加工不仅仅是一种简单的操作，它需要工人具备一定的技能和经验，才能达到预期的效果。推荐一些加工行业的展会和论坛，希望能够给大家提供交流和学习的平台。
加工定做合同管辖权（模板13篇）篇一
定作方：承揽方：
签订地点：签订时间：________年____月____日。
规格型号计量单位数。
量名或项目单价总金额合计。
二、定作方带料材料名称规格型号计量单位数。
量质。
量提供日期消耗定额单
价总金额。
三、质量要求、技术标准。
四、承揽方对质量负责的条件及期限。
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求。
六、验收标准、方法和期限。
七、包装要求及费用负担。
八、交（提）货方式及地点。
九、交付定金预付款数额及时间。
十、结算方式及期限。
十一、违约责任。
十二、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
十四、双方协商的其它条款定作方承揽方。
单位名称（章）单位名称（章）单位地址：单位地址：
法定代表人：
加工定做合同管辖权（模板13篇）篇二
甲、乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，本着自愿、平等、互利为原则，特签订此合同。
一、广告牌加工制作内容及要求。
二、验收标准：按实际样品为检验标准。
三、交货方式：乙方负责送货到甲方指定安装地点。
四、结算方式及期限本文：合同签订后乙方开始制作广告牌，负责按质按量如期完成合同所约定的项目内容。待验收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。
五、违约责任：双方应严格遵守本合同的约定，如出现问题，根据问题所属承担责任。
六、本合同一式两份，双方各执一份，具同等法律效力，其他事宜均由双方协商解决。
甲方：_____________乙方：_____________。
委托代理人：_______委托代理人：_______。
_____年____月____日_____年____月____日。
加工定做合同管辖权（模板13篇）篇三
定作方：____________________________________。
定作方委托承揽方加工____________。
经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量。
1、(用承揽方原料完成工作的)，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。
承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
2、(用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额)。
定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。
承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。
3、交(提)原材料等物品日期计算，参照
第七条规定执行。
第四条技术资料、图纸提供办法。
1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。
承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。
2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第五条价款或酬金价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。
第六条验收标准和方法。
1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。
验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。
对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。
保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。
3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第七条交货的时间和地点。
1、交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。
任何一方要求提提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。
2、交(提)定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的，按约定的方法计算。
第十二条承揽方的违约责任。
1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。
2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。
3、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。
定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。
因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等)，应当向定作方偿付违约金____元;(合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。
