买卖活动对于经济的发展具有重要作用，它推动产业链的运转，促进资源的合理配置。如果你对买卖有兴趣，请继续往下阅读，你将会收获一些有用的信息。
锅炉买卖合同判决书（实用16篇）篇一
根据xxxx县政府“年燃煤锅炉改燃气锅炉工程”要求，公司(以下简称需方)与(以下简称供方)签订本合同。
一、合同编号：
二、签订地点：
三、签订时间：年月日。
四、合同内容：根据《中华人民共和国合同法》及xxxx县政府“2014年燃煤锅炉改燃气锅炉工程”要求，供需双方协商一致，签订本合同。
1、货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见附件供货一览表。
2、价格解释：合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务等全部费用，价格一次确定不再变更。
3、包装要求：不论采取何种包装形式，供方均需确保无破损，无污染，且方便二次运输。因包装不当造成的损失由供方负责，包退包换。
五、招、投标文件，评标结果表，合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与招、投标文件和评标结果表不一致时，以招、投标文件和评标结果表为准。
六、合同金额：，大写：。
七、一般条款：
1、供方所提供的货物符合国家现行有效标准，并为正规制造厂商2014年2月以后生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。
2、本项目系交钥匙工程，供方统一负责供货一览表内设备安装调试并承担交货前的一切责任和费用。
3、需方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由供方负责。
4、供方在发运货物时需提供相应的技术文件，包括操作手册(使用说明)、装箱清单、产品合格证等。
5、免费培训需方操作人员。
6、安装完毕调试合格后，供方全权负责办理国家技术监督部门颁发的锅炉安全运行许可证，需方负责提供司炉工证、水处理证、管理员证。。
7、供方对所供产品保质期应按生产厂商的承诺执行，质保期为调试验收合格之日起壹年或发货之日起18个月(先到为准)。
8、交钥匙工程周期：合同签订预付款支付后95天内完成。
9、合同签订后预付货款30%，发货前付到合同金额的70%，安装调试完毕付款25%，5%质量保证金质保期到后设备无质量问题7天内付清。
10、违约责任：供方应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给需方带来的损失由供方负责。
11、质量验收：
(1)到货验收需方应当在7个工作日内完成，验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样，逾期验收视为验收合格。
(2)需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，需方可通知供方停止供货。
八、交货时间、交货地点和验收单位：
1、锅炉交货时间：合同签订预付款支付后60天内交货。。
2、交货地点：需方锅炉房。
3、验收单位：甲方、监理以及当地检验机构和相关职能部门。
九、经济责任：
(一)供方责任：
(1)供方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，供方须向需方支付拒收货物价款总额5%的违约金。
(2)供方必须按合同规定的日期完工，每逾期一日，供方必须向需方支付逾期交货部分货物总额1‰的违约金。
(二)、需方责任。
需方无正当理由，不能中途退货或拒绝收货;需方需按时支付货款，否则按日支付延期货款额1‰的'违约金;如果供方提前完成交钥匙工作，需方应予以适当的奖励。
如合同条文存在歧义，《合同法》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。
十一、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。
十二、其它未尽事宜由供需双方协商约定。
十三、本合同一式六份，均具有同等法律效力。
锅炉买卖合同判决书（实用16篇）篇二
需方：____________________________________。
为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。
二、供方对质量负责的条件和期限：____。
三、交（提）货方式及地点：____________。
四、运输方式到达站（港）及收货单位：____。
五、运输费用负担：________________。
六、合理损耗计算及负担：____________。
七、包装费用负担：________________。
八、验收方法及提出异议的期限：____。
九、结算方式及期限：________________。
十、违约责任：____________________。
十一、合同附件：____________________。
十二、其他约定事项：
1.合同正本一式两份，双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。
供方（盖章）：________________________。
