合同协议是为了保护双方的合法权益,防止发生法律纠纷而制定的规范性文件。合同协议是双方或多方在约定的权益和义务基础上达成的一种法律文件。合同协议的书面形式往往能够更好地保护双方的权益,减少争议的发生。在制定合同协议时,双方应当充分考虑各种可能的风险和情况,并做好相应的规定。撰写合同协议时,应当明确用语简练,避免使用模糊、含糊不清的词汇。以下是小编为大家收集的合同协议范文,供大家参考,希望能对您有所帮助。
精选工程款还款协议书简单(案例13篇)篇一
本着公平公正,诚实信用的原则,经甲、乙双方协商制定以下条款,供甲、乙双方共同遵守执行:
一、工程名称:______________________________
二、工程规模:
(2)、工程总造价(中标价):_____万元(大写:人民币柒拾肆万叁仟元整)。
三、付款方式:工程量完成一半付中标价款的40%,竣工验收合格后付中标价款的20%;___年年底付工程决算价款的20%;剩余工程决算价款的20%于___年年底无息付清。在施工过程中,根据工程需要,乙方提前10天通知甲方工程款拨付,甲方应按期拨付,每拖延一天按拨付金额的1%支付违约金。甲方应严格按照该付款协议中规定年度付款方式全额付清,每拖延一天按应付金额的1%支付违约金。否则,乙方有权向甲方追偿,所产生的诉讼费、邮寄费、保全费、律师代理费以及延期支付工程款所产生的利息等一切费用由甲方承担。
四、本协议未尽事宜由甲、乙双方参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规协商解决,如发生争议协商解决,协商不成,起诉方可向______人民法院进行起诉。
五、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效,甲方的工程款支付完毕后自动失效。
六、本协议一式陆份,甲、乙双方各执贰份,_______住房和城乡建设局备案贰份。
精选工程款还款协议书简单(案例13篇)篇二
本着精诚合作,互利互惠,合作共赢的指导思想,进行友好合作,在此双方就财务结算方面具体事项意见达成一致。
一、协议双方。
甲方:
乙方:
二、一件或多件代发货。
3、结算周期:满七天结算一次,如1号至7号的费用,甲方应于8号中午12:00前给乙方结清。
三、甲方向乙方订货制。
对于甲方向乙方订货的模式,结算方式如下:
1、订单确定时甲方向乙方预付款项总额的.30%;
2、乙方生产完成后,货物发往甲方之前,甲方向乙方支付款项总额的20%;
3、若是促销等活动,活动结束之后一个月内,甲方向乙方支付款项总额的40%;
4、剩余款项总额的10%由甲方向乙方在一个季度内结清,具体季度划分为:第一季度(2月-4月),第二季度(5月-7月),第三季度(8月-10月),第四季度(11月-春节前)。
四、对于乙方库存货物需要甲方代销的产品,具体情况视时间节点另行协商。
五、此协议一式两份,协议双方各执一份,具有同等法律效力,此协议自双方签字之日起正式生效。
甲方(签章):
甲方代理人:
签字日期:
乙方(签章):
乙方代理人:
签字日期:
精选工程款还款协议书简单(案例13篇)篇三
鉴于甲乙双方于20__年1月1日签订为期1年的承包合同,由于条件发生变化,经双方协商同意提前解除合同,现就合同解除后结算支付工程尾款之事宜,双方经协商达成以下条款。
1.经甲乙双方确认的工程尾款为:人民币______元整(______元)
2.甲方同意乙方于20__年10月8日持东方市地税部门提供的正式地税发票前来公司结算,甲方在收到乙方出具的正式发票后于20__年10月8日一次性支付工程尾款。或者,在此前期间客观原因未开出地税发票,乙方同意甲方甲方按照6.25%的税率扣除税款后代为缴纳,扣除税款后的余款20__年10月8日当日一次性付清。
3.本协议发生的争议,双方应友好协商解决,协商不成可向当地人民法院提起诉讼。
4.该协议作为双方协定的承包合同的补充协议,于承包合同具有同等法律效力。
5.本协议一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
授权代表:
日期:
授权代表:
日期:
精选工程款还款协议书简单(案例13篇)篇四
发包人:____________(以下简称甲方)
承包人:____________(以下简称乙方)
经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。
一、承包项目:本工程地块土方的`开挖、运弃、平整。
二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。
三、承包价格:开挖、运输土方________元/m3(石砂)。
四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自____月____日开始施工,在____天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求:
