书面的承诺并由甲方在此承诺上盖章确认。

9、维修之后的房屋质量的验收和审核:需要由相应的质量监督部门重新进行验收和审核。

10、在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督施工方予以负担。

11、如此次维修没有达到预期的修复效果,又出现裂纹,则甲方必须承担再次维修的责任,不能因超过房屋保质期而拒绝维修。

12、甲方按照预售合同规定按照维修方案的维修费用的0.5倍补偿。

其他未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方:_______________乙方:_______________。

日期:_______________日期:_______________

开发商房屋维修协议(热门16篇)篇十三

乙方:凌诃路618弄**号***室业主。

上海正旺房地产有限公司(以下简称甲方)和凌诃路618弄**号**室业主(以下简称乙方)就凌诃路618弄**号***室房屋裂缝维修问题达成如下协议:

因甲方建造的商品房在保修期之内出现质量问题,甲方负责对于销售给乙方的房屋——凌诃路618弄**号***室进行维修。

1、维修时间:***年***月***日起到***年***月***日止。

2、维修地点:浦东新区金桥“上海奥斯卡”凌诃路618弄***号***室。

3、负责维修单位:必须是具有建筑资质的施工单位(由甲方负责提供—上海正欣建筑工程有限公司,以下简称施工方)。

4、维修方案的确认,必须要上报到浦东新区的房屋质量监督站予以备案。

5、维修以及维修质量的监督:对于涉及到该房屋所出现的所有裂缝都必须进行修补(包括内墙面上的所有大小裂缝和涉及到该单元的相应的外墙面的所有窗台裂缝,由于外墙裂缝会导致渗水,所以对于其他外墙裂缝待甲方处理正旺苑所有外墙裂缝时一并处理)。在维修期间,甲方定期必须派人在现场予以质量监督。

6、房屋装潢的复原(硬装潢部分之中所有涉及到裂缝的装潢部分的复原):由于该房屋的裂缝是在乙方在装修完之后逐步开始显现的,并且已经部分破坏了房屋的装修,所以甲方必须负责在对于裂缝的修补完之后对于乙方的装潢必须按照原样进行复员工作,并因此承担因房屋质量问题(裂缝)给乙方造成的装潢的损失费用。例如:重新购买油漆以及粉刷的费用等。若因装潢原因导致某些部位的裂缝无法进行修复(施工方不肯承担拆除和修复装潢设施的费用而造成裂缝无法修复),从而导致裂缝继续存在,进而影响房屋渗水,乙方保留追究甲方由于裂缝给乙方造成损害的权利。

7、家居用品的保管和损坏灭失的赔偿:在维修之前,甲方和乙方对于乙方家里面的大件物品(家具和家电)进行清点并签字确认,基于维修期间,乙方的家具和家电都已经安装到位。在施工方施工期间,施工方有责任对于施工时的人员安全负责,同时在施工时避免对于乙方的家具和家电造成不必要的损坏(另对于乙方地板在施工时尽量铺设厚点材料以避免在施工期间对于地板的损害)。在维修期完毕对于大件物品进行再一次的确认。对于在维修期间因甲方施工原因造成的乙方的任何一件物品的损毁或者灭失,甲方必须按照原价进行赔偿。

8、房屋保修期的修改:该房屋的保修期原本是按照房屋交接书的确认日期计算,现在要求甲方按照维修完成之后的日期给予重新计算日期,由施工方并出局书面的承诺并由甲方在此承诺上盖章确认。

9、维修之后的房屋质量的验收和审核:需要由相应的质量监督部门重新进行验收和审核。

10、在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督施工方予以负担。

11。如此次维修没有达到预期的修复效果,又出现裂纹,则甲方必须承担再次维修的责任,不能因超过房屋保质期而拒绝维修。

12。甲方按照预售合同规定按照维修方案的维修费用的0。5倍补偿。

其他未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方:上海正旺房地产有限公司。

乙方:凌诃路618弄***号****室。

*****年**月**日。

开发商房屋维修协议(热门16篇)篇十四

甲方:

代表:

乙方:

经甲乙双方协商,达成如下维修办公室协议:

一.甲方需维修的办公室共计间,每间长米,宽米,共米2,需打地平米2。

二.工程量及造价具体如下:

1.混凝土地平:米2×元/米2=元。

2.粉墙:米2×元/米2=元。

3.翻瓦:片×元/片=元。

4.添置其他办公用具元。

以上数项共计元,大写:

三.施工时间:年月日至年月日止。

四.乙方自带施工用具,在施工过程必须按施工安全规则进行,各项安全事故责任由乙方负责。

五.乙方按时完成全部工程后经检查合格,一次性付清全部工程款。

六.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字即生效。

甲方:(盖章)。

甲方代表(签字):

20**年月日。

乙方(签字):

20**年月日。

开发商房屋维修协议(热门16篇)篇十五

甲乙双方根据市《公有住宅售后管理暂行办法》和《关于出售公有住房的暂行办法》及相关文件的有关条款,就甲方购买的住房管理维修等事项订立本合同。

一、甲方同意将坐落于市x区(县)路(街)弄(新村)支弄号室,建筑面积x平方米的房屋维修委托乙方。

二、乙方将甲方提供的首期住房维修基金和房屋出售单位一次性提供的住房维修基金按规定合并存储,专项用于甲方住房共用部位和共用设备的维修更新,合理地使用住房维修基金。甲方负有监督责任。

三、甲方同意按照公有住宅售后管理暂行办法和出售公有住房实施细则的规定,按照社会化管理的要求,20xx年按月向乙方缴付管理费x元。乙方用于管理人员经费和办公费用。

四、对不属于住房维修基金使用的部位或设备,乙方提供优质有偿服务。甲方同意按规定支付维修费用,并为乙方修理提供方便(包括公用部位和相邻户室)。

五、乙方对甲方住房维修负责,确保共用部位和共用设施的正常使用。共用设备以及共用设施凡属人为损坏的,由损坏人负责修复或赔偿。

六、甲方同意按住宅售后管理暂行办法的规定,在住房维修基金不足支付维修费用时,按面积支付住房维修基金。如甲方拖延维修基金支付,使乙方不能及时修复房屋和设备的,乙方不承担由此产生的经济赔偿责任。

七、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,乙方管理部门一份。本合同经甲乙双方签章后生效。

八、其他需要补充事项:

甲方:_________乙方:_________。

日期:_________日期:_________

开发商房屋维修协议(热门16篇)篇十六

甲方:

乙方:

甲乙双方协商一致,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,现就甲方委托乙方对奥特贝希乡玉素甫阿力中心管护站和色热克阿热中心管护站进行修缮事宜达成如下协议,共双方恪守执行。

一、工程量及规格:

刷墙总面积:____平方米,每平方米____元,总工程费用:____元(大写______)。

二、工程期限:自签订之日起15日内完工。

三、付款(结算)方式:

1、银行转帐。

2、在本合同履行过程中无偷、漏税或其它违法行为,各自承担中国有关机构根据中国税法向其征收的所有与本合同及本合同执行有关的税项。

3、乙方应提供符合国家税法规定的正规发票,如果乙方提供虚假的发票或发票内容不真实,甲方有权单方面解除合同并永不与乙方合作,乙方承担由此造成的一切经济损失和相关的法律责任。

4、工程完工后,经验收合格一次性付清款项。

四、争议解决。

双方发生争议协商解决不成时,任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

五、违约责任。

3、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付合同总造价的1%为违约金。

六、附则。

1、本合同由甲、乙双方直接签订,合同一式四份,甲方执三份乙方执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、乙方在施工、运输及装卸过程中若出现人身伤亡、财产损失等安全问题均乙方负责。