未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%(10%～30%)或酬金总额的____%(20%～60%)的违约金。
6、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。
7、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。
第十三条定作方的违约责任。
1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。
2、中途废止合同，属承揽方提供原村料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%～30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%(20%～60%的幅度)违约金。
3、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。
4、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。
5、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。
6、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
7、变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。
第十四条不可抗力在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。
第十五条纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成按项处理：
1.向仲裁机关申请仲裁;。
2.向人民法院起诉。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份;合同副本一式____份，交____________(如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。
定作方：_______________________。
承揽方：________________________。
代表人：________________________。
代表人：________________________。
____年____月____日。
____年____月____日。
加工定做合同管辖权（模板13篇）篇四
乙方(承揽方)：
鉴于：为满足客户订单需求，甲方大量需要指定型号 产品;乙方系专业 产品生产商。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则,经充分协商一致,订立本合同。
第一条 定作物情况：
1.1 品名：(应填写定作物的正式名称，不可用其简称或俗名代替 )
1.2 规格：(应写明定作物具体的规格型号，技术要求复杂或特殊的，可以
写明按照甲方提供的技术图纸定做，并将技术图纸作为合同附件)
1.3 数量：(具体写明定作物的数量，并注明单位 )
1.4 备注：(如无内容，在空格处划线)
第二条 合同价款
2.1 合同价款总额：(应以大、小写两种形式填写，并注明币种)
2.2 付款方式：(应详细写明是分期付款还是一次性付款或月结等其他方式，建议货到付款，以作为产品质量责任的牵制)
2.3 付款时间：(写明年、月、日)
第三条 加工成品质量要求及技术标准：
3.1 质量要求：(应明确填写要达到的质量标准是国标还是行业标准或者甲方具体要求，必须要写全称)
3.2 技术标准：(技术标准如硬度、强度、韧性、抗腐蚀、抗氧化等各种物理化学参数)
3.3 以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。
第四条 原材料的提供办法及规格、数量、质量
2 4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有权对原材料进行检验。乙方隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,甲方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表标准提供：. 甲方于 年 月 日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后 日内通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件，否则甲方有权解除本合同，乙方承担相应的赔偿责任。
第五条 技术资料、图纸的提供和保密
5.1 甲方负责提供技术资料和图纸。
5.2乙方在依照甲方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术资料要求不合理,应当及时通知甲方,甲方应当在接到通知之日起3日内回复并提出修改意见。甲方未答复,乙方有权停止工作,并及时通知甲方,因此造成的损失由甲方赔偿。
5.3甲方要求对承揽物的技术性严格保密,乙方应当严格遵守,未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技术资料和图纸、制造再现甲方技术的器材、取走与甲方技术有关的物件;不得直接或间接地向任何第三人故意或过失泄露甲方技术资料、图纸或技术;不得允许(出借、赠与、出租、转让等处分甲方技术的行为皆属于“允许”)或协助任何第三人使用甲方的技术资料、图纸或技术;不得复制或公开包含甲方技术资料、图纸或技术的文件或文件副本;未经许可不得超出工作范围使用甲方的技术资料、图纸或技术;不得将甲方的技术资料、图纸或技术用于自身技术、设备的升级或研发。