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求:
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式:采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。
八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
联系电话:____________联系电话:____________
________年____月____日
精选工程款还款协议书简单(案例13篇)篇五
乙方:_______。
乙方于_____年_____月_____日到甲方工地做临时工,期间间断性的在甲方工地工作。
乙方于_____年_____月_____日,在工地工作时由于自己操作不当,在工地上意外受伤,甲方将乙方送入医院治疗并已经承担其全部治疗费用,现乙方已经康复出院。由于没有相关部门的'认定,甲乙双方本着自愿、公平合理、协商一致的原则,就补偿协议如下:
第一、双方完全理解本协议所涉事项的法律以及政策规定,双方意思表示真实。
第二、甲方与乙方协商一致,就补偿事宜达成一次性补偿金共计人民币_______元(大写:_______萬_______仟圆整),此部分费用已经包含了所有法律规定之应付费用。
第三、以上费用由甲方分两次向乙方支付,具体支付方式为:
1、甲方在_______年_______月_______日之前支付补偿款_______元(大写:_______萬圆整)。
2、甲方在_______年_______月底向乙方支付补偿款_______(大写:_______萬_______仟圆整)。
甲方支付款项之后,即视为甲方对于乙方在工地意外受伤所产生义务均已经得到完全履行。
第四、乙方基于工地意外受伤所产生的各项权利已经全部实现,乙方不再与甲方发生任何权利义务关系。乙方不得以任何理由、任何借口、任何形式向甲方主张任何权利。
行义务的一方将承担赔付金额10%的违约责任。
第七、本协议签订地点:基于本协议支付的争议问题由协议签订地法院管辖。
第八、双方若有其他未尽事项,通过协商或者补充协议解决。
甲方:_______乙方:_______。
精选工程款还款协议书简单(案例13篇)篇六
乙方:______身份证号码:______。
甲方在_镇_村新农村建三间三层半房屋一栋,建筑落地面积约__米__米,由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同:
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,主要包括:红砖、黄砂、碎石、石灰、水泥、钢材等,水电接至施工现场(配电箱后的线路由乙方负责)。乙方提供承包施工过程中的全部劳务、模板、支撑、脚手架、铁钉、铁丝及施工过程中的.辅助材料、施工用具等。
乙方按照甲方提供的施工图及甲方提出的要求承建。主要包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、模板、钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;室内装饰粉刷、外墙面水泥砂浆粉刷、外墙贴瓷砖、屋面贴琉璃瓦,同时作好防渗处理、配合水电施工、门窗施工做好修补工作,配合甲方做好材料保管。
按施工图要求、乙方承包范围、建造内容及乙方责任,施工费用总价包干,包干价格为___元,含安全文明施工措施费及购买农村建房保险费。(施工期间甲方向乙方施工人员提供午餐及茶水)。
乙方进场开工__天后甲方付款__元,完成第一层砖砌并捣制好楼面付款__元,完成第二层付款__元,完成第三层付款__元,屋面完工后付款__元,工程全部完工,经验收合格后付至__元,余款__元作为保修金待__个月后,经检查屋面无渗漏墙面无开裂等质量缺陷,付清余款。
甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量,安全文明施工及购买农村建房保险,按施工图纸和甲方要求进行施工,节约材料,并做好材料保管,不得丢失。
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和甲方提供的施工图要求组织施工,工程质量不合格及达不到甲方要求由乙方负责返工,返工费由乙方负责。
文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
工程总工期为__个月,从__月_号乙方进场施工开始算起,乙方必须在__年_月底前完成承包范围内的全部工程,最迟不能拖延到_月_日,如超过_月_日甲方要给予乙方经济处罚。乙方所需材料,应__天前向甲方提出计划,以便迅速筹备。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。
甲方签字(章):
联系电话:
乙方签字(章):
联系电话:
日期:___年___月___日
