承包合同的签署不仅要考虑工程质量和进度，还要兼顾双方的利益，确保双方能够实现共赢。下面是一些常用的承包合同条款，希望能够对您的合同起到一定的参考作用。
水电安装工程劳务承包合同大全（15篇）篇一
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)
(1)给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;
(2)排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井；所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。
(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;
(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;
(5)防雷接地安装;
(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。
乙方必须在____年____月____日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。
本工程建筑面积约____平米。合同价款为人民币：____元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
(一)甲方工程款支付：
1、施工过程中，采用借支元/工人/月。
2、工程进度款支付节点：
2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。
2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。
3、工程结算款支付：
经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)
4、保修金支付：
剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由乙方自行负责。
2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。
(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。
(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。
(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。
(7)乙方食宿自理。
(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。
(9)乙方现场负责人：
如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。
(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的'均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。
(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。
(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。
(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。
(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。
1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。
2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。
3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。
4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。
5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。
1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
身份证号码：
身份证号码：
联系电话：
联系电话：
日期：____年____月____日
日期：____年____月____日
水电安装工程劳务承包合同大全（15篇）篇二
劳务单位（乙方）：
依照《_合同法》、《_建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本合同。
特别说明：签订本劳务合同的前提是甲方已于年月日与建设单位（下称业主）签订了工程承包合同，乙方承认并确认甲方承包该工程。
第一条工程概况。
工程名称：
工程地点：
工程内容：
劳务承包范围：
劳务承包期限：
开工日期：年月日；
完工日期：年月日；
总日历工期：日。
经双方协商，按合同工期每提前一天竣工，甲方按付。
给乙方工期奖。
发生下列情况，经甲方确认，乙方办理工期签证，顺延合同工期：
1、人力不可抗拒的灾害而被迫停工；
2、甲方变更计划和设计而影响施工；
3、甲方未按期拨付劳务费用影响施工；
4、临时停水停电一天以上；
5、其它非乙方责任影响施工，双方约定的其它情况。
1.6工程质量等级:；
1.7合同价款:。
本合同造价为人民币(大写)：
1．8乙方投入施工人数：人。
第二条合同文件的组成与解释顺序。
合同文件由下列各项组成，并依序解释。
1.本合同；
2.协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；
3.中标通知书；
4.投标书和招标文件；
6.确定劳务报酬的工程预算书；
7.图纸；
8.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。
适用法律、法规：_现行法律和工程所在地地方法规；
适用标准及规范：
现行国家及工程当地有关标准、规范；
其他标准及规范；
第四条施工前期工作。
办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间：施工许可证、占道、排污、临建规划手续甲方负责与业主联系办理。爆破许可、用火限制区域的动火许可、夜间施工及其它施工必须的手续等由甲方办理，费用由甲方统一交纳后，应由乙方承担的费用在拨付乙方劳务费时扣除。
完成生产、生活、临时设施的责任和费用以及完成时间和要求：
第五条甲方责任。
水电安装工程劳务承包合同大全（15篇）篇三
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就旭辉花园综合用房幕墙工程建设劳务承包事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
_________工程。
二、工程地点：
三、工程内容及范围：
（1）测量放线、埋件安装，占10%；
（2）龙骨安装，占30%；
（3）防火避雷安装。占5%；
（4）面板安装，占40%；
（5）打胶清理，占15%；
五、工期及进度要求：
本工程总工期为30天，开工日期为20xx年12月20日，完工日期为20_年01月20日。具体进度及节点要求按甲方进度计划执行。
六、劳动力人数及业务技能水平要求：
甲方。
本合同一式四份，在双方签字后生效，工程款付完后失效。未尽事宜，双方协调解决。
甲方：乙方：
代表：代表：
日期：日期：
水电安装工程劳务承包合同大全（15篇）篇四