法定代表人：__________________________。
委托代理人：__________________________。
开户银行：_________________________。
帐号：_______________________________。
需方（盖章）：________________________。
法定代表人：__________________________。
委托代理人：__________________________。
开户银行：_________________________。
帐号：_______________________________。
锅炉买卖合同判决书（实用16篇）篇三
甲乙双方协商决定，甲方将一台_______________锅炉股份有限公司_______________年_______________月生产的_______________蒸汽锅炉本体及全部副套设备卖给乙方，总价_______________(大写)，为了甲乙双方的共同利益，使旧锅炉顺利拆除，特签订此协议如下：
1、锅炉部分：锅炉本体一台，全部副套设备有减速器带电机，控电柜、取样器，水泵带电机二台，引风机带电机，氛汽缸带阀门，主汽管，水处理，室内所有线路、管道、熨烫机、洗衣机。
2、付款方式：拆完装上车出大门一次性付清。
3、安全事故：乙方自己拆除，吃住、工伤事故与甲方无关。
4、甲方负责停水停电，道路畅通，如有第三方干扰债权债务与乙方无关。
5、甲乙双方共商此协议，从签字之日起受法律效益，此协议一式两份，从签字之日起生效。未进事宜，谢谢合作。
甲方代表：_______________乙方代表：_______________。
联系电话：_______________联系电话：_______________。
日期：_______________日期：_______________
锅炉买卖合同判决书（实用16篇）篇四
法定代表人：付某,经理。
委托代理人：张尽安,河南贞实律师事务所律师。
被告：山东某某技术有限公司。住所地：山东省茌平县温陈工业园。
法定代表人：马某民,董事长。
原告河南xxxx工程设备有限公司(以下简称xxxx公司)诉被告山东某某技术有限公司(以下简称技术公司)买卖合同纠纷一案,原告于2014年9月11日诉来本院。本院受理后,依法组成合议庭,于2014年10月23日公开开庭进行了审理。原告xxxx公司之委托代理人张尽安到庭参加诉讼,被告技术公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告xxxx公司诉称：2012年6月5日,原、被告签订了一份阀门管件购销合同。合同约定,原告向被告出售阀门、管件,被告需要向原告支付价款2029000元。合同签订后,原告依照合同约定履行了合同义务,被告拒不履行付款义务。2014年5月27日,双方达成一份付款协议。协议约定到期后,原告多次催讨,被告拒绝支付所欠货款751101元。原告于2014年9月11日诉来本院,要求被告支付货款751101元并承担本案的诉讼费用。
被告技术公司未作应诉答辩。
原告xxxx公司为证实其主张,向本院提交了以下证据：
1、阀门、管件购销合同一份及附件清单五份,拟证明双方签订购销合同的事实。
2、付款协议一份,拟证明原、被告双方就合同款的支付达成一致意见。
3、被告公司登记及变更情况一份,拟证明被告公司的变更情况。
被告技术公司未到庭参加诉讼,应当视为其放弃质证权利,对于上述证据,本院予以采信。
综上,依据有效证据、开庭笔录及原告的当庭陈述,本院认定案件事实如下：
被告山东某某技术有限公司系由原茌平某某技术有限公司变更而来。2012年6月5日,原告xxxx公司与被告技术公司签订阀门管件购销合同一份,被告向原告购买阀门管件一批,合同总价款为2029000元。2014年5月27日,原、被告双方就上述购销合同的付款事宜协商一致并签订付款协议一份。协议约定：欠款总额为2029000元,被告已经支付货款650000元,剩余货款被告分三次还清。此后,被告并没有依照付款协议偿还货款,截至原告起诉之日,被告尚欠货款751101元未还。原告多次催要未果于2014年9月11日诉来本院,要求被告支付剩余货款751101元,并承担本案的诉讼费用。
本院认为,本案的争议焦点为：原告xxxx公司要求被告技术公司支付剩余货款751101元是否有事实及法律上的依据。被告技术公司未到庭参加诉讼,应当视为对其相关诉讼权利的放弃。原告xxxx公司与被告技术公司签订的阀门管件购销合同及付款协议均系当事人的真实意思表示,且不违反法律、行政法规的强制性规定,应当认定为有效合同。合同履行过程中,双方应遵循诚实信用原则,积极行使合同权利、履行合同义务。购销合同签订后,原告xxxx公司依照合同约定向被告发送了货物。后双方经协商对货款的支付方式及期限达成一致并签署了付款协议。被告技术公司理应依照协议约定及时支付货款。经原告催要后,被告技术公司拒绝支付剩余货款751101元的行为显然构成违约。依照《中华人民共和国合同法》第一百五十九条之规定,原告要求被告支付剩余货款751101元的诉求于法有据,本院予以支持。
