合同协议可以是书面形式,也可以是口头形式,但书面形式更具可证明性和保障性。小编整理了一些常见的合同协议范本,供大家参考和使用,希望能够对你的合同起到一定的帮助。
旧厂房改造合同(汇总17篇)篇一
第一条买受人所购房屋的基本情况买受人购买的房屋(以下简称该房屋,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)【幢】【座】【单元】【层】号房。该房屋的用途为,属结构,层高为,建筑层数地上层。该房屋阳台是【封闭式】【非封闭式】。该房屋建筑面积共平方米,其中,套内建筑面积平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米。
1.按建筑面积计算,该房屋单价为(币)每平方米xx元,总金额(币)千百拾万千百拾元整。
2.按套内建筑面积计算,该房屋单价为(币)每平方米xx元,总金额(币)千百拾万千百拾元整。
3.按套(单元)计算,该房屋总价款为(币)千百拾万千百拾元整。
第三条付款方式及期限买受人按下列第种方式按期付款。
1、一次性付款。
2、分期付款。
3、其他方式。
1.按逾期时间,分别处理(不作累加)。
(2)逾期超过日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之的违约金。
1.该房屋经验收合格。
2.该房屋经综合验收合格。
3.该房屋经分期综合验收合格。
4.该房屋取得商品住宅交付使用批准文件。
1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起日内告知买受人的;。
第五条交接。
房屋达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购房屋为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
第六条出卖人保证销售的房屋没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因,造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。
1.买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的%赔偿买受人损失。
2.买受人不退房,出卖人按已付房价款的%向买受人支付违约金。
第七条买受人的房屋仅作使用,买受人使用期间不得擅自改变该房屋的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该房屋有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。出卖人不得擅自改变与该房屋有关联的公共部位和设施的使用性质。
1.提交仲裁委员会仲裁。
2.依法向人民法院起诉。
第九条本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议(附件四)。
第十条合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
第十一条本合同连同附件共页,一式份,具有同等法律效力,合同持有的情况如下:出卖人份,买受人份。
第十二条本合同自双方签订之日起生效。自本合同生效之日起30天内,由出卖人向申请登记备案。
出卖人(签章):_____买受人(签章):_____。
【法定代表人】:_____【法定代表人】:_____。
【委托代理人】:_____(签章)【委托代理人】:_____(签章)。
旧厂房改造合同(汇总17篇)篇二
供方:(以下简称甲方)。
需方:(以下简称乙方)。
二、验收标准及异议处理方式:以双方商定的标准或确认有样板进行验收。货物如有质量问题,需方可在收到货物之日起七日内提出异议,超过异议期或需方对货物开料、冲压或其他加工后视为验收合格恕不退货。
1.以供方过磅计量为准;
2.当以磅重方式计量,在扣减包装木架的重量时,以供方所示包装木架重量为准。双方有异议时,以实际过磅的重量为准,双方都不得随意加减木架的重量。
双方合同签订后,需方先付30%货款,收余款后安排出货.
供方在x月x日前安排出货给需方。
供方运输。
按原厂家技术和执行标准,要求原厂或防潮按一定数量包装,表面不能有划花、砂眼等现象。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均在合同签定地人民法院提起诉讼。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
旧厂房改造合同(汇总17篇)篇三
案例一:
1996年4月28日,某建筑工程公司与某建材有限公司签订了一项建造办公楼、传达室的建筑工程承包合同。合同规定工程期限从1996年4月28日开工至1996年7月28日竣工验收;工程质量确保合格,力争优良;工程价款支付方式按补充协议办理。补充协议规定:传达室工程竣工验收合格后一次性结算工程款;办公楼主体完成一层时预付工程款30%,屋面工程完成时,预付工程款30%,竣工验收结算后,留尾款40%在半年内付清。该工程于当年5月开工,同年10月底竣工,所耗资金全部向银行贷款,但建材有限公司却未按补充协议规定支付工程款。
1996年12月1日,建材有限公司在建筑工程公司的一再要求下,派出公司管理人员与建筑工程公司进行工程结算,并立下工程结账单。次年,该建筑工程公司向建材有限公司提出工程变更补充决算报告,经建材有限公司管理人员确认,工程变更增加费用5896元,合计应付工程款为万元。之后,建筑工程公司多次向建材公司催讨,但后者仍未付款。建造完工的办公楼、传达室一直由建筑工程公司使用。建筑公司在催讨无果的情况下,向市中级人民法院提起诉讼。原告要求法院判令被告支付工程款及逾期支付的违约金,并要求对原告建造的价值万元的办公楼、传达室及水泥路面享有留置权,在拍卖后优先支付原告的工程款。
市中级人民法院开庭审理后认为,原、被告双方自愿签订的建筑安装承包合同及补充协议内容不违反国家法律政策,属于有效合同。原告按合同规定履行义务,但被告未按规定支付工程款,属违约行为。现原告要求支付工程款及逾期支付工程款的违约金,合法合理,法院予以采纳。市中级人民法院于1998年6月24日作出一审判决,判令被告建材有限公司支付原告建筑工程公司工程款万元,支付逾期付款总金额每日万分之五的违约金。对原告其他的诉讼请求予以驳回。法院判决生效后,建材有限公司仍未在规定期限内偿还工程款及违约金。当年8月13日,原告向法院申请执行,法院对建材有限公司进行财产执行。在执行过程中查清建材有限公司早已负债累累,根本无力偿还债务。被执行人建材有限公司已于1998年11月2日被市工商行政管理局吊销营业执照,其法人代表人下落不明。该公司的两幢厂房及约400平方米的招待所、餐厅,已被省高级法院判给某土木建筑工程公司所有。其他办公楼、简易仓库、土地使用权、传达室等财产,由市中院执行裁定移交给权利人市农村信用社所有。建材公司已根本无财产可执行。