第一条：合同目的。
甲方聘用乙方在__建筑公司从事劳务工作，本公司现招聘建筑工人(钢筋工、木工、瓦工)，双方经充分协商达成一致，在甲乙双方自愿的情况下签订以下合同。为保证甲方工程的顺利完成，双方应互相协作，认真执行此合同。
第二条：聘用工种聘用期。
甲方聘用乙方为工种或其它，乙方能够胜任的工作聘用期为2到5年自合同签订之日至合同结束，具体工作期限应依照工程项目的进展而定，乙方应无条件服从甲方安排，甲方不能私自延长及停留，如有发生，甲方将承担违约责任。
第三条：工作任务和时间及工资支付方法。
1、甲方每月按乙方的实际出勤结算工资，每月月初结算一次工人工资，如果因甲方原因停工工资正常发放，每月休息4天发放全部工资，每月__元人民币，如有技术的工人或手艺好者可加薪水(__元到__元人民币)，可甲方负责乙方的吃住。
2、每月1~5日结算，甲方必须按月发放工资，如果甲方资金不到位，甲方加付工资30%的违约金。
3，甲方冬季时安排工人室内修建工作，如乙方冬季想回国由甲方提供回国费用以及来年时的往返费用。
第四条：旅费及交通费。
甲方负担乙方从__________________到__________________的一切费用，国内一切费用由乙方自己承担。
第五条：安全责任。
甲方安全劳动保护措施必须到位，如不到位一切后果甲方承担，甲方负责乙方人身保险。由于自然因素或不可抗拒造成原因，甲方负责乙方基本保底工资。
第六条：乙方责任。
乙方到_______必须遵守当地的法律法规，打架、斗殴、旷工、喝酒、偷盗财物等一切后果自负。
乙方工作失误造成重大工程质量问题(如木工方面跑模胀肚影响工程进度，损失工期及材料根据情况而定，责任由乙方负责)。
乙方必须保证工程质量、进度，按时交工，如不能按时完成，甲方根据情况而定。
第七条：其他。
1、任何一方不履行本合同的责任和义务时，另一方有权依法追究违约方的责任，索赔因对方违约造成的损失。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自签订之日起生效。
如在工作当中有其它更改或增加的事项，甲乙双方协商解决。
甲方：__________________。
_________年_________月_________日。
水电安装工程劳务承包合同大全（15篇）篇五
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地址：
3、结构型式：
4、建筑风格：
5、工程规模：
二、承包范围：
1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;。
4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;。
5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;。
6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;。
7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;。
8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;。
9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。
10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。
三、施工工期：
1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。
2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。
3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。
5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。
四、质量要求：
1、执行标准：
《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20xx年版)。
2、质量体系要求。
(1)该项工程质量交验合格工程。
(2)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。
3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。
4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。
六、工程款的结算及支付办法：
1、本工程工程量约为平方米，工程总价约为元。
2、甲方将本工程按建筑面积元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额对照本工程施工图纸进行计算。
如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。
水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料，如因返工、有意识的`损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔偿。
3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。
4、费用的组成：
(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用：元/m，主体完后电气配管费用：元/m、给水费用：/m、排水费用：元/m、穿线开关面板桥架元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。
本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。
七、文明施工。
1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。
2、作业人员管理。
乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。
3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。
八、安全事项。
乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。
九、其他事项。
1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行完合同义务后自动失效。
2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。
3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。
4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。
5、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。
甲方：乙方。
签约时间：年月日签约时间：年月日。
水电安装工程劳务承包合同大全（15篇）篇六
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
一：工程名称：克拉中心。
二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁。
工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)。