综上,依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百五十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条、一百四十四条之规定,判决如下：
山东某某技术有限公司于判决生效后十日内向原告河南xxxx工程设备有限公司支付货款751101元。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费11301元,保全费4270元,共计15571元,由山东某某技术有限公司负担。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于山东省聊城市中级人民法院。
审判长:甄伟。
人民陪审员:刘夏民。
人民陪审员:潘志财。
二0一四年十月廿三日。
书记员:王涛。
锅炉买卖合同判决书（实用16篇）篇五
甲方(购买方)：
乙方(供货方)：
甲乙双方友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》订立以下合约：
一、合同标及价格。
1、货物名称、规格型号、数量、价格及金额。
2、关于供货物的其他说明。甲方分批付款、分批提货，提货前预付所提货物全款。
二、交货日期
交货日期为以甲方书面通知为准。
三、付款方式。
甲方通知提货，发货前付清当次数量货款，乙方在收到甲方货款后，予以安排发货。
四、货物验收。
1、验收标准。产品质量标准按国家行业标准验收，如系产品本身质量问题，甲方凭此合同及产品收货单(随机文件)向乙方提出保修事宜，乙方免费保修二年，保修期从设备安装完之日起，实行终身维修。
2、到货验收。甲方需在收到货物当日进行货物验收，如有异议，应在三日内书面向乙方提出，否则乙方将视为验收合格。
3、调试验收。调试结束后，乙方应向甲方提交书面验收通知，甲方应在收到通知后，三日内组织验收，如甲方未能按时组织验收，由此造成的损失由甲方负担，如甲方在收到通知后，七日内仍未能组织验收，则视同调试验收合格。
五、违约责任。
其他未尽事宜，双方友好协商或按中华人民共和国合同法有关条款执行。
六、其它约定事项。
七、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
锅炉买卖合同判决书（实用16篇）篇六
甲方(购买方)：
乙方(供货方)：
甲乙双方友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》订立以下合约：
一、合同标及价格
1、货物名称、规格型号、数量、价格及金额
2、关于供货物的其他说明。甲方分批付款、分批提货，提货前预付所提货物全款。
二、交货日期
交货日期为以甲方书面通知为准。
三、付款方式
甲方通知提货，发货前付清当次数量货款，乙方在收到甲方货款后，予以安排发货。
四、货物验收
1、验收标准。产品质量标准按国家行业标准验收，如系产品本身质量问题，甲方凭此合同及产品收货单(随机文件)向乙方提出保修事宜，乙方保修________年，保修期从设备安装完之日起，实行终身维修。
2、到货验收。甲方需在收到货物当日进行货物验收，如有异议，应在____日内书面向乙方提出，否则乙方将视为验收合格。
3、调试验收。调试结束后，乙方应向甲方提交书面验收通知，甲方应在收到通知后，____日内组织验收，如甲方未能按时组织验收，由此造成的损失由甲方负担，如甲方在收到通知后，____日内仍未能组织验收，则视同调试验收合格。
五、违约责任
其他未尽事宜，双方友好协商或按中华人民共和国合同法有关条款执行。
六、其它约定事项
七、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
锅炉销售合同范本
锅炉工劳动合同范本
买卖车辆合同范本
买卖格式合同范本
买卖简易合同范本
买卖最新合同范本
买卖定金合同范本
买卖沙石合同范本
买卖合同范本
买卖合同范本
锅炉买卖合同判决书（实用16篇）篇七
乙方：_______________
甲乙双方协商决定，甲方将一台___________蒸汽锅炉本体及全部副套设备卖给乙方，总价___________(大写___________)，为了甲乙双方的共同利益，使旧锅炉顺利拆除，特签订此协议如下：
1、锅炉部分：锅炉本体一台，全部副套设备有减速器带电机，控电柜、取样器，水泵带电机二台，引风机带电机，氛汽缸带阀门，主汽管，水处理，室内所有线路、管道、熨烫机、洗衣机。
2、付款方式：拆完装上车出大门一次性付清。
3、安全事故：乙方自己拆除，吃住、工伤事故与甲方无关。
4、甲方负责停水停电，道路畅通，如有第三方干扰债权债务与乙方无关。
5、甲乙双方共商此协议，从签字之日起受法律效益，此协议一式两份，从签字之日起生效。未进事宜，谢谢合作。
锅炉买卖合同判决书（实用16篇）篇八
甲方：
乙方：
一、合同编号：
二、签订地点：
三、签订时间：年月日。
四、合同内容：根据《中华人民共和国合同法》及xxxx县政府“20xx年燃煤锅炉改燃气锅炉工程”要求，供需双方协商一致，签订本合同。
1、货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见附件供货一览表。
2、价格解释：合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务等全部费用，价格一次确定不再变更。
