环保宣传语可以创造良好的环保氛围和社会氛围。环保宣传要重视青少年教育,培养未来的环保意识和责任感。读完以下这些环保宣传语,相信你会有更多的想法和行动。
热门人工结清协议书人工结清协议书(案例17篇)篇一
甲方:
乙方:
1、甲、乙双方于20xx年xx月xx日签订了。
2、根据现场工作量结算,实际增补费用0元(见增补协议或附件结算清单)。工程已通过质量验收。
3、扣除项:
4、人民币:元。
5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效;
6、本协议一式两份,双方各执一份。
甲方:
乙方:
日期:
热门人工结清协议书人工结清协议书(案例17篇)篇二
甲方:
乙方:
甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承担_________工程造价结算审计的有关事宜,达成协议如下:
甲方委托的_________工程项目,具体项目以甲方委托的资料为准。
二、乙方结算审计人员的资格条件。
(一)具有良好的职业道德,在以往执业经历中无不良记录。
(二)乙方结算审计人员必须为乙方在册人员,不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格,精通造价知识,且从事本专业不少于3年。
乙方项目经理:
乙方主要审计人员:
(三)乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。
三、甲方的权利和义务。
(一)甲方的权利:
1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。
2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督,并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报,提出意见要求。
3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员,无需支付任何费用。
4、结算审计完成后,甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核,如复核审减金额超过乙方审定金额的5%,则甲方不予支付此部分工程结算审计费用,且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行二次结算审计,乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。
5、乙方违反本合同第二条有关约定时,如甲方在结算审计前发现可单方解除合同;如甲方在结算审计过程中发现可单方解除合同;如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用,已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起10日内返还,否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。
(二)甲方的义务:
3、为乙方派驻的审计人员提供食宿、交通、通讯等便利条件,但费用由乙方负责。
四、乙方的权利和义务。
(一)乙方的权利:
1、有权要求甲方进行与结算审计工作相关的`必要的配合和协调。
2、有权对甲方在工程管理工作中存在的问题提出意见或建议。
3、有权按合同规定收取审计费用。
4、乙方在审核工程结算过程中,若发现竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及认质认价等资料不齐全(签收资料清单以外)影响审计工作的,或施工方不前来配合核对的,乙方有权书面(需盖公章)通知施工单位在5日之内(自通知之日起计算)将缺失资料补齐或前来核对,所补资料必须是原始资料且必须为原件,并且签章齐全。
(二)乙方的义务:
1、委派符合本合同第二条规定的,精通工程造价业务且有较高职业道德的审计人员对本工程进行审计。
2、审计过程中坚持科学、公正、实事求是的原则,按照国家有关规定实施审计工作。
3、自签收委托人移交的结算资料之日起60天内提供该部分结算审计报告。全部单项工程出具审计报告后_________天内出具最终审计报告。时间每超一天,支付甲方500元违约金。由于非乙方原因导致的工期延误顺延。
4、按照不同施工单位分别进行审计的书面审计报告要求一式六份,且审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效;按照各单项工程出具的书面审计报告要求符合甲方要求,审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效。两种形式的审计报告必须提供相应书面报告同内容电子版各1份。
5、乙方有随时向甲方就审计报告内容进行解释的义务。
五、结算审计费用。
结算审计费用=甲方送审额_________×_________‰+乙方审减额_________×_________%,若乙方审减额低于:甲方送审额_________×_________‰,则按照审减额支付审计费用。
甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后的额度,具体数据以甲方确认为准。
六、付款方式。
_____________________________________________。
七、其他约定事项。
(一)本合同未尽事宜双方协商解决,协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。
(二)若甲方发现乙方造价人员有明显违背职业道德的审计行为(如吃、拿、卡、要或与施工单位串通损害甲方利益等),甲方有权终止合同,另行选定造价咨询机构。如给甲方造成损失,甲方有权向乙方索赔。
(三)本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份。
(四)其他:合同履行过程中发生的一切费用由乙方自行解决。
八、本合同经双方签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
日期:
热门人工结清协议书人工结清协议书(案例17篇)篇三
甲方:
乙方:
________年________月________日,甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:____________),建设工程总价款为:________________________万元整人民币。该项目已于________年________月________日竣工,已经甲方、乙方及________方验收,并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整,尚未支付的建设工程款________________________万元整。
双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:
第一条甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整,尚未支付的建设工程款________________________万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
月________日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)。
第三条强制执行条款。
1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起________个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起________个工作日内,乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的.联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况:
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;。
(2)《授权委托书》;。
(3)《强制执行申请》;。
(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;。
(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;。
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行,其资产中包括但不限于以下所列内容:________________________.