4、合同履行完后自动终止。

5、本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等的法律效力。

甲方(签字)。

乙方(签字)。

__年__月__日。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
无论是工作中的成功还是失败,都可以在月工作总结中找到有益的启示和改进的方向。以下是小编为大家整理的一些优秀的月工作总结范文,希望对大家在写作时有所帮助。
个人总结是对自己成长和发展的一种记录和回顾,有助于分析和反思过去的经验。以下是小编整理的一些优秀的个人总结范文,希望对大家的写作有所启发。3年高中生活马上过去了
月工作总结是我们对过去一个月努力工作的回顾,它可以帮助我们更好地认识自己在工作中所取得的成果和不足,为未来的工作提供指导。以下是小编为大家收集的月工作总结范文,
军训心得体会能让我们更好地了解军队的严谨和纪律,增强我们的责任感和使命感。青春在军训中绽放,下面是一些饱含热血和激情的军训心得体会,和大家一起共享青春的力量。
自查报告是一种自我约束的方式,它可以促使我们更加认真地对待学习和工作,提高自己的学习效果和工作质量。下面是一些精选的自查报告范文,希望能够为大家提供一些写作思路
教师工作计划是教师与同事、学生和家长进行沟通和合作的重要依据。为了方便大家编写教师工作计划,小编特地为你们准备了一些优秀范文,希望能够帮到你们。通过校本教研,促
个人总结可以促使我们更好地规划未来的学习和工作目标。下面是一些优秀个人总结的范文,供大家阅读和学习,希望能够给大家提供参考和借鉴。本人担任班主任多年,班级的巩固
实施方案的成功与否,往往取决于执行者的能力和态度,以及组织管理的科学性和灵活性。以下是一些实际应用的实施方案,通过这些案例可以更好地理解实施方案的编写与执行。
一个好的活动方案可以提前预见并解决潜在问题,从而确保活动的顺利进行。以下是小编为大家收集的活动方案范例,供大家参考和借鉴。1。了解电的用途,懂得怎样安全用电。2
活动方案的制定需要考虑到活动的具体情况和目标需求,因此每个活动的方案都是独一无二的。活动方案是活动顺利进行的关键,以下是一些实用的活动方案示例,欢迎大家借鉴。
投资是一种用资金或其他资源获得回报的行为,它可以为我们创造财富。下面是一些关于投资的案例研究,以及一些成功投资者的经验分享,希望能给我们带来一些启示。让我们一起
月工作总结是在一个月的工作中对自己的表现和成果进行概括和总结的一种重要方式。以下是小编为大家收集的月工作总结范文,供大家参考和学习。我公司重点用户主要集中在铜冶
劳动节是一年当中,让我们放松身心的时光。然而,在这个放假的日子里,我们也不能忘记应该履行的责任和义务。作为学生,我们要肩负起打扫教室的责任,随手趁劳动节这个机会
一个完善的工作方案可以帮助我们在工作中把握重点、合理分配资源。在下面的示例中,你会发现一些独特的工作方案,可能会对你有所启发。局党组对开展依法行政示范单位创建工
在自我评价中,我们需要真实客观地反思自己的表现,不盲目自夸也不过分贬低自己。自我评价是一个自我认知和成长的过程,以下是一些范文,希望能为大家的写作提供参考和启发
在小学生的成长过程中,演讲稿可以锻炼他们的思维能力和语言表达能力。在这篇小学生演讲稿中,作者用流畅的语言和熟练的表达,深入浅出地解释了科技对生活的影响。
演讲稿是一种具有说服力和感染力的文学形式,可以影响听众的思想和情感。下面是一些优秀的演讲稿范文实例,供大家参考学习,希望对你们的演讲有所帮助。尊敬的各位领导、各
培训工作总结不仅是一个评价工作的工具,也是促进培训工作质量提升的重要手段。这些培训工作总结范文能够给我们提供一些写作思路和方法。这周的工作算得上是酸甜苦辣,让我