3、包装要求：不论采取何种包装形式，供方均需确保无破损，无污染，且方便二次运输。因包装不当造成的损失由供方负责，包退包换。
五、招、投标文件，评标结果表，合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与招、投标文件和评标结果表不一致时，以招、投标文件和评标结果表为准。
六、合同金额：，大写：。
七、一般条款：
1、供方所提供的货物符合国家现行有效标准，并为正规制造厂商20xx年2月以后生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。
2、本项目系交钥匙工程，供方统一负责供货一览表内设备安装调试并承担交货前的一切责任和费用。
3、需方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由供方负责。
4、供方在发运货物时需提供相应的技术文件，包括操作手册(使用说明)、装箱清单、产品合格证等。
5、免费培训需方操作人员。
6、安装完毕调试合格后，供方全权负责办理国家技术监督部门颁发的锅炉安全运行许可证，需方负责提供司炉工证、水处理证、管理员证。
7、供方对所供产品保质期应按生产厂商的承诺执行，质保期为调试验收合格之日起壹年或发货之日起18个月(先到为准)。
8、交钥匙工程周期：合同签订预付款支付后95天内完成。
9、合同签订后预付货款30%，发货前付到合同金额的70%，安装调试完毕付款25%，5%质量保证金质保期到后设备无质量问题7天内付清。
10、违约责任：供方应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给需方带来的损失由供方负责。
11、质量验收：
(1)到货验收需方应当在7个工作日内完成，验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样，逾期验收视为验收合格。
(2)需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，需方可通知供方停止供货。
八、交货时间、交货地点和验收单位：
1、锅炉交货时间：合同签订预付款支付后60天内交货。
2、交货地点：需方锅炉房。
3、验收单位：甲方、监理以及当地检验机构和相关职能部门。
九、经济责任：
(一)供方责任：
(1)供方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，供方须向需方支付拒收货物价款总额5%的违约金。
(2)供方必须按合同规定的日期完工，每逾期一日，供方必须向需方支付逾期交货部分货物总额1‰的违约金。
(二)、需方责任。
需方无正当理由，不能中途退货或拒绝收货;需方需按时支付货款，否则按日支付延期货款额1‰的违约金;如果供方提前完成交钥匙工作，需方应予以适当的奖励。
十、合同解释：
如合同条文存在歧义，《合同法》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。
十一、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。
十二、其它未尽事宜由供需双方协商约定。
十三、本合同一式六份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
锅炉买卖合同判决书（实用16篇）篇九
需方：____________________________________。
为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》，经协商一致同意签订本合同。
二、供方对质量负责的条件和期限：____。
三、交货方式及地点：____________。
四、运输方式到达站及收货单位：____。
五、运输费用负担：________________。
六、合理损耗计算及负担：____________。
七、包装费用负担：________________。
八、验收方法及提出异议的期限：____。
九、结算方式及期限：________________。
十、违约责任：____________________。
十一、合同附件：____________________。
十二、其他约定事项：
1.合同正本一式两份，双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。
供方：________________________。
法定代表人：__________________________。
委托代理人：__________________________。
开户银行：_________________________。
帐号：_______________________________。
日期：_________________________
需方：________________________。
法定代表人：__________________________。
委托代理人：__________________________。
开户银行：_________________________。