(1)给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;。
(2)排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井;所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。
(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;。
(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;。
(5)防雷接地安装;。
(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。
四、工期要求。
乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、质量标准。
工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。
七、合同价款。
本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
八、付款和结算方式。
(一)甲方工程款支付：
1、施工过程中，采用借支元/工人/月。
2、工程进度款支付节点：
2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。
2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。
3、工程结算款支付：
经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)。
4、保修金支付：
剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。
九、设计变更。
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
十、材料设备供应。
1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由乙方自行负责。
2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
十一、双方职责。
1甲方职责。
(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。
2、乙方责任。
(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。
(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。
(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。
(7)乙方食宿自理。
(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。
(9)乙方现场负责人：
十二、违约责任。
1、甲方违约责任。
如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任。
(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。
(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。
(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。
(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。
(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。
1乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。
3乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。
4乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。
1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。
十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商。
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方：乙方：
身份证号码：身份证号码：
联系电话：联系电话：
日期：年月日日期：年月日
共
3
页，当前第。
3
页
1
2
3
水电安装工程劳务承包合同大全（15篇）篇七
乙方：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就工程的劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包项目及方式：
4、开工日期：20xx年月日
竣工日期：20xx年月日
总工期：天。
二、合同文件使用语言文字、标准和法律。
1、合同语言文字：汉语。
2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标cjj1-20xx、cjj3-90。
3、适用法律、法规：《合同法》、《建筑法》。
三、工程款支付。
1、工程款支付方式:现金;。
四、争议的解决：如协商不成，依法向工程所在地人民法院起诉解决。
五、合同份数共计两份，甲乙双方各执一份。
六、其它未尽事宜，双方协商再签订补充协议，补充协议与本合同同具法律效力。
甲方：乙方：
身份证号码：身份证号码：
水电安装工程劳务承包合同大全（15篇）篇八
总包方：(甲方)。
分包方：(乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方作为的总承包商，将该工程水电安装劳务部分交由乙方承包，与乙方达成一致，订立本合同。
1、工程概况。
1.1、工程名称：
1.2、工程地点：
2、承包范围：
2.1本工程安装施工图、图纸会审纪要及施工方案所包含的全部水电安装的劳务施工工程。具体内容如下(但不限于):。
2.1.1、给水：按图施工，各主、干管、立管及各卫生间给水支管全部安装，以及水压试验，所有洞口的留堵，给水支管所需的开槽补槽，给水设备安装，管道接通至室外市政给水接驳点。
2.1.2、排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装，压力排水管安装，排水设备(排污泵等)安装，室外接至散水沟。
2.1.3、强电：以变配电所低压柜出线开关的出线端为界，除变配电室以外的所有桥架、线槽、强电线管、套管预埋、洞口预留，线管所需的开槽补槽，电线电缆敷设，底盒、插座、开关面板、灯具及各型配电箱、防雷、等电位连结的安装。
2.1.4、水、电施图包含的所有弱电系统(电视、电话、安防、智能化、远程抄表、消防电、消防水、电梯工程)等安装工程。都不在本承包范围内。
2.1.5、所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。
2.2、设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。
3、承包方式：
按本工程施工图纸水电安装工程所含的全部工作内容，单价包干，具体如下：
3.1、包工包料:承包范围内的水电安装均由乙方承担。
3.2、包工期、包质量、包安全文明施工、包竣工资料及验收。
4、合同价款及结算。