分析:
建筑公司虽然胜诉,但是工程款已无法追回,造成这种情况是由于施工企业在签订合同之前,未做好前期工作,对建设方的社会信誉与经济实力缺乏了解,为承包工程埋下极大的隐患,最后造成恶果。该案例带有普遍性。新“合同法”规定不能采用工程留置权。因此,施工企业在签订合同时为防止工程款拖欠,应设定具有偿还能力的“保证人”或设定有效的“抵押”手段等。其次,签订合同条款时把今后可能出现的问题事先加以设防。首先,认真考察对方,了解对方的情况;另一方面设想今后可能出现的问题和纠纷,尽量在合同中加以设定,使合同尽量完备和严密。一旦发生纠纷引起诉讼,设定协议管辖条款,由原告方的法院受理,为今后胜诉打下基础。
案例二:
2005年1月31日,江苏某建筑公司(原告)与天津某科技建材有限公司(被告)签订了工程施工合同,约定:原告将南京某机电研究中心的环氧树脂自流地坪工程交由被告施工,合同价款元,付款方式为订立合同3日内付30%,施工完工3日内付30%,验收合格3日内付35%,质保期届满后3日内付5%,质保期为验收合格后的两年。违约责任:逾期完工或逾期付款,则违约方向守约方支付合同总价的日万分之四的违约金,一方擅自变更,解除或终止协议,违约方向守约方支付40%的违约金。
旧厂房改造合同(汇总17篇)篇四
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定,甲乙双方在平等、互利、自愿、诚实信用的基础上,经协商一致,订立本合同,承诺共同遵守。
1.甲方必须保证所出租的房屋符合国家法律法规的规定,甲方针对乙方对该房屋的的出租行为完全合法有效,且不会损害乙方及任何第三的合法权益。
2.除乙方外,甲方不得将附近的、可能对乙方经营造成竟争的房屋再租赁给任何与乙方经营项目相同或类似的单位或个人。
3.甲方变更包括但不限于其名称、法定代表人、住所地等,必须在变更后日内书面通知乙方,本合同对甲方变更后的主体依然具备法律效力。
4.甲方应提供房产证(或具有出租权的有效证明)、身份证明(营业执照、税务登记证、法人身份证)等文件。如房屋抵押给第三人,应由第三人提供允许甲方出租的证明文件,乙方应提供身份证明文件、营业执照,双方验证后可复印对方文件备存,所有复印件仅供本次租赁使用。
5.出租房屋坐落地点及设施情况:
5.1、甲方将其拥有的位于市区号栋的房屋(以下简称“该房屋”)租给乙方使用,房屋面积为平方米。
5.2、该房屋现有装修及设施情况见附件。除双方另有约定外,该附件做为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋的验证依据。
6.房屋用途:
该项房屋用途为,乙方保证在租赁期间内未征得甲方同意不擅自改变该房屋的用途。
7.租赁期限、交付时间。
7.1、房屋租赁期自年月日至年月日,共计年个月,交房期为年月日,计租期从年月日开始,计租期前为装修期,装修期不计租金。
8、租金、支付时间及方式。
8.1、租金标准:元/(月/季)年租金总计:元(大写:)。
8.2、该房屋租金前年不变,自第年起,双方可以协商对租金进行调整。有关调整方案为:或另行约定。
8.3、租金支付时间:该房屋租金按(月/季/半年/年)支付一次,自本合同生效之日起日内支付第一笔租金,以后每期租金支付时间为上一(月/季/半年/年)终结前日、以甲方实际收到为准。
8.4、乙方应按8.3约定的时间向甲方支付租金。乙方若逾期支付租金,每逾期一天,则乙方需按月租金的0.5%支付滞纳金。拖欠租金超过一个月,甲方有权收回此出租房,乙方须按实际使用日交纳租金并承担违约责任。
8.5双方均同意按(银行转帐/承兑汇票/现金/其他:)方式支付租金。
8.6、甲方向乙方收取租金必须提供租赁业正规发票,每次乙方向甲方支付租金前,甲方先向乙方开具租赁业发票后个工作日内乙方向甲方支付租金,如遇节假日则顺延。
9、保证金和其他费用。
9.2、租赁关系终止时,甲方收取的房屋租赁保证金除用以抵充合同约定由乙方承担的费用外,剩余部分甲方应在合同履行完毕后3个工作日内归还乙方'否则每逾期一日向乙方支付保证金1%的滞纳金。。
9.3、租赁期间房屋和土地的房产税、土地税、营业税及相关联的其他费用由甲方依法交纳。如果发生政府有关部门征收本合同中未列出项目但与该房屋有关的费用,应由甲方负担。
9.4、租赁期间乙方因经营活动而产生的费用由乙方承担;如果甲方代收以上费用的,甲方必须依据有关国家或行业规定收取,不得高于国家或行业标准从中获利,并且必须提供正规税收发票。
10.定金:
乙方向甲方支付定金人民币元(大写圆整),房屋交付后定金转作租金。如甲方不能按照合同约定交付租赁房屋,则应按照有关法律规定将定金双倍返还乙方,并按照现行国家银行贷款利率向乙方支付利息。
11.装修、门头装饰。
11.1乙方可对房屋进行装修,装修风格、装修材料及装修施工人员由乙方自行选定,甲方不得干预;租赁期满后,属不动产及不可拆除部分归甲方所有,乙方增添的经营设施、设备及动产部分归乙方所有。
11.2甲方向乙方提供的门头于,门头尺寸规格为,门头字样内容由乙方自己确定。乙方可对该门头进行装修,装修风格、装修材料及装修施工人员由乙方自行选定,甲方不得干预。
11.3甲方向乙方提供的门头应符合国家有关法规、政策的规定,可以正常使用和对外发布户外广告。
12.房屋的维修义务:
12.1在租赁期内,甲方应保证出租房屋的使用安全。该房屋及所属设施的维修责任除双方在本合同及补充条款中约定外,均由甲方负责(乙方使用不当除外),维修期间影响乙方经营的免计租金。甲方提出进行维修须提前日书面通知乙方,乙方应积极协助配合。乙方向甲方提出维修请求后,甲方应在内及时提供维修服务,如逾期甲方未提供维修服务,则乙方有权自行维修,但因此产生的损失及维修费用由甲方予以承担。对乙方的装修装饰部分甲方不负有修缮的义务。
12.2、乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏的,乙方应立即负责修复或按已使用情况折旧折价赔偿。
12.3、本合同在履行期间,甲方对房屋进行施工改造,须提前日通知乙方,并应积极协调保障乙方对外的正常营业。如因此导致乙方停止营业,则甲方必须承担赔偿责任,赔偿标准由双方协商决定,但不得低于乙方同期的营业收入标准。
12.4、甲方对房屋进行施工改造后,如因施工改造产生新的经营房屋,乙方享有优先租赁权,除乙方外,不得再租赁给任何与乙方经营项目相同的单位或个人。
13.转租、转让。
13.1租赁期内,若因为市场、行业的状况导致乙方不能继续经营的,乙方可以将该房屋转租,分租;乙方将该房屋部分或全部转租给他人,必须事先征得甲方的书面同意、乙方转租该房屋应与接受转租方订立书面的转租合同。
13.2租赁期内,乙方将该房屋转让给他人承租或与他人承租的房屋进行交换,必须事先征得甲方书面同意。转让或交换后,该房屋承租权的受让人或交换人应与甲方签订租赁主体变更合同并继续履行本合同。