帐号：_______________________________。
日期：_________________________
锅炉买卖合同判决书（实用16篇）篇十
模板合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。为你准备了五金家电锅炉买卖合同模板，敬请关注!五金家电锅炉买卖合同模板供方：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________需方：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________为保护供需双方的`合法权益，根据《民法典》，经协商一致同意签订本合同。
二、供方对质量负责的条件和期限：____。
三、交(提)货方式及地点：____________。
四、运输方式到达站(港)及收货单位：____。
五、运输费用负担：________________。
六、合理损耗计算及负担：____________。
七、包装费用负担：________________。
八、验收方法及提出异议的期限：____。
九、结算方式及期限：________________。
十、违约责任：____________________十。
一、合同附件：____________________十。
二、其他约定事项：
1.合同正本一式两份，双方各执一份。
锅炉买卖合同判决书（实用16篇）篇十一
现今很多公民的维权意识在不断增强，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编帮大家整理的五金家电锅炉买卖合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
供方：____________________________________。
法定代表人：____________职务：____________。
需方：____________________________________。
法定代表人：____________职务：____________。
为保护供需双方的.合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。
1.合同正本一式两份，双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。
有效期限自____年____月____日至____年____月____日。
供方(盖章)：________________________。
法定代表人：__________________________。
委托代理人：__________________________。
开户银行：_________________________。
帐号：_______________________________。
需方(盖章)：________________________。
法定代表人：__________________________。
委托代理人：__________________________。
开户银行：_________________________。
帐号：_______________________________。
锅炉买卖合同判决书（实用16篇）篇十二
甲方（卖方）：
联系地址：
乙方（买方）：
联系地址：
经商议，乙方向甲方订购_____台__________（型号）燃煤锅炉用于生产：
第一条合同总价。
乙方严格按照甲方工程所需，供给甲方的产品及产品价格，总货款为人民币________元。
第二条订单。
1、订单的形式：订单应以书面形式向甲方发出。
2、订单的内容：订单内容应包含产品名称、规格、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、运费承担等。
3、订单的送达：双方按本合同约定的订单签订方式确认并成交。乙方应使用指定的电子邮箱或传真号向甲方发送订单，否则该订单对甲方无效；双方接收订单方式如有变动的，应以书面形式及时通知对方；具体每批交货数量、价格和时间以订单为准。
4、订单的生效：订单内容经甲乙双方确认无误并经双方签字盖章后生效。
第三条质量保证。
出厂提供全套技术资料及相关手续，提供质量证明书，以便今后维修、保养，主体保用_____个月，辅机_____个月，仪表、阀门_____个月，期满后终身维修，只收取人工材料费（人为损坏除外）。
第四条包装。
应当能达到防压坏、防潮的基本要求，或符合乙方提出的其他要求。
第五条交货时间、交货地点。
1、交货时间：收到定金后，于______个工作日内交货。
2、交货地点：以经双方确认的订单为准。
第六条运输吊装。
乙方负责锅炉成套设备的运输、吊装落位。
第七条安装。
乙方负责安装锅炉房内锅炉至分气缸部分，并办理锅炉使用证。甲方负责锅炉房道路畅通，土建基础由甲方负责，电源、水源由甲方提供到锅炉房内，并装有总表总阀，以便乙方对接。
第八条付款时间、方式。
1、对账方式：甲方每月____日前以《对账单》的形式与乙方核对至上月双方的往来账目情况，如乙方对《对账账单》内容有异议，应在收到《对账单》后一个工作日内与甲方核对；若无异议，则乙方以单位盖公章或财务专用章或其授权的人员签字（需事先提供盖有乙方公章的授权书并留被授权人的签字样）的方式予以确认并反馈给甲方（传真件有效）。