精选工程款还款协议书简单(案例13篇)篇七
甲方(出借人):___________________,身份证号码:__________________________,联系电话:_______________________,通讯地址:_______________________________。
乙方(借款人):___________________,身份证号码:__________________________,联系电话:_______________________,通讯地址:_______________________________。
一、借款金额及借款期限。
1.甲方出借的借款金额为:__________人民币_____元(大写:__________人民币____元整)。双方约定借款期限为_____年,乙方需要每年向甲方偿还_____元。
根据双方的协商确定,乙方通过以下方式向甲方还款:__________。
1.如采用银行转账方式支付,则转入以下账户:__________。
户名:__________;。
开户行:__________;。
卡号:__________。
2.如采用支付宝/微信转账,则转入甲乙双方共同指定或认可的如下账户为:__________。
三、自协议签订之日起。
甲方及甲方的家人不得以任何形式骚扰、威胁、干扰乙方以及乙方的家人。如果甲方、甲方的家人的行为对乙方、乙方的家人的正常生活造成不良影响,则甲方需赔偿乙方违约金人民币_____元(大写_________人民币_____元整)。
四、协议争议的解决方式。
本协议履行过程中发生争议的,可由双方协商解决,也可由第三方进行调解,协商调解不成的,任意一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。
五、其他。
1、身份证载明的双方(各方)通讯地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的`地址,因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址,导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的,相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。
2、本协议自双方签字之日起生效。
(以下无正文)。
甲方签字:__________。
联系方式:__________。
乙方签字:__________。
联系方式:__________。
签署时间:__________年_____月_____日。
签署时间:__________年_____月_____日。
精选工程款还款协议书简单(案例13篇)篇八
甲方:_______,男,汉族,________年____月____日出生,住址略。
乙方:_______,男,汉族,________年1____月____。
日出生,住址略。上列甲乙双方于200________年建立买卖液压滤芯、历带蚂栓等配件的合同关系。经友好、平等协商,现就有关债权债务达成如下协议:
一、经过核算,甲方于______年____月___日下欠乙方配件费17224元;从_______年____月____日至________年____月___日,乙方向甲方共计供货17次,累计下欠货款18222.40元。两项合计下欠金额:35446.40元。其中,债权人是乙方,债务人是甲方,甲乙双方自本协议签订之日起形成新的债权债务关系。
二、甲方自即日起承诺还款。还款期限定于________年____月____日以前。
三、本协议一式叁份,一人一份,签字生效。
甲方:乙方:
______年____月____日______年____月____日。
精选工程款还款协议书简单(案例13篇)篇九
根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国担保法》等有关法律法规的规定,甲、乙双方经协商一致,就乙方欠甲方借款相关事宜达成如下协议:
第一条、甲、乙双方经对帐,确认截止______年____月____日乙方尚欠甲方借款人民币_________元整。(大写:_________________________)。
第二条、由于乙方资金困难一直未履行该还款义务,为了保证甲方的债权能早日实现,乙方承诺按如下方式偿还:
3、如果乙方未按上述时间足额给付,则甲方有权就余款部分通过司法途径寻求救济。甲方因主张权利产生的各项费用(包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、律师费、执行费等)由乙方承担,同时乙方还须向甲方支付所欠借款15%的违约金。
第三条、其他约定。
1、争议解决方式。
本协议未尽事宜,双方协商并补充协议为准,补充协议作为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。
2、约定管辖。
