施工合同是编制施工项目的基础文件，包含了工程的实施计划、费用预算等重要内容。施工合同范文中的条款和格式都经过了精心设计，可以供大家参考和借鉴。
毛面公路施工合同（专业15篇）篇一
甲方：乙方：
经县领导小组批准村拟建四级公路，为了明确甲、乙双方责任和义务，达到加快公路建设进度，缩短工期、降低工程造价，提高投资效益，确保工程质量，提高公路工程施工管理水平的目的。经双方协商，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况及设计标准。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、设计标准：四级公路标准，水泥c25标准。
4、合同内容：
(1)路基工程：起点全长公里的路基整修、碾压。
(2)石灰稳定土：
1、水泥路面价格元/m2;。
2、投资：税金)。
3、资金拨付：工程款由乙方全部垫资，工程验收合格，省县资金到位后，立即支付工程款。
4、工期：
预计年月日正式进场，年月日前完成全部工程，由于雨天等自然灾害，工期往后顺延。
三、双方责任和义务甲方：
1、负责提供土源。
2、负责提供必要的水、电。
3、负责提供必要的地质、地埋管线等技术资料。
乙方：
1、负责勘测、图纸、工程原始记录等。
2、采取有效措施对施工全过程进行质量控制和管理，确保工程按高标准顺利完成。
四、其它未尽事宜由双方协商解决。
五、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字、盖章后生效。
甲方：(盖章)负责人：(签字)。
乙方：(盖章)负责人：(签字)。
毛面公路施工合同（专业15篇）篇二
甲方：________________（以下简称甲方）。
乙方：________________（以下简称乙方）。
根据《____________省高速公路养护施工作业管理规定》及《补充规定》等相关法律法规的规定，现就乙方在___________高速公路施工作业安全一事达成如下协议：
1．此协议所称施工安全范围包括施工车辆、施工人员、施工机具等设施安全。
2．乙方应确保在______年______月______日至______年______月______日的有效施工期间内在____________高速公路________方向___________公里进行安全施工作业。
3．经标志核检合格的施工单位，乙方应按照《补充规定》中的相关规定，向甲方提供书面申报材料，并保证提供的施工车辆及现场安全标志符合有关技术指标。保证提供材料真实有效，如有不符，甲方有权不予发放《车辆上路施工许可证》。
4．乙方应设有负责安全、文明施工的专职管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对甲方等监督单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真执行。
5．乙方施工现场安全标志摆放方式和间距，应严格按照《__________高速公路养护施工作业管理规定》的补充规定中的相关规定进行现场维护。
6．乙方施工车辆应自觉遵守交通安全法规，不得违章行驶，严禁在高速公路上随意调头、逆行。确需调头、逆行时应安排一名专职安全员指挥，并设置专用的安全标志。
7．乙方施工车辆到达施工现场后，应将施工车辆停放置施工作业区内指定地点，不允许随意停靠，影响其它车辆正常通行。
8．乙方施工期间，施工车辆必须开启作业标志灯及双闪示警灯（在作业区内作业除外）。
9．乙方施工作业区应为施工车辆提供安全进、出口，并设有专人负责。施工车辆进出作业区时，应当注意观察并避让其它过往车辆。
10．乙方必须遵守高速公路中央隔离带与防护栏的使用规定，施工期间如需开启，必须按审批程序，进行逐级审批，经指挥调度中心审批后，按相应程序进行开启或使用。
11．乙方施工材料、机具、设备等应按照有关规定摆放整齐、有序，不得零乱堆放，影响道路安全畅通。
12．乙方负责施工作业区环境卫生，及时清除施工垃圾，不得随意倾倒施工废物，确保路容路貌整洁。
13．乙方施工作业区内长、大型设备进行施工作业时，应保证吊钩、传送带等悬出部分不能伸出作业区，不得影响其他车辆正常通行。
14．乙方作业区与车道之间应按照《___________高速公路养护施工作业管理规定》中的相关规定，采取安全隔离措施。
15．乙方施工作业现场夜间不能撤离的，施工单位应按照《____________高速公路养护施工作业管理规定》中的相关规定，采取安全保障措施。
16．乙方施工人员必须在封闭区域内进行施工作业操作，应统一着施工作业服（安全员着反光背心）施工人员不得横跨、穿行高速公路，严禁在路上拦截、搭乘其它过往车辆。
17．乙方施工车辆进出省内高速公路时，必须按照《车辆上路施工许可证》、《高速公路施工车辆通行证》中规定的有效时间及规定收费站出入，不得私自随意更改；未按照指定收费站及有效时间通行高速公路则正常缴纳通行费。
18．乙方在高速公路施工作业中，接受高速公路管理部门的检查与监督。检查中若发现安全隐患，将无条件接受高速公路主管部门的处理。
19．乙方未按照《__________高速公路养护施工作业管理规定》及《补充规定》要求施工作业、使用中央活动护拦而引发安全责任事故，将承担一切事故责任。
20．本协议一式三份，双方各持一份，施工作业现场备案一份。
21．本协议双方签字后生效。
毛面公路施工合同（专业15篇）篇三
姓名：_________________。
性别：_________________。
身份证号码：_________________。
或户口所在地住址：_________________。
根据国家有关法律、法规、政策规定，甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同，并共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限。
3、以完成一定的工作为期限：_________________从——年——月——日起至——工作任务完成时止，并以——工作任务完成为终止合同的标志。
试用期——个月，自——年——月二日始，至——年——月——日终止。
二、工作岗位和内容。
第二条：_________________根据甲方工作需要，安排乙方担任——岗位工作。
第三条：_________________乙方应按照甲方的要求，按时完成甲方规定的工作数量，达到规定的质量标准。
第四条：_________________工作岗位职责要求，按有关规定执行。
第五条：_________________因生产经营发生变化，甲方有权调整乙方的工作岗位。乙方不适应本岗位工作或对本岗位工作不能胜任时，甲方有权决定对其培训或调整工作岗位。
三、劳动保护和劳动条件。
