广告工程施工合同(通用23篇)

时间:2023-12-03 作者:MJ笔神

施工合同是建筑工程中必不可少的一项法律文件,它规定了工程的基本要求和施工方的责任。在撰写施工合同时,可以参考下面的范文,使合同更加全面、准确,并能够充分保障双方的权益。

广告工程施工合同(通用23篇)篇一

甲方(发布方):

乙方(广告主):

甲、乙双方根据《广告法》及《广告管理条例》就内容广告发布有关事项签定本合同并共同遵守:

一、广告形式:led铁皮穿孔字。

二、广告位置:__________________。

三、广告规格:

五、广告价格:

1、广告费:含发布费、占地费、维修费、保险费、基础架制作费,单价:300元/平方米,共24平方米,共计币柒仟贰佰元整(7200元)。

2、广告费的支付:第一期款:签定合同后3日内,乙方向甲方支付50%费用,计叁仟陆佰元整(3600元),完工验收合格后一次性将余款叁仟陆佰元整支付给乙方。

六、双方责任:

1、甲方负责户外广告报批手续,广告稿样审批,验收及发布期的保修维护。

广告工程施工合同(通用23篇)篇二

根据《^v^合同法》及其它法律法规,遵循公平和诚信的原则,经双方协商一致,现就乙方承制甲方户外广告的事宜,为明确甲乙双方的权利和义务关系,签订此合同。

一、甲乙双方的权利和义务。

1、此广告位的相关审批手续由甲方自行办理。

2、甲方应全力配合乙方进场后的制作安装工作。

3、工程验收后监管工作由甲方负责。

4、乙方在制作安装本广告位时必须注意自身安全及他人安全,若出现安全问题由乙方自行负责。

5、甲方在确认稿件并交付乙方制作后,不得随意更改稿件内容,如因此造成乙方损失的,由甲方负责其费用。

6、乙方负责质保期过后的一切维修,维修所有费用由甲方支付。

二、制作质量相关要求。

在开始制作前乙方先出画布小样效果图,经甲方签字确认后方可开始制作,若在制作过程中出现与效果图内容不符,一切返工由乙方负责。画布质保期一年,画布效果半年内不能出现明显色差。

三、付款方式。

本合同总金额:___________元,大写()。双方在本合同签字后,甲方即付制作总金额的40%给乙方作为预付款,60%在工程完工经甲方验收后即当日付清。

四、合同工期。

合同工期为___天,即_____年___月____日至_____年___月___日止。若乙方不能在规定的时间内完成(除恶劣天气影响不能施工外),每超出一天甲方将按照合同价款1%的扣除。

五、本合同一式两份,双方法定代表人或指定代表人签字,并加盖双方单位公章,即生法律效力。

六、本合同未尽事宜双方协商解决。

七、本合同执行过程中引发的争议,经双方协商解决,协商不成的可提交仲裁委员会仲裁或利用法律程序解决。

日期:日期:

广告工程施工合同(通用23篇)篇三

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(维修工程条例)》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、公平和诚信原则,双方就广告牌维修工程施工事项,协商一致,订立本协议。

第一条:协议约定。

甲方将所属产权的`广告牌维修工程发包给乙方施工,根据双方现场踏勘,经研究后商定维修方案,所用维修材料,和人工工时费等细则,进行维修承包施工,包工包料。双方约定如下:

1、楼顶广告牌除锈高空作业人工费____元;。

2、第一次刷防锈漆人工费____元;。

3、第二次刷防锈漆人工费:____元;。

4、加固角钢材料费(包括人工费)____元;。

5、防锈漆(12桶)合____元(以实际使用量计价);。

6、二甲苯(400瓶)合____元(以实际使用量计价);。

7、管理费、税票合____元。

以上合计:____元整。

二、指示牌维修。

1、3毫米吉祥牌铝塑板10张,合____元(以实际使用量计价);。

2、15毫米今朝牌木工板10张,合____元(以实际使用量计价);。

以上合计____元整。

第二条:维修施工及质量验收。

一、协议工期:

开工日期:____年____月____日,

竣工日期:____年____月____日。

二、质量标准:

所有维修工程由甲方一次性验收合格为质量标准。

第三条:协议价款。

金额(大写):____元整。

第四条:付款方式。

维修施工结束验收合格后承包人开具发票七个工作日内一次性付清款项。

第五条:双方责任约定。

1、承包人向发包人承诺按照本协议约定进行维修施工、竣工并按照甲方要求整体一次性的通过验收作为履约要约。

2、发包人向承包人承诺按照本协议约定的期限和方式支付协议价款。

3、本协议经双方盖章、法定代表人(或委托代理人)签字后生效;。

协议约定的责任履行完毕失效。

4、承包方承担维修施工中全部安全责任;。

甲方:____(公章)乙方:____(公章)。

代理人签字:____代理人签字:____。

__年__月__日__年__月__日。

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

广告工程施工合同(通用23篇)篇四

经甲乙双方共同协商,甲方委托乙方承建户外广告牌,为明确双方共同权利义务,根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定,经双方协商一致,本着自愿、平等、互利为原则,签订如下条款,共同遵信执守。

一、项目概况。

1、项目名称:双面立柱广告塔一座。

2、广告牌画面规格:6米*18米。钢结构加工包括结构表面铝塑板面,吸塑发光字。

二、材料要求:

1、铝塑板为黑色和白色,主架为:国标100#槽钢,副架为30*50镀锌厚方管,网格为20*20镀锌方管,其它的副料以报价单附件为准。

三、承包方式及工程总造价:

本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工单立柱广告塔两座,单价每座120624元(大写:壹拾贰万零陆百贰拾肆元整)。合计人民币241247元,大写:贰拾肆万壹千贰百肆拾柒元整(以上价格含税)。

四、工程价款支付、结算方式:付款方式:

本合同签定当日甲方付给乙方总金额的50%作为订金,即壹拾伍万圆整(小写:150000元);工程全部完工后,甲方在一个星期之内(7天)验收,验收合格后,甲方一次性付清余款,即壹拾肆万圆整(小写:140000元)。剩于10000元余款一年之后5日内付清(做为维护费)!

五、广告制作工期:

1、工期为天,即年日至年月日完成,如遇自然灾害、恶劣天气,停电,工期可推延。

六、双方责任义务:

1、施工期间甲方配合乙方所需要的场地电源等。

2、甲方不得以任何理由拖欠工程款,否者乙方有权自行处理或是向有关部门提起上诉。

3、本工程如果涉及到城管、工商、税务、卫生等费用由甲方负责。

4、乙方不得托延工期,超期一天扣除元。

5、施工中出现任何问题由甲乙双方协商解决,如遇到无法解决的自然灾害(刮台风、下雨、雪、停电等原因,工期顺延)。

6、乙方必须按甲方材料要求施工,不得偷工减料,所有的焊接点涂满防锈漆。

7、在施工过程中,乙方认真做好施工安全工作。现场施工中如出现人员伤亡事故,由乙方负责。

8、如果甲乙双方任何一方未按合同规定履行义务,另一方有权解除本合同,并保留对对方赔偿损失的'权利。

代表(签字):_________代表(签字):_________。

_________年____月____日。

广告工程施工合同(通用23篇)篇五

甲方:

乙方:

按照《^v^合同法》、《^v^广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

工程名称:

工程地点:

工期:本工程自________年____月____日开工,于________年____月____日竣工。

合同价款:小写人民币:________元。

即大写人民币:________________________。

向建筑施工单位协调好乙方施工所需的场地、水、电等。

指派____为甲方代表,负责合同履行及工程审核。

指派____为甲方驻工地代表,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、登记手续和其他事宜。

参加乙方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,审核乙方的施工方案和进度计划,验收工程。

确保在________年____月____日交付施工现场于乙方。

组织人员验收乙方的工程。

确保按照合同确认之日期支付款项于乙方。

甲方负责此项广告工程的报批。

开工前____天,乙方向甲方提供经确认的施工图纸或做法说明____份,并向甲方现场交底。

指派____为乙方代表,负责解决乙方负责的各项事宜和合同履行。

指派____为乙方工地代表,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

严格执行施工规范、安全操作流程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。做好工程进度表,并提供给甲方参考。参加竣工验收,编制工程结算。

遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定,管理好施工队伍,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾处理等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,经甲方同意后办理相应审批手续方可施工。

工程竣工未移交甲方之前,对现场的一切设施和工程成品进行保护。

乙方现场施工时必须全程戴印有博艺广告字样的安全帽,穿着印有xx公司字样的工作服。

现场施工场地或水、电、设备等产生的费用由乙方自理。

全力配合甲方或甲方的关联单位、监理单位组织的检查和验收工作。

广告工程施工合同(通用23篇)篇六

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

甲、乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则,经友好协商,就甲方委托乙方制作、安装、维护--楼楼顶广告牌有关事宜达成一致,特订立此合同.

第一条委托项目。

1.1制作、安装、维护-市-·--楼楼顶广告牌,具体规格、型号见图纸,具体位置按甲方提供的结构预埋件定位。

第二条:合同价款。

2.1制作、安装、维护-市-·--楼楼顶广告牌按乙方报价包干,暂定工程总价款为人民币…………..整(………元),双方同意按实结算,该包干单价为包制作、包安装、包工包料、包维护、包施工水电费、包税费、包保险费等的全包方式。在施工过程中如有设计变更,乙方应予以执行,仍按包干单价计费。

第三条:付款方式。

3.1乙方材料进场经验收合格后七天内,甲方向乙方支付暂定工程总价款的70%;。

3.3保修期满三年,经甲方确认无质量问题或有质量问题已履行维修义务,甲方向乙方支付完剩余款项;注(三年保修:保广告外露发光字三年,广告牌钢结构保修一年,钢结构过保后防锈由甲方自行维护)。

3.4乙方在甲方付款前应按甲方财务部门和当地税务的要求出具合法、有效的发票。

第四条广告牌制作安装完成时间及验收:。

4.1乙方应自开工之日起--个日历天完成制作和安装,达到验收合格的条件。

第五条、双方权利与义务:。

5.1甲方的权利和义务:。

5.1.1按时按量向乙方支付合同中规定的费用;。

5.2乙方的权利和义务:。

5.2.2本工程如需报建,乙方应全力予以配合;。

第六条、材料的要求:。

乙方用于本工程的材料设备均由乙方自行购买,在使用前,必须送审各主要材料样板,所使用材料均为优等品,经甲方认可后才进行制作(即材料的品牌须经甲方确认),不合格产品不得使用,如发现使用不符合甲方确认标准要求的材料设备,乙方负责重新购买及重新施工。

第七条、质量及验收:。

1、验收标准:按国家相关行业的验收。

2、工程完成后乙方先行自检合格后,书面报请甲方要求进行验收,并需达到双方约定的质量标准。

3、如验收不合要求,乙方自行返工并负担返工费用至达到规定的标准为止。

4、乙方不得随意对原设计进行修改或变量,如因在施工过程中发现设计文件或图纸有错误或特殊情况须作变更时,须以书面提出要求,经甲方确认,如发生增加工程的,乙方可以在合同价款外追加增加工程所需款项。

第八条、质量保修期:。

2、保修责任范围包括凡因乙方施工质量、采购材料设备质量原因造成的损坏均属保修责任范围。

3、保修期内出现质量问题,广告字牌平常小问题由甲方自行维修,如遇复杂或比较有难度的问题由乙方安排技术人员到现场维修,乙方在接到甲方通知之日起48小时进场维修,乙方逾期进场维修的,甲方有权自行维修,所需款项将直接从保修金中扣除或甲方向乙方追偿。

第九条、违约责任:。

乙方未按本合同第三条约定完工的,每逾期一天,应向甲方承担人民币500元的违约金。

第十条、其它约定。

10.2本合同未尽事宜,双方另行协商签订补充合同,补充合同作为本合同附件;。

10.3本合同一式贰份,自双方签字盖章之日起生效,双方各执一份均具同等法律效力;。

10.4在本合同履行期内,双方应尽量通过友好协商的方式解决,协商不成的,双方均可向-市有管辖权的人民法院起诉。

甲方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日。

广告工程施工合同(通用23篇)篇七

甲方:

乙方:

一、工程内容:甲方公路入口处指路牌版面重新制作反光膜(按甲方设计版面制作)、水泥库顶有“紫金水泥”四个铁皮字需清洁剂清洗干净、在预热器上有“紫金水泥”四字需清洁剂清洗后重新喷漆、上英文标识需拆除。

二、工程施工时间:自签订合同之日起十五天内完成。

三、工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收。

四、工程价款:

指路牌版面重新制作(含贴工等)包干费用:927元(每平方70元计);水泥库项铁皮字清洗包干费用:1355元(每平方米15元计);预热器字清洗喷漆及拆除标识包干费用:6523元以上费用包含人工费、材料费、施工安全费等各种费用。税收:1145元上述工程完工验收后总包干费用合计为:9950元。

五、付款方式:

工程经验收合格后,乙方需提供税务发票,甲方给予付款。

六、其他约定事项:

2、乙方应确保施工质量,并接受甲方的工程质量监督与检查,及时整改;。

4、乙方在约定的施工期限内无法完工,并在延期五日仍无法完成工程时,甲方有权单方终止合同,并不给予任何补偿。

5、本工程的材料全部由乙方自行采购,材料必须符合合格的国标产品。

七、本合同一式两份,双方各执一份,同具法律效力。

八、本合同自签字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

<

广告工程施工合同(通用23篇)篇八

甲方:

乙方:

一、工程内容:甲方公路入口处指路牌版面重新制作反光膜(按。

二、工程施工时间:自签订合同之日起十五天内完成。

三、工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收。

四、工程价款:

指路牌版面重新制作(含贴工等)包干费用:927元(每平方70元计);。

上述工程完工验收后总包干费用合计为:9950元。

五、付款方式:

工程经验收合格后,乙方需提供税务发票,甲方给予付款。

六、其他约定事项:

2、乙方应确保施工质量,并接受甲方的工程质量监督与检查,及时整改;。

4、乙方在约定的施工期限内无法完工,并在延期五日仍无法完成工程时,甲方有权单方终止合同,并不给予任何补偿。

5、本工程的材料全部由乙方自行采购,材料必须符合合格的国标产品。

七、本合同一式两份,双方各执一份,同具法律效力。

八、本合同自签字之日起生效。

甲方:乙方:

代表:代表:

合同签约时间:

广告工程施工合同(通用23篇)篇九

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规,按照平等自愿公平公正诚信的原则,双方经友好协商,就________工程项目广告制作安装事宜达成如下协议:

一、产品名称,数量,价款及交(提)货时间。

1、上述价格均包含税金(乙方必须提供有效增值税专票)。

2、甲方负责提供各级岗位责任制、管理制度、施工现场平面图、项目管理人员名单等相关内容、资料。

3、甲方指派专人负责签收货物清单,甲方指派专人负责在个别临时增加项目时确定价格。

二、乙方根据甲方施工场地(________工程项目现场)实际情况制作广告策划书,施工现场壹份,办公区壹份,并各附制作费用总价壹份。在制作前所有项目必须先经甲方审稿同意后(审稿的内容包括尺寸、图片和文字内容、材质、排版方式),方可制作。未经甲方审稿的甲方有权拒绝。

三、乙方根据“_______安全文明施工标准化”标准要求施工,广告作品所有权归甲方所有。

四、乙方所制作的图牌壹年内损坏,由乙方负责维修,是甲方造成的损坏除外;乙方应当保证所有工程材料及施工程序符合国家标准或行业标准,保证所提供的材料质量符合国家标准,并提供相应国家认证证书;甲方及其委派人员有权监督乙方的施工。甲方发现乙方施工材料不合格、工程质量不达标、施工不规范及施工过程中发现广告牌施工方案不合理等问题时,有权要求乙方予以整改,乙方应立即整改完毕并承担相应的损失。

五、广告制作安装安全注意事项:乙方对广告安装过程中发生的人员、设备操作引起的安全事故及伤害承担全部安全责任及费用,同时承担甲方的损失。

1、乙方须有从事户外广告制作安装的成熟经验,负责现场广告安装并交付使用。

2、确保施工人员的安全,由此引起的安全事故的责任和费用由乙方承担;。

3、乙方的广告安装人员必须身心健康,严禁有心脏病、高血压、癫痫等不适合高空作业的人员进行高空安装作业,乙方必须严格按照国家有关法律法规执行。

4、乙方对在广告安装作业过程中因操作不当等原因造成的人员伤害及设备损害负责。

5、乙方对安装区域、作业环境内造成的第三方伤害、安全事故承担全部责任及一切费用。

6、乙方因管理以及自身安全防护措施不当或乙方工人责任造成的违法犯罪、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担,因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。

7、乙方在组织工人广告制作安装过程中要特别注意安全,杜绝一切安全。

事故的发生,并承担由于自身安全措施不到位造成的事故责任和由此发生的一切费用。

如有如有上述情况发生,乙方承担全部责任。

六、结算方式:合同暂定金额___________元(大写:_________________元整);安装完毕经验收合格后,每月按照清单工程量对已完成安装的部分办理结算,月付已完成工程量的__________%,__________%余款经项目验收合格办理结算后一次性付清,单价为含税单价,每次付款,甲方凭乙方开具的有效增值税专用发票付款,甲方不承担任何的相关税费。付款方式为转账,结算金额经甲方审批并加盖公司公章的结算单为准。

七、乙方应确保安全文明施工,保证工地现场周围的清洁、施工废料及时清理干净。

八、以上条款如有异议甲乙双方协商另定,未定事项报价经甲方同意后制作或根据参考价制作。

九、本合同附件是本合同的重要组成部分。合同履行过程中,如发生纠纷,先双方协商解决;协商不成,起诉法院为甲方公司所在地(或工程所在地)人民法院。

十、本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。

甲方。

单位名称(盖章):_________。

单位地址:_________。

法人代表:_________。

委托代理人:_________。

电话:_________。

开户行:_________。

账号:_________。

乙方。

单位名称(盖章):_________。

单位地址:_________。

法人代表:_________。

委托代理人:_________。

电话:_________。

开户行:_________。

账号:_________。

广告工程施工合同(通用23篇)篇十

甲方:

乙方:

__卷闸门厂为__销售有限公司拆除办公大楼二楼楼顶大型户外广告牌。经甲、乙双方协商,达成如下协议:

一、广告牌位于甲方办公大楼二楼楼顶,长_________米,高_________米,面积_________平方米。

二、广告牌拆除工时费人民币肆仟元整,甲方在乙方拆除施工结束并经甲方验收合格后一次性付给乙方,拆除广告牌的其它相关费用由乙方自行负担。

三、乙方在施工中,不准损坏办公大楼整体结构、表面装修、顶部防水等,如有损坏,负责维修或赔偿。

四、乙方在拆除广告牌的施工中,要严格按照安全操作规程施工,承担其现场施工人员、过往行人的人身安全责任,承担倒塌、坠落物体对其他人员、物体损坏的赔偿及相关责任,乙方必须办理安全施工的相关意外保险。

五、甲方为乙方拆除广告牌提供施工用电和施工吊车,如发生相关联的施工安全问题,由乙方负责。

六、乙方施工工期为一个月,自签订合同之日起计算,如遇风、雨天等不可抗力的因素可顺延。

七、本合同具有法律效力,违约方承担一切责任。

八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

九、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

<

广告工程施工合同(通用23篇)篇十一

甲方:

乙方:

一、工程内容:甲方公路入口处指路牌版面重新制作反光膜(按甲方设计版面制作)、水泥库顶有“紫金水泥”四个铁皮字需清洁剂清洗干净、在预热器上有“紫金水泥”四字需清洁剂清洗后重新喷漆、上英文标识需拆除。

二、工程施工时间:自签订合同之日起十五天内完成。

三、工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收。

四、工程价款:

指路牌版面重新制作(含贴工等)包干费用:927元(每平方70元计);水泥库项铁皮字清洗包干费用:1355元(每平方米15元计);预热器字清洗喷漆及拆除标识包干费用:6523元以上费用包含人工费、材料费、施工安全费等各种费用。税收:1145元上述工程完工验收后总包干费用合计为:9950元。

五、付款方式:

工程经验收合格后,乙方需提供税务发票,甲方给予付款。

六、其他约定事项:

2、乙方应确保施工质量,并接受甲方的工程质量监督与检查,及时整改;

4、乙方在约定的施工期限内无法完工,并在延期五日仍无法完成工程时,甲方有权单方终止合同,并不给予任何补偿。

5、本工程的材料全部由乙方自行采购,材料必须符合合格的国标产品。

七、本合同一式两份,双方各执一份,同具法律效力。

八、本合同自签字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

广告工程施工合同(通用23篇)篇十二

甲方:乙方:

甲方将________年期间的部分零星维修工程(每次的预算工程造价在20元以内)发包给乙方施工,经甲乙双方平等友好协商,签订以下合同:

一、工程地点:

随甲方指定的施工任务确定,在主____区范围。

三、工期:

四、本合同有效期:在双方签字盖章之日起至________年____月____日止。

五、承包方式和质量标准:或包工包料,或单包工,质量合格。执行现行国家规范、标准。

六、工程价款和结算方式:以派工单上的约定为准。

七、付款方式:施工完毕经甲方验收合格后,凭发票一周内付清全款。

双方责任:

(一)、甲方责任:

1、协调工作由甲方负责。

2、按时支付工程款。

(二)、乙方责任:

1、按照双方确定的维修方案,按时完成施工任务;工程保修期________年(如法律法规规定保修期超过________年的执行法律法规的规定),保修期负责无偿保修。

2、按规范要求组织施工;负责对施工人员进行安全教育和监督;采取安全措施,做到安全文明施工。现场若发生任何安全事故,概由乙方承担全部责任。

3、乙方全权委托:履行本合同。

八、违约责任:按《民法典》有关规定执行。

九、本合同双方签字盖章生效,本合同一式肆份,甲方叁份乙方一份。

甲方:

法人代表:

经办人:

乙方:

法人代表:

经办人:

________年____月____日。

________年____月____日。

广告工程施工合同(通用23篇)篇十三

身份证号码:

乙方:______________。

身份证号码:

为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任和权利,按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履行。

1、工程名称:武西高速桃花欲黄河大桥过路顶管工程。(具体位置双方现场指定)。

2、质量等级。

乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、技术规范施工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量必须达到有关标准的合格等级。

3、合同价款:

3.1合同造价定为。

3.2签约后,按照本合同约定的计价标准执行,无论任何价格上涨或其他任何原因,双方均不做任何调整。

4、工程结算:

4.1顶管长度以顶管的入土点到出土点的直线距离长度计算,出土点入土点的位置由双方共同商定。

4.2每完成一处顶管工程付该处顶管工程的顶管费用,工程结束时顶管费用全部结清。

5.进度计划:乙方于开始施工,中间不得间断停工,随时接受甲方检查、监督。

6、质量与检验:乙方所顶的管道,必须保证管道畅通,无变形,乙方负责穿过12铁丝,否则甲方将不同意接收。施工过程中如有拖断等情况甲方不承担任何费用及责任。

7、(1)乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》,按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理,确保安全施工。乙方应自行办理其自身范围内的施工人员的意外保险。

7、(2)乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员在现场施工。施工过程出现任何安全问题有乙方负责。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

广告工程施工合同(通用23篇)篇十四

3、按获得承包任务的途径分:计划分配、投标竞争、委托(协商)承包、指令承包。

4、按合同类型和计价方法分:固定总价合同、单价合同、成本加酬金合同。

1、建设全过程承包。

承包方对工程全面负责,发包方仅需提出工程要求和工期。适用于各种大中型建设项目,要求施工企业实力雄厚、技术先进、经验丰富。

优点:充分利用技术经验、节约投资,缩短工期,保证质量。

2、阶段承包。

n包工包料:承包工程施工所用的全部人工和材料。是一种很普遍的施工承包方式,多由获得等级证书的施工企业采用。

n包工部分包料:承包方只负责提供施工的全部人工及部分材料,其余部分由建设单位负责。

n包工不包料:广泛应用于各类工程施工中,指承包人仅提供劳务而不承担提供任何材料的义务,在园林工程中尤其适用于临时民工承包。

3、专项承包。

指某一建设阶段的某一专门项目,由于专业性强,技术要求高,如地质勘察、古建结构、假山修筑、雕刻工艺、音控光控设计等需要由专业施工单位承包。

4、招标费用包干。

通过招投标而取得的承包方式,这是国际上通用的获得承包任务的主要方式。分为:招标费用包干、实际建设费用包干、施工图预算包干等。

5、委托包干。

也称为协商承包,即不需要经过投标竞争,而由业主与承包商协商,签订委托其承包某项工程的合同。多用于资信好的习惯性客户。这在园林工程建设中也较为常用。

6、分承包。

指承包者不直接与建设单位发生了关系,而是从总承包单位分包某一分享工程(如土方工程、混凝土工程等)或某项专业工程(如假山工程、喷泉工程等),并对总承包商负责的承包方式。这在园林建设工程中也经常用到。

概念:工程施工承包合同是工程建设单位(发包方)和施工单位(承包方)根据国家基本建设的有关规定,为完成特定的工程项目而明确相互间权利和义务关系的协议。施工单位承诺按时、按质、按量为建设单位施工;建设单位则按规定提供技术文件,组织竣工验收并支付工程款。合同一经签订,即具有法律约束力。

1、原则。

(1)合法原则:订立合同严格执行《建设施工合同(示范文本)》,通过《合同法》与《建筑法》规范双方的权利与义务关系。

(2)平等自愿、协商一致的原则。

主体双方均依法享有自愿订立施工合同的权利。

(3)公平、诚实信用的原则。

合同签订中,要诚实信用,当事人应实事求是向对方介绍自己订立合同的条件、要求和履约能力;要充分考虑对方的合法利益和实际困难,以善意的方式设定合同的权利和义务。

(4)过错责任原则。

合同中除了规定的权利义务,还要必须明确违约责任,必要时,还要注明仲裁条款。

广告工程施工合同(通用23篇)篇十五

(以下简称甲方)发包方:

(以下简称乙方)承包方:

一、甲方责任1、负责三通一平,场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。

2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理,乙方概不负责.。

3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证,并负责放样及抽鉴工作。

4、施压由甲方负责,协调各相关单位之间和周边的关系。

二、乙方责任1、乙方根据地质资料及现场出现异常,应及时通知监理及甲方等待处理。2、施工作业时听从甲方指挥,按时填写记录,并保证施工安全。

3、乙方工程完工后,负责向申方提供现场打桩记录。

三、工程款的支付。

1、此工程为包工包料,打桩单价c-300215;75a桩,单价为。

元米,如需配送8米以下(含8米)短桩,按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费,此单价不含桩尖,不含税,不开发票。

2、如需送桩,只计取送桩费30元米计算。

3、冒桩计算:如超过1米,归乙方负责。如未超过,则由甲方负责。

4、进场付10万元,打完20米付清80%,桩打完全部付清。

5、桩基验收的检测费由甲方负担,乙方协助施压、测压。

6、如因甲方原因造成工地停工,超过三天,则由甲方负责工人的生活费和工资500元天。

四、解决合同纠纷的方式甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷,双方可通过协商或协调解决,协商或协调不成的,向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。

五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

六、本合同甲、乙双方签字生效。

甲方:电话:乙方:电话:________年____月____日。

广告工程施工合同(通用23篇)篇十六

依照《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量治理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,通过协商签订本合同。

(一)工程名称:_______________________________。

(二)工程地点:_____________________。

安全维护及整改。

工程造价为:____________元整。

5.1质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)。

5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地点的施工技术(验收)规程和规范。

5.2.2本工程适用的地点标准、规程必须符合湖南省标准规程。

按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

7.1本工程计算编制原则:按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2017]406号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-2017),《湖南省建设工程造价治理方法》(省人民政府令第192号),《湖南省建设工程计价方法》,2017《湖南省修缮定额》、2017《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、2017《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

7.2人工、材料价格的确定:人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2017]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价,信息价及市场价格执行。

7.3具体工程量以甲方签证单为准。

有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。

8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任寻出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾难,工程所在地量小时落雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准),一次停水、停电8小时以上。

8.2因非乙方缘故造成乙方关键工序延误的工期,工期能够按实际情况顺延。

8.3因乙方缘故造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。

8.4因甲方缘故造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。

9.1工程完工后,甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.