旧厂房改造合同(汇总17篇)篇五
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程项目:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方对其位于沙井后亭佳领域工贸大厦503室进行装修。为保证工程顺利进行,特签订本合同,以便共同遵守。
一、甲方责任:
1、甲方将设计图纸交给乙方,并经本物业管理部门的认可,配合好乙方设计施工,如电梯和物品存放。
2、在施工过程中,如果需要修改,须及时告知乙方。
二、乙方责任:
1、乙方负责购置材阻燃棉防火钢板(厚度按提供样板416型为准)、地槽、封边、开门、装锁、拆卸、等所有安装所需器材,并提供相应材料发票和材料检验合格证书。
2、因材料质量不合格而影响工程质量和工期,其材料费及返工费由乙方承担,
3、该项目工程属于乙方企业项目全包形式,乙方承诺已给乙方施工人员购买了相关保险,确保乙方施工人员的安全保障,如若发生任何安全责任事故由乙方负责,与甲方无关。
4、乙方负责提供乙方企业营业执照、会员证书或施工资质供甲方备档。
5、乙方指派(姓名)____________为乙方项目负责人,负责合同签订,并按要求现场指导施工,并保证现场的安全,严防火灾、用电等不安全因素,所有施工人员须佩证上岗、文明施工,防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、跳电、物品损坏等事故发生而影响他人。
三、其他约定:
1、工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
2、严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约处。
3、装修期限为自合同生效之日起__12__天内完工。
4、在装俢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。
四、工程费用约定:(各项目成品全包价格)。
1、单门:280元/扇。
2、双门:560元/扇。
3、隔墙:102元/平方米(含开门、开窗在内),完工后丈量计算。
4、开窗:1.65米_0.9米,350元/扇。
5、提高高度项目:1000元。
6、移动风淋项目:1000元。
7、水电气工程部分(所有项目):4500元。
五、违约责任。
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额_50_%作为违约金付给对方。因对本协议条款违约者,使对方造成的实际的,应进行补偿。
六、争议解决:
本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
七、合同生效。
1、本合同和合同附件图纸向双方盖章,签字后生效。
2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式二份,甲乙双方及见证部门各执壹份。
甲方:(签章)。
乙方:(签章)。
旧厂房改造合同(汇总17篇)篇六
依照《^v^民法典》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况。
工程地点:______________________________________。
工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。
工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)承包人包工、包料;。
(3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。
工程期限________天,开工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
合同价款:本合同工程造价为(大写):________________________元,小写:______________元(家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条工程监理若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供:
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;。
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份,设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条发包人义务。
提供施工期间的水源、电源;。
负责协调施工队与邻里之间的关系;。
施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;。
参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务。
施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;。
严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;。
保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;。
保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
发包人(签章):_________承包人(签章):_________。
签订地点:_________签订地点:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
旧厂房改造合同(汇总17篇)篇七
--。
乙方(承租方):地址:电话:
为租房事宜具体协议如下:
1、甲方将位于______x八组冯东160号。
2、租用期限为。
3、租用期限届满前一个月提出,经甲方同意后,甲乙双方将对有关租用事宜重新签订租房协议,在同等条件下,乙方有优先权。
4、租金为每年人民币次租金到期的前一个月支付,签订协议之日为付租金日,乙方不得拖欠,否则乙方将以两倍租金赔付,乙方逾期不付租金,本协议自动失效,甲方有权收回租房,乙方租用期内所产生的一切水、电、卫生费、税费将由乙方支付。
5、乙方应于本协议签订之日,向甲方支付人民币元作为房屋保证金,租用届期满,在乙方向甲方交清了全部应付的租金及因租用行为所产生的一切费用,并按协议交还租赁物,甲方将向乙方无条件退还租房保证金。
6、乙方所有的债务、劳资纠纷与甲方无关。由于天灾、人祸与其他不能预见并对发生的后果不能防止或回避人力不可抗拒的事件,双方均不需承担违约责任。