第四条双方各自的承诺和保证。
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址:
甲方联系地址、电话及传真如下:________________________;收件人:____________.
乙方联系地址、电话及传真如下:________________________;收件人:____________.
北京市公证处联系地址:
承办公证员:____________。
甲、乙双方在此确定:如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化,应及时告知给对方和北京市公证处,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条不可抗力。
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件:战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方,并须在不可抗力发生后________日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方xx的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议。
第六条保密。
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外,未经另一方同意,本协议任何一方在上述交易完成前,不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条其他。
1、本协议自_____市公证处公证后生效,并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜,由双方通过友好协商方式解决,另行签订补充协议,并经公证处公证。
3、本协议正本一式________份,每份均具有同等法律效力,双方各持________份,一份留存于_______市公证处备案。
甲方:
乙方:
日期:
热门人工结清协议书人工结清协议书(案例17篇)篇四
甲方:xx建筑安装有限公司乙方:身份证号:
本着公平合理、协商一致的原则,就乙方同甲方因工伤支付一次性伤残补偿金、一次性医疗补助费、一次性伤残就业补助金一事,经双方协商,达成以下协议内容:
1、甲方于xx年12月3日与乙方协议约定,针对乙方在甲方因工所受的伤残赔偿事宜达成协议,总计赔偿金额包括一次性伤残补偿金、一次性医疗补助费、一次性伤残就业补助金、将乙方工资补贴至11月底,共计124个工日,90元/日,合计金额为11160元整;以上赔偿金额,甲方在xx年12月31日支付乙方。
2、乙方领取上述费用后,双方劳动关系立刻解除。
3、甲、乙双方签订本协议后,乙方无权向甲方提出任何其他经济要求。
4、乙方自愿放弃基于双方劳动关系发生及解除所产生的各项权利;
5、甲、乙双方签订本协议后,乙方自愿放弃就工伤赔偿所享有仲裁、诉讼的权利。
6、甲、乙双方均已了解协议的法律含义,双方为完全自愿的情况下签定本协议。
7、本协议一式两份,双方各执一份。本协议自双方签之日起生效。
甲方:乙方:
热门人工结清协议书人工结清协议书(案例17篇)篇五
乙方:____________________。
甲乙双方就_____年____月至____年___月期间,乙方与甲方下属企业__________公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议:
一、自上述工程开工至今,甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对,扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后,甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项:
四、本协议订立后,乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的.约定向乙方支付款项,每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后,双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准,再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议,双方协商解决,协商不成时,交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份,双方各执两份,自签字盖章之日生效。