第六条：_________________甲方实行国家规定的工作时间制度。甲方安排乙方执行——。(标准时工作制、综合计算工时工作制、不定时工作制)甲方应按照国家规定保证乙方的休息、休假权利。
第七条：_________________甲方按国家规定为乙方提供必要的劳动条件，制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度，劳动安全、卫生条件达到国家或地方政府规定的标准。
第八条：_________________甲方应按照国家有关部门的规定组织安排乙方进行健康检查和专项职业健康监护体检。
甲方(盖章)___________。
乙方(签章)___________。
____年_____月_____日。
毛面公路施工合同（专业15篇）篇四
随着施工标准化的不断推进，越来越多的新型工艺、设备和技术出现在公路建设中，为增进创新意识，加强公路标准化施工，解决安全、质量难题，提高机械化水平，减少人力资源浪费，我项目部特引进一下标准化工艺。
为节约临时用地，方便施工，提高标准化要求，项目部将梁场、拌合站、试验室、钢筋加工场等统一规划布局，梁场龙门吊轨道与制、存梁台座垂直布置，大大减少了用地面积，而且提梁均采用单龙门吊提梁，有效提高了龙门吊使用率，减少了提梁过程与其他作业面的冲突，梁场整体布局整齐。
普通龙门吊供电采用卷线器拖行电力线方法为龙门吊提供动力，卷线器在走过程中会出现电缆线拉断、遭物体砸伤、漏电等一系列问题，故障率较高，影响龙门吊正常使用。为提高减少龙门吊故障率，项目部采用滑触线为龙门吊提供动力传输，大大的提高了龙门吊功效，降低了安全风险，从而提高了预制梁生产效率。
1、龙门吊滑触线组成。
龙门吊滑触线由轨道固定架、滑纵轨道以及碳刷接触头组成。其中轨道固定架采用角铁焊接而成，由竖杆及横杆组成，竖杆预埋在地面硬化砼内，横杆呈水平状态与竖杆焊接成整体；滑纵轨道平行于龙门吊轨道，固定于横杆上，滑纵轨道由4根倒凹字型轨道组成，主线分布于倒凹字型顶；碳刷接触头倒挂于滑纵轨道内，另一端与龙门吊主线路连接。
2、龙门吊滑触线优点。
（1）故障率低。因滑触线离开地面，分布于龙门吊轨道外侧，使用过程中不存在交叉现象，受其他物体砸伤概率小，因此使用过程中故障率低，仅需更换碳刷接触头即可，大大提高了工效。
（2）触电风险小。滑纵轨道离地面约1m，不与地面接触，且主线固定在轨道凹槽内，使用时安全可靠。
（3）经济性。滑纵轨道可拆卸，随龙门吊转场而转移，利用率高，经济实用。
传统的梁板养生多是由人工进行，经常出现漏养现象，易产生裂纹。为满足当前的预制梁片规模化、生产工厂化及质量需要，通过大量而细致的工作，自动喷淋养生系统从研制到投入生产，经过多次试验，不断总结，进而形成全自动无线喷淋养生系统。
1、tcpl—01全自动无线喷淋养生系统的优点。
（1）养护效果显著。喷淋系统从供水到工作完毕，实现了过程全自动控制，喷出的水雾均匀，养护效果极佳，达到全天候、全方位、全湿润的“三全”养护质量标准。
（2）降低劳动强度。同等数量梁片养护需要3—5人，而采用自动喷淋系统，只需设置好参数，无需其他任何操作。
（3）节约用水。喷淋系统中从供水、用水、回收采用环保理念，养护水经沉淀后重新利用，合理利用了水资源，从而节约用水，又达到保护了施工环境的目的。
2、系统组成及操作控制。
tcpl—01全自动无线喷淋养生系统分为：恒压供水系统、plc自动控制系统、无线通信系统、喷淋管网系统。
tcpl—01全自动无线喷淋养生系统操作简单，在控制柜上设置喷淋顺序及喷淋时间，喷淋持续时间设定为2min，白天喷淋时间间隔为20min，晚上喷淋时间间隔为30min。
3、现场图片。
为加强用管理及用电安全，我标段预制梁场所有配电箱均采用统一标准化配电箱，配个配电箱均配备漏电保护器、断电开关以及防水防尘接头6个。
标准化配电箱的优点：
1、减少了施工过程中用电器频繁接电、拆电的次数，提高了施工功效。
2、有效减少了施工场地内私拉乱扯现象，是现场更加干净整洁。
3、大大降低了触电风险，降低了安全隐患。
毛面公路施工合同（专业15篇）篇五
为确保哈尔滨公路主枢纽道外客运站项目按期开工，甲方委托乙方承担本工程项目基坑降水工程，为工程基础土方开挖及基础施工做准备。现双方在平等自愿的原则基础上就该工程事宜达成如下协议：
客运站主楼及地下停车场部分（不含商服部分）自然地面h型钢桩支护范围内的基坑降水，降水深度-8.0米。
根据招标文件以中标价格确定工程造价70.66万元（人民币）；工程造价包括基坑降水工程费23.1万元、办理基坑降水手续费47.56万元；上述工程造价在工期要求时间内一次包死。
付款方式：施工降水设施完成后甲方支付乙方工程款工程总价90%；基坑降水要求工期结束后，乙方基坑降水达到要求标准，甲方将尾款一次性支付乙方。
1、乙方中标后，乙方负责办理基坑降水手续。
2、施工降水，超出降水工期要求以外的降水费用由甲方负责。
5、乙方应确保在总包单位基础施工期间，作好维护及监测工作，与总包单位作好配合；
6、乙方应作好现场文明施工工作。
本协议具有法律效力，双方严格遵守。如果发生合同纠纷，双方可向哈尔滨市仲裁委员会申请仲裁。本协议壹式陆份，甲乙双方各执两份，建设单位两份。
甲方：________________。
法人代表：________________。
授权委托人：________________。
日期：________年________月________日
法人代表：________。
授权委托人：________。
日期：________年________月________日
建设单位主管部门意见：________。
建设单位（章）经办人：________。
毛面公路施工合同（专业15篇）篇六
发包人：
委托代理人：
承包人：
委托代理人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
1、工程名称：________道路工程。
2、工程地点：
3、承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）。
4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同总价（暂定）_______元单价（综合单价包干）。
6、质量标准：合格。
7、工期：工程总日历工期天_______，具体开工日期以招标单位书面通知为准。
1、技术标准：
（1）执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、______市相关技术标准、规范；
（2）质量评定执行相关质量检验评定标准：所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
1、发包人的权利和义务。
（1）负责场地三通一平。