7、乙方在承租期内应爱护租赁物,因乙方使用不当造成租赁物损坏,乙方应负责维修,费用由乙方承担,乙方在租用期内应维护保养甲方的配套设施,如有损坏乙方自行修复、更换或照价赔偿。
8、乙方在承租期内,不得损坏改建原房结构,不得随意装修,不得随意钉钉子或钻孔,不得自行转让,确因途中需要转让,必须甲方同意,并办理相关手续,乙方如自行转让,一律无效,甲方有权当即收回房屋。
9、乙方在租用期内的一切经营活动,必须奉公守法,遵守国家法律、法规,否则一切责任由乙方自负,与甲方无关。承租期内一切消防治安安全由乙方负责,乙方利用房屋从事违法活动的,甲方有权收回租房。
10、乙方必须督促员工维护房间及楼道卫生,管道卫生乙方自行疏通,乙方应维护房屋周边的卫生整洁。
11、如遇政府拆迁等特殊情况,甲方应提前一个月通知乙方,乙方应无条件终止协议或搬离。
12、在合同期满后,无违约、无损坏、无欠费、房租保证金应全额退还乙方,租用期内,乙方自行提前终止协议,甲方将有权不退还租房保证金。
13、本协议如提前终止或租用期届满,甲乙双方未达成续租协议的,乙方应终止之日或租赁期满之日迁离租赁物,并将其返还甲方,乙方逾期不迁离租赁物的,应向甲方加倍支付租金,但甲方有权收回租赁物,并强行租赁场地的物品搬离租赁物,且不负保管责任,后果乙方自负。
14、承租期届满后,乙方不在续租,必须提前一个月通知甲方,并办理相关手续(退还租房保证金)协议期满本协议自然失效。
15、本协议未尽事宜,双方协商解决,或按相关的法律、法规、进行。
16、本协议一式两份,甲、乙双各执一份,签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
旧厂房改造合同(汇总17篇)篇八
兹因甲方单位需要建筑水、电和其他附属工程壹项,依据《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关法律、法规,经甲乙双方友好协商,在甲、乙双方自愿以及完全清楚、理解本协议的基础上,甲方委托乙方负责的改造工程。为使工程顺利进行,明确双方在办理及施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,同意签订本协议。
1、工程地点:____________。
2、工程范围:____________。
3、合同价(含税):工程预算价为(大写):____________。
4、工程日期:____________个工作日内完成。
5、本工程竣工日期若遇雨、雪、冰冻及法定假日而导致的停工,上述工程顺延。
6、该工程系包工包料方式进行施工,施工须符合设计要求及甲方提出的书面要求。对不符合设计要求和国家标准规定的,乙方必须无条件更换,返工。
7、保证质量,做到节约用料,如在施工过程中,遇到人力不能抵抗的自然灾害,造成损失,乙方不负其责。
8、工程施工时,双方须选工地负责人,以便取得联系,保证工程顺利进行完成。乙方应文明施工,符合施工安全规范,由乙方造成的安全事故乙方自行承担,甲方不承担任何责任。
9、工程决算:执行国家、省市造价部门计价办法,材料单价按同期信息价,没有信息价的.按甲方确认的市场价;工程量经甲方及监理确认后按实计取。甲方收到乙方完整决算资料后送有资质的造价机构审核,审核成果经甲乙双方签认后作为决算定案依据。
10、付款办法:在合同签订后支付合同价的30%作为预付款,竣工验收合格后一次性付清工程款。保修期一年。
11、乙方按照合同规定时间完成技术施工,工程竣工后所有管道及设施均免费终身进行维护管理,人为损坏另行计价维修。
12、本协议书经双方签字盖章后生效,本合同正本一式肆份,甲、乙双方各执贰份。
甲方(章):____________乙方(章):____________。
代表人签字:____________代表人签字:____________。
联系电话:____________联系电话:____________。
签订日期:____________签订日期:____________
旧厂房改造合同(汇总17篇)篇九
根据中华人民共和国建筑法、合同法,经甲乙双方共同协商,本着平等、自愿的基础上签定本合同。
一、承包内容:
良建。万兴庄园a9#、a10#住宅楼电气工程,包括电照、电视、电话、配管预留、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。
承包价格为13。00元/m2(工程量按土建主体量结算)。
二、合同双方的权利和义务:
1、甲方负责材料供应,各种材料以预算定额材料清单为准,超出部分从工资中扣除。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。
三、质量要求:达到合格工程。
四、安全文明施工。
文明施工,讲究职业道德。施工中使用的'施工机械必须设专人持证上岗,上岗人员必须熟知本专业技术规程,并严格按规程操作。做好班前安全教育,如果乙方施工人员出现安全事故,一切损失由乙方负责,甲方不承担任何责任和费用。
五、工期要求:按甲方要求的工期完成。
六、工资支付:工程验收合格后,结算电气工程总造价的90%,剩余部分2年内付清。
七、保修制度:乙方施工的建设项目实行保修制度,保修期内的维修费由乙方承担。
八、合同一经签定,双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的,由违约方承担经济赔偿责任。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
旧厂房改造合同(汇总17篇)篇十
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》之规定,结合本建筑消防设施安装的实际,经协商双方达成如下协议,共同遵守。
第一条:建筑消防设施概况。
(一)建筑名称:营销中心装修工程。
(二)承包范围:营销中心、卫生间喷淋改造,区域报警系统改造。包报建、报备,安全文明施工,包验收。
第二条:工期。
施工工期为10天,以甲方开工令为计算依据。施工单位进场后,根据装修单位提供的施工进度计划,排出安装进度计划,甲方签字后按计划进行安装改造。
第三条:价款、拨款和结算。
(二)合同签订乙方进场后付给预付款50%;
(三)消防设施验收合格后,甲方付给乙方进度款97%;保修期满,甲方付给乙方余款3%。
第四条:材料、设备采购。
改造施工过程中使用的镀锌钢管、喷头、电线主材及其他相应的辅材全部由乙方进行采购。
第五条:双方责任。
(二)乙方:应及时采购材料;严格按操作规程施工,确保安装质量,服从甲方的进度安装,按时提供有关竣工资料并组织竣工验收。
第六条验收和工程质量。
工程质量标准:(1)喷淋改造、区域报警系统改造施工质量、验收必须符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(gb50261—20xx)和《建筑电气工程施工质量验收规范》(gb50303—20xx)相关规定。(2)公安消防部门验收需要进行检测的,则必须通过建筑自动消防技术检测,并经公安消防部门竣工验收合格为标准。