甲方:
乙方:
日期:
热门人工结清协议书人工结清协议书(案例17篇)篇六
乙方:_____________。
经甲乙双方友好协商并共同努力,于____年____月____日完成该项工程的结算工作,双方同意就本工程结算事宜达成协议如下:
1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定,并不解除乙方与甲方签署的(以下简称“本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务,除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕(包含保修期内的所有责任及义务)。
2、双方同意,除乙方未能履行合同规定的.责任而发生保修金扣款外,从本结算协议书签定之日起,互不向对方提出增减工程费用要求。
保修期间乙方负责人。
姓名:_____________。
联系电话:_____________。
合同编号:_____________。
合同价:_____________。
结算总价:_____________。
3、本协议自签订之日起生效,为合同书不可或缺的一部分,若与合同书有不一致之处,以本协议相关规定为准。
4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。
5、本协议一式贰份,甲乙双方各壹份,经双方签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
日期:
热门人工结清协议书人工结清协议书(案例17篇)篇七
甲方:
乙方:
广州亚运建设项目工程是广东省、广州市的重点项目,及时完成建设项目的结算工作,不仅是省市领导的明确要求,也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件,是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作,发包人、承包人双方经协商一致,签订本工作协议书,资双方共同遵照执行。
1、工程结算报告的提交及审定
1.1承包人在本工作协议书附件中提供的全部名工程结算人员,在年月日至月日必须保证在工地现场办公,专门从事竣工档案编制、工程结算工作;否则,应按号合同(以下简称原合同)专用条款第款的约定承担违约责任,直至承包人改正到位为止。
1.2承包人应按原合同专用条款第款的要求编制工程结算基础资料,并在年月日前向发包人提交符合原合同专用条款第款要求的全部竣工结算资料。
1.3本工程合同正常结算工作以截止在年月日前上报的工程结算资料为基础进行,承包人应积极配合发包人,协助政府上级主管部门,完成上报结算书的审定工作。
1.4发包人在收到承包人年月日提交的手续齐备的工程结算资料后,应组织有关单位在年月日前审核完毕,及时报送上级部门审批。
1.5承包人虽未能在年月日前上报,但能在年月日前上报且符合原合同专用条款第款要求的工程结算资料,由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。
1.6本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为年月日。至年月日承包人仍未报送本工程结算资料,视为已全部报出,发包人不再受理任何本工程结算资料。
1.7承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组,要求及时报送工程结算资料并予以落实,否则,应按原合同专用条款第款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员,发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员,有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付,承包人不得有异议。
2、工程结算定审后有关款项的支付
本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第款的违约情形的,双方同意依据原合同专用条款第款的约定按如下方法之一处理:
(1)发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的(含项目保障费实际支付金额),发包人继续支付至结算定审金额的'.100%。
3、工程结算中争议问题的处理
对于工程结算中有争议的问题,依据合同的相关约定,本着“依法依规,实事求是和风险共担”的原则,按如下约定处理:
(1)承包人在年月日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议,在年月日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定;未能达成一致的部分如能在年月日前取得一致的,将与承包人在年月日至年月日之间上报的工程结算资料为基础并在年月日前取得一致的部分一起,经上级主管部门审定后,由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。
(2)双方未能在年月日前达成一致的本工程结算争议,按照原合同专用条款第40.1款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解;调解不成的,任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。
4、本工作协议书作为原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的,以本工作协议书的约定为准。
5、本工作协议书于双方签字盖章后生效,至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。
6、本工作协议书一式份,发包人执份、承包人执份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
日期:
热门人工结清协议书人工结清协议书(案例17篇)篇八
甲方:黄锦托,男,岁,住,身份证号:。
乙方:黄东海,男,岁,住,身份证号:。
乙方于xx年xx月xx日发生伤害事故,经治疗后复查,现已康复。为妥善解决乙方受伤事宜,甲乙双方本着平等自愿、互谅互让的原则,经友好协商达成如下协议:
1、自乙方受伤之日起截止本协议签订之日所实际发生的和其它应当由甲方支付的医疗费、交通费等各项费用共计元(大写:人民币),在本协议签订之前已由甲方全部付清,协议签订之后乙方不得再以任何理由向甲方主张前述期间发生的任何费用。
2、经甲乙双方协商同意,甲方再向乙方一次性支付依法应由甲方支付的全部费用(以下合并简称“一次性补助金”),合计人民币元(大写:)。
3、本协议签订后日内,甲方向乙方支付人民币元(大写:)。
4、乙方收到一次性补助金后,应当合理分配、处理,自觉留足可能发生的后续治疗、康复、生活等费用。乙方分配、处理前述费用的方式由乙方自行决定,后果由乙方自行承担。
5、乙方承诺不再以任何形式、任何理由就与劳动有关的事宜向甲方要求其他任何费用或承担任何责任。
6、本协议为双方平等、自愿协商的结果,是双方真实意思的表示,并且公平、合理。
7、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。
8、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,协议自甲乙双方签字后即发生法律效力。
9、本协议为一次性终结处理协议,双方当事人应以此为断,全面切实履行合同,不得再以任何理由纠缠,并放弃再提起仲裁及民事诉讼的权力。乙方今后身体或精神出现任何问题均与甲方无关。
甲方签章:乙方签字:
时间:时间:
见证人:
热门人工结清协议书人工结清协议书(案例17篇)篇九
甲方:
乙方:(以下简称甲方)(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》为明确甲、乙双方的权利和义务,切实搞好安全生产和实现双赢的目标,经甲、乙双方协商,达成以下协议,双方共同遵守执行。
一、甲方租用乙方______一台,用于马场河铁矿xx工作,时间为________年____月____日起至________年____月____日,另视工程进度可另行协商,如合同期内乙方的工程任务结束,该合同自行终止。
二、乙方机械必须适合、满足甲方的'生产需要,相关手续齐全有效。驾驶人员持有效证件上岗,凡手续不齐全和证件不合格无效的,不予签订合同。
三、甲方租用乙方机械每月_______元计算,挖机械油费、驾驶人员吃、住由甲方负责、机械。工作时间以甲方计时为准,私自加班不计时间,须加班由甲方通知,超出每月规定时间240小时月,按_____元小时。
四、乙方在签订合同的同时,须一次性向甲方交纳安全保证金,每台______元。合同到期或终止时,由甲方查明违约等责任后,安全保证金一次性全额退还乙方。
五、自乙方机械进入工地后,经双方核算准确施工时间,确认无误后,满一个月结算租费。
六、在合同期内,乙方在生产经营或其它行为中所发生的机械、事故和人员伤亡财产损失等一切后果,均由乙方承担全部责任,与甲方无关。
七、乙方机械进入工地后,听从甲方现场负责人的指导,安全施工,如场地内有光缆、坟墓、管道等设施,甲方人员须告知并现场指导,不听劝阻私自施工所造成的损失由乙方自行承担。
八、本合同履行中任何一方如有违约行为,给对方造成损失的,对方除向违约方赔偿损失外,有权终止合同,如违约方不接受,对方可向人民法院主张权利。