（2）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验。
（3）提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料。
（4）负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要。
（5）进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序。
（6）按合同约定支付工程款。
2、承包人的权利和义务。
（1）本合同签订后收到发包方通知2天内，承包人进场完成施工准备。
（2）严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。
（3）负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准。
（4）负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。
（5）做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查。
（6）工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料。
1、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
2、设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据____市土建定额再结合_____市有关文件进行编制,如____土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按_____土建定额四类下浮计取．设计变更中所增加的材料：报价书中有的'按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。
1、工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的75％。
2、工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5%的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担。
1、承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
2、承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。
1、发包人违约：
因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
2、承包人违约：
（1）因承包人原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按_____元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。
（2）因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
（3）承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款________元。
（4）如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。
甲乙双方因合同发生争议，向___________的单位要求调解；调解或者协商不成的向_______________人民法院起诉。
1、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；
2、合同订立时间：_____年____月____日；合同订立地点：__________。
3、发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
1、本合同正本____份，双方各执_____份，具有同等法律效力；
2、副本____份，双方各执_____份。
发包人：（公章）。
委托代理人：
_____年____月____日。
承包人：（公章）。
委托代理人：
_____年____月____日。
毛面公路施工合同（专业15篇）篇七
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
1、工程地点：_________。
2、工程总造价：_________万元（大写）。
3、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。乙方确保在________年____月____日开工，于____月____日完工，工程标准达到合格_________级。
4、开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。
5、工程款支付苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的13；半年后经复验合格，再付合同价的13；工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。
6、工程质量风险提示：工程质量未符合标准的归责。
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（3）乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；
（4）乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。
7、养护管理和质量要求。
（1）大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；
（2）栽植后及时封堰浇透水；
（3）及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；
（4）苗木要及时防治病虫害；
（5）苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；
（6）乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木_________个月，养护标准达到_________，其间发生的费用由乙方负担。
8、违约责任风险提示：明确违约责任。
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。甲方责任：