一个月的工作总结是对自己在工作中的努力和付出进行回顾和总结的重要工具。小编为大家整理了一些优秀的月工作总结范文,希望能给大家提供一些写作的灵感。伴随着新年钟声的
同一本书在不同人身上会产生出截然不同的读后感,我们可以通过写读后感的方式来发现自己与他人的差异。在这里,小编为大家整理了一些读后感的优秀作品,供大家欣赏和借鉴。
月工作总结是反思自己在过去一个月的工作表现和成果的机会,它可以帮助我们发现自身的优点和不足,为下一个工作周期做好准备。接下来是一些关于月工作总结的实例,供大家参
定期检查和更新工作计划书是必要的,以确保计划的实施和达成预期的目标。如果你正在制定一份重要的工作计划书,以下这些实例可能对你有所帮助和启发。培优重在拔尖,转化学
编写报告范文之前,我们需要对要研究的内容进行充分的调查和整理,确保准确全面。下面是一些值得一读的报告范文,它们来自于不同领域和研究方向。国家根据实验室对病原微生
策划书是一个详尽的计划和蓝图,它对于实现特定目标或完成特定任务至关重要。在下面的范文中,你可以了解到一些成功项目或活动的策划思路和实施步骤。10月17日。应化系
建设工程的投资规模庞大,资金来源和使用需要经过合理规划和有效监管。建设工程的监理和质量保障是确保工程质量的重要环节,以下是一些建议。为深入推进“三提三创”主题教
通过读后感,我们可以与其他读者分享自己的阅读心得,相互启发和提升。下面是一些优秀的读后感范文,希望能给大家在写作读后感时提供一些思路和参考。本文主要灵感来源于《
通过写入团申请书,申请人可以通过反思自身的优点和不足,提升自我素质和能力水平。以下是一些成功的入团申请书范文,希望对你的写作有所启发。敬爱的团组织:我通过对团章
发言稿是一种通过口头表达来传达信息、观点或感情的书面材料,它在会议、演讲等场合具有重要作用。如果你正在为发言稿的写作感到困惑,不妨参考一下以下范文,或许能给你一
讲述自己对工作的热情和动力来源,以及对未来的规划和期望。请大家阅读以下述职报告范文,从中学习到优秀的写作技巧和表达方式。我叫_,现任公司财务部,负责_物业财务管
租赁行业的发展将进一步推动物联网技术和数字化管理的应用。接下来,让我们一起来看看一些成功租赁案例,希望能给您带来帮助。第一条房屋基本情况。甲方房屋(以下简称该房
心得体会是对自己在某个过程中所得到的经验和教训的总结和概括。接下来,让我们一起来看看别人的总结,或许能给我们一些灵感和思路。参加了找出的幼儿园新老师培训之后,时
办公室工作计划可以帮助我们更好地处理紧急和重要的工作,确保工作按时完成。接下来是一些办公室工作计划的案例,希望能够给大家一些启发和借鉴。【】物业管理是指业主对区
实习报告是我们在实习期间的成果之一,通过撰写实习报告可以回顾和总结自己的工作表现,对实习成果有一个全面的评估。随后是一篇实习报告的详细内容,从目标设定到结果分析
范文范本是对一段时间内某个主题或问题的典型案例进行总结和概括的文本材料,它可以帮助我们更好地把握和应用相关知识。接下来,小编为大家整理了一些优秀的总结范文,希望
在写安全演讲稿时,我们可以结合实际情况,提出合理的安全建议和改进措施。通过阅读这些安全演讲稿范文,相信大家能够更好地掌握撰写安全演讲稿的技巧和要点。
通过阅读范文范本,我们可以拓宽自己的视野,了解不同领域的写作表达方式。小编为大家整理了一些经典的范文范本,希望能够给大家带来一些启示。亲爱的同学们:眼睛被誉
工作计划表可以帮助我们发现和解决工作中的问题,提升自己的工作能力。以下是小编为大家收集的工作计划表范例,供大家参考和借鉴。2017年年度工作计划书要怎么写呢?下
买卖的双方通过市场的规则和机制进行交易,实现互利共赢的目标。以下是小编为大家收集的买卖案例,仅供参考,大家一起来看看吧。甲方:乙方:为了确保房屋买卖双方的合法权
岗位职责的变动可能会导致工作内容和要求的调整,需要及时进行沟通和协调。为了更好地了解岗位职责,我们可以参考以下范文,了解一些典型的职责和要求。一、基本情况:二、