第七条保修。
保修条款详见质量保修书。
第八条安全施工。
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
第九条违约责任。
(一)甲方责任:
(二)乙方责任:
1、乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的,甲方有权要求限期无偿修理或返工:
2、由于乙方施工改造工程造成的第三方消防设施系统损坏,由乙方负责修复并支付相应的费用。
第十条本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决。协商不成时,双方均可向当地仲裁机关申请裁或人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方签字盖章之日起生效,至保修期满终止。
第十二条本合同正本六份,甲方五份,乙方一份。如乙方需另立备案合同,则解释效力低于本合同。
第十三条合同组成由协议书、质量保修书及改造方案三部分组成。
甲方(章):____________乙方(章):____________。
地址:____________地址:____________。
法定代表人:____________法定代表人:____________。
委托代理人:____________委托代理人:____________。
开户银行:____________开户银行:____________。
帐号:____________帐号:____________。
开户名称:____________开户名称:____________。
旧厂房改造合同(汇总17篇)篇十一
发包方:(简称甲方)。
承包方:(简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确建设单位(甲方)和施工单位(乙方)的义务、责任,经双方协商达成协议,签订本合同共同执行。
第一条工程名称:
xxxxxxxxxxx。
第二条工程项目批准文号。
xxxxxxxxx。
第三条工程主要内容。
1、开挖混凝土地面及接地网沟槽,接地极的安装。
2、楼顶均压带的拆除、安装。
3、楼顶避雷针的安装。
4、户内外接地线的敷设。
5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。
第四条承包方式:
乙方按合同价承包,包工包料、包进度、包质量。
第四条工程量以预算所列工程量为准。
第五条施工工期:自合同签订之日起30天内。
遇有下列情况之一,经双方协商工期可相应顺延:
遇有人力不可抗拒的自然灾害;因重大设计变更,工程量增加较大影响了工程进度。
第六条合同总价:
xxxxxxxxxxx。
第七条付款方式。
工程完工后,经甲方验收工程合格后,应付款一次性付给乙方。
第八条工程结算依据。
2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。
第九条工程质量。
1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工,并接受甲方代表的监理、监督。
2、本工程质量经双方检查验收合格率达100%。
3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定:
1)由乙方购置的主要材料,必须按有关规定,提供质量合格证或质量检验合格后方可用于施工。
2)凡材料代用或改变,必须经原设计单位同意下达正式通知,甲方代表签证后方可用于工程,因乙方原因造成材料代用,费用由乙方承担。
3)隐蔽工程完工后,必须经监理人员验收签证,乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工。主要隐蔽项目乙方应书面提前三日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续。如甲方与设计单位届时未参加,乙方可自行检查验收,并做好记录备查,甲方应予承认。如甲方事后提出检查,检查结果不符合要求者,其费用均由乙方负责,检查符合要求,其检查费用由甲方负责。
4)乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方及设计单位,重大质量事故的处理方案,应经设计、建设单位共同研究方案同意后实施。如乙方对事故的处理未经甲方和设计部门验收合格,甲方有权拒付工程进度款,由此造成返工浪费,均由乙方自理。
5)工程竣工后,乙方对工程实行保修,自竣工日期算起一年为保修期。
第十条施工及设计变更。
1、施工中发现不合理的地方,乙方应以书面形式提前通知监理人员及甲方,甲方在2日内提出修改意见和变更文件,经双方办理有关手续后继续施工。
3、在施工中如遇有中途停缓建及影响工程正常施工的有关问题时,乙方应对在建项目做好安全管理,由此引起工程的有关问题和费用由主管部门仲裁。
第十一条工程竣工验收。
1、乙方应书面提出工程竣工验收申请,甲方在接到验收申请后,应于3日内组织有关人员进行验收,如因甲方原因不能按期验收,需提前通知乙方。
工程竣工验收以国家颁发的有关施工及验收规范、标准、规程、和设计变更等为依据。
2、工程验收达不到国家质量合格标准时,乙方负责返修处理,如乙方不能在规定时间内处理,甲方有权另行委派他人进行处理,其费用在乙方费用中扣除。
3、正式验收前2日,乙方应向甲方提交所有施工记录,验收签证、竣工图纸、设计变更、竣工报告等移交手续。如所需资料不全,甲方有权拒绝验收。
4、工程竣工3日内,乙方应按规定向甲方提交符合现场实际的竣工图及全部施工资料。
第十二条双方职责。
1、甲方责任。
1)按合同规定向乙方拨付工程进度款。
2)审查乙方编制的施工安全技术组织措施、施工方案、进度计划,并监督实施。委派工地代表和监理人员负责现场工程质量、进度的监理监督,并办理有关签证。
3)负责及时安排施工停电、施工协调工作。
4)组织工程的竣工验收。
2、乙方责任。
1)负责施工场地临时用电、用水管线的架设维护。
2)负责编制施工安全技术组织措施、施工进度计划,报甲方审查完善后遵照执行。
3)严格按照施工设计图纸和规范要求,精心组织工程备料和施工,在施工中认真组织自检、保质保量按期完成施工任务。
4)负责申请施工过程中的停电计划,负责已完工程的保护管理工作。
5)负责工程验收前的施工场地清理,并负责拆除临时设施。
6)负责工程保修期内乙方原因引起的工程质量问题的无偿修理。
第十三条安全责任。
1、乙方对本工程施工中的一切人员、设备安全负全面责任。
2、乙方应认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及电力部门有关规定,严格执行《安全生产法》、《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》,以及甲方有关的安全管理规定,制定工程的安全施工、文明施工的措施并严格执行。