2、乙方应于每月_____日前将到期应付货款汇入甲方指定的银行账户。
3、乙方付款后，甲方开具等额增值税发票给乙方（开票名称、开票地址、税号等资料在开票前由乙方另行提供）。
第九条违约责任。
1、因甲方原因逾期交货或者货物质量不符合约定并无法取得乙方谅解的，则每逾期交货一天，支付逾期交货部分价款_____%的违约金；不满一天按一天计算；逾期违约金的支付不影响甲方交货义务的履行。
2、乙方应按照合同约定的付款时间付款，如逾期支付的，每逾期一天，按所逾期货款金额的_____%向甲方支付违约金。若乙方逾期支付超过_____天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付_____元违约金。
第十条争议解决方式。
在履行本合同中出现的争议，双方应通过友好协商的方式解决。如未能协商解决，任何一方均可向__________人民法院提起诉讼。
第十一条特别约定。
乙方若委托第三方收货，则应提前____天向甲方提交书面的委托第三方收货说明（说明至少包括第三方收货人详细地址、公司全称、指定货物签收人姓名、电话、手机号码、身份证号等信息，并加盖乙方公章）。货物交由乙方委托的第三方签收后，视同甲方已将货物交付给乙方。
第十二条其他约定。
1、甲方指定联系方式：
电话：__________；传真：__________；邮箱：__________。
2、乙方指定联系方式：
电话：__________；传真：__________；邮箱：__________。
3、本合同一式____份，双方各执____份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：
银行账号：
签约日期：______年______月______日
乙方（盖章）：
银行账号：
锅炉买卖合同判决书（实用16篇）篇十三
供方：____________________________________（以下简称甲方）。
法定代表人：____________职务：____________。
需方：____________________________________（以下简称乙方）。
法定代表人：____________职务：____________。
为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。
二、供方对质量负责的条件和期限：____。
三、交(提)货方式及地点：____________。
四、运输方式到达站(港)及收货单位：____。
五、运输费用负担：________________。
六、合理损耗计算及负担：____________。
七、包装费用负担：________________。
八、验收方法及提出异议的期限：____。
九、结算方式及期限：________________。
十、违约责任：____________________。
十一、合同附件：____________________。
十二、其他约定事项：
1.合同正本一式两份，双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
锅炉买卖合同判决书（实用16篇）篇十四
2）注册资本。
3）批准及注册。
4）资本转让。
5）董事会。
6）总经理、副总经理。
7）场地使用费。
8）技术合作。
9）采购及销售。
10）利润。
11）财务会计。
12）外汇收支。
13）税务。
14）职工录用和奖励。
15）工资标准和奖励。
16）合营期限。
17）其他事项。
18）仲裁。
19）合同文本。
20）法定地址、文件通知。
＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿，根据《^v^中外合资经营企业法》（以下简称《合资法》）以及《实施条例》规定，按照平等互利的原则，在^v^＿＿＿＿＿市建立合营企业。从事生产反射器、注塑模具及其他资料制品，供出口和在^v^境内销售，经多次商谈，一致同意订立本合同。
第一章总则。
1.本合同的各方为：
＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿为一方（以下简称甲方），由＿＿＿＿＿代表甲方对本合同负责。
＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿为一方（以下简称乙方），由＿＿＿＿＿代表乙方对本合同负责。
本合同由甲、乙双方授权的代表签订。
2.双方同意成立的合营企业定名为：＿＿＿＿＿（以下简称“合营企业”）。
中文：＿＿＿＿＿。
英文：＿＿＿＿＿。
地址：＿＿＿＿＿。
3.双方根据平等互利的原则，为了有利发展中国国民经济，而从事反射器；注塑模具、以及其他塑料制品的设计、生产和内外销售。
合营企业将尽力在^v^境内采购原材料及包装材料，如遇无货供应或质量、价格不符合要求时，也可由合营企业进口解决。
4.双方本着长期真诚合作的愿望，在产品质量、规格品种、包装装璜及经济效益等方面力求达到国际同类产品的先进水平。