解决本协议争议,由协议签订地宝山区人民法院管辖。
3、本协议一式贰份,甲乙各执一份,双方签字生效。
4、声明条款。
(1)甲、乙双方均已详细阅读本合同所有条款,双方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解,认识一致,均无异议。
(2)甲方乙方有权签署本协议。
5、合同签订地:_______________。
甲方(签字):________________。
乙方(签字):________________。
_______年____月____日。
精选工程款还款协议书简单(案例13篇)篇十
甲方:(债务人)。
住址:
身份证号码:
电话:
乙方:(债权人)。
住址:
身份证号码:
电话:
甲、乙双方经友好协商,就甲方偿还乙方借款事宜达成如下协议,共同遵照执行:
第一条:甲方曾于年月日向乙方借款人民币元,该款到期甲方未能偿还。
第二条:甲方同意自年月日起,每月日前向乙方偿还人民币元,直至还清为止。
第三条:甲方任何一期未能按时足额还款的,乙方有权要求甲方一次性支付所有未还款项,同时有权要求甲方支付从年月日起的借款利息,利率按每月的标准执行;如果甲方未能在乙方要求一次性偿还请求后履行义务,乙方有权自乙方向甲方提出请求时起增收罚息,增收罚息后的利率按每月%的标准执行,直至付清为止。
第四条:本合同签订后,甲方不得有为逃避债务而实施有损乙方债权的行为,否则乙方有权要求甲方一次性支付所有未还款项,并按第三条约定的标准向甲方主张利息和罚息。
第五条:甲、乙双方应当诚信履行本协议,任何一方未能履行或完全履行本协议的,另一方有权向合同签订地人民法院起诉。
第六条:本协议签订地为。
第七条:本协议经双方签字后生效,本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方:乙方:
年月日年月日。
精选工程款还款协议书简单(案例13篇)篇十一
地址:______。
乙方:______。
地址:______。
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:
1、______年______月______日,甲方与乙方就项目签订了《建设工程施工合同》(合同编号:______),建设工程总价款为:______人民币万元整。该项目已于______年______月______日竣工,已经甲方、乙方及方验收,并于______年______月______日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款万元整,尚未支付的建设工程款万元整。
2、双方在此确认:______除乙方应按本协议的约定向甲方支付万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
1、甲、乙双方经协商同意按如下方式,由乙方向甲方支付建设工程款:
序号:______。
应付款金额(元):______。
付款截止日期:______
备注:______。
2、乙方未按约定支付款项的,只要某一笔存在逾期(无论逾期金额多少),即视为乙方违约,甲方有权立即要求乙方归还全部建设工程款,不再受上述还款计划的限制。
3、乙方逾期付款的,每逾期一天,应按逾期金额的千分之一向甲方支付违约金,同时仍应履行付款义务。
4、甲方指定收款账号:______。
开户行:______。
户名:______。
5、发票:乙方付款后,甲方向乙方开具发票。
1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方承担付款的举证义务。
3、乙方未按约定付款的,甲方有权向公证处申请出具强制执行证书,且有权依据xxx公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。
乙方愿意接受人民法院的强制执行。
1、甲、乙双方在达成签订本协议后日内在公证处办妥本协议的强制执行公证事宜。
2、双方应根据公证处的要求,向公证处提供相关手续、签署相关文件,以按本协议要求办妥公证事宜。
如公证处要求使用公证的协议文本的,则双方应在符合本协议约定的还款总额与还款计划的前提下,签署符合公证处要求的协议及其它文件。
3、办理公证的相关费用由乙方承担。
4、因乙方原因未在上述期限内办妥公证手续的,视为乙方违约。此时甲方有权要求乙方承担以下责任:
(1)乙方应向甲方支付违约金______元;
(2)公证是否办妥不影响本协议之效力。本协议约定的欠款金额继续有效,且甲方有权要求乙方立即全部付清,不受本协议约定的还款计划的限制。
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
1、为更好的履行本合同,双方提供如下联系方式:
(1)甲方联系方式。
邮寄地址:______。
联系人:______。
电话:______。
电子邮箱:______。
(2)乙方联系方式。
邮寄地址:______。
联系人:______。
电话:______。