9.2在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的97%,工程保修金留结算总价的3%,自工程验收之日起满一年后如无质量咨询题15天内全额返还,保修金不计利息。

10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案合同法及相关法规执行。

10.2因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。

认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关治理要求,并做好安全治理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。

本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。

乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直截了当从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。

甲方(公章)________。

法定代表人(签字)_________。

_________年____月____日。

乙方(公章)_________。

法定代表人(签字)_________。

_________年____月____日。

广告工程施工合同(通用23篇)篇十七

建设单位(甲方)施工单位(乙方)。

根据《消防法》有关规定,甲方将关岭县招待所消防安装工程承包给乙方施工安装,经甲乙双方协商达成如下协议:

(二、三、四、五层室内简易喷淋安装,火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。)。

包工包料,包工价:人民币陆万元整(60000。00元)由甲方提供施工电源,并负责二相电连接到自动报警主机旁边。

合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金,余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方,如果消防部门验收说不合格就不付钱。

20xx年8月,20xx年xx月xx日。

由违约方赔偿对方一切经济损失。

甲方负责提供安全施工环境,施工过程中造成的安全事故由乙方负责。

甲方代表人签字:乙方代表人签字:

xx年xx月xx日。

广告工程施工合同(通用23篇)篇十八

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现就本建设工程具体施工事项,为明确双方的权利和义务,经友好协商一致,达成如下合同条款:

3、承包范围和内容:

(1)发包人责任:

a、负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。

b、做好施工现场三通一平,保证做好供电、供水。

c、甲方应按时支付乙方工程进度款,按合同签订之日如有拖延则每天支付合同总额的0、05%为违约金。

(2)承包人责任:

a、严格按图施工,工程质量就符合设计方案图材料标准甲、乙双方验收,确保工程质量、

b、做好现场文明施工、安全生产。

c、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

d、在施工过程中,原因由承包方造成的事故由承包人负责。

e、服从甲方统一安排指挥。

f、由乙方原因造成工期拖延每天支付合同总额的_______%违约金。

1、本合同工期总日历天数天。以合同签订正式开工之日起开始计算。如遇以下情况,工期相应顺延:

a、发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;

b、一周内非承包方原因停电、停水8小时以上,影响正常施工;甲方材料未及时进场。

c、发包方原因造成影响下一道工序施工;

d、未按合同规定支付工程款而影响施工工期;

f、发包方代表同意工期顺延的其它情况。

1、承包方必须严格按照施工方案图施工,接受发包方代表监督。

2、承包方在施工中若发生质量问题,就及时报告发包方代表,协同解决。

本合同签订生效后,施工人员进入现场,甲方支付乙方合同总额:30%计人民币作为进场费;余款随工程完工后结清。

1、经甲方确认的设计图纸和有关资料,作为施工的有效依据,甲、乙双方均不得擅自修改。

2、甲方生产工艺需要变更设计的,必须作出设计修改通知书,乙方方可实施并组织施工,因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价,必须另行协商。

乙方在施工期间,若发生任何事故与甲方无关。施工期间甲方必须协助配合乙方工作。任何一方违反本合同规定,双方协商解决,如协商不成时,可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。

1、本合同双方签字确认后即生效,工程竣工验收符合要求,付清工程款后终止,保修责任仍然保留。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

2、合同履行过程中,双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件,具有与合同同等的约束力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

广告工程施工合同(通用23篇)篇十九

为了明确发包方与承包方的责任,分工协作,互相配合,共同完成施工任务。根据中华人民共和国合同法,结合本工程的实际情况,经双方协商一致,签订本合同。

发包方(以下简称甲方):____________________。

承包方(以下简称乙方):____________________。

第一条:工程名称:________________________。

第二条:工程地点:________________________。

第三条:承包方式:________________________。

第四条:工程内容:________________________。

第五条:工程造价:________________________。

第六条:合同日期:本工程自____年___月___日至____年___月___日止,完成全部工程,共计___日历天。

第七条:付款办法:依照施工进度付款。

1、工程完工后支付至总造价的80%即_____元。

3、5%两年质保后无息返还即____元。

第八条:工程质量与交工验收:

1、按照进行验收,乙方必需达到合格标准。

2、乙方必需按照室内装饰标准与操作规程进行施工。

3、每道工序完工后,由乙方提供验收报告,甲方组织质检人员,按照国家颁发的相关规范进行验收。发现问题,及时整改。

第九条:乙方工作与责任:

1、听从甲方指导。

2、乙方不能不通过甲方批准以任何形式把工程转包给他人。

3、遵守甲方在施工现场颁布的规章制度与作息时间及奖罚措施。

4、所需材料必需在五天前用书面形式报给甲方,由甲方购买,否则造成停工由乙方负责。

5、做好材料的搬运和现场清洁工作,承包费已包括搬运费和现场清洁费,如乙方拒绝搬运材料和清洁现场,甲方有权请搬运工和清洁工进行乙方应该干的工作,所花费用,从乙方承包费中扣除。

6、及时向甲方提供隐蔽工程验收通知,竣工验收通知。

7、严格按设计图纸进行施工,确保工程质量。如工程质量不符合规定,负责无偿修理或返工,其工料费由乙方负担,未能按时交工或由于修理返工造成逾期者,按违约责任处理。

8、进出工地车费,由乙方自行负担。

9、工具由乙方负责,具体界定为:用在装饰体上的材料由甲方负担,没有用在装饰体上的低值易耗品,由乙方负担,比如:砂布、钻头、砂轮片、刀片、电焊条等。

10、发现不合格的材料,不准使用,一旦用在装饰体上,造成质量问题,工料费由乙方负担。

11、乙方工地负责人必须在工地现场,不经甲方允许不准离开施工现场,擅自离开者,每天扣乙方承包费元。

12、工人偷盗材料,按进价的5倍处罚,数额较大交公安机关处理。

13、甲方给乙方的承包费里面,包含人身安全保险费,乙方必须给自己的工作购买额人身安全保险。

第十条:甲方工作与责任:

1、指导乙方工作。

2、给乙方讲解设计方案,工程程序。

3、对工程进度、工程质量进行监督检查,组织签收隐蔽工程,解决应由甲方解决的问题。

4、协助乙方办理在施工现场抽需要的手续。

5、开工前,接通施工现场的水源、电源。提供施工工人的住宿场所。

6、工程中途由于甲方要求,改变乙方已做好的工程项目,而造成的返工,工料费用收由甲方负担。

第十一条:违约责任:

1、乙方没有按时交工,甲方根据建设单位对甲方的处罚数量,以同等数量处罚乙方。同时由乙方承担甲方在此期间管理费用。

2、乙方没有达工程质量标准,甲方根据建设单位对乙方的处罚数量,以同等数量处罚乙方。

3、乙方浪费材料,甲方按购买价加运费和材料人员工资,扣除乙方承包费。

4、甲方按时、按进度支付工程承包费。(工程款)。

第十二条:

1、本合同所承包的工程由乙方负责施工。并由负责工程价款的预收,中间结算及工程决算。

2、施工中非正常停电和遇到人力不可抗力拒的自然灾害,工期顺延。

第十三条:合同期限。

本合同双方签字之日起执行,到工程竣工结算,支付工程款完毕,双方结算一切手续后失效。

第十四:合同份数:本合同壹式两份,甲方一份,乙方一份。

发包单位:(甲方)__________承包单位(乙方):_________。

____年___月___日____年___月___日。

广告工程施工合同(通用23篇)篇二十

承包方:________________________(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方就金域华府一期外墙真石漆工程,施工事宜,经协商一致签订本合同。

1、工程名称:________楼,共________幢,三层以外墙真石漆施工工程。

3、工程范围:分隔线条,效果图纸施工。

4、承包方式:包清工、一次性包死总价________________________元/m2。

5、质量等级达到国家验收标准的优良等级。

1、乙方施工过程中接受甲方安全,文明生产,施工质量,进度的管理,如发现违反安全生产和文明以及不按施工规范进行施工的情况,有权责令整改。

2、现场协调:项目开工后,乙方与业主(甲方客户单位)及现场监管单位之日常协调配合工作由乙方自行解决,大的不可协调问题,出具工作联系单交甲方出面处理。

3、现场施工人员的安全:由乙方负责所有安全施工规范,乙方负责现场,含吊篮及吊篮维修,人员所有施工人员安全保险有乙方自行负责,对施工人员人身安全有乙方自行负责,包括生亡。

4、甲方的配合工作,乙方进场后,甲方协助提供施工所需的电源、水等施工条件。

1、工程预估面积、单价、总价,以上包括施工中所有保护费,辅助、安全措施费。

1、合同价格:实际结算时的面积如与本合同有出入,以实际施工面积为准,每平方价格不变。该价格已包含前期乙方投入费用,返工费用,不得以任何方法追加任何费用。

2、面积测量:乙方施工完毕,将“施工面积清单”附在“竣工报告”后面上报甲方,甲方验收完毕后组织人员抽验施工面积。

3、至合同之日起,施工中乙方需施工费,可根据施工成品部分面积价格付工程款40%,工程结束后三月内付工程款85%。非成品部分不作结算部分。在20xx年春节前发放工人工资及部分辅材费用,具体参照施工考勤。

4、工程工资款:甲方验收通过后一周内,通过开发商验收,双方组织结算,结算完毕后1个月内,支付工程工资款95%。

5、余款:5%作为保修金,该工程竣工一年后付清。

6、验收:收到甲方“竣工报告”和“施工面积清单”后一周内,甲方组织验收,以业主方验收合格为准,验收不合格,乙方配合整改。

7、如因甲方提供的材料、墙体自身质量问题与施工方无关,所造成的经济损失、(由于墙面不干造成的吐碱,脱壳)工期延误由甲方承担一切费用。

8、以上相应标准和现有样板确认效果为准,符合金域华府施工要求。

9、进度计划:乙方开工前,必须先组织测量相应施工面积,并制定施工进度计划,作为本合同附件。

10、技术交底:双方在现场选择适当墙面对施工技术交底,以确认涂刷效果,材料耗量,技术交底文件和本合同合并生效。

11、施工进度:开工后甲方对照进度计划定期抽查,实际进度低于作业计划80%的予以警告。

12、罚款金额:每次罚款以合同额0.5%作为基准,最低不少于1000元,最高不多于10000元。

13、乙方无故浪费材料、甲方负责监督督促。并处以每次500元罚款。

14、因乙方工程进度无法满足现场施工进度,甲方有权从其他地方调人配合施工。当日工资可以高于200—300元/天/人,其费用由乙方承担外调人员费用至乙方进度满足现场要求。

注:乙方施工中如材料超出5%以上,超出部分材料费由乙方全部承担,节省10%以上,视同超出,乙方同样承担责任(甲方随时根据现场实际施工进行抽检)。

16、工期延误:因以下原因造成工期延误,工期相应顺延,战争、地震、火灾、连续降雨,35℃以上高温,5℃以下低温,不适宜涂料施工的天气。

17、设计变更或工程量增加,新增工程量,按合同原定进度,增加相应工作日。甲方供料延误,所造成的经济损失由甲方承担。

18、以上各条的变更,需双方在工程指令单上签字盖章确认,方可与本合同并生效。

1、乙方做外、土建、门窗、栏杆及其他成品保护,对分包成品做好保护成品。

2、拖延工期:乙方必须按照本合同规定的施工工期完成全部工程量,扣除符合本合同第七条规定的可延期时间仍然拖延工期,则按每延期一天罚款人民币叁仟元的违约金赔偿给甲方。

1、保修期为1年,如在保修期内因发现由于施工质量所造成的问题,均由乙方负责保修(分析责任原因)。

2、施工质量:施工质量问题由权威质监部门作出鉴定,责任一方承担检测费用。

3、安全工作:所有安全有乙方自行负责。第九条现场处罚重点声明:

1、不带安全绳、安全扣、安全帽(安全帽未系扣)或赤脚、穿拖鞋、赤膊进入施工现场一次一人处罚金200元,处罚警告后不整改一次一人给予10oo元罚款。

2、乘坐货梯上下、酒后进入施工现场、吊绳施工中使用手机,一人一次处罚300元。

3、在施工现场随地大小便、打架斗殴、谩骂、不服从甲方管理一人一次处罚500元-5000元。

4、施工作业防护措施不到位或不按规范使用电源、电动工具,立即整改,并一次处罚500元以上,1000元以下。

5、工程施工质量不符合标准一次处罚500元-5000元,并承担所有返工材料损失,恶意或偷减、更改施工程序一次处罚1000元,承担所有返工材料损失(包括低温、阴雨施工材料损失全部由乙方承担)。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

广告工程施工合同(通用23篇)篇二十一

企业在对外开展各类业务活动的基本载体就是合同,有位法学家曾经说过:“财富的一半是合同”,这形象地说明了合同在企业中的重要性。工程施工合同作为一种典型合同,具有它自身的特殊性和复杂性,标的物特殊、履行周期长,条款内容多、涉及面广,如何对其进行有效管理是摆在我们面前的课题。

整的、自成系统的管理方式。

1.对合同认识及重视不够。

现阶段,各施工企业基本上都是按合同管理的要求认真进行合同的标前及标后的评审,对合同的履约进行检查,力求通过严格的组织程序、严密的合同评审,把自己能否按期履约、业主的能力及不稳定状态消灭在萌芽状态。但在工程施工时如何有效地把合同贯彻执行下去,有的单位执行的不够。另外,有些企业领导对合同管理的重要性认识不够,没有建立完善的合同管理机构。企业领导对合同风险缺乏防范意识,没有认识到合同管理是企业管理不可或缺的重要组成部分。因此在机构设置、人员配备和经费等方面支持不够。

2.合同执行力度不够。

合同作为维系双方当事人的纽带,任何一方均须按合同办事。但由于双方均没有按合同办事,且又不进行及时、必要的经济技术签证,造成双方均违约。工期不能按期交工,工程款不能按时拨付,致使合同管理流于形式。