3、开工前必须由甲、乙双方签订安全责任书,明确双方的安全责任。
4、乙方负责施工“三措”的制定和执行,并指定专人担任现场工作负责人;甲方负责工作票的签发和施工“三措”的审批,并向乙方交代现场设备情况。
第十四条违约责任。
1、因甲方或乙方不按合同约定履行自己的责任与义务而使合同无法履行的,违约方应承担合同价款10%的违约金。乙方施工质量达不到设计和规范要求,给甲方造成损失的,赔偿相应损失。
2、因乙方原因不能按期完工,每延期一天扣乙方施工费200元。因扫障等原因受阻造成工期延长,不扣乙方延误工期费。
第十五条争议解决的方式。
甲乙双方因合同发生争议时,当事人双方应及时协商,协商不成的,任何一方均可申请双方上级业务主管部门进行调解,调解不成的,可以向阳泉仲裁委员会申请仲裁。
第十六条本合同自甲乙双方签订之日起生效,至工程竣工验收、尾款结清、保修期满之日终止。
第十七条本合同未尽事宜双方协商解决。
第十八条本合同正本2份,副本2份,甲方执正本1份、副本1份,乙方执正本1份、副本1份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
日期:
旧厂房改造合同(汇总17篇)篇十二
甲乙双方按照互利、互惠、平等、自愿、协商一致的原则,根据有关规定,签订以下厂房出租协议书样本:
一、被租厂房为_____________________________门面房_____间。
二、租赁期限。
租赁期为______年,从______年_____月_____日至______年_____月_____日。
合同期满后,甲方如果继续对外租赁本房屋,乙方享有优先承租权,乙方必须在合同到期前____________日内,与甲方商议签订新租赁合同,否则按自动弃权处理,甲方有权另行发包。
三、租金每年为________元,乙方必须于每年的____________日前一次性将租金交齐,交不齐则视为违约,每超过一天,乙方应按每年房租的____________%的罚款赔偿给甲方。
四、租赁期房屋的修缮。
房屋属人为的损坏由乙方及时修缮,由于不可抗拒的损坏,由甲方及时修缮。
五、乙方在经营过程中的一切经济纠纷及其它任何责任与甲方无关。
六、厂房出租协议书样本的出租方与承租方的变更。
1、在合同履行期内,乙方不征得甲方同意,无权将房屋转租给第三者或相互对换房屋,否则甲方有权收回房屋。
2、在合同期内,如果甲方同意乙方将房屋使用权交付给第三者,本合同对原乙方与房屋使用权者继续有效。
七、在合同履行期间,乙方与第三者发生的一切经济、民事等纠纷,甲方概不负责。
八、在合同履行期间,乙方应保持所租房内外所有设施完好无损,如果确需改造或增设其他固定设施,应征得甲方同意后再进行,所需经费由双方协商,合同期满时,乙方如需拆除,需将房屋恢复原样,不愿拆除或不得拆除的甲方不予补偿。
九、在合同履行期间,如有政策变化,市里统一规划等其它原因需要拆除房屋,其租赁费按实际使用时间计算,本合同即终止。
乙方要积极配合不得向甲方提出任何要求。
十、在合同履行期间,要遵纪守法,讲文明道德,自觉维护好室内外卫生。
水、电费及社会公共收费由乙方自行缴纳。
十一、甲方责任。
1、按合同规定的时间将房屋交给乙方使用,否则每超出一天应赔偿乙方年租金的____________%的经济损失。
2、不按合同内的条款规定修缮房屋的应赔偿乙方由此而造成的经济损失。
3、不得无故终止合同,否则应赔偿乙方年租金的____________%的经济损失。
十二、乙方责任。
1、不得利用租赁的房屋进行非法活动,损害公共利益。
2、不得干扰和影响周围居民的正常生活。
3、不按合同内的条款规定修缮房屋的其它设施,根据造成的后果,赔偿其经济损失。
4、合同终止后要及时搬出,否则按租赁房屋缴纳租金,并处以租金的____________%罚款。
十三、免责条件。
如因不可抵抗的自然灾害,使双方或任何一方造成经济损失的,任何一方均不得向对方提出索赔要求。
十四、本合同未尽事宜,依据有关条款,经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
十五、本合同自签字之日起生效。
十六、本厂房出租协议书样本一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:_________________乙方:_________________。
旧厂房改造合同(汇总17篇)篇十三
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》本着互利公平的原则,达成以下施工协议:
1、土建改造施工由乙方施工操作,安全、质量由乙方负责保证。
2、施工改造总造价。
3、乙方在施工过程中,一、二楼外围全部用红砖隔墙;二楼局部隔墙用轻钢龙骨隔墙,内藏隔音棉,封白木九层板打底,面饰1.2中纤板或石膏板。
4、施工过程中,乙方提出任何一项加材加款,甲方有权回决,所有施工事物都由乙方自理安排处理,乙方保证合同一签定必须按质按量如期交接验收。
5、款项支付:甲乙双方签定当日,甲方应先支付乙方施工改造万元,待工程结束后,将余下尾款一次性付清,(附件验收合格)。
6、合同双方签定后,甲方将按工程总价支付乙方,乙方在施工过程中一切费用与甲方无关。
7、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,合同一旦签定,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
旧厂房改造合同(汇总17篇)篇十四
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条工程概况。
1.1工程名称:__锅炉房及空调水泵房改造工程。
1.2工程地点:_电力疗养院院区内。
1.3承包范围:
1.3.1:锅炉房及空调水泵房改造需挖排水沟约3米、电缆沟约60米、墙面、顶面、天棚刷涂料二遍、配电箱安装、电缆线敷设、锅炉水路管道安装、锅炉机座、地面瓷砖,详细见预算表及经甲方确认的施工图。
1.4承包方式:_包工包料_(地面磁砖甲方提供)。
1.5工期:本工程安装部分工程于_20xx年_4_月_30_日前竣工,土建部分于_20xx_年_5_月20日竣工。1.6工程质量:按国家有关施工及验收规范要求达到合格等级。
1.7合同预算价款及付款方式:本合同预算价款约10万元,(其中电缆、电缆铺设、拆卸、设备电缆、控制柜电缆安装、多余电缆搬运至仓库,安装工时费包干价为3万元,材料以工程量现场签证,按定额计价),作为付款依据。
合同签订后5天内甲方付合同价款的30%(小计30000元),作为工程预付备料款,竣工验收结算审计后付至结算工程款的95%(小计65000元),余款5%(小计5000元),留作质保金,保修期一年满后付清。
