建设工程是一项消耗资源较大、风险较高的工作，需要严谨的计划和管理。以下是一些备受赞誉的建设工程总结范文，让我们一起学习和分享这些成功的案例。
建设工程咨询合同书（通用17篇）篇一
委托人(全称)：
咨询人(全称)：
根据《民法典》及国家有关法律法规，经过双方协商一致，就建设工程咨询相关事宜，签定本合作协议。
一、委托人委托咨询人为工程建设项目提供以下咨询业务;。
(一)工程建设项目日常管理咨询：
3.招标阶段咨询：招标文件审核、招标过程控制咨询;。
4.施工合同专用条款拟定、审核咨询;。
5.项目实施阶段管理咨询;。
6.项目后期评价咨询;。
(二)工程建设项目造价咨询：
1.建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;。
2.建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;。
3.建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;。
4.工程洽商、变更及合同争议的签定与索赔;。
5.编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种，额度向咨询人支付酬金.
六、本合同的建设工程咨询业务自年月日开始实施，自年月日终结。
七、本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执两份。
建设工程咨询合同书（通用17篇）篇二
建设单位(甲方)：____________________________。
法定代表人：____________职务____________。
咨询单位(乙方)：____________________________。
法定代表人：____________职务____________。
为使____建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同。
第一条甲方应于____年____月____日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。
第二条乙方根据甲方要求，对________建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究，最后编制出设计任务书及匡算表，于________年____月____日以前交付甲方。
第三条甲方根据国家主管部门规定的工程设计收费标准，承付乙方咨询费元。自本合同签订之日起____日内，甲方先付给乙方____元，待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后____日内，再付给乙方____元。
第四条为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费，由甲方负担。
第五条甲方的违约责任。
1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。
2.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费，迟延一天，按迟延交付款额罚款____。
3.甲方如果中途中断咨询请求，乙方咨询工作已经过半的，应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半，按总咨询费的50%收费。
第六条乙方的违约责任。
1.乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表，迟延一天，按总咨询费金额罚款____。
2.乙方如中途中断咨询，应按总咨询费向甲方交付罚款。
3.乙方所提供的`技术咨询服务，因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的，应负责赔偿。如果由此引起重大事故，造成严重后果的，还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。
本合同自签订之日起，甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜，需经双方协商解决。
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，合同副本一式____份，分别交________建筑工程主管部门、建行____等单位各一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
建设工程咨询合同书（通用17篇）篇三
委托人(全称)：
咨询人(全称)：
根据《合同法》及国家有关法律法规，经过双方协商一致，就建设工程咨询相关事宜，签定本合作协议。
一、委托人委托咨询人为工程建设项目提供以下咨询业务;。
(一)工程建设项目日常管理咨询：
3.招标阶段咨询：招标文件审核、招标过程控制咨询;。
4.施工合同专用条款拟定、审核咨询;。
5.项目实施阶段管理咨询;。
6.项目后期评价咨询;。
1.建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;。
2.建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;。
3.建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;。
4.工程洽商、变更及合同争议的'签定与索赔;。
5.编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。
二、本合同的措词和用语与所属建设工程咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分;。
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种，额度向咨询人支付酬金.
六、本合同的建设工程咨询业务自年月日开始实施，自年月日终结。
七、本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执两份。
甲方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
建设工程咨询合同书（通用17篇）篇四
经过双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：
1．项目名称：
2．建设地点：
3．资金来源：
4．工程用途：
5．工程规模：总投资额万元，建筑面积。
6．咨询业务范围及内容：
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的'建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自20__年__月__日开始实施，至20__年__月__日终结。
七、本合同正本2份，委托人、咨询人各执一份，副本2份，委托人、咨询人各执一份。
委托人：（盖章）。
咨询人：（盖章）。
法定代表人：
委托代理人：
住所：
开户银行：
帐号：
邮政编码：
电话：
传真：
电子信箱：
建设工程咨询合同书（通用17篇）篇五
委托人(全称)：
咨询人(全称)：
根据《民法典》及国家有关法律法规，经过双方协商一致，就建设工程咨询相关事宜，签定本合作协议。
一、委托人委托咨询人为工程建设项目提供以下咨询业务;。
(一)工程建设项目日常管理咨询：
3.招标阶段咨询：招标文件审核、招标过程控制咨询;。
4.施工合同专用条款拟定、审核咨询;。
5.项目实施阶段管理咨询;。
6.项目后期评价咨询;。
1.建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;。
2.建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;。
3.建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;。
4.工程洽商、变更及合同争议的签定与索赔;。
5.编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。
二、本合同的措词和用语与所属建设工程咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的.组成部分;。
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种，额度向咨询人支付酬金.