4.1、承包单价：综合单价包干。本工程建筑面积约平米。按建筑面积计算元/m。
4.2、若发生计时工,技术工种按130元/工日计算，普工100元/工日计算。
5、合同工期。
按甲方制定的施工进度和进场时间确定施工工期。从甲方要求的乙方进场时间算起，确定工期.
6、工程质量。
6.1、乙方承建范围的工程质量应按设计图纸要求，达到国家及成都市施工验收规范和质量检验评定的合格标准。如达不到，则乙方应无条件返工整改直至达到合格要求，若因此给甲方造成损失的，乙方应全部承担，除以之外还应按甲方相关制度进行罚款。
6.2、如果图纸和甲方的要求与中华人民共和国及四川省及成都市施工验收规范、标准之间有不一致或差异的地方，乙方应以质量较高者施工。
7、安全生产及文明施工管理。
7.1、乙方必须遵守国家现行有关安全文明管理规定和标准以及《成都市建设工程施工安全监督管理规定》和《成都市建设工程文明施工管理规定》。
7.2、乙方必须设立安全负责人，配合甲方做好现场及日常安全工作。
7.3、乙方必须做好三级安全教育，使班组人员均有很强的安全意识;并做好安全教育记录及安全技术交底。
7.4、乙方必须加强对工人的管理，严格按照国家和地方有关安全法规、甲方有关安全制度和安全操作规程施工，接受甲方现场安全管理人员的监督和管理。
7.5、由甲方违章指挥或命令工人违章操作造成的伤害，乙方有权拒绝。
7.6、由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责，甲方负责追究肇事者责任。
7.7、凡操作者违反操作规程和工地有关规定或因为乙方安全防护不严所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。
7.8、不管何种原因造成乙方相关人员安全事故，乙方均应无条件做好善后事宜。待处理完毕后甲方根据“谁责任谁负责”的原则进行处理。
7.9、乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及生活区内的环境卫生。
7.10、按照甲方文明施工方案要求对现场进行维护。未经批准，任何人不得移动或毁损各种文明施工设施及消防器材。
7.11、乙方作业层及施工现场、材料必须堆放在甲方指定地点且整齐、井然有序。
7.12、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。
7.13、乙方必须严格遵守甲方的现场文明施工管理制度，保证材料堆码整齐，做到工完场清。
7.14、乙方必须按甲方要求统一着装，费用由乙方负责。
8、工程款支付办法。
8.1、付款：
按甲方签订合同时间付进度款。
8.2、每月付款比例：上月完成工作量的%。
达到水通、电通，所承包的分项工程由甲乙双方现场验收合格，乙方所做的工程竣工备案资料(包括竣工图)由质检站审查合格后，甲方再将工程款一次性付至%。整个工程项目全部竣工并办理竣工结算后内支付到全部工程款的%。余下作为保修金(保修金支付按工程保修协议执行)。
9、合同生效与终止。
本合同自订立之日起生效，甲乙双方在交付竣工工程、结清工程竣工结算尾款、签订工程保修合同后，本合同即告终止。
10、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
11、合同份数。
本合同正本一式二份，具有同等法律效力，甲乙方各执一份;。
总包方：(盖章)分包方：(盖章)。
委托代理人：委托代理人：
签约日期：年月日签约日期：
水电安装工程劳务承包合同大全（15篇）篇九
发包方：_________________(以下简称甲方)。
承包方：_________________(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国民法典》经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目。
1.工程名称：_________________。
2.工程地点：_________________。
3.工程编号：_________________。
4.工程范围和内容：_________________全部工程建筑面积_____________平方米。
5.工程造价：_________________全部工程施工图预算造价人民币_____________元，其中：_________________人工费_____________元。(各单项工程详见工程项目一览表)。
水电安装工程劳务承包合同大全（15篇）篇十
甲方代表（以下简称甲方）。
乙方代表（以下简称乙方）。
一、工程名称___。
二、工程地点___。
三、工程承包范围。
工程范围与内容：（包括教育学院二标段的a栋、b栋、d栋、后勤保卫房及学生食堂等所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，施工图改变后工程量另行计算）。
（1）室内给水管网预埋及安装；
（2）室内排水管网预埋及安装；
（3）室内给水设备预埋及安装；
（4）室内照明线路预埋及安装；
（5）室内照明灯具及开关预埋及安装；
（6）防雷接地安装。
（7）消防预埋及安装。
（8）弱电预埋及安装。
四、工期要求。
乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、工程承包方式：
包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
六、合同价款。
本合同价款为人民币：19元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
七、付款和结算方式。
（1）由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电班组完成预定工程量50%的时候，支付总劳务费的40%，当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的40%，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的15%（剩余价款，即为总劳务费的5%，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方方支付乙方保证金。）。
（2）甲乙双方签订施工劳务合同后，乙方交给甲方50000元作为履约保证金，竣工后三日内，甲方退还乙方50000元履约保证金。
八、设计变更。
因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。
九、材料设备供应。
1、本合同工程所有用于水电主材料均有甲方采购供应。
2、水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
十、双方职责。
1、甲方职责。
（2）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。
（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。
2、乙方责任。
（1）土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。
（2）给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填。
（3）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。
（4）施工现场水、电材料上下车及现场转运。
（5）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
（6）现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