九、本合同未尽事宜,双方可另行协商解决,附合同与主合同具有同等法律效力。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。备注:乙方人员工作结束后外出所发生的任何伤亡及违法行为与甲方无关,由乙方全部承担。
甲方:
乙方:
日期:
热门人工结清协议书人工结清协议书(案例17篇)篇十
乙方2:_______________。
鉴于:_______________。
1、甲方与乙方1、乙方2之间长期存在业务往来。
2、乙方1、乙方2以下统称乙方。
3、甲方与乙方之间的往来账务、债权债务已经全部结清。
本协议各方在平等自愿、协商一致的基础上,达成如下协议:
第一条甲方与乙方在各自的账务账簿往来中以及日常的业务往来中互相存在债权债务关系,甲方与乙方实际已经结清。
第二条如任何一方在本协议签订或在账务账簿中仍有未结清的,本协议各方一致确认。截止本协议生效日之前乙方对甲方所负的债务,甲方作为债权人声明全部免除。甲方对乙方所负的债务,乙方作为债权人声明全部免除。
第三条本协议所述的债权债务包括但不限于体现于甲方或乙方财务账簿中的应收应付款项,甲方与乙方日常业务往来中的借款。
第四条本协议各方一致承诺,以上条款为各方的真实意义表示,对本协议各方均具有法律约束力。
第五条本协议自甲方、乙方签字盖章之日起生效,本协议一式五份,本协议各方各执一份。
甲方:______________。
乙方1:________________。
乙方2:________________。
__________年______月______日。
热门人工结清协议书人工结清协议书(案例17篇)篇十一
丙方:_______________公司。
鉴于:
1、截止________年________月________日,甲公司欠乙公司货款________万元。
2、截止________年________月________日,乙方欠丙公司货款________万元。
3、截止________年________月________日,丙方欠甲公司工程款________万元。
鉴于以上事实,为解决债权债务,甲、乙、丙三方依法在自愿平等的基础上,经友好协商,现说三方债权债务的抵偿及归还问题达成以下协议:
一、在经得甲方同意后,乙方欠丙方的________万元货款债务由丙方与甲方冲抵的等额债权。乙方与丙方的债仅债务关系已结清,丙方与甲方的债务也结清。
二、遇过上述债权债务抵偿后,甲方还欠乙方货款________万元债务,甲方承诺在20__年12月28日前解决该部分货款。
三、本协议在三方的法定代表人或授权代理人签字盖章后生效,并在甲、乙、丙三方履行完本合同所约定条款之日。甲方、乙方、丙方出具相应的还清贷款、工程款的凭证。
本协议一式三份,由甲乙丙三方各执一份。
甲方:_______________公司(盖章)。
法庭代表人(盖章):_______________。
签订日期:_______________
________年________月________日。
热门人工结清协议书人工结清协议书(案例17篇)篇十二
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商并共同努力,于______年______月______日完成该项工程的结算工作,双方同意就本工程结算事宜达成协议如下:
1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定,并不解除乙方与甲方签署的`(以下简称“本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务,除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕(包含保修期内的所有责任及义务)。
2、双方同意,除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外,从本结算协议书签定之日起,互不向对方提出增减工程费用要求。
保修期间乙方负责人姓名:
联系电话:
合同编号:
合同价:
结算总价:
3、本协议自签订之日起生效,为合同书不可或缺的一部分,若与合同书有不一致之处,以本协议相关规定为准。
4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。
5、本协议一式贰份,甲乙双方各壹份,经双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
代表人:
代表人:
日期:_____年______月______日
日期:_____年______月______日
热门人工结清协议书人工结清协议书(案例17篇)篇十三
发包人:(以下简称甲方)。