第六条 验收标准和方法
6.1 验收标准：(写明是以国家标准、行业标准或封样或乙方技术图纸标准进行验收)
6.2 验收方法：(写明全部或抽样验收的方法)
6.3 甲方验收乙方所完成定作物的时间：(写明具体时间年、月、日)
6.4 甲方验收乙方所完成定作物的地点：(写明详细地址)
6.5 验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。
6.6 对短期检验难以发现质量缺陷的定作物,在使用后 日内发现质量缺陷，甲方有权要求退还。
6.7 双方就定作物的质量在检验中发生争议时,以质量监督检验机构提供检验证明为准。质量检验机构由双方共同指定，费用由乙方垫付，由主张未被检验证明支持者最终承担。
第七条 交(提)定作物的时间和地点 7.1 双方约定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的时间： (写明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地点： (写明详细地址不可省略)
7.2 双方约定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的时间： (如选择了7.1，则在空格处划线)
7.2.2 送交定作物的地点： (如选择了7.1，则在空格处划线)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当事先与对方达成协议，所达成的协议与本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的计算：乙方自备运输工具送交定作物的,以甲方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以乙方通知的提取日期为准,但乙方在发出提取定作物的通知中,必须留给甲方以必要的途中时间。
第八条 包装要求及费用负担
8.1 包装要求：(应具体写明包装方式、包装物品的材质、包装的大小尺寸等)
8.2 费用负担：(写明包装费用由哪方承担 )
第九条 运输方式及费用负担
9.1 定作物的运输方式： (写明是汽车、火车、水运或其他方式)
9.2 运输费用由 (如无内容，在空格处划线)承担。
第十条 定作物的保修
10.1 定作物保修期：(如保修期从何时起到何时止 )
10.2 在保修期内乙方免费提供保修服务。
第十一条 定金及预付款
11.1 甲方向乙方交付定金的数额：(大、小写两种形式填写)
11.2 甲方向乙方交付定金的时间：(写明年、月、日)
11.3 甲方向乙方交付预付款的数额：(大、小写两种形式填写)
11.4 甲方向乙方交付预付款的时间：(写明年、月、日)
第十二条 乙方的违约责任：
12.1 未按合同约定的质量交付定作物,若甲方同意接受的,应当按质论价;不同意接受的,应当负责修理或调换，并承担 元/每件的违约金。经过修理或调换后,仍不符合合同约定的质量标准,甲方有权拒收,由此造成的损失(包括甲方材料损失、重做成本、延期损失等)由乙方赔偿。
12.2 未按合同约定包装定作物,需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用和延期交货责任。因包装不符合同约定造成定作物毁损、灭失的，由乙方赔偿损失。
12.3 逾期交付定作物,应当向甲方支付未交定作物总价的 %违约金。延期交货超过 日的，甲方有权解除合同，由此造成的损失(包括甲方材料损失、重做成本、延期损失等)由乙方赔偿。
12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、
灭失的、应当偿付甲方因此造成的损失。乙方擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有权拒收,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理，应当按甲方要求完成,并承担逾期交付的责任。 第十三条 甲方的违约责任：
13.1 超过合同约定日期付款，甲方应向乙方支付定作物总价 ‰的违约金。
13.2 无故拒绝接收定作物,赔偿因此给乙方造成的损失。
13.3 变更交付定作物地点或接收单位(人)时,承担因此多支出的费用。
13.4 其它违约责任： (如无内容，在空格处划线)
第十四条 争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。如果双方不能协商一致时,选择以下第(只需填写一或者二)种方式解决：
(一)向(具体写明仲裁委员会的确切名称，如：不能将“深圳仲裁委员会”写为“北京市仲裁委员会”)仲裁委员会申请仲裁。
(二)向(根据有利于我方的原则，在甲方或乙方住所地、合同签订地、合同履行地的基层法院中选择其一)人民法院起诉。
第十五条 本合同签订地点 (应详细填写合同签订的地点，如：深圳市xx区)
第十六条 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式 份，双方各执 份。
以下无合同正文。
甲方(章)： 乙方(章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址：
电话： 电话：
开户行： 开户行：
账号： 账号：
年 月 日 年 月 日
加工定做合同管辖权（模板13篇）篇五
定作方：
承揽方：
签订地点：
签订时间：年月日。
一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限。
定作物品价款或酬金交货数量及交货期限。
规格型号计量单位数量。
名或项目单价总金额合计。