合营企业的初期生产规模为：年产＿＿＿＿＿套符合＿＿＿＿＿国＿＿＿＿＿标准的＿＿＿＿＿反射器，接受订单生产年产值为＿＿＿＿＿元的注塑模具。乙方负责＿＿＿＿＿反射器的返销，保证投产后的前＿＿＿＿＿年使合营企业的外汇收支达到自身平衡。且＿＿＿＿＿年后返销比例不低于＿＿＿＿＿％，乙方负责为合营企业每年从中国境外承接不少于＿＿＿＿＿元产值的注塑模具订单。合营企业产品的内销由甲方负责。
5.合营企业为^v^的法人，必须遵守^v^有关的法律、法令、条例和规则，并受^v^法律的管辖和保护。
第二章注册资本。
6.合营企业为有限责任公司，各方的经济责任以注册资本为限，并按资本比例分配利润，分担风险及亏损。
7.合营企业总投资为＿＿＿＿＿美元。注资本总额为＿＿＿＿＿美元，其中甲方占资本额的＿＿＿＿＿％，乙方占资本额的＿＿＿＿＿％。
8.甲、乙方出资如下：
甲方：＿＿＿＿＿美元，其中：
（1）机器设备，价值约＿＿＿＿＿美元；
（2）厂房，价值约＿＿＿＿＿美元；
（3）现金，相当于＿＿＿＿＿美元的人民币现金。
乙方：＿＿＿＿＿美元外汇现金。
第三章批准及注册。
9.本合同应由＿＿＿＿＿市批准，自批准之日起生效。并送交^v^对外经济贸易部备案。
10.合营企业接到上述批准证书后，应向工商行政管理局办理注册登记、领取营业执照。在合营企业取得营业执照后，甲、乙双方将根据工程进度需要，分别缴付资金，每期各方须缴付数额由董事会决定。
各方缴资后，由合营企业发给投资证明书。
第四章资本转让。
11.注册资本转让时合营者拥有先买权，未经合营者同意，不得转让或抵押给他。但当一方提出转让时，合营者应在＿＿＿＿＿个月内给予答复，否则作为放弃先买权论。
12.转让注册资本的价格，应根据合营企业中该方投资的帐面价值，由合营双方本着公平合理的原则协商解决。
13.注册资本转让时，应＿＿＿＿＿个月内向原审批机构申请批准。并向^v^对外经济贸易部备案，批准后再向工商行政管理局办理变更注册手续。
第五章董事会。
14.合营企业领到营业执照之日，即为合营企业董事会成立之日，董事会人数为＿＿＿＿＿人，其中甲方＿＿＿＿＿人，乙方＿＿＿＿＿人，董事人选由双方各自委派和调换、董事长由甲方委任，副董事长二人，由甲方委派一人，乙方委派一人担任。
15.董事会是合营企业的最高权力机构，其职权在合营企业章程内规定，董事长是合营企业的法定代表，董事长不能履行职责时，应授权副董事长或其他董事代表合营企业。
16.董事会会议每年至少召开一次，由董事长召集并主持。董事会会议应由＿＿＿＿＿分之＿＿＿＿＿以上董事出席才能举行。董事不能出席时，可出具委托书，委托他人代表其出席和表决。董事会的决议应由出席董事或其代表一致同意才能通过。董事会会议一般在合营企业的法定地址举行，也可以在董事会同意的其他地点举行，合营企业不负担出席董事会会议的旅费。董事会会议期间的膳宿由合营企业安排并支付费用。
17.董事不从合营企业支付薪金，他们的酬劳将在合营企业的全年净利中提取一定比率（比率由董事会议定）作为董事会的分红。并按下列比例分配：
董事长＿＿＿＿＿％。
副董事长各＿＿＿＿＿％。
董事各＿＿＿＿＿％。
第六章总经理副总经理。
18.合营企业设总经理一人，副总经理三人，均由甲方提名，董事会聘任，负责执行董事会会议的各项决议，组织领导合资企业的日常经营管理工作。在董事会授权范围内，总经理对外代表合营企业。对内任免下属人员，并行使董事会授予的其他职权。
19.合营企业的重要文件由总经理签署后生效。
20.若总经理或副总经理未能适当履行职务时，董事会有权解聘或降职。
第七章场地使用费。
21.合营企业使用的土地是^v^的资产，合营企业须向政府交付适当的土地使用费，合营企业与所在地土地主管部门签订的租用土地使用权协议，应为本合同不可分割的一部分。
锅炉买卖合同判决书（实用16篇）篇十五
甲方（买方）：
住所：
乙方（卖方）：
住所：
甲乙双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《xxx经济法》的规定，订立合同如下：
一、订单。
1、订单的形式：订单应以书面形式向甲方发出。
2、订单的内容：订单内容应包含产品名称、规格、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、运费承担等。
3、订单的送达：双方按本合同约定的订单签订方式确认并成交。乙方应使用指定的电子邮箱或传真号向甲方发送订单，否则该订单对甲方无效；双方接收订单方式如有变动的，应以书面形式及时通知对方；具体每批交货数量、价格和时间以订单为准。
4、订单的生效：订单内容经甲乙双方确认无误并经双方签字盖章后生效。
二、技术指标和质量要求。
1、按国家标准执行。
2、按部颁标准执行。
3、由甲乙双方商定技术要求执行。
三、交货方式、交货地点、结算方式。
1、交货方式：所有货物由乙方送往甲乙双方共同约定的交货地点，所需运输费用由乙方承担，并由甲方负责卸车。
2、交货地点：___________________。
3、结算方式：____________方式付款。
四、包装要求。
不论采取何种包装形式，供方均需确保无破损，无污染，且方便二次运输。因包装不当造成的损失由供方负责，包退包换。
五、一般条款。
1、供方所提供的货物符合国家现行有效标准，并为正规制造厂商_______年_______月以后生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。