第二条甲方工作。
2.1开工前向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。
2.2指派_易伟良、邓志平为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。验收、工程量签证需甲方两人以上签字认可。
第三条乙方工作。
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2指派_张胜平_为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,乙方驻工地代表需驻守在工地,如离开工作岗位,需经甲方负责人同意后方可离开,否则将按500元/天扣除工程款。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。电工要求持证上岗。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、客房家具、绿化苗木不受损坏,如有损坏,需照价赔偿并承担相应费用。做好施工现场保卫和垃圾清扫等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6乙方应采取有效措施保障安全施工,如发生伤亡事故,责任自负,并在本合同签订后开工前与甲方安全保卫部门签订《安全协议》和办理临时人员施工进院出入证和暂住证手续;做到文明施工,遵守甲方有关规章管理制度;爱护环境,做到工完场清;自行处理施工人员食宿问题。
3.7工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,并承担相关费用。
3.8工程竣工后10天内向甲方报送工程结算及签证等有关资料一式两份、竣工图纸一式肆份。
第四条关于工期的约定。
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上,工期相应顺延。
第五条关于工程价款及结算的约定。
本工程采用按竣工图纸、现场经济签证等按实结算的方式,根据湘建价[20xx]406号文件、《湖南省建设工程工程量清单计价办法》中的综合单价法和相应的《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》及相关取费标准取费计算(安全文明施工费及养老保险费不计取);装修部分的人工工资按78元/工日,强弱电安装人工工资按每工日62元/工日计算,主材价格参照施工同期《长沙建设造价》上的预算,价格文件中没有的以甲方签证确认的价格作为结算依据,由乙方将工程结算资料提交甲方送审计部门审计后结算。
第六条关于材料供应的约定。
1、电缆品牌顺选用衡阳金杯。
2、乙方应采购优质材料,如材料不符合质量要求或规格有差异,禁止使用;材料运到工地现场后,应向甲方提交出厂证明、产品质量证明书、合格证、检测资料等,提请甲方验收认可;主材未经甲方验收,不得用于本工程;若擅自使用不合格产品,对工程造成的损失由乙方负责。
第七条有关安全生产和防火的约定。
8.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
8.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第八条奖励和违约责任。
9.1由于甲方原因中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失;但乙方必须向甲方提交申请补偿损失的书面报告,报经甲方认可。每停工或窝工一天,甲方按停工或窝工的人数支付乙方20元/人/天。,每拖期一天,按付款额的万分之一支付滞纳金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方500元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方_500元,作为奖励。
9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
9.4未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
9.5未办理验收手续或乙方认可,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
9.6因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第九条争议或纠纷处理。
10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由宁乡县仲裁委员会仲裁。
第十条附则。
12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
12.2本合同一式五份,甲方执四份,乙方执一份。
12.3本合同履行完毕后自动终止。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法人代表或委托代理人:
法人代表或委托代理人:
年月日年月日。
户名:帐号:
开户行:税号:
营业执照注册号:
组织机构代码证号:
旧厂房改造合同(汇总17篇)篇十五
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)。
为美化环境,适应开发需要,绿化改造工程由乙方负责,现双方就相关事宜达成如下协议:
一、工程期限:自20xx年8月20日至20xx年9月28日。
二、养护期:自竣工验收后一年。
三、工程地点及内容:
四、工程造价及结算方式:
(1)工程竣工验收合格后按实结算。
(2)付款方式:
2、必须到地税局作项目登记;。
3、工程发票必须到地税局代开或者提供由地税局盖章确认的税款缴入金库的完税证明。
五、安全施工:施工单位应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必须的安全防护措施,施工过程中产生的垃圾需及时清运,如乙方在施工过程中有安全事故发生,甲方不负任何责任,一切经济费用均由乙方负担。
六、本合同一式五份,甲方三份,乙方两份,经由双方签字盖章后生效,合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表(签字):
代表(签字):日期:年月日
旧厂房改造合同(汇总17篇)篇十六
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,就位于xxxxxxxxxxx的水电施工项。
目达成如下施工协议:
1、所有开槽须先用墨斗弹线后方能开槽,且所有槽深度统一,
2、横平竖直。
3、墙上平行走线的埋管一律离地60公分至90公分之间。所有墙壁插座需离裸地面(未铺地板的地面)40cm;空调、卫生间热水器、离地2.4米;开关离地1.5米。所有开关和插座底座都应弹水平线开槽,且都在同一水平上。