二、定作方带料。
材料名称规格型号计量单位数量质量提供日期消耗定额单价总金额
三、质量要求、技术标准。
四、承揽方对质量负责的条件及期限。
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求。
六、验收标准、方法和期限。
七、包装要求及费用负担。
八、交（提）货方式及地点。
九、交付定金预付款数额及时间。
十、结算方式及期限。
十一、违约责任。
十二、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
十四、双方协商的其它条款。
定作方承揽方。
单位名称（章）单位名称（章）。
单位地址：单位地址：
法定代表人：法定代表人：
年月日年月日。
有效期限：年月日至年月日。
加工定做合同管辖权（模板13篇）篇六
定作方（甲方）：
承揽方（乙方）：
签订地点：
签订时间：年月日。
一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限。
定作物品价款或酬金交货数量及交货期限。
规格型号计量单位数量。
名或项目单价总金额合计。
二、定作方带料。
材料名称规格型号计量单位数量质量提供日期消耗定额单价总金额
三、质量要求、技术标准。
四、承揽方对质量负责的条件及期限。
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求。
六、验收标准、方法和期限。
七、包装要求及费用负担。
八、交（提）货方式及地点。
九、交付定金预付款数额及时间。
十、结算方式及期限。
十一、违约责任。
十二、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
十四、双方协商的其它条款。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工定做合同管辖权（模板13篇）篇七
定作方：
承揽方：
签订地点：
签订时间： 年 月 日。
一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限。
定作物品价款或酬金交货数量及交货期限 。
规格型号计量单位数 量。
名或项目单价总金额合计。
二、定作方带料。
材料名称规格型号计量单位数 量质 量提供日期消耗定额单 价总金额
三、质量要求、技术标准。
四、承揽方对质量负责的条件及期限。
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求。
六、验收标准、方法和期限。
七、包装要求及费用负担。
八、交（提）货方式及地点。
九、交付定金预付款数额及时间。
十、结算方式及期限。
十一、违约责任。
十二、如需提供担保，另立合同。
担保书。
作为本合同附件。
十四、双方协商的其它条款。
定作方承揽方 。
单位名称（章）单位名称（章）。
单位地址：单位地址： 。
法定代表人： 法定代表人： 。
年月日 年月日。
有效期限： 年月日至年月日。
加工定做合同管辖权（模板13篇）篇八
一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限：______________。
二、定作方带料：________________________________________________________。
三、质量要求、技术标准：_________________________________________________。
四、承揽方对质量负责的条件及期限：___________________________________。
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求：___________________________________。
六、验收标准、方法和期限：______________________________________________。
七、包装要求及费用负担：_______________________________________________。
八、交(提)货方式及地点：_______________________________________________。
九、交付定金预付款数额及时间：__________________________________________。
十、结算方式及期限：_________________________________________________。
十一、违约责任：________________________________________________________。
十二、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
十三、解决合同纠纷的`方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向人民法院起诉。
十四、双方协商的其它条款：
甲方：________________乙方：________________。
日期：________________日期：________________
加工定做合同管辖权（模板13篇）篇九
签订地点：____________。
签订时间：________年____月____日。
一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限。
品名或项目。
规格型号。
数量。
单价。
金额。
交货期限。
总金额合计。
二、定作方带料。
材料名称。
规格型号。
计量单位。
数量。
质量。
提供日期
消耗定额单价。
总金额。
三、质量要求、技术标准。
四、承揽方对质量负责的条件及期限。