（1）甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。
（2）甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。乙方责任：
（1）工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。
（2）乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_________元。
9、甲乙双方因合同发生争议，向___________的单位或人员要求调解；调解或者协商不成的向_______________人民法院起诉。
2、本合同未经事宜，双方协商解决。甲方（盖章）：________年____月____日签订地点：乙方（盖章）：________年____月____日签订地点：
毛面公路施工合同（专业15篇）篇八
为了确保公路工程任务的顺利完成，确保工程质量和工程进度，经甲、乙双方协商，甲方将本工程的施工任务承包给乙方。为明确双方相互权利、义务以及经济责任，依据《合同法》有关规定，经双方协商同意，签定本合同。
第一章总则。
1、工程名称：。
2、工程地点：。
3、承包范围和内容：
(1)承包范围：公路k0+000-k3+600段路面工程，路线长度。
3.6公里，路基宽度5.5米，路面宽度4.5米,路面结构为水泥混凝土路面。
(2)承包内容：
本工程建设内容包括：整修路基，水泥混凝土路面面层，培路肩。
4、承包方式：
用均已包含在承包单价之中。
(2)工程承包单价为含税单价，税款由乙方向有关税务部门交纳，或由甲方向有关部门代交，但费用将从乙方的工程款中扣除。
(3)工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算。
第二章工程期限。
1、本项工程自签定合同之日起，于20xx年6月10日开工，至20xx年8月10日结束。
2、乙方进场后，甲方将不定期考核乙方工程完成情况。如因人工、机械数量不足而影响工程进度，甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。
3、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。
4、乙方所拉运的材料应满足工程的质量要求。未经甲方同意，擅自拉运的质量不合格的材料，其费用不得结算。
第三章安全生产与文明施工。
1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工，负责检查消除施工现场所有安全隐患，做好防火、防洪、现场安全操作等工作。
2、加强施工现场管理，做到文明施工，建立健全各项管理制度和安全生产措施，按照业主及监理的要求做好各项工作，树立良好的企业形象。
3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动。
第四章双方义务。
1、甲方合同义务。
(1)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它需要甲方解决的问题。
(2)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。
(3)依照约定支付乙方工程款。
2、乙方合同义务。
(1)按照施工图及相关工程质量标准要求从事工程项目建设，按时完成工程建设任务，确保工程质量合格。
(2)服从甲方派出的各级管理人员的管理，执行工程建设的各项规范标准。
(3)乙方在施工期间食宿自理。
第五章工程款结算方式。
1、本工程实行单价承包。合同单价为元/平方米。其中，整修路基元/平方米，水泥混凝土路面面层元/平方米，培路肩元/米。工程结算价款以检验合格的实际完成工程量乘以合同单价计算。
2、甲乙双方签订合同，乙方及时进入施工现场开工后，甲方先期支付15%工程预付款，以后根据完成工程的形象进度，可逐步预借不大于完成工程造价的10%作为乙方生活费和工程款费用。待该项工程全部完成后，经甲方有关技术人员会同监理人员验收符合本项工程所应达到的质量要求后，甲方支付全部工程款项。
第六章纠纷解决办法。
甲、乙双方发生经济纠纷时，应按合同条款本着友好、谅解的原则协商解决。
第七章附则。
1、本合同双方代表签字、盖章后生效，到工程竣工验收、工程质量保修期满结清工程款后自行终止。
2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。
3、未尽事宜经双方协商一致后，可另签补充协议，补充协议将视为合同的组成部分。
甲方：**人民政府(签章)。
法人或授权代理人：
乙方：*有限公司(签章)。
法人或授权代理人：
20xx年月日。
毛面公路施工合同（专业15篇）篇九
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
经甲、乙双方协商，甲方将索河镇索河路柏油路面18cm垫层及路基工程交乙方施工，为确保甲乙双方的.权利和义务。特订立如下合同：
一、工程名称及地点。
1、工程名称：索河镇索河路柏油路面。
2、工程地点：索河镇。
二、工程质量和主材料的指定。
1、工程质量：柏油路面厚度为18cm、宽5.5米。
2、工程等级为：合格工程。
5、工程质量按国家公路施工验收标准及交通部门有关验收标准进行施工验收。
三、工程质量监督与验收。
1、本工程验收单位为市、区三级路网指挥部，施工中甲方随时到现场抽样检查，并悬挂施工公示牌。
2、如因乙方原因造成的工程质量问题，必须返工到质量合格后方可进行下一道工序。
3、如因工程质量不能通过市、区有关部门验收合格，其一切经济损失均由乙方承担全部经济责任。
四、工程造价与工期。
1、柏油路面宽5.5米，厚0.18米，垫层厚度为0.1米，每公里单位造价为48.8万元/公里包干，公路总长6公里，工程总造价292.8万元。
2、本工程工期为90天，竣工日期为20xx年10月16日。
3、本工程由乙方承担税金。
五、资金来源及付款方式。
1、资金来源：市、区赏花游项目补助金，余下不足资金由甲方自筹资金支付。
2、付款办法：(1)本工程采取乙方全额垫资，工程竣工后由市、区有关部门组织验收合格后，甲方将市、区补助金依照文件规定到位后及时付给乙方，甲方无任何理由截留资金。(2)余下工程款甲、乙双方另行协商付款办法。
六、安全生产及文明施工。
乙方必须坚持安全生产，文明施工，如在施工中发生安全事故，一切责任及经济损失均由乙方负责。
七、违约责任。
1、如因乙方不能履行合同，无任何原因中途退场，其一切违约责任及经济损失均收乙方负担。
2、如因工程竣工验收合格后，甲方不能履行合同结清工程款，其拖欠资金参照银行贷款利息加滞纳金。