承包人:(以下简称乙方)。
为完成贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司承建的常平绿道-常平大道段的`施工,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项订立如下协议:
工程名称:常平绿道-常平大道段工程。
工程地点:东莞市常平镇。
工程内容:常平绿道-常平大道段工程所有的人工费(包括路缘石安装、路平石安装、花岗岩铺地、树池大理石安装、车止石安装、混凝土浇筑、石粉平铺、路灯杆基础、拆除旧人行道板砖、人行道铺砖、自行车道补边、人行道上井升高与降低、人行道砖翻修、杂工等)。
包工(按交钥匙工程承包人工费,即扫地出门)。
开工日期:年月日
竣工日期:年月日
工程质量标准:按国家建筑工程质量验收标准。
由乙方交给甲方/万(大写:/)作为本工程安全保证金,安全保证金用于支付本工程施工中农民工工资纠纷、安全事故赔偿及社会治安的处罚等不安全因素造成的损失,安全保证金在竣工后和工程款一起结算。
1、人工费单价:单价见附表。
a、按业主每月拨付给甲方工程款的80%支付给乙方。
b、工程竣工后,按工程款的95%进行结算支付,其余5%的工程款待工程移交业主后半个月内全部支付。
3、结算计量:按竣工现场实测面积和现场实测长度计算方法计量结算总人工费。
本工程中分项工程:消防、路灯、交通标识、交通监控从本工程中剔出,由公司以包工包料的形式包出。
合同签订时间:年月日。
合同签订地点:常平绿道-常平大道段工程项目经理部。
本合同双方签字、盖章后方可生效。
甲方:
乙方:
日期:
热门人工结清协议书人工结清协议书(案例17篇)篇十四
乙方(简称乙方):________________
丙方(简称丙方):_________________
1、丙方为乙方下属分公司,承接总公司委托的业务。
2、甲方和乙方签定的_____________工程分包施工协议内容全部有效,全部内容由乙方委托丙方实施。如有任何经济纠纷或法律纠纷,仍由乙方承担责任。
3、原甲方应付乙方该工程的`全部款项现由甲方直接支付给丙方并由丙方开具相应的____________发票给甲方。
乙方(简称乙方):________________
丙方(简称丙方):_________________
___________年_________月_______日
热门人工结清协议书人工结清协议书(案例17篇)篇十五
甲方:
乙方:
本着平等、自愿、有偿的原则,保证工程结算的准确性,甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成,经双方商定,达成如下共识条款:
奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的.全部工作内容的工程造价结算编制。
乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制,采用按总价承包形式包干,总价款为20000.00元(大写:贰万元整)。
乙方编制完成的结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后,乙方向甲方提供全套结算书电子文件(excel格式)并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。
1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料:合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。
2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善,并负责所发生的资料费用。
3、按约定时间付给乙方费用报酬。
1、必须保证编制结算的准确性,按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。
2、负责结算备查资料的收集装订。
3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。
乙方领到甲方支付的费用报酬,以出据收条为准;若甲方要求开正规发票,所缴的税费由甲方负责支付。
本协议一式两份、甲乙双方各执壹份,签字生效,具有同等法律效力,希共同遵守执行;双方帐款结清后,本协议自然失效。
甲方:
乙方:
________________年________月________日。
热门人工结清协议书人工结清协议书(案例17篇)篇十六
乙方在________年________月因经营中发生资金周转困难,向甲方融资人民币________万元,期限自________年________月________日至x年x月x日。鉴于乙方目前的经营状况,不能按原约定向甲方以货币资金归还借款。甲、乙双方经协商一致,甲方同意乙方以财物折抵其应偿债务,双方达成协议如下:
三、因办理财物所有权过户登记所发生的全部费用,由甲、乙双方各承担50%。
四、本协议所列的财物乙方已经向保险公司投保。本协议生效后,乙方负责将保险的受益权记于甲方名下,直至本期保险期满。本期保险期满后,财物的保险由甲方承担。
六、本协议生效后,若发生违约,则由违约一方承担经济、法律责任。
七、本协议经双方签字盖章并经公证后成立。本协议一式四份,甲、乙方各持一份,一份交管理机关办理过户登记,一份由公证处备案。
协议人。
甲方:________________乙方:________________(公章)。
法定代表人:________________。
代理人:________________。
签订日期:________年________月________日
签订地:________________。
热门人工结清协议书人工结清协议书(案例17篇)篇十七
为了规范项目施工管理,依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》。在施工过程中认真贯彻落实国家的规章制度,施工规范,确保工程质量、施工安全和文明施工等工作目标的实现;结合本公司对该工程的实际情况要求,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,双方同意签订以下合同条款:
1、工程名称:_____________
2、分项工程名称:_____________
3、工程地点:_____________
4、分项工程内容:_____________
5、承包形式及承包单价:_____________
(1)包工不包料,采用单位单价一次性定价原则。
(2)采用单项工程人工费单价包干,所有图纸内的工程量以及变更的工程量,达到图纸设计要求及施工规范验收标准和发包方要求。
(3)承包单价一次性包死,所有变更增减量均按此承包单价核算。
(4)本分项工程承包单价:____元∕平方米。
(5)包含工具辅材:
6、工期
乙方按施工进度要求施工,不得延误,更不能影响其他工种施工。如乙方不能按甲方的施工进度要求完成计划工程量,严重影响其他工序施工,乙方必须采取赶工措施,赶工费用乙方负责,否则甲方有权要求乙方无条件解除合同和人员的即时退场,并有甲方另行选择施工队伍,乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
7、驻工地代表
(1)甲方驻工地代表:____________;
(2)监理驻工地代表:____________;
(3)乙方驻工地代表:____________;
1、支付方式:____________
2、乙方每月际工程量,甲方按工程量清单日内组织甲方有关人员对本月完成工程量进行复查确认。甲方按实际进度的%支付进度款。(如验收不合格或跨结算期的量不予结算,拒付进度款)。
3、完工结算,单项工程完工后,含其全部技术资料齐全,由乙方提出书面结算申请并经项目部和相关部门签字同意,甲方及监理工程师和相关部门共同进行全面竣工验收,验收合格签发验收单,一个月之内按甲方审核工程量价款,扣除___%保修金,其他款项一次性付清。工期完成确认:工完场清后,以书面形式首先向监理方提出验收申请,监理签字同意。甲方在接到此书面申请一周内安排验收。经甲方和监理等相关部门验收通过,验收日期为工程实际完成日期。
4、保修款支付,验收合格后,满年后,30日内支付。
2、材料按图纸实际数量计算,材料进场后乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(材料节约,按材料节约的50%奖励给乙方;材料超出2%部分由乙方承担50%;材料超出2%以上全部由乙方自行承担)。因保管不善发生丢失、损坏,乙方照价赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的`一切经济损失(甲方变更按实际材料量计算)。
3、材料进场后乙方未及时使用,闲置存放超过15天而未使用的,乙方每天按闲置材料总额的1‰承担罚金。
1、施工、验收均按照国家规范、技术规程、行业标准、工程技术交底等要求,达到合格标准。
2、乙方应严格执行“三检”制度。每道工序必须经过严格自检,自检合格后方可申请班组长验收,在经班组长验收合格后,报甲方或监理验收。
3、乙方对工程质量全面负责,因乙方原因质量不合格造成返工的,所发生的材料费、人工费均由乙方承担。
4、因其他承包人损害乙方完成的工程、设施或设备的(以书面证据为准),由甲方负责分清责任协调处理;或因乙方原因造成其他工种返工的或者影响其他工种施工的,由乙方承担返工费用。
1、甲方负责乙方施工人员的临时住房或搭建临时设施时的场地及临时用电、水引取点。