在通常情况下,每个月结束时我们都需要完成一份月工作总结,这有助于我们及时反思,总结经验,为下个月的工作制定更好的计划。以下是小编为大家收集的月工作总结范文,仅供
教学工作计划需要针对学生的特点和需求,科学设置教学目标,合理安排教学内容,因材施教,关注每个学生的学习进度和问题。这些教学工作计划实例能够帮助你更好地组织和管理
在准备一场演讲之前,撰写一篇演讲稿范文可以帮助我们更好地组织思路,确保演讲的连贯性和逻辑性。请大家一起来欣赏这篇精彩的演讲稿范文,体验其中的表达技巧和情感力量。
写心得体会不仅可以让我们加深对于某一经历或事件的理解和认识,还能够为他人提供有益的借鉴和启示。下面是一些关于心得体会的范文,希望能给大家带来一些思路和灵感。
国旗下讲话稿要求简洁明了,既要有深入浅出的思想内容,又要有亲切感人的情感表达。接下来是一些经典的国旗下讲话文稿,希望能为大家提供一些帮助。。尊敬的老师、亲爱的同
个人总结既是对自己的一种提醒,也是对他人的一种启示和借鉴。掌握好总结的写作方法和技巧,对于提高个人素质和能力有着重要的作用。幼儿园托班的孩子活泼好动,直觉行动思
今天的活动对我们来说非常重要,希望大家都能全神贯注地参与其中。请大家放松心情,与我们一起度过这个欢乐而充实的时光。合:大家下午好。笛:我是„„。泰:„„,你对我
在工程建设领域,承包合同起着非常重要的作用,能够确保施工过程的顺利进行。如果您对承包合同的内容和格式有疑问,下面是一些示例文本可供查阅。依照《中华人民共和国合同
合作是指多个个体或团体为了共同的目标而共同努力,相互配合的行为。下面是一些关于团队合作的成功经验和教训,希望对大家有所启发。代表人:地址:乙方:________
月工作总结是对自己工作表现的一次盘点和回顾,对于个人和团队的进步都有积极的作用。还在苦恼如何写一份出彩的月工作总结?下面是一些经典的范文分享,希望能给你一些帮助
销售工作总结可以帮助销售人员分析市场需求和竞争状况,寻找销售机会和突破口。小编整理了一些具有代表性的销售工作总结范文,供大家参考和学习。xx公司20xx年销售x
中班教案应当根据具体的教学情境和学生特点进行细化和完善。阅读这些中班教案范文,并结合自己的实际情况进行适当的调整和改进,可以更好地适应幼儿的学习需求。
工作方案是指为了实现某一目标或完成某一任务而进行的详细规划和安排的书面材料,它可以帮助我们合理分配时间和资源,提高工作效率。工作方案是为了实现某项工作目标而编制
劳务是经济运行和社会发展中不可或缺的一环,它为人们创造了更好的生活。请看以下劳务分析,它对我们了解劳动力市场有一定帮助。为适应社会对中高级实用型职业技能人才的需
大家好,我是今天的主持人,非常荣幸能够在这个重要的场合与各位见面。让我们一起来欣赏一些精彩的主持片段,感受主持人的魅力所在。尊敬的各位领导、各位来宾、亲爱的安然
通过写作,学生能够培养自己的思辨能力,提升自己的表达能力和逻辑思维能力。以下是小编为大家收集的优秀作文范文,供大家参考和学习。眸中,那一片沉静的藏青色,耳畔还有
感谢各位领导和嘉宾的到来,今天我非常荣幸能够担任这次活动的主持人,让我们共同见证这一重要时刻。以上是小编为大家整理的一些介绍,希望对大家有所启发。合:大家好!男
合同协议可以是买卖合同、租赁合同、劳动合同等不同形式的协议。合同协议是通过双方或多方协商达成一致,确定各方权益和责任的法律文件,它具有法律效力和约束力。那么在签
通过书写报告范文,我们可以更好地总结和概括自己的经验和研究成果,提高自己的学术能力和专业水平。以下是小编为大家收集的报告范文,希望可以作为写报告时的参考和借鉴。
情况汇报的写作,需要客观、简明、清晰地表达当前的情况,让读者对工作有一个清晰的认识。以下是小编为大家收集的情况汇报范文,仅供参考,大家一起来看看吧。第一份汇报是