3.招标监督机构和合同管理机构缺乏权威性。

中标结果的。合同管理机构不仅应有监督职能、仲裁职能,而且对不合理的条款应有纠正职能。

4.合同管理制度不健全,权责不分明。

有些企业没有规定严谨统一的合同管理制度。由于缺乏统一的依据,各部门权责不分明,意见很难统一,造成权力大家争、责任大家推的局面。这是企业管理之大忌,最终将给企业带来重大的隐患。

5.合同管理人员素质不高。

一部分企业合同管理人员思想品德不过硬,文化水平不高,业务不精通,没有受过正规的法律教育,缺乏系统的法律知识,无法对合同涉及的各项法律问题作出正确判断,无法对合同进行有效的管理。

1.建立合同实施的保证体系。

(1)建立合同管理体系,配备高素质的人才。

(2)加强法制宣传教育力度,培养全面合同管理理念。大力贯彻全面合同管理观念。

(3)组织项目小组成员和各工程小组负责人学习合同文件和合同分析文件,对合同的主要内容做出解释和说明,使大家对合同概况、主要精神、合同总目标有较为深刻的理解,树立全局观念,避免施工中的违法行为。

(4)将合同事件责任分解落实到人,并做出问题的说明完不成责任的影响和法律后果。

(1)对合同文件和各种工程文件资料进行分析整理,或通过对施工现场的直接了解得到反应工程实施状况的信息。

(2)分析工程实施状况与合同、合同分析文件等的差异和差异程度。如未完成合同责任、工期拖延、成本超支、质量不合要求等。

(3)分析工程中存在的问题,评价合同履行情况,提出分析报告。

3.根据合同分析结果,实施有效的合同监督。

(1)现场中对各工程小组、项目小组或分包单位工作的监督,给它们以合同方面的帮助,如落实计划、提供工作保证、协调他们之间的关系,对出现的问题进行合同方面的解释。

(2)对建设单位及监理单位进行合同监督,协调与他们的关系,如督促他们完成合同职责,检查对方合同责任情况,追究其违约责任,进行合同索赔与反索赔,处理合同纠纷。

(3)参与各种检查验收,并提出相应的报告。

(4)对各种来往信件、请示、签字指令、会议纪要、索赔文件、合同变更文件等做合同方面的审查和控制,并记录在案,及时预防行为的法律后果,弥补自己工作中的漏洞,而且有利于寻找对方工作中的漏洞,及时提出索赔要求。

(5)经常性地解释合同,对工程中出现的特殊问题进行合同扩展分析。

(6)收集、整理、保存各种工程资料。

(1)谨慎订立合同、减少瑕疵合同以减少违约的发生。

(2)业主、承包商在合作中存在目标分歧的情形下,应借助各种制度安排来协调合作中的目标分歧以实现合作的潜在利益:包括工程监理制度,质量保修制,质量事故处罚制度等。

(3)要让监理发挥良好作用,抑制承包商的风险。

(4)加快信用制度建立,提高故意违约成本。

(5)可重新定位工程合同主体的关系。

使合同管理贯穿于从投标到工程竣工的全过程,既有利于合同目标的实现,又使技术和经济相结合,产生良好的经济效益。参考文献:

[1]崔宝霞,黄焦伟.浅谈建设工程施工合同管理[j].包钢科。

技,20xx(s1).

作者简介:

孙洋(1990-),男,湖北荆门人,现就读于中南大学土木工程学院,主要从事土木工程方面研究。

刘汉云(1990-),男,湖南邵阳人,现就读于中南大学土木工程学院,主要从事土木工程方面研究。

广告工程施工合同(通用23篇)篇二十二

我单位拟新建xx大厦室内装修工程,为确保工程质量、安全,提高经济效益,本着公开、公正、公平竞争的原则,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、中华人民共和国建设部令第89号、湖南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等有关规定,并报经市计委批准,该工程项目拟采用公开招标形式招标,择优选定施工队伍。现将该项目的招标条件及投标要求说明如下:

1、工程名称:xx大厦室内装修。

2、建设地点:xx路1。

3、计划投资1700.00万元,投资性质:单位自筹,已到位资金1700.00万元。

4、功能布局:详见业主提供的装修设计施工图。

5、工程类别整栋装饰工程。

详见业主提供的装修设计施工图(含灯饰、卫生洁具及相应管线)。

1、本工程根据《招标投标法》等有关规定,按中标价、投标工期、投标质量等级和本招标书的其它条款、以及《合同法》的有关规定由建设方与施工单位签订合同,采取包工、包料、包工期、包质量的承包方式。

2、取费标准。

2-1、土建工程:按现行定额及其配套的取费标准,材料预算价格执行x建价〔20xx〕08号文;取费标准执行湘建〔1999〕价字第296号文;人工调整暂调系数按x建定〔20xx〕第09号文进行调整,列入税前报价;施工现场安全、文明施工及职业卫生增加费执行郴建定〔20xx〕第011号文。

2-2、安装工程(含水电安装、采暖通风、管线敷设):按现行定额取费,材料预算价格按现行市场价执行。

2-3、装饰装修工程:按现行定额取费,材料预算价格执行x建价〔20xx〕第08号文,取费标准执行湘建〔1999〕价字第296号文以及有关配套文件规定执行。

1、本工程报价不含劳保统筹基金(开标前,建设方按有关规定预缴劳保基金,开标后按实际规模核算,多退少补并纳入总造价)。

四、主要材料供应及质量要求:材料的采购由业主和乙方共同考察后,经业主和监理同意后方可使用。

本工程施工工期(日历天数)参照国家现行工期定额、结合业主实际情况确定为xxx天;投标人可根据自己的实际情况自行确定投标工期。

按国家现行施工验收规范规程和质量标准施工,工程质量必须符合工程设计和现行规范要求。竣工时,经当地质量监督部门核定,质量等级必须达到优良标准。

1、中标人不得将工程转包;如发现有转包行为,由建管部门按规定予以查处,建设单位报经市招标办批准,有权从未中标单位选定一个排名靠前的施工单位承包。

2、严格按国家的有关规定和《合同法》的有关要求签订建设工程施工承包合同。

3、工程结算:本工程以中标价作为工程价款结算的依据;增减部分(即招标时未予以计算或因设计变更增减的工作量),以及合同工期内因国家政策的变更而引起取费标准和材料预算价的变动,应予以调整。

本工程结算委托xxxxx审定。

4、工程价款的拨付:本工程在施工合同签订后、开工前10天,按中标价的10%预付工程备料款;其后,每月按上月实际完成的建安工作量的60%拨付。

工程款(含备料款、进度款)拨至中标价的60%时,停止拨付;其余40%待工程竣工验收合格并符合合同要求,工程结算后两年内付清。

5、违约责任和奖罚办法:

5-1、本工程实行优质优价,工程竣工验收评定为优良工程的,按中标价的2%奖励;质量等级未达到中标承诺的,按中标价的2%处罚。

5-2、本工程要求按中标工期完工;每提前或推迟一天交付使用,按中标价的万分之二予以奖罚。

5-3、本工程如因建设方延误工期,每天按中标价的万分之二偿付违约金给施工方。

1、投标人在获取招标书的同时应按规定向招标人交纳投标保证金xxx万元。

2、投标人在中标后、签订合同前须向招标人提供投标履约担保合同,以保证投标人一旦中标,即按招标文件的有关规定签约并完成其中标工程;对未能按要求提供投标履约担保的投标人将视为不响应招标条件而予以拒绝,其投标保证金不予退还。