本工程必须按有关道路工程标准进行施工，所有材料报价清单及施工方案，本工程质量监督方为区交通局及索河镇政府公路建设指挥部。
九、未尽事宜。
甲、乙双方现场协商解决，签订补充协议。
本协议一式四份，甲、乙双方各执一份，上报区交通局及索河镇路网指挥部各一份，此合同自签字之日起具有法律效力。
毛面公路施工合同（专业15篇）篇十
甲方：
乙方：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
1、保洁：
1)路面干净、整洁，无杂物及散落物;。
2)中央绿化带清洁、无杂草，活动护栏以下干净、无杂物;。
3)护栏板、立柱洁净，局部泥浆等污染物随时清除，百米标、分流岛清洁;。
4)桥梁防撞墙、防眩板清洁，伸缩缝清理干净彻底、泄水孔及时疏通;。
5)泄水槽畅通无杂物淤塞;。
6)雨雪后路面、桥面积水积雪及时扫除。
7)路肩、边坡整洁无高草，无白色垃圾污染，边沟畅通无淤塞;隔离栅网上无杂物。
2、小修项目：
1)路面病害坑槽、沉陷、翻浆、裂缝等处理及时;缺失标线随时补划;。
2)损坏护栏板、活动护栏、立柱、分流岛、弯头等更换及时。
3)损坏的路肩及道牙、泄水槽修复及时;。
4)防眩板的更换、校正、改装;。
5)汛期水毁处理;。
6)路面桥面涵顶匝道除雪、融冰。
四、养护期限：
五、工程造价及付款方法：
日常养护工程费用共需约，保洁实行总价承包每公里元，小修实行单价承包，具实计量，日常养护费用日清月结，依据甲方考核情况支付养护费用。
六、双方责任:。
(一)甲方责任：
1、负责审批每月日常养护计划，及时向乙方下达养护任务;。
(二)乙方责任：
3、服从甲方委派监理的指令，确保施工质量，内业资料完整、规范，上报及时;。
5、施工中的一切安全问题由乙方自负。
根据甲方路政部门对养护施工的安全要求，结合养护实际，对乙方提出如下安全施工管理规定：
1、未做好施工准备，不具备开工条件，不得上路摆标。
2、施工不得影响通行，更不得随意拦停车辆，严禁施工造成堵车。
3、施工车辆不得随意调头，逆向行驶或乱停乱放，严重老化，带病机械不得上路。
4、施工车辆必须悬挂彩旗等明显标示。车后悬挂“施工车辆，随时停车”字样。
5、所有现场作业人员必须着反光背心。
6、施工作业区必须有施工现场负责人在场，并配合有专职安全防护员。
7、施工作业区锥标应醒目，摆放整齐、规范，设有渐变段。
8、标牌摆放符合规范要求，间距适当，其中减速牌不少于3个，间距不小于50米。
9、坑槽开挖后，尽快补上，不得出现打开的作业区无人防护、看管现象，养生路段必须有养生牌。
10、夜间施工必须有照明设备，并配警示灯。
八、争议的解决。
在合同履行期间，出现任何争议，双方应首先通过友好协商的方式解决。如协商不能解决，任何一方均可向合同签定地的法院提起诉讼。
九、合同生效与终止。
1、合同签订时间：
2、合同签订地点：
3、本合同自双方法定代表人或其授权代表签字、盖章之日起生效。
4、本合同附件与本合同具有同等效力。
5、本合同在甲乙双方书面同意的情况下，若就未尽事宜予以修改和补充,则对本合同的任何修改或补充经甲乙双方签订书面合同后，即构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。
6、合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
7、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)。
法定代表人法定代表人或委托代理人：或委托代理人：
签定时间：签定时间：
毛面公路施工合同（专业15篇）篇十一
委托人/职务：__________。
营业执照注册号：__________。
开户银行/帐号：__________。
地址：__________。
邮编：__________传真：__________。
电话：__________。
承包方(以下称乙方)：_______________。
法定代表人/职务：_______________。
委托人/职务：____________________。
营业执照注册号：____________________。
开户银行/帐号：____________________。
地址：__________。
邮编：__________传真：__________。
电话：__________。
甲、乙双方本着平等互利，诚实信用的原则，依照《____________合同法》等有关法律、法规的规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意达成以下条款：
工程名称：道路修缮工程。
工程地点：丰台区樊家村。
承包范围：按照北京丰台区建筑市政设计所设计的施工图纸施工。
工期：
(1)经双方协商，达成一致。
(2)开工日期：20__年______月______日
竣工日期：20__年______月_____日
工程做法：
质量等级：_______________________________。
合同价款：元(按实际完成工程量结算)。
人民币(大写)(按实际完成工程量结算)。
甲方负责将水准点、座标控制点以书面形式提交乙方，并于现场交验；
甲方负责组织乙方和设计、监理等单位进行图纸会审、设计交底，做好会审、交底纪要，并按图纸的份数发给乙方。
甲方任命驻工地现场总代表及其委托的代理人，必须由具备相关专业知识的技术人员担任，若甲方代表易人，须提前七天通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。
甲方代表或其代理人的指令、通知，须经其本人签署并以书面形式递交乙方后生效。
甲方驻工地代表及委派人员名单：_____________________。
做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料、竣工图等文件移交甲方；
做好施工组织管理、维持现场整治，做到“工完场清、道路畅通”。
工程竣工未移交给甲方之前，乙方负责保护，乙方保护期间发生损坏，乙方出资修复。
施工中发生的一切安全事故，除甲方人员自身责任外，均由乙方承担全部责任，并立即报告甲方。
乙方代表行使合同约定的权力、履行合同约定的职责，乙方的要求、通知，均应以书面形式由乙方代表签字后递交甲方后生效。
以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延：
(1)设计变更，工程量大量增加；
上述情况发生后两天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后五天内予以确认并答复。
非条款所列出各种原因，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任。