2、负责解决工程所需物料的调配和供应工作。帮助乙方及时处理和协调施工中遇到的疑难问题。
3、对乙方合同的施工任务、施工质量、工程进度、施工安全、文明施工、劳动力安排等有协调、监督、检查、处罚的权利。
4、负责向乙方进行质量技术、安全技术交底和法律法规企业规章制度教育。
5、负责督促协调监理对乙方隐蔽工程,单项、分部分项工程的复核验收。
6、负责审核,审批乙方报送的月进度计划表,完工结算书,按合同支付工程款。
1、服从甲方安排和统一指挥,保证足够的劳动力,按时完成甲方下达的周、月进度要求。
2、自带相关工具用具,并做好自有物资、设备的存放与保管工作。
3、按技术、安全技术交底要求,工程质量验收规范,施工规范,工艺流程和工序交接标准进行施工。
4、承担因自身管理不善、技术不到位、不按施工程序施工造成的返工,材料浪费的损失并承担相关费用。
5、承担因计划不及时造成材料不到位停工、窝工的责任及损失。
6、按文明施工规范要求组织施工,教育,管理好施工人员,因乙方人员发生治安、安全事故,由乙方承担全部责任和相关费用。
7、提供自身的施工资质和相关经营证书,对进场工人进行实名登记造册,并将操作人员上岗证(特种人员必须持证上岗)和身份证复印件等资料一并交存监理、甲方备案;将逐月发放工资表上交甲方,如与实际情况不符或没有提供,甲方有权拒绝支付进度款。
8、每进行下一道工序之前或者进行初步施工前,必须对工人进行技术、安全交底,并做好相关资料。
9、乙方做到“安全第一、预防为主”对班组施工人员进行经常性安全生产教育,严禁私拉乱接电源,发现隐患及时排除,如违规操作引发的一切安全事故由乙方承担。
10、必须做到工完、场清,各种甲方提供的设备、设施由乙方负责领用保管、养护;按要求堆放整齐,在工程完工后对设备进行清理、保养后完整、无损坏、如数移交甲方,并将所住临舍清理干净后,方可结算。
11、乙方负责安排施工人员的生活和承担《劳动法》所规定的一切福利待遇,劳动保护用品。
12、在保修期内如有质量问题,乙方安排专人现场维修。乙方未及时维修的,则由甲方另行安排人员维修,所发生的费用在乙方保修金中扣除。
1、甲乙双方必须严格履行本合同,如有违约,违约方给守约方赔偿。违约金按总承包价的__%计算。
2、在合同期内未完成分包的施工任务或中途退场,按验收合格的工程量的70%一次性结算,再不补差,并承担一切相应的损失。
3、履行合同争议,甲乙双方协商解决,如达不成共识,由属地仲裁委员会仲裁。
4、合同未尽事宜,双方另行协商增补,与本协议同等法律效力。
5、本合同一式五份,甲方叁份,乙方二份,双方签字生效,款清失效。
1、乙方人员进入现场前,必须进行“三级安全教育”,用好“安全三宝”,采取严格的安全措施,听从安全指挥,服从项目经理部安全和工程质量管理,遵守相关的规章制度;在施工过程中既不能伤到自己也不能伤到别人,如因自身原因发生人身、机械、交通等事故以及给他人或社会造成的人身及财产损失,所有责任和费用均由乙方全部承担;同时还要做好各种成品保护工作,对于自身原因所引起的各种安全质量事故负全责并承担由此而产生的全部经济损失费。
2、乙方不得将工程分包,否则甲方有权终止合同,并在二十四小时内无条件退场。
3、材料装卸车和二次搬运不再计费用,材料进场不及时卸车(给司机造成损失由乙方承担),甲方另行安排其他人员卸车费用从乙方工程款扣除。
4、乙方必须根据进度需要配足劳动力,如未完成甲方下达的周、月进度要求延误一天罚款20__元,连续两周未完成甲方周进度要求,甲方有权终止合同,并承担甲方损失。
5、乙方结构工程每层施工完毕以后报监理及甲方验收,达不到规范要求,乙方无条件对本层不合格部分及时补救,否则甲方可以组织其他施工人员维修,处理费用由乙方承担。
6、爱护公共财物、保护安全防护设施,如有破坏行为发现一次处500—1000元罚款。
7、严禁打架斗殴,发现一次处班组20元,(不管有无道理)。若乙方人员发生偷盗行为,由乙方负全部责任,并承担所盗材料10倍罚款。
8、严禁酒后上岗、赌博,违者每次罚班组500元,并承担后果。
9、乙方必须服从甲方指定临时住宿,不得带家属、小孩同住施工现场,否则甲方每次处罚班组200元。
10、乙方施工人员在甲方食堂就餐,不得私自开灶做饭,特殊情况需要自己开灶,不得在甲方临时或施工现场做饭,发现每次处罚班组200元。
11、乙方必须按时参加监理或项目部每周例会和各种安全、质量、生产会议,缺席一次处罚200元,迟到一次50元。
12、严禁使用18岁以下60岁以上作业人员,发现每人/次处罚班组500元。
13、班组没有对工序进行自检或不认真检查、没经班组长验收合格就报甲方验收的,或者经三次验收不合格的,每次处罚班组200—500元。
甲方代表:____________乙方负责人:____________
甲方监管人:____________
签订日期:___年__月____日