六、本合同的建设工程咨询业务自年月日开始实施，自年月日终结。
七、本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执两份。
甲方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
建设工程咨询合同书（通用17篇）篇六
法定代表人：____________职务____________。
咨询单位(乙方)：____________________________。
法定代表人：____________职务____________。
为使____建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同。
第一条甲方应于____年____月____日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。
第二条乙方根据甲方要求，对________建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究，最后编制出设计任务书及匡算表，于________年____月____日以前交付甲方。
第三条甲方根据国家主管部门规定的工程设计收费标准，承付乙方咨询费元。自本合同签订之日起____日内，甲方先付给乙方____元，待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后____日内，再付给乙方____元。
第四条为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费，由甲方负担。
第五条甲方的违约责任。
1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。
2.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费，迟延一天，按迟延交付款额罚款____。
3.甲方如果中途中断咨询请求，乙方咨询工作已经过半的'，应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半，按总咨询费的50%收费。
第六条乙方的违约责任。
1.乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表，迟延一天，按总咨询费金额罚款____。
2.乙方如中途中断咨询，应按总咨询费向甲方交付罚款。
3.乙方所提供的技术咨询服务，因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的，应负责赔偿。如果由此引起重大事故，造成严重后果的，还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。
本合同自签订之日起，甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜，需经双方协商解决。
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，合同副本一式____份，分别交________建筑工程主管部门、建行____等单位各一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
建设工程咨询合同书（通用17篇）篇七
根据国家知识产权及网络管理的有关规定，_________(以下简称甲方)委托_________(以下简称乙方)为甲方筹建ee网站，设计制作网页的合作项目，经双方协商达成以下协议：
第一条合同内容和要求。
1、网站有_________种语言版本：_________;。
2、网站页数范围：_________;。
第二条合同金额。
1、域名_________个，_________元年。
3、网页_________页，模版生成数据库管理，_________元。
4、_________系统_________个，_________元。
5、_________系统_________个，_________元。
6、计数器_________个，_________元。
7、其它_________。
8、费用合计_________元。
第三条付款方式本合同涉及总金额为人民币_________元，合同签订后，甲方支付合同金额的_________%，即_________元作为定金，验收之后一次性支付合同余款即_________元。
第四条开发周期。
1、甲方在________年____月____日之前，将资料交给乙方，将定金汇至乙方帐户。
2、乙方在________年____月____日之前，完成网站的建设。
3、甲方在________年____月____日之前，对网站进行验收。
4、甲方在________年____月____日之前，将余款汇至乙方帐户。
第五条资料提供。
1、甲方负责提供制作所需的一切资料(包括文字，图片以及其他相关文件)，并制作成电子文件。在乙方开始制作网页时，甲方应备齐全部内容资料，并保证材料完整，图片清晰。
2、甲方应保证所提供的资料不侵犯任何。
第三方的知识产权。乙方对甲方提供的文字及图片资料中所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任。
第三方。
4、甲方应保证其委托制作的网站的合法性，对于涉及盗版、违法、政治、色情及其直接间接损害他人合法权益的内容乙方有权拒绝制作。
第六条协助义务。
1、甲方应在网页制作的全过程中给与乙方便利条件，并积极配合。
2、甲方应提供专人与乙方联络。
3、在制作过程中，对甲方陆续提出的修改要求，乙方应尽力协助实现，并经甲方认可。
第七条验收。
1、甲方应在收到乙方书面完工通知的____日内对整个方案进行验证，并通知乙方进行修改，否则，视为全部设计验收合格。
2、验收标准。
(1)甲方可以通过任何上网的计算机访问这个网站。
(2)主页无文字拼写及图片(以甲方提供的材料为准)错误。
(3)网络程序正常运行。
(4)乙方有权要求甲方作出局部的调整和修改，对于无理的要求和过激的言论伤害到人格甲方有权终止合作。