乙方未能按照合同约定工期完成工程，每延误一天乙方需支付甲方合同总金额的千分之一的违约金。
工程质量要求达到北京市市政工程质量检验评定标准。
工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
合同价款为有条件之可调价款，有下列情况之一者可作调整：
(1)甲方代表确认的设计变更、修改和施工现场签证；
(2)甲方代表签认的工程量增减；
上述情况发生后，由乙方编制调整预(结)算书送甲方审核后，报送工程造价审查部门审定，确定合同价款的增减。
合同生效后五日内，甲方付给乙方合同总价的%为工程预付款；铺装铺油前甲方付给乙方合同总价的%；整体工程竣工验收合格结算后，甲方付至95%；质量保证金为结算总款的5%，质保期满后20天内支付。
乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时，向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方自签收之日起天内将结算审核完毕，审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。
乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十五天内向甲方提供完整竣工资料(一式___肆___份)和竣工验收报告。甲方代表收到报告后十天内组织有关部门验收，并在验收后五天内提出修改意见，乙方按修改意见修改，并承担由乙方原因造成修改的费用。
竣工日期的认定：竣工日期为乙方递交竣工验收报告中的日期，若要修改才能达到竣工要求的，应为修改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。
经验收符合国家质量标准，验收完毕后，若乙方在五天内未向甲方移交，由此造成甲方的经济损失，概由乙方承担。
工程竣工验收符合国家有关质量标准，乙方不得任何理由而拒绝交付。
保修期限：以工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行，沥青砼路面及人行道为年。
保修责任范围：除甲方使用过程中人为损坏，自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位损坏、脱落、开裂等，均属乙方保修责任范围。
保修内容包括：合同价款(含补充合同价款)所包含的工程项目、设计变更、现场签证或文字约定，双方或多方会议纪要约定的全部内容。
保修费用：从工程结算款中截留，即结算总价款的5%，若发生的累计保修费超过所截留保修费总额，超出部分仍由乙方支付。
保修期间：乙方应在接到甲方书面通知后，天内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用在保修费内扣除，不足部分由乙方支付。
保修期满后二十天内，甲方将剩余保修费一次性支付给乙方。
双方就合同条款的解释、执行及工程密切相关的事项发生争议，应友好的协商解决，协商不成，双方同意提交合同履行地即北京市丰台区人民法院诉讼解决。
违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延；乙方违约，工期不得顺延。
违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款_______%的违约金。
赔偿经济损失的范围：乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它使合同无法履行的行为导致甲方经济损失。
损失的计算方法：实际直接损失加间接损失。
因乙方原因中止合同时，甲方有权决定是否接受与本工程有关属于乙方在现场的一切设施、材料、设备和器件的权利。
乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。
若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告建设主管部门并通知甲方代表。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由责任方承担。
乙方在动力设备、高压线路、地下管道附近及交通要道施工之前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。其防护费用由甲乙双方共同商定。
不可抗力原因和因素的认定标准：
(1)六度以上的地震；
(2)六级以上的持续一天台风；
(3)30mm以上的持续24小时的大雨、暴雨；
(4)自然原因发生的火灾；
(5)其它不可抗力原因(包括因战争、**、空中飞行物坠落或非甲乙方责任造成的爆炸等)。
上述不可抗力因素出现，乙方应立即采取措施并向甲方报告损失情况和清理、修复的费用，若灾害呈间歇形式发生，乙方应每隔三天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。
因所列灾害发生的费用由双方分别承担。
(1)工程本身的损害由甲方承担。
(2)人员伤亡由其所属单位负责并承担相应费用；
(4)清理、修复工作的责任与费用承担，双方另签补充协议。
本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。
本合同签订后，双方应认真履行本合同，关于合同的任何补充、修改或废除均应经双方协商一致并采取书面形式进行。
本合同一式份，甲方_____份，乙方_____份，附加条款与本合同具有同等法律效力。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)。
法定代表人：__________(盖章或签字)法定代表人：__________(盖章或签字)。
委托代理人：__________(盖章或签字)委托代理人：__________(盖章或签字)。
本合同签订日期：_________年_____月_____日
毛面公路施工合同（专业15篇）篇十二
发包人：(以下简称甲方)。
承包人：(以下简称乙方)。
经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
1.1工程名称：*****道路工程。
1.3承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)。
1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5合同价款：合同总价(暂定)元单价(综合单价包干)大写元。
1.6质量标准：合格。
1.7工期：