（7）在没有交付甲方时前必须保护设备设施。
（8）乙方食宿自理，
（9）乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买。
十一、违约责任。
1、甲方违约责任。
如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任。
（1）如乙方违约，甲方有权终止合同、拒退保证金，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
（2）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
（3）双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。
（4）在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并200元/次向乙方收取违约金。
（5）乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。
（6）乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
（7）乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按元/次向乙方收取违约金。
（8）乙方未经甲方允许擅自到有关单位上访、滋事的，甲方按5000元/次向乙方收取违约金。
（9）以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。
十二、安全文明施工。
5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
十三、其它管理制度。
1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，如无故不在岗（含缺席、迟到、旷工等现象），甲方按200元/天（次）向乙方收取违约金。
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。
十四、如有工程增加量，甲方应按实际工程量收方。
十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商。
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
甲方：
公司地址。
法人代表：
联系电话：
日期：
乙方：
居住地址。
身份证号：
联系电话：
日期：
水电安装工程劳务承包合同大全（15篇）篇十一
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称甲方)。
现甲、乙双方遵循平等自愿、诚实守信、协商一致的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它法律、法规的相关规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。
一、工程概况。
2、工程地点：重庆南岸区茶园新区新塘科技园(经侦业务楼对面)。
二、承包范围及内容。
乙方按甲方提供的“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更核定单”等作为施工依据，相关施工图纸及资料由甲方借给乙方一套由乙方自行复印，具体承包内容如下：
本工程全部水、电、防雷设施等分项工程的预留洞口、预埋管道、安装等(其他建设单位专业分包除外)。即包括施工图及设计变更中所有安装内容(属于总包范围内的);承包范围内的进场材料上下车、材料场内转运、堆码整齐;文明施工满足项目部的要求。
内容说明：
(1)给水部份：从客户水表起至客户室内的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。室内一户一表及主给水管网安装由自来水公司按施工图纸施工到各户水表，乙方负责配合施工。
(2)排水部份：室内污水、雨水、空调冷凝水的排放按施工图施工，至小区综合管网所示的第一个井或沟。
(3)强电部份：从本工程各单元室外手孔井至各栋总配电箱、各楼层配电箱、各户电表箱的系统安装及属生活用电的一户一表范围表前部份由供电局施工，表后部份由乙方施工，具体范围界面以业主方或供电局所提供的设计图为准。房间、公共厅堂、楼梯间、走道的照明、电梯动力及照明、设备用房出高压配电柜至专用设备线路的安装，乙方按施工图(含电梯安装图)施工。
(4)弱电部份：电信网络通信、有线电视、建筑设备监控、火灾报警及消防联动、安全防范等系统，按设计图预留预埋各类管道和各类箱体盒体位置预留。并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作。
(5)燃气工程：按设计管道走向预留预埋穿墙和穿楼板的套管。
(6)对楼层管道吊洞管井的封堵。
(7)对墙体开槽用细石砼的补槽。
(8)二级电箱以后的电箱和线缆均由乙方提供。
(9)甲方除提供塔吊外，其它机械、机具、工具设备均由乙方提供。
三、承包方式：
1、本工程采用人工费包干，包括小型机具、工具、合格的安全防护用品及低值易耗品在内的承包形式。
2、施工工具、机具及耗材的范围包括：如：焊条、元丝、扎丝等辅材;安装用中小型机具如：电焊机、切割机、车丝机等;工具如：断线钳、压线钳、夹钳、管钳、电焊钳、电焊罩等及相关机具工具的耗材、末级配电箱后电线电缆、照明灯具器等由乙方自行提供。
四、工程工期：以甲方通知时间为准，乙方在接收到甲方通知后5日内进场。
五、工程质量。
乙方所分包的分项工程必须按照现行国家及地方行业主管部门颁发的验收规范标准、图纸及甲方要求认真组织施工，保证验收合格。每到工序完成经乙方自检合格后，乙方必须陪同建设单位、监理公司及甲方质检员、现场管理人员统一验收。如因乙方原因造成质量不合格，由乙方自行的返工及承担材料损失，费用在乙方当月工程款中捐出。
六、劳务款结算依据及结算单价。
根据设计施工图说等要求施工，基础、主体水电安装工程中的预留、预埋单价分别是：预留元/m，安装为元/m(建筑面积按《99定额》计算规则进行工程结算)。
上述结算单价包含本工程全部承包工作及承包范围内容(水电安装工程劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护服务器、应按相关法律规定支付的各种工资、税金、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、岗位培训费、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工程的其他所有费用);本工程的劳务结算价款均为一次性包干价，甲方不再向乙方支付其他任何费用。
水电安装工程劳务承包合同大全（15篇）篇十二
甲方：湖南航天建筑工程公司柳叶湖度假区东江村公寓式安置小区项目部乙方：
为了柳叶湖度假区东江村公寓式安置小区工程，高标准优质量，如期竣工。经甲乙双方充分协商，本着平等互利、诚实守信的原则，特签定水电班组施工承包合同，协议如下：
一、承包工程内容：
乙方负责本工程施工图纸及变更的所有室内本工种的施工内容。即室内水电安装工程及接地避雷工程，所有工程内容施工，所有用后的材料清理、分类堆放在指定位置。水电工所用的小型施工机具及用具均由乙方自备。
二、质量要求：乙方按设计图纸及变更，结合《建筑安装工程施工质量验收规范》标准进行施工，达到合格工程标准。严格按照项目部技术交底进行作业，不得随意更改图纸和设计要求。
因工程质量不合格而造成的返工损失由乙方全部负责，并罚款300元，罚款在工资结算时扣除。
三、工作要求：