4、各单位回路单独走管,依据强电在上,弱电在下的原则,强弱电平行距离至少相距30cm,平行的弱电盒与插座盒之间最少距离20cm或以上。空调和热水器线须在2米以上单独走线。
5、每小于等于三米的走线距离须布一个拉线盒,空白墙壁至少平均每2.5米布一个插座。天花板上的每个独立灯具(吊灯等)单独布一个拉线盒。所有拉线盒需在同一个水平位置且拉线盒内留15至20公分线。
6、空调、热水器插座须在离地1.5米的合适位置单独引一个专用单开关控制。
7、所有pvc管每间隔50cm用一只管卡固定;pvc接头均需用配套接头固定;所有弯头需用相应弹簧内置进行弯曲;线管盒与pvc管均需用锣接固定。客厅厨卫等需砌瓷砖的位置,地面线管间距需拉开至少1cm的间距,以免瓷砖吃不足水泥而空鼓。
8、须按先布管,再穿线的原则操作。如布好管后不能顺利穿线,需找出原因及时调整管位,重新穿线,直到能顺利穿线。
9、根管内不能有任何接头,只能用完整的线。空调热水器用4平方的线,照明插座均用2.5平方的线。
10、电线插座盒内的电线接头应全部涮锡后才能安装于面板。
11、厨房单独使用4平方插座线,按实际电器位置分别布置插座盒。总线盒里,每个空调分别回路且各安装一个空气开关,除总漏电保护外,每个热水器还需安装专门漏电保护开关。
12、三插插座要遵循左零、右相、上接地的原则进行接入。
13、插座密度:每个卧室、书房除固定灯具及电器外,另外备用的插座不少于4组回路;客厅除固定电器外,平均每2.5平方一组备用插座回路;厨房除实际电器配置专用插座外,也还需另外至少每2.5平方一组备用插座的原则。
14、入户水管应加装总水阀,应从入户管往上开槽,从天花吊顶的隐蔽位置贴墙走明管(不能靠在吊顶上),再由上至下开槽到各龙头位置。水管每隔50cm用管卡固定于墙上,并与墙保持一定间隙。
15、水路完工后需进行施压验收(要求:15个压力2小时,期间压力不回落),每个电路回路都须需进行回路通电测试验收。
1、施工的工费在水电隐蔽部分验收合格后付二分之一,后期灯具、厨房卫浴等安装完毕测试合格后付清其它二分之一。
2、施工人员上下班不能随身携带除施工工具外的'其它水电材料及配件,所有施工水电材料均由甲方提供,施工工具尽量留在工地,完工后一次性带回,以免造成不必要的误会。
3、乙方要确保甲方的施工进度,严格按甲方要求规范施工,确保能不间断施工。每天工地上施工人员不少于同时两人,如确有事需停工离开的,应提前知会甲方。如乙方不按施工规范和约定施工造成返工的,须无条件返工,损失由乙方自行承担;如因乙方人员连续停工造成施工进度严重滞后的,甲方有权及时更换施工人员,中止合同,并要求乙方赔偿甲方相应的损失。
4、乙方应提前最少一天(特殊情况提前半天)向甲方开具采购清单。由甲方采购材料不及时造成的工期滞缓由甲方负责。乙方应根据实际使用数量开具材料采购清单,尽量做到不少开和不多开。
甲乙双方对以上协议条文均无异议,本协议一式两份,双方各执一份。
甲方:
乙方:
日期:
旧厂房改造合同(汇总17篇)篇十七
1.房屋出卖方:上海(以下简称甲方)。
2.房屋买入方:_____(以下简称乙方)。
3.房屋买卖标的:_____。
(1)甲方同意将上海“_____中心”大厦内第_____楼_____?室公寓房屋_____套(包括室内装修、设备、家具等等)卖给乙方。本买卖契?约所规定的房屋面积(指建筑设计图计算)共计_____平方米(附房屋平面示?意图,室内用品清单各一份)。
(2)本买卖契约所涉之“_____”大厦地址为上海市_____路__?___号,该地块是经上海市土地局批准,甲方以_____万美元中标,获得五?十年有偿使用权(截止公元___年___月___日),因此乙方购入的公寓房?屋连同相应的_____平方米的土地使用权一并购入。乙方拥有对本契约所规定?的买卖范围的房产权和_____平方米的土地使用权截止期限为公元___年_?__月___日。
(3)如甲方的土地有偿使用权结束时,本合同即行终止。
4.房屋买卖价格:
本契约所规定的公寓房买卖价格为_____美元,甲方已收妥由乙方支付的?全部房屋买卖款项。
5.房屋的移交:
办妥。
(2)自房屋移交之日起,房屋在土地有偿使用期限内的所有权即归乙方。不?论乙方住进使用与否,均应从移交之日起由乙方承担该房屋的使用、管理和维修责?任。
6.管理、维修和其他费用:
(1)“_____中心”大厦管理维修等项工作,均由甲方负责管辖,并向?各用户进行分摊及收取相应费用。
一手房屋买卖合同一手房屋买卖合同。
(2)甲方暂定每月向乙方收取壹佰美元的大楼管理费。大楼管理费包括公用?水费、公用部位环境卫生费、公用部位绿化保养费、安全保卫费、机械保养人员及?大楼房管人员费用等。
园?地、道路、给排水系统、供电供气系统、弱电系统、空调系统、照明系列和消防设。
备、给排水设备、供电供水设备、空调设备的公用场所的所有的非人为损坏的建筑?和装饰的修复。
(4)乙方所应负担的电费、冷暖气空调费由甲方负责计算、分摊,甲方将总?费按住户、用户面积平均分摊?本文来自请与甲方商议,另签订停车场地租用合同。
(6)本买卖契约价格中不含室内清洁费,若需清扫室内卫生,乙方请与甲方?联系,由甲方统一安排人员清扫,费用另议。
7.房屋维修:
及赔偿损失。
8.房产权和土地使用权转让和再转让:
(1)乙方在购入本契约所规定范围的房产权和相应的土地使用权是整个大厦?的不可分割的组成部分,按上海市人民政府颁布的《上海市地使用权有偿转让办?法》规定:“同一建筑物所占的土地使用权整体不可分割”。
(2)乙方购入的房产权和相应的土地使用权若需要再转让,须按《上海市土?地使用权有偿转让办法》和政府有关房产买卖管理办法的规定办理,其发生的一切?费用由乙方负担。
(3)乙方再转让的合同签约,必须将本契约中乙方应承担的职责无条件地转?移到其买入者,并必须将本契约作为再转让合同的附件之一。若在再转让中发生经?济等纠纷,一切责任由乙方负担。
9.《上海“_____中心”用户手册》是本契约不可分割的组成部分,乙?方对其中有关房屋购置户部分的职责条件理解并同意遵守。
10.过户手续办理:
(1)甲、乙方在签订本房屋买卖契约后,须经有关部门公证。
(2)乙方凭契约、公证书等有效的合法文件向上海市土地局、市房产管理局?分别办理过户手续,缴纳过户费和领取房产权证书。未经过户的房产买卖无效。
11.争议解决条款。
凡执行本合同或与本合同有关的争议,由双方友好协商解决。协商不成,提请中国对外贸易_____委员会_____。
12.本契约所涉各项均受中华人民共和国政府颁布的有关法规约束,若遇中?中华人民共和国政府有新规定,则按新法规执行。
一手房屋买卖合同合同范本。
附件:
立房屋买卖契约人:_____。
甲方:上海_投资有限公司乙方:_____。
法人代表签章:法人代表签章:
日期:_____日期:_____
地址:_____地址:_____。
电话:_____电话:_____。