(5)网页修改完成后经甲方审验合格后，由乙方负责上传至甲方的网络服务器，并保证网站的正常运行和访问。
(6)网站制作完成。乙方不得随意要求甲方修改网站网页。
第八条售后服务。
1、网站开通________年内修改主要页面(企业资料更新不计算在内)，在不改版的前提下修改不超过20%;________年以后如需服务，每年收取网站总额25%维护费。
2、制作完成后，乙方负责培训甲方一名技术人员进行操作和更新，培训时间为一天。
第九条委托人的使用。
1、网站建成后，可以自行管理虚拟主机，可以利用虚拟主机在国际互联网上发布信息，可以自行规定信息的内容和文件的放置结构等。(自行管理出现的问题由甲方自行负责)。
第三方。
3、甲方对本合同标的中的网页、图像享有排他的使用权。
第十条知识产权。
1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方将作品著作权转让给甲方。
2、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。
3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
第十一条违约责任。
1、由于甲方未及时提供资料而导致乙方工作不能按时完成，乙方不负任何责任，并有权向甲方提出延期要求，延期时间由双方协商确定。
2、因甲方未能按本协议约定期限内向乙方付款而造成违约的，由甲方承担责任并每逾_________天按总金额的_________%作为违约金。
3、由于乙方原因未能按时完成合同所规定的内容，甲方有权向乙方提出索赔，按总金额的_________%作为违约金。
4、任何一方有证据表明对方已经、正在或将要违约，可以中止履行本合同，但应及时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。
5、因甲方提供非法图文或甲方非法操作而造成网站被关闭的，其全部责任由甲方承担，因乙方上传非法图文或乙方非法操作而造成网站被迫关闭的，其全部责任由乙方承担。
第十二条合同的解除双方应本着诚实信用的原则履行本合同。任何一方在履行中采用欺诈，胁迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同并有权要求对方赔偿损失。任何一方在履行中发现或者有证据表明对方已经，正在或将要违约，可以中止履行本合同，但应及时通知对方。若对方继续不履行，履行不当或者违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。
第十三条声明及保证甲方：
1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方：
1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为________年。
第十五条通知。
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下：_________。
3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第十六条合同的变更本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
第十八条争议的处理。
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;。
(2)依法向人民法院起诉。
第十九条不可抗力。
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后____日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4、本合同所称;不可抗力;是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第二十条合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十一条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第二十二条合同的效力。
1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
2、本协议一式_________份，甲方、乙方各_________份，具有同等法律效力。
3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。
签订地点：_________签订地点：_________。
建设工程咨询合同书（通用17篇）篇八
咨询单位：____，以下简称乙方。
为使__建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，供双方遵守执行。
第一条甲方应于________年____月____日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。
第二条乙方根据甲方要求，对____建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究，最后编制出设计任务书及匡算表，于________年____月____日以前交付甲方。
第三条甲方根据国家计委颁发试行的《工程设计收费标准》，承付乙方咨询费__元。自本合同签订之日起____日内，甲方先付给乙方__元，待乙方将设计任务书及匡算交付甲方后____日内，再付给乙方__元。
第四条为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费，由甲方负担。
第五条甲方的违约责任
1、甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。
2、甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费，迟延一天，按迟延交付款额数罚款__‰。