电子邮箱:______。
双方通过上述联系方式之任何一种(包括电子邮箱),就本合同有关事项向对方发送相关通知等,均视为有效送达与告知对方,无论对方是否实际查阅。上述邮寄送达地址同时作为有效司法送达地址。
2、本协议一式四份,协议各方各执一份,另外两份作公证之用。各份协议文本具有同等法律效力。
3、本协议经双方签署后即生效。
签署时间:____________年______月______日。
甲方(盖章):______。
联系人:______。
联系方式:______。
地址:______。
乙方(盖章):______。
联系人:______。
联系方式:______。
地址:______。
精选工程款还款协议书简单(案例13篇)篇十二
甲方:
乙方:
丙方:
鉴于:
1、乙方于年月日向甲方借款人民币仟万元,但未能于还款到期日将借款归还甲方。
2、乙方在甲、乙双方于年月日就乙方债务偿还事宜签订的《还款协议》规定的期限内仍未能偿还上述债务(见附件1)。
3、丙方开发建设了位于xx市x区x路x号的“xx商场”房地产,并为该房地产实际所有人。
4、“xx商场”土地及房屋权属情况如下(见附件2:房屋概况图纸):
(1)丙方于年月日以划拨方式取得该地块土地使用权,使用期限年,用途为商业;
(2)该幢房产为混合结构建筑,建筑面积共计平方米;
(4)丙方就该幢房产于xx年x月x日与xx超市签订《租赁合同》,租期截止至2008年年底。
说明:保证责任可以不写第5、6条。
5、乙方为丙方的法人股东,持有丙方x股权(见附件4),且乙方、丙方法定代表人均为“xxx”。
6、丙方已就x仟万元债务的偿还方案召开了股东大会,并形成了股东大会决议(见附件5)。)。
甲、乙、丙三方经协商就乙方向甲方偿还人民币x仟万元债务并由丙方对该债务的偿还提供担保事宜,达成如下协议:
一、乙方同意于xx年x月x日前履行还款义务,以现金形式偿还甲方人民币x仟万元。
二、丙方对乙方偿还人民币x仟万元承担连带保证责任。
三、丙方承担保证责任的期限为自本协议第一条规定期限开始起2年。
(关于第四条的说明:如丙方不能自动履行,通过诉讼程序可能因保证责任不能规定特定履行方式而不被支持。不写,判决生效后在执行阶段仍然会采取如下方式办理;但写上,对乙、丙方有督促作用。
四、如乙方到期不能履行还款义务,丙方同意将“xx商场”整幢房产中未取得房屋所有权证部分作为还款的抵押担保。具体操作方式如下:
1、拟作为抵押担保的房地产范围为:
位于xx市x区x路x号房屋所有权证载明建筑面积以外整幢房屋。
2、丙方应在乙方还款到期日起20个工作日内就拟抵押的.房产交清法律法规规定的各项费用并办理丙方为产权人的房产证。
3、丙方应在取得房产证后3个工作日内到房屋管理部门办理甲方为抵押权人的抵押登记手续。
4、抵押期限:至还清全部债务之日止。
5、抵押物处分:依法律规定,将抵押物进行拍卖,以取得的价款优先受偿。
五、丙方有关“xx商场”房地产权属声明:
1、丙方保证本协议“鉴于”部分第2条、第3条所述真实无误。
2、丙方保证除“鉴于”部分第4条第3款外未就该房地产设定抵押。
3、丙方保证除“鉴于”部分第4条第4款外未签订其他租赁合同。
4、丙方保证不与xx超市变更租赁合同,形成对甲方不利的租赁条件,如降低租金、延长租期等。
5、丙方保证该房地产除未补交土地出让金及申请办理房屋所有权证的费用外,不存在任何权属纠纷和债务。其作为该房地产唯一实际所有人就该房地产有权设定抵押。
6、如丙方保证内容不实的,由丙方向甲方承担违约责任。
六、如乙方、丙方违反本协议规定使甲方债权无法实现,甲方除仍有权要求乙方、丙方承担连带还款义务外,还有权要求乙方、丙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。
甲方:
乙方:
丙方:
签订时间:
签订时间:
签订时间:
精选工程款还款协议书简单(案例13篇)篇十三
债权人:
地址:电话:邮编:
债务人:
地址:电话:邮编:
经过友好协商,双方就有关事项协议如下:
1.还款金额:人民币。
2.还款期限:自签订此协议之日起债务人至年月日前还清。
3.利率:按照的利率执行,具体为:。
第二条担保。
债务人将作为还款的抵押。抵押期限:自本协议生效之日起至债务人还清债权人与本合同有关的全部款项及利率为止。
第三条双方义务。
(一)债权人的义务:
1.对债权人交来抵押物的单证妥善保管,不得遗失、损毁。
2.在债权人到期还清所有本协议规定的款项后,将抵押物的'单证完整交给债权人。
(二)债务人的义务:
1.应按照本协议规定时间主动偿还对债权人的欠款及利率。
2.债务人在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。
第四条违约责任。
债务人如因本身责任不按合同规定支付给债权人欠款及利息的,债务人应负责违约责任。
第五条本合同经见证后生效。
本合同一式六份,甲、乙双方各执二份,见证单位留存二份。
债权人:(签章)。
代表人:
债务人:(签章)。
代表人:
签约日期:年月日
见证单位:(签章):