乙方人员在施工中，要绝对服从甲方人员的管理，不得随心所欲，尤其是带班人员要坚守工地，有事外出必须请假，对不服从公司及项目部管理的班组有权单方面解除合约。每项工序施工作业时不得浪费材料，施工材料应分类堆放整齐，工作场地时刻保持整洁干净。每天施工完毕，必须对预埋线管及线等材料进行清理，返回入库。
四、施工安全。
在施工过程中，乙方每天上班前要进行安全教育，强化工人的安全意识，工程作业时要注意安全，戴好安全帽、穿防滑鞋，违者每发现一次，罚款50元，在乙方工资中扣除。严格按照本工种安全操作规程和安全技术交底进行作业，不得违章违规作业，严禁酒后违规作业，如不服从管理或违章违规作业造成的安全事故，一切经济损失和法律责任由乙方承担。
五、工期要求：
乙方应合理安排人力，按照甲方规定的施工计划工期完成本工种的施工作业任务，不得以任何理由拖延工期，每延期一天罚款300元。
六、价格结算。
乙方在保证质量、进度的情况下，按照建筑面积实收，综合价元/m2，按施工图暂定工程总价款为元。
七、付款方式：按总价款分二次支付，主体完工后付总价款的%所有水电安装完工后付总价款的%，竣工验收决算后付清所有工程款。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，并起法律效力。
甲方签字：乙方签字：
水电安装工程劳务承包合同大全（15篇）篇十三
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
一、工程名称。
二、工程地点。
三、工程承包范围。
工程范围与内容：所有土建面积、施工图内（包含变更）所有的水电、防雷、消防及弱电安装（含电话及网络）工程。
（1）室内给水管网预埋及安装；
（2）室内外排水管网预埋及安装；
（3）室内给水设备预埋及安装（含卫生洁具）；
（4）室内照明线路预埋及安装；
（5）室内照明灯具及开关预埋及安装；
（6）防雷接地安装。
（7）消防预埋及安装。
（8）弱电预埋及安装（含电话及网络）。
（9）施工临时用电安拆。
四、工期要求。
乙方必须在______年____月____日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、工程承包方式：
包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
六、合同价款。
本合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
七、付款和结算方式。
（1）由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电施工组完成预定工程量主体预埋的时候，支付总劳务费的30%，当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的40%，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的20%（剩余价款，即为总劳务费的`10%，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方方支付乙方保证金。）。
（2）甲乙双方签订施工劳务合同后，工程竣工验收合格后30内进行竣工结算。
八、设计变更。
因设计变更导致延误的工期相应顺延。
九、材料设备供应。
1、本合同工程所有用于水电材料均有甲方采购供应。
2、水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
十、双方职责。
1、甲方职责。
（2）负责协调配合管理施工现场。
（3）甲方提供施工用水、电源连接点。
2、乙方责任。
（1）土建面积、施工图内（含变更）所有的水电、消防及弱电安装工程。
（2）给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填、破坏后的修复。
（3）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。
（4）施工现场水、电材料上下车及现场转运。
（5）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
（6）现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
（7）在没有交付甲方时前必须保护设备设施。
（8）乙方食宿自理，施工人员应具有响应的操作证件。
（9）乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买。
十一、违约责任。
1、甲方违约责任。
如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任。
（1）如乙方违约，甲方有权终止合同、拒退保证金，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
（2）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
（3）双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。
（4）在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并200元/次向乙方收取违约金。
（5）乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。
（6）乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
（7）乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。
（8）乙方未经甲方允许擅自到有关单位上访、滋事的，甲方按5000元/次向乙方收取违约金。
（9）以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。
十二、安全文明施工。
5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
十三、其它管理制度。
1、乙方必须在施工现场，乙方有义务参加甲方的施工会议。
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。
十四、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商。
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
甲方：乙方：
公司名称居住地址。
项目经理身份证号码。
联系电话。
日期：__年__月__日
水电安装工程劳务承包合同大全（15篇）篇十四
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
甲方现把____________________室内水电安装工程承包给乙方，为明确双方权利、义务和责任，确保工程质量及进度，经双方友好协商，特签订以下条款，以便共同遵守执行。
一、工程委托形式：包工不包料。
二、工程价款和结算的约定：
1、工程价款：按建筑面积______元每平方米计算。
2、工程款付款方式：布管线验收合格后支付工钱的60%，水电整体完工验收合格当天结算并支付剩余40%的工程款。
三、乙方承包内容：
(1)水电开槽、布管、穿线(电线、网线、电视线、电话线等)。
(2)插座、开关、灯具的安装。
(3)小五金、厨卫洁具的安装。
(4)所有水电施工过程的垃圾整理装袋。
四、对乙方要求：
(1)乙方需自备施工所需附属工具如：人字梯、马凳、铁锹等。
(2)密切配合楼房主体工程工人的工作，不得互相推诿。
(3)由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工，乙方需在接到甲方通知后24小时内到场解决。