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求。
六、验收标准、方法和期限。
七、包装要求及费用负担。
八、交(提)货方式及地点。
九、交付定金预付款数额及时间。
十、结算方式及期限。
十一、违约责任。
十二、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
十四、双方协商的其它条款。
定作方承揽方。
单位名称(章)____________单位名称(章)____________。
单位地址：____________单位地址：____________。
法定代表人：____________法定代表人：____________。
________年____月____日________年____月____日。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
加工定做合同管辖权（模板13篇）篇十
签约地点：
签订日期：年月日
定作方(下称“甲方”)：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就甲方委托乙方加工____________事宜达成如下协议，以资共同信守。
第一条定作物品名、规格型号、数量：
第二条加工成品质量要求：。
第三条原材料的提供：原材料由方提供。原材料品牌及质量要求：
第四条技术资料、设计方案及图纸提供办法：由乙方设计，经甲方书面确认后，作为制作的依据。
第五条合同价款：
第六条付款方式：乙方将定作物运到甲方指定地点，经甲方初步验收合格后，按实际验收合格的数量支付该批次全部价款的%，剩余%为质保金，质保期满无质量问题的，甲方一次性付清。每次付款前，乙方应当提供等额正规发票，否则甲方有权拒绝付款。
第七条交货时间、地点及方式。
2.乙方负责将定作的产品运到甲方办公地点或施工现场;如果定作的产品需要现场制作或安装的，乙方应当派专人进行现场作业。运输、装卸及安装费包含在合同价款中，甲方不另行支付。
第八条验收标准和方式。
1.定作产品运至现场后，甲方应当及时组织人员进行验收，对不合格的产品，应当在2日内向乙方提出;对使用后才能够检测产品是否合格的，质保期为年，在质保期内发生质量问题的，乙方应当在甲方通知后24小时内予以修复或更换。2.甲方应当按照国家标准、地方标准、相关产品的行业标准及甲方要求的标准进行验收。
第九条甲方的权利和义务。
1.有权检查乙方提供的定作产品原材料，有权要求乙方更换对不合格的原材料;。
2.有权审核乙方提供的产品设计方案或图纸;。
3.有权要求乙方按时交付合格的定作产品;。
4.应当按时向乙方支付价款。
第十条乙方的权利和义务。
1.有权要求甲方支付价款;。
2.保证提供符合约定的定作产品，原材料符合约定的质量要求;。
3.应当按时交付定作产品;。
4.负责产品的运输和安装，并承担相应费用;。
6.由于乙方产品缺陷造成甲方人员或第三方人身、财产损害的，乙方应当负责赔偿，因此给甲方造成损害的，乙方应当予以赔偿。
第十一条违约责任。
一、甲方的违约责任。
1.甲方中途变更定作物的规格、质量或设计等，应承担针对变更部分给乙方因此造成的损失。
2.甲方无正当理由拒绝接收定作物的，仍应当向乙方支付相应价款。
3、甲方迟延付款的，每迟延一日，应当向乙方支付应付款0.3‰的违约金。
二、乙方的违约责任。
1.乙方未按合同规定的质量标准交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收并终止合同，由此造成的损失由乙方赔偿。
2.交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，甲方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分甲方不再需要的，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等)，逾期一日应当向甲方偿付迟延货物总价0.3‰的违约金;未经甲方同意，提前交付定作物，甲方有权拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的，应退还甲方已付的全部货款并承担由此给甲方造成的全部损失。
第十二条其他。
1.本合同壹式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，自双方代表人签字(盖章)之日起生效并执行。
2.甲乙双方承诺本合同中所确认通讯地址全部可以送达，任何一项通知送达下面地址的视为送达，尽到通知义务。如任何一方地址变更的应当书面通知对方。任何一项通知及书面材料在送达时接收方应当配合送达方签字确认，否则送达方有权申请公证送达，由此产生的费用由接收方承担。
第十三条其它约定。
【以下无正文】。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人法定代表人。
(或授权签约人)：(或授权签约人)：
甲方地址：电子邮箱：
邮编：传真：联系电话：联系人：
乙方地址：电子邮箱：
邮编：传真：联系电话：联系人：
合同签订时间：年月日。
合同签订地点：
加工定做合同管辖权（模板13篇）篇十一
上诉人：住所地：法定代表人：联系电话：被上诉人：住所地：法定代表人：
上诉人因与被上诉人诉上诉人纠纷纠纷一案，不服法院号民事裁定书，特依法提起上诉。
上诉请求。
1、依法撤销号民事裁定。
2、依法裁定将本案移送人民法院。