留学申请通常需要包括个人简历、推荐信、语言成绩和研究计划等材料。以下是一些留学申请的常见问题及解答,希望对大家有所帮助。尊敬的某某学校领导:本人某某原是贵校高一
租赁合同的签署是租赁交易的重要环节,双方应当认真履行合同约定,遵守法律法规。小编为大家搜集了一些实用的租赁合同模板,供大家使用。根据《中华人民共和国合同法》等相
在工作计划书中,我们可以明确工作的方向和重点,提高工作的效率和质量。在下面的范文中,你可以找到适合自己的参考和借鉴的写作思路。总结如下:在语言方面,班级幼儿学会
在工作和学习中,做好情况汇报可以及时了解和反馈进展,提高团队合作效率。下面是一些关于情况汇报的示例,它们展示了如何有效地组织和展示信息,帮助你写出更出色的情况汇
通过阅读范文范本,我们可以了解到一篇优秀的作品应该具备哪些特点和结构。以下是小编为大家收集的范文范本,仅供参考,希望能对大家有所帮助。贫困生助学金工作上作以下服
月工作总结是对自己工作能力和专业素养的一种自我评价,对于职业发展具有重要意义。以下是一些比较出色的月工作总结范文,希望能够给你提供一些借鉴和启发。半年来,在市局
通过编写计划书,我们可以更好地分配资源,提高工作效率,实现更好的成果。在本文的最后,小编为大家整理了一些实用的计划书范文,希望能够为大家带来启发。质量控制经理绩
写读后感是一种自我反思和思维整理的过程,通过反思和整理可以更好地理解和体会书籍的内涵。以下是小编为大家整理的一些优秀读后感范文,希望可以给大家提供一些启发和思路
行政是指管理和组织公共事务的一种方式,它在政府和组织中起着至关重要的作用。行政管理的核心在于协调和统筹各项事务,以下范文或许可以帮到您。20__年,全县司法行政
总结是一个反思自己成长和进步的机会,让我们更好地准备迎接新的挑战。在下面列举了一些优秀的年度总结样本,希望对大家提供一些写作的参考。我从基层调入办公室工作以来,
写月工作总结是一种理性思考的过程,可以帮助我们更好地认清自己在工作中的表现和成长。通过阅读这些月工作总结范文,我们可以学习到其他人的工作方法和思考方式,更好地总
教师演讲稿是一种用于教学、讲座或会议等场合的口头陈述,旨在传达特定的知识和信息。以下是一些脍炙人口的教师演讲稿范文,希望能够给大家带来一些新的思考。
青春是热爱和热情的季节,我们应该积极投入到自己喜欢的事业中。以下是一些青春励志电影的推荐,希望能给大家带来一些启示。我们,撇下无知迎来了属于我们的青春。青春,让
策划书是一份详细阐述计划目标、方法和执行计划的书面文档,它是项目管理的重要组成部分。通过阅读策划书范文,可以了解不同行业或领域的策划案例,丰富自己的专业知识和见
教学计划要有明确的时间安排,合理分配各个教学环节的时间。下面是一些实用的教学计划范例,供大家借鉴和参考,希望能够帮助大家提高教学效果。《认识钟表》是人教版一年级
优秀的作文必须具备清晰的逻辑、正确的观点和精彩的表达。优秀作文是在文学创作中,对一定主题的深入思考和独到见解的表现,它能够给读者带来深刻的思考和感悟。在写作过程
通过编写工作计划书,可以帮助我们更好地评估工作风险和控制工作进度。小编为大家整理了一些成功人士的工作计划书范文,希望能够对大家的工作有所启发。以全面落实企业理念
月工作总结是一个自我评估的过程,它可以帮助我们客观地看待自己的工作表现,发现并改正自己的不足之处。在下面的范文中,我们将分享一些成功的月工作总结,帮助大家更好地
致辞不仅要有吸引人眼球的开头,还需要有连贯的逻辑结构和生动的语言修辞。以下是一些政府官员的致辞摘录,让我们一起来回顾和思考其中的智慧和勇气。尊敬的参训官兵们、亲
通过阅读范文,我们可以学到一些写作的好词好句,提升自己的语言表达能力。以下是小编为大家搜集整理的范文范本,希望能够给大家提供一些思路和灵感。父亲去世20xx年后
通过编写工作计划书,我们可以提前预估工作的难度和所需资源,做好充分准备。如果你对工作计划书的编写还有一些疑问或困惑,不妨看看下面这些范文,或许能够解决你的问题。