2-1、履约担保形式:现金担保。

2-2、担保额度:采用现金方式,其履约担保额度为xxxx万元,投标履约保证金将存入招标人指定的银行账户。

2-3、履约担保有效期:投标担保的有效期为其中标工程经认可的竣工工期。

3、工程现场勘察和招标答疑:

3-1、本工程于20xx年xx月xx日16:00时,在市交易中心召开发标会,并组织工程现场勘察。

3-2、本工程于20xx年xx月xx日09:00时,在市交易中心进行招标答疑。由各投标人对招标书和施工设计等尚不明确的问题提出意见,而后由招标人会同设计单位书面答复。

4、投标报价的取值:

投标报价的上限值为xxxx.00万元;

投标报价的下限值为xxxx.00万元。

5、投标书的编制、密封和投送。

5-1、投标书包括商务标书和技术标书。

5-2、商务标书的内容包括:

经理部组成人员明细表;以及其它需要说明的文件和证明材料。

5-2-2、商务标b:投标报价、承诺表。

将以上资料装订成册,一式贰份(其中正本壹份,副本壹份)。其中投标报价、承诺表中投标人及法人代表必须签章。

5-3、技术标书主要是施工组织设计;本项目需要投标人提供施工组织设计一式柒份;其要求如下:

5-3-1、技术标书中的章节编排按如下顺序和要求制作:

广告工程施工合同(通用23篇)篇二十三

在我国法律现行的法律规范中尚没有出现“实际施工人”这一法律概念,“实际施工人”这一概念第一次也是到目前为止最后一次出现是在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》这一司法解释中,该《解释》共有两条共三次提及实际施工人。分别为:第二十五条“因建设工程质量发生争议的,发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”和第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”

一、司法解释为何首创“实际施工人”这一非法律概念。

在我国现行法律中,到目前为止并没有出现“实际施工人”这一法律概念,可以说“实际施工人”这一概念是由《解释》首创。笔者认为这一概念的提出是我国所处的特定发展时期的产物,是一个过渡性的法律概念,其诞生是现实、政策与法律妥协的产物。

1、《建筑法》第六十七条规定,“承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。”

解决这一问题,首先要明确《解释》第二十六规定的“实际施工人”应如何界定。《解释》共有四条提及实际施工人,其中第一条第二项规定:“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效。”

第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。”第二十五条规定:“因建设工程质量发生争议的,发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”第二十六条规定:“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”

目前较为一致的观点认为,实际施工人应该是指无效建设工程施工合同的承包人,包括转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人,而不包括承包人的履行辅助人、合法的专业分包工程承包人、劳务作业承包人。最高人民法院民一庭编著的《最高人民法院建设工程施工合同司法解释的理解与适用》意见也认为,实际施工人应与发包人全面实际的履行了发包人与承包人之间的合同,并形成了事实上的权利义务关系,即此时转承包人、违法分包的承包人已经取代第一手的承包人与发包人形成事实上的合同关系,在这种情况下,才准许转承包人、违法分包的承包人作为实际施工人,以发包人为被告提起追索工程款的诉讼。这一意见对《解释》第二十六条第二款的适用进行了限定。

《解释》第二十六条第二款对农民工利益的保护是一种间接保护,该条对合同相对性原则的突破是有限度的,农民工个人不能以实际施工人身份、以发包人为被告提起追讨工资的诉讼。笔者同意上述观点,虽然《解释》第二十六条第二款创设的目的是为了保护农民工的利益,但从上述分析可以得出,该条款针对的对象主要是缺乏建筑资质的建筑企业和施工队,通过加强对这些建筑企业和施工队的保护而间接的保护农民工的利益。因此,审判实践中,应正确理解《解释》第二十六条第二款的真实内涵,严格控制实际施工人的范围,不宜单纯根据字面含义,将所有参与建设工程施工的主体都界定为实际施工人。对于因劳务分包、承揽、雇佣等法律关系参与了建设工程施工的农民工个人,应严格按照合同相对性原则向其合同相对方主张权利,而不应简单适用《解释》第二十六条第二款,加重发包人的法律责任。

指出的是,审判实践中,大量符合实际施工人条件的施工队往往以工头个人名义提起诉讼,法院在查明原告实际履行了建设工程施工合同义务,与发包人形成了事实上的权利义务关系的前提下,大多支持了原告要求发包人承担责任的诉请。这种情形与前述农民工追讨个人工资的情况是有着实质区别的。

相关范文推荐

    大学生带军训总结报告(实用18篇)

    军训总结是对军训经历进行梳理和总结的一种方式,可以帮助我们更好地认识到自己的强项和改进的空间。以下是一些同学在总结中提到的值得肯定的地方,为他们的努力和成长点赞

    高三生物个人计划大全(14篇)

    范文范本是我们学习和进步的一个重要参考,通过不断学习和模仿范本,我们可以不断提高自己的写作水平。小编为大家找来了几篇经典的总结范文,希望能给大家提供一些写作的灵

    电子商务专业毕业生简历自我评价大全(17篇)

    自我评价不仅可以发现问题,还可以找出解决问题的有效方法。小编整理了一些自我评价的常用词汇和表达方式,供大家参考和使用。学习了电子商务,让我知道了网络不只是在于聊

    库管员个人工作总结好的方(热门22篇)

    通过总结,我们可以发现并肯定自己在这个月里的进步和成长。接下来,我们将共同学习一些优秀的月工作总结范文,希望能给大家在写作时提供一些帮助和启示。3月本人从领位调

    车间组长个人工作计划(精选22篇)

    工作计划书是工作的路线图,帮助我们规划好每一天、每一周、每一个阶段的任务和目标。工作计划书的编写与格式要求息息相关,以下是小编为大家整理的一些建议和要点,希望对

    童年的梦想(实用17篇)

    梦想是人们内心中最珍贵的宝藏,它们代表着我们对美好未来的向往。以下是一些激励人心的梦想实现案例,让我们一起来分享他们的成功之道。大家都有梦想,谁都不能去阻止一个

    特殊学校助残日活动方案(模板20篇)

    活动方案的制定应考虑到参与者的特点和需求,以提高活动参与度。为了提供更好的活动方案,我们收集了一些成功案例,希望对大家有所启发。贯彻教育部《中小学教师职业道德规

    防灾减灾安全知识总结(优质22篇)

    范文范本是我们学习和进步的重要资源,我们应该善于利用它们来提高自己的写作能力。以下是小编为大家收集整理的范文范本,希望能够给大家带来一些启示。老师们、同学们:大

    新班级一分钟自我介绍(优质19篇)

    在学校或职场上,一个恰当的自我介绍可以帮助你与他人建立良好的沟通关系。下面是一些优秀的自我介绍范文,希望能帮助大家写出更出色的自我介绍。大家好!我叫xxx。幼年

    包工包料施工合同简易版(通用17篇)

    通过签订施工合同,工程建设方能够确保工程质量、进度和安全,并保护自己的合法权益。下面是一些编写施工合同时的注意事项,希望对大家的工作能有所帮助。工程期限天,开工