2、本项目，供方统一负责供货一览表内设备安装调试并承担交货前的一切责任和费用。
3、需方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由供方负责。
4、供方在发运货物时需提供相应的技术文件，包括操作手册（使用说明）、装箱清单、产品合格证等。
5、免费培训需方操作人员。
6、安装完毕调试合格后，供方全权负责办理国家技术监督部门颁发的锅炉安全运行许可证，需方负责提供司炉工证、水处理证、管理员证。
7、供方对所供产品保质期应按生产厂商的承诺执行，质保期为调试验收合格之日起_______年或发货之日起_______个月（先到为准）。
8、交钥匙工程周期：合同签订预付款支付后_______天内完成。
9、合同签订后预付货款_______%，发货前付到合同金额的_______%，安装调试完毕付款_______%，_______%质量保证金质保期到后设备无质量问题_______天内付清。
10、违约责任：供方应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给需方带来的损失由供方负责。
11、质量验收：
（1）到货验收需方应当在_______个工作日内完成，验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样，逾期验收视为验收合格。
（2）需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后_______天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，需方可通知供方停止供货。
六、经济责任。
1、供方责任：
（1）供方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，供方须向需方支付拒收货物价款总额_______%的违约金。
（2）供方必须按合同规定的日期完工，每逾期一日，供方必须向需方支付逾期交货部分货物总额_______‰的违约金。
2、需方责任：
需方无正当理由，不能中途退货或拒绝收货；需方需按时支付货款，否则按日支付延期货款额_______‰的违约金；如果供方提前完成交钥匙工作，需方应予以适当的奖励。
七、合同解释。
如合同条文存在歧义《民法典》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。
八、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《民法典》有关规定解决。
九、其它未尽事宜由供需双方协商约定。
十、本合同一式_______份，均具有同等法律效力。
甲方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日。
乙方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日。
锅炉买卖合同判决书（实用16篇）篇十六
合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。文书帮为你准备了五金家电锅炉买卖合同模板，敬请关注!
法定代表人：____________ 职务：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
为保护供需双方的.合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。
二、供方对质量负责的条件和期限：____
三、交(提)货方式及地点：____________
四、运输方式到达站(港)及收货单位：____
五、运输费用负担：________________
六、合理损耗计算及负担：____________
七、包装费用负担：________________
八、验收方法及提出异议的期限：____
九、结算方式及期限：________________
十、违约责任：____________________
十一、合同附件：____________________
十二、其他约定事项：
1.合同正本一式两份，双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。
有效期限自____年____月____日至____年____月____日。
供方(盖章)：________________________
法定代表人：__________________________
委托代理人：__________________________
开 户 银 行：_________________________
帐 号：_______________________________
需方(盖章)：________________________
法定代表人：__________________________
委托代理人：__________________________
开 户 银 行：_________________________
帐 号：_______________________________