计划书范文是在制定某项计划时,对计划的目标、内容、方法、措施等进行详细阐述和规划的一种书面材料,它具有指导性和操作性,能够为实施计划提供参考。您可以参考下面的范
食品是我们生活中不可或缺的一部分,与我们的日常生活息息相关。下面是一些有关食品选择和食物储存的注意事项,希望对大家有所帮助。规范食品添加剂使用和管理,防止超范围
通过竞聘,人们可以锻炼自己的能力、提升自己的素质,为自己的职业生涯打下坚实基础。以下是一些竞聘成功者的经验分享,希望对大家有所启示。尊敬的部领导、各位同事:上午
家长会是展示学生综合素养和特长的机会,让家长更全面地了解孩子的发展情况。接下来是几篇家长会心得体会,希望对大家在家校合作中起到一些启发。亲爱的各位家长:大家好!
通过聘用合适的员工,企业可以更好地实现自身的发展目标。招聘中的面试技巧非常重要,小编为大家整理了一些面试技巧和经验,供大家参考。乙方同意根据甲方工作需要,在销售
入党积极分子是党组织培养和选拔的积极向上、学习有成果、工作出色的个人。入党积极分子是党的发展和壮大的生力军,下面是一些关于入党积极分子的激励范文,希望可以激励更
主持词要注重语调的掌握,声音要清晰响亮,给听众以良好的听觉体验。下面是一些优秀的主持词范例,供大家参考和借鉴,希望能够对你们的主持活动有所帮助。春节俗称“年节”
公司的成功与否取决于其市场竞争力、品牌形象和创新能力。范文中的公司总结思路清晰、内容丰富,是我们学习和借鉴的好样本。根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》(
在卫生工作计划中,应该注重加强监督和评估,确保计划的实施效果和持续改进。针对卫生工作计划的编制和实施过程中遇到的问题,下文给出了一些有效的解决方案。
个人简历应当注重格式规范和版面设计,使其看起来整洁、专业,同时吸引雇主的注意。以下是小编为大家收集的个人简历范文,仅供参考,希望能给大家提供一些启示。
师德师风体现了教师的职业责任和使命感,是教师职业发展的重要支撑。下面是一篇关于师德师风的范文,希望能够引发大家对师德师风的思考和反思。透过师德师风的学习,让我深
发言稿不仅要字斟句酌,还要带有感情和激情,让听众对演讲者的话语产生共鸣。下面是一篇精彩的发言稿,希望能够给大家带来一些启发和灵感。尊敬的各位领导、同志们:区人大
幼儿园教案一般包括教学目标、教学内容、教学方法和评价等方面的内容。通过查阅教案范文,教师可以了解各个教学活动的设计思路和实施步骤。这种游戏适用于阶段性复习和期中
范本可以帮助我们理解和掌握特定写作类型的要点和技巧。小编为大家准备了一些优秀范文范本,希望能够帮助大家提高写作水平。我单位(个人)_________(纳税人识别
心得体会是一个人成长的见证,它记录了我们在不同环境下的变化和成长,使我们能够更好地认识自己。在这段时间里,我深刻体会到了“宝贵时间不容浪费”的道理,从而激发出对
在撰写辞职信时,我们可以借鉴一些范文和模板,但最好根据个人情况进行适当的个性化修改。在下面,小编为大家整理了一些常见职位的辞职信范文,供大家参考。尊敬的领导:您
通过班级活动,我们可以更好地加强班级凝聚力,促进师生关系的密切互动。以下是小编为大家整理的班级活动总结范文,希望能给大家提供一些写作的灵感和思路。前提:1、通知
更多申请书是展示我们个人能力、背景和资格的重要途径,因此我们需要认真对待它的写作。从下面的范文中,我们可以学习到如何用简洁明了的语言展现自己的实力。
讲话稿是一种有效的沟通工具,可以帮助人们更好地表达自己的想法和观点,与他人进行交流和互动。小编整理了一些优秀的讲话稿样本,希望它们能帮助大家写出更具说服力和感染
培训工作总结是对培训师和受训者在培训过程中所付出的努力和成果进行肯定和评价的方式。阅读以下小编为大家准备的培训工作总结范文,希望能给大家带来一些灵感和思考。