(4)工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护，水电工程保修三年。
本合同经甲、乙双方签字后生效，签订后乙方不得将工程转包。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签字：_____________。
乙方签字：______________。
_____年____月_____日。
_____年____月_____日。
水电安装工程劳务承包合同大全（15篇）篇十五
甲方：________________(以下简称甲方)。
乙方：________________(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：________________。
六、工期要求：乙方应根据甲方的施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，甲方有权对乙方予以相应处罚。
七、质量标准及验收要求：
1.乙方应严格按现行国家标准与所在地区有关本工程质量验收评定标准，样板间要挂牌标明施工单位，以验收合格后的样板工程为标准进入大面积施工。在完成每项施工部位或工序后，经乙方认真自检互检合格后报甲方复检验收，检查内容：合同刮胶厚度为____mm，如有超出____mm厚度及时报项目部，由项目组织相关人员(模板班组)一起检查确认，并确认找补价格。发生找补时要查明找补原因，确认是主体施工还是砌筑施工原因，否则不予找补。
2.乙方刮胶工程的施工质量，达到甲方、建设、设计、监理及质监等部门联合验收评定的优良标准(内定标准房间规方、天棚周边____mm宽上水平、阴阳角棚边上线)。
3.按照《建设工程质量管理条例》的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底，精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。
4.乙方在完成每一施工部位后，应醒目注明操作者姓名，便于追查责任。
5.乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。
6.乙方对刮胶墙面、天棚的渗漏通病在竣工后两年内负有保修义务，凡保修期内因刮胶质量而引起的修补工作，均由乙方无偿修复。
八、工程款支付方式：
1.________刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%;________刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%;________刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%，甲方在付款时扣除为乙方代付款项和因故罚款，代付款项和因故罚款在每次请领工程款时以现金形式交付甲方财务。除此之外，甲方不再向乙方发放借支和其他生活费用。
2.乙方承包的刮胶工程全部完工后，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付到总工程量的____%;工程竣工验收合格后，并经业主主管部门竣工决算审计后付至工程款总额的____%。剩余____%为质量保证金，____年后无息支付。结算此工程款项时，乙方只提供等额的收款收据，不提供任何发票。
3.工程款支付至以下账户：开户行：________________。
账号：________________。
九、甲方的责任和义务：
1.为乙方施工材料的水平及垂直运输提供方便。
2.向乙方提供具备施工条件的工作面。
3.对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4.负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验。
5.按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十、乙方的责任和义务：
1.本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
2.严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
3.必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
4.制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方有权对乙方作出相应处罚;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
5.妥善保管和正确使用甲方提供的各种机具、用具，损坏与遗失照价赔。
6.每天做好施工现场的工后落手清，打扫宿舍内外环境，确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生。
7.乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外损失均由乙方负责。
十一、违约责任。
(一)有下列情况之一，均属乙方违约：
1.乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的。
2.乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;。
3.乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;。
4.乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;。
5.乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的;。
6.乙方承包人经常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重不足影响工程进度的。
对乙方以上违约行为给甲方造成的损失全部由乙方负责赔偿，并按合同价款5%的标准向甲方支付违约金。
乙方违反合同约定无故停工，或者施工质量不合格，未付的工程款甲方不再支付，因停工和施工质量问题给甲方造成的所有损失都由乙方负责赔偿，并且乙方按合同价款30%的比例向甲方支付违约金。
(二)发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：
2.甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。
十二、其他：
1.为创建文明工地需要，乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由乙方采购，费用由乙方自理。
2.因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用及上岗培训费用仍由乙方自理。
十三、争议解决方式。
1.本合同未尽事宜双方协商解决，协商向甲方所在地法院诉讼。
2.争议通过诉讼方式解决的，如乙方败诉，甲方基于诉讼产生的律师费、保全费等所有费用，都由乙方承担。
十四、文本和和生效。
1.本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效。
甲方：________________乙方：________________。
代理人：______________代理人：______________。
电话：________________电话：________________。
签订日期：____________