工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。
2.1图纸。
2.1发包人提供：
2.2技术标准：
2.2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;。
2.2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。
所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
3.1发包人的权利和义务。
3.1.1发包人委派的业主代表：
姓名：职务：
3.1.2监理单位及委派的工程师：
监理单位：
姓名：职务：
职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
3.1.3发包人主要工作：
3.1.3.1负责场地三通一平;。
3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;。
3.1.3.3提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;。
3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;。
3.1.3.6按合同约定支付工程款。
3.2承包人的权利和义务。
3.2.1项目经理。
姓名：职务：
项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
3.2.2承包人主要工作：
3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知2天内，承包人进场完成施工准备。
3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。
3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;。
3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。
3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。
a、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
b.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制，如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮计取。设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。
d.工程报价单详附件，工程量按实结算。
5.1工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的75%;。
6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。
8.1发包人违约：
8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
8.2承包人违约：
8.2.1因承包人原因，未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。
8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
8.2.3承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。
8.2.4如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。
9.1在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁。
10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;。
10.2合同订立时间：20xx年月日;。
合同订立地点：上海市。
10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
11.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;。
11.2副本陆份，双方各执叁份。
本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
毛面公路施工合同（专业15篇）篇十三
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
经甲、乙双方协商，甲方将索xx索xx柏油路面18c垫层及路基工程交乙方施工，为确保甲乙双方的.权利和义务。特订立如下合同：
一、工程名称及地点。
1、工程名称：索xx索xx柏油路面。
2、工程地点：索xx。
二、工程质量和主材料的指定。
1、工程质量：柏油路面厚度为18c、宽5.5米。
2、工程等级为：合格工程。
5、工程质量按国家公路施工验收标准及交通部门有关验收标准进行施工验收。
三、工程质量监督与验收。
1、本工程验收单位为市、区三级路网指挥部，施工中甲方随时到现场抽样检查，并悬挂施工公示牌。
2、如因乙方原因造成的工程质量问题，必须返工到质量合格后方可进行下一道工序。
3、如因工程质量不能通过市、区有关部门验收合格，其一切经济损失均由乙方承担全部经济责任。
四、工程造价与工期。
1、柏油路面宽5.5米，厚0.18米，垫层厚度为0.1米，每公里单位造价为48.8万元公里包干，公路总长6公里，工程总造价292.8万元。
2、本工程工期为90天，竣工日期为________年____月____日。
3、本工程由乙方承担税金。
五、资金来源及付款方式。
1、资金来源：市、区赏花游项目补助金，余下不足资金由甲方自筹资金支付。
2、付款办法：
(1)本工程采取乙方全额垫资，工程竣工后由市、区有关部门组织验收合格后，甲方将市、区补助金依照文件规定到位后及时付给乙方，甲方无任何理由截留资金。
(2)余下工程款甲、乙双方另行协商付款办法。
六、安全生产及文明施工。
乙方必须坚持安全生产，文明施工，如在施工中发生安全事故，一切责任及经济损失均由乙方负责。
七、违约责任。
1、如因乙方不能履行合同，无任何原因中途退场，其一切违约责任及经济损失均收乙方负担。
2、如因工程竣工验收合格后，甲方不能履行合同结清工程款，其拖欠资金参照银行贷款利息加滞纳金。
本工程必须按有关道路工程标准进行施工，所有材料报价清单及施工方案，本工程质量监督方为区交通局及索xx政府公路建设指挥部。