事实与理由。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十九条之规定：因侵权的行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。《关于适用中华人民共和国民事诉讼法若干问题的意见》第二十八条之规定：“民事诉讼法第二十九条规定的侵权行为地，包括侵权行为实施地、侵权结果发生地。”被上诉人在民事起诉状中主张上诉人住所地为：，但上诉人的实际住所地及办公地点所在地均为：，并且本案侵权行为实施地、侵权结果发生地也为成都市高新区。
所以，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关之规定结合本案基本事实，被上诉人对上诉人提起诉讼，应由高新区人民法院管辖。故请求你院依法撤销民事裁定，并将案件移送至高新区人民法院管辖。
此致
成都市中级人民法院。
上诉人：
加工定做合同管辖权（模板13篇）篇十二
定作人(甲方)：
承揽人(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致和诚实信用的原则，现就电瓶产品委托乙方加工制作的相关事宜，特签订本合同：
第一条合作内容。
加工定作内容：就乙方目前生产的20多个品种的电瓶，甲方暂定在合同期限内向乙方定做30万支。
第二条合同期限。
自本合同生效之日起至2015年12月30日止。
第三条加工定作方式。
1、本合同中甲乙双方所约定的加工定作方式为：由甲方提供原材料，乙方进行加工制作，生产出成品后，向甲方交付产品，乙方收取加工劳务费。
2、在本合同期限内，生产原材料和成品的所有权均系甲方所有，乙方只具有收取劳务费的权利和义务。
3、关于其加工制作过程中的税、费等问题由双方另行协商确定。
第四条加工劳务费。
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本价的15%向乙方支付加工劳务费用。
第五条双方的权利与义务。
1、本合同期限内，甲方负责向乙方供应生产电瓶产品所。
需的一切原材料，乙方提供仓库供甲方用于原材料和产品堆放，甲方对原材料享有所有权，甲方派专人就原材料签收登记、保管，并按生产进度的需要发放原材料。
2、甲方有权监督乙方进行加工制作，如发现存在不合格产品的，甲方可拒绝接收成品，并有权要求乙方承担成本损失。
3、乙方应对生产的成品，分批次向甲方移交。
4、未经甲方同意，乙方不得擅自处置甲方的原材料或成品(包括不得变卖、转移、出售、赠与、担保等)。
5、合同期间，非因不可抗力或本合同约定情形乙方不得停工、停产。
6、合同履行期间，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方认为有需要对生产的产品办理质押等手续的，乙方应全面配合。
第六条验收标准。
乙方生产的产品质量应严格按照国家标准或行业标准执行乙方。
下线的成品每天向甲方办理移交。
第七条违约责任。
1、乙方应妥善的保管好甲方供应的原材料和生产线上的半成品及未交付的成品，在此期间，如存在损毁灭失等情形的由乙方承担赔偿责任。
2、乙方如擅自处置甲方的原材料或产品的，则由乙方承担损失赔偿责任。
第八条其他。
1、本合同未尽事宜，可由双方签订补充协议，补充协议与本合同相冲突的，以补充协议为准。
2、本合同自双方签字或盖章时生效，在履行合同的过程中发生争议的，可向合同履行地人民法院诉讼解决。
3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
时间：
加工定做合同管辖权（模板13篇）篇十三
上诉人（原审被告）：某某建设集团有限公司，住所地某某市某某镇。法定代表人：某某，董事长。
被上诉人（原审原告）：某某混凝土有限公司，住所地某某市某某。
区镇某某西侧。
法定代表人：某某，董事长。
上诉人不服原审某某人民法院（20）商初字第号民事裁定，提起上诉，请求某某市中级人民法院依法撤销原审裁定，将本案移送有管辖权的某某市人民法院立案审理。其理由如下：
其一、原审法院裁定称，经查原告与被告下属南京分公司签订了关于混凝土的定作加工合同一份，后双方经结算后又签订了还款协议。该裁定书表明，被上诉人未与上诉人签订过所谓的混凝土加工合同，上诉人也未与被上诉人签订过所谓的还款协议。由此可以推定，上诉人与被上诉人双方之间不存在民事法律关系包括债权债务关系，因此原告所指上诉人为本案被告，主体错误显而易见。
其二、原告诉称，原告与上诉人签订了混凝土加工定作合同和还款协议书，原审法院裁定却称，经查原告与被告下属南京分公司签订关于混凝土的定作合同加工合同一份，后双方经结算后又签订了还款协议。而本案原告虽将上诉人作为被告主体提起民事诉讼，但所提供的证据却是被上诉人与南京分公司签订的合同和还款协议。上诉人与南京分公司两者是什么关系？本案尚未经开庭审理，证据未经质证、认证，原审法院为何就认定南京分公司就是上诉人的下属，南京分公司无民事权利、行为能力？就可以认定不符合本案诉讼主体资格？原审法院的民事裁定能变更原告起诉所称的事实和内容吗？对此上诉人不得不怀疑原审法院存在未审先判之嫌。上诉人认为，本案原审法院未经开庭审理，即以裁定形式认定事实和适用法律，实属无根无据。由此原审法院所作裁定在运用程序、认定事实和适用法律方面的错误，显而易见。
其三、综上所述，上诉人认为，一则上诉人确未与被上诉人签订过任何合同；二则上诉人确未与被上诉人签订过还款协议；三则上诉人确与被上诉人无其他任何约定和经济往来，实属毫无法律关系可言。如果法院非得将上诉人确定为本案被告，那么，也应当遵循《中华人民共和国民事诉讼法》第二十二条规定的关于“原告就被告”的原则，确定本案管辖权。据此，本案原审法院对本案确无管辖权，依法应当移送有管辖权的，即上诉人所在地的人民法院立案审理。
综上，上诉人认为，原审法院驳回上诉人管辖权异议的裁定，不合情、不合理，也不合法。鉴此，请求某某市中级人民法院查明本案事实，依法撤销原审法院的民事裁定，将本案依法移送到上诉人住所地的某某市人民法院立案审理。谢谢。
此致
某某市中级人民法院。
某某建设集团有限公司。
附：企业法人营业执照（副本）复印件一份。