九、未尽事宜。
甲、乙双方现场协商解决，签订补充协议。
本协议一式四份，甲、乙双方各执一份，上报区交通局及索xx路网指挥部各一份，此合同自签字之日起具有法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
毛面公路施工合同（专业15篇）篇十四
甲方承建之__场地准备___，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容。
按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。
二、方式。
甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的___80_____%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。
三、组织领导。
1、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
2、乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3、乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、双方责任。
1、甲方责任：
（1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
（2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
（3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2、乙方责任：
（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。
（2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。
（3）工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。
（4）负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。
（5）必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
（6）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。
（7）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
（8）该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
（9）乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。
（10）工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。
五、工程质量及验收标准。
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
六、工期。
乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的___8_____或___50000_____元向甲方支付罚金。
七、付款方法。
（1）甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按___6_____%扣除税金和管理费后支付给乙方。
（2）质保金：质保金按工程总造价的__5_____%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收____5____年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知___7_____日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。
八、其它。
（1）若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价_20___%的违约金。
（2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。
十、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。
毛面公路施工合同（专业15篇）篇十五
(发包人名称)(以下简称甲方)。
(承包人名称)(以下简称乙方)。
(发包人名称，以下简称发包人)为实施(项目名称)，已接受____省工程有限公司(承包人名称，以下简称承包人)对该项目第三标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.第标段由至，长约，主要工程内容为隧道供配电照明、通风系统工程，(文山隧道、长江塘隧道、长城岭隧道)。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);。
(2)中标通知书;。
(3)补遗书;。
(4)投标函及投标函附录;。
(5)项目专用合同条款;。
(8)通用合同条款;。
(9)技术规范;。
(10)图纸;。
(1。
1)已标价工程量清单;。
(1。
2)投标人信用承诺书及目标承诺书、承包人有关人员、设备投入的承诺;。
(1。
3)根据承诺提供的详细人员、设备清单;。
(1。
4)施工组织设计安排;。
(1。
5)农民工工资支付承诺书;。
(1。
3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
6.34元)。
5.承包人项目经理：
承包人项目总工：
承包人主管施工副经理。
6.工程质量符合合格标准。
7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9.承包人应按照监理人指示开工，工期为225____日历天。
10.本协议书在承包人提供履约担保及信用保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
1
1.本协议书正本二份、副本陆份，合同双方各执正本一份，副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
1
2.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。