3、甲方如果中途中断咨询请求，乙方咨询工作已经过半的，应付给乙方全部咨询费；咨询工作尚未过半，按总咨询费的50%收费。
第六条乙方的违约责任
1、乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表，迟延一天，按总咨询费金额数罚款__‰。
2、乙方如中途中断咨询，应按总咨询费向乙方交付罚款。
3、乙方所提供的技术咨询服务，因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的，应负责赔偿。如果由此引起重大事故，造成严重后果的，还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。
第七条其它____。
本合同自签订之日起，甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜，需经双方协商解决。
本合同正本一式两分，甲乙双方各执一份。合同副本一式__份，分别交____建筑工程主管部门、建委、xx__等单位各一份。
建设单位（甲方）：____
地址：____
负责人：____
建设工程咨询合同书（通用17篇）篇九
_______________________银行(以下简称乙方)。
根据_________和_________(以下简称_________、_________)的规定，甲方为进行基本建设所申请的贷款(详见“基本建设贷款申请”)，经乙方审查同意发放贷款，为明确双方责任，提高经济效益，除遵守_________、_________的规定外，协商同意以下几点，特签订本合同，共同遵守。
预计分年用款指标：__________年_________元;_______年_________元;_______年_________元;_______年_________元;_______年_________元;_______年_________元。
第二条在建设过程中，甲方应根据批准的年度基本建设计划和建设进度编制年度分季用款计划，送乙方审查核定年度贷款指标。
第三条甲方在乙方开立账户，全部贷款由乙方监督支用。甲方如果不按规定使用贷款，乙方有权停止发放贷款。
第四条乙方保证在核定的`年度贷款指标内，按照_________规定及时供应贷款资金，因乙方差错事故造成资金供应不及时，由乙方负责赔偿经济损失。
第六条贷款利息在合同规定还款期内，按年息_________计算，超过还款期限，逾期还款部分按年息_________计算;挪用贷款，挪用期间按年息_________计算。贷款利息，按实际支用数计算，按年由乙方通知甲方支付。
2、新增固定资产的基本折旧基金;。
3、固定资产税;。
4、利润。
甲方还款超过合同期限，还本付息的资金来源按_________规定办理。
第八条本合同双方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式四份，除甲乙方方各执行一份外，分别上报甲方主管部门和_________银行总、分行(按项目隶属关系)各一份。
建设工程咨询合同书（通用17篇）篇十
法定代表人：________________________________。
咨询单位(乙方)：____________________________。
法定代表人：________________________________。
建设工程咨询合同书（通用17篇）篇十一
发包方（甲方全称）：
承包方（乙方全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工期：本工程自20年月日开工，于 年月日竣工。
4、工程质量：坝高 米，面宽 米，坝更用碾压机碾压三遍，石岸 米，用浆砌，坝埂全长米，塘内淤泥沙全部清理完并运走。
5、合同价为 万元。
1、因甲方未按约定完成工程影响工程工期，工期顺延。
2、因乙方责任不能按开工或中途无故停工影响工程工期，工期不顺延。
1、乙方按照村民委员会提出标准质量进行施工。
2、乙方如果不按照村委会提出标准质量施工，一切工程款及费
用全部由乙方承担。
1、乙方动工时付款10%.
2、工程完工经村民委员会和村民代表验收合格后，下欠资金本年度年底付清。
发包人：甲方（公章）
承包人：乙方
年 月 日
建设工程咨询合同书（通用17篇）篇十二
鉴于乙方给甲方提供介绍建筑工程业务的居间服务，根据《中华人民共和国民法典》的规定，结合建筑工程居间的实际情况，甲乙双方在自愿、诚实信用的基础上，经平等协商，达成以下条款，以供双方遵守：
1、居间成功是指完成甲方的委托，并且促成甲方对建筑工程的中标，或者与建筑工程项目的发包方或者承包方签订建筑施工合同;甲方未中标，或者未签订建筑施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为居间未完成。
2、变更是指在甲乙双方没有违约的情况下，甲方或者乙方对合同条款的更改。
第一条乙方接受甲方的委托，引荐甲方与建筑工程项目的发包方或者承包方洽谈，并积极促成甲方与发包方或者承包方签订建筑工程施工合同，承包其中的建筑工程施工业务。
第二条未经甲方的同意，乙方不得将甲方的委托转委托给第三方。
第三条乙方保证向甲方提供的建筑工程居间信息是真实、有效的，并且按照甲方的要求向甲方提供有关资料。
第四条乙方保证其向甲方介绍的建筑工程业务在甲方的经营范围内，并且符合甲方的业务能力，同时也符合法律的要求是法律允许转包的非主体工程。
第五条乙方的建筑工程居间服务从本合同生效时起至甲乙双方一致达成终止本合同时止，在乙方工程居间的过程中终止本合同的，延续到这次工程居间服务的工程施工完毕时终止。
第六条乙方提供建筑工程居间服务的居间报酬为甲方在乙方所介绍的建筑工程业务中所收取费用的__________________%，即是__________________，大写为__________________。
第七条乙方在居间过程中的居间活动费由乙方自己承担。
第八条本合同第六条所约定的居间报酬为乙方全部的居间报酬，乙方不得巧立名目额外要求甲方支付其他报酬。
第九条甲乙双方可以协商一致变更支付给乙方的居间报酬，禁止甲方或者乙方单独变更居间报酬和支付方式。
第十条居间成功后，甲方随着与建筑工程的发包方或者承包方签订建筑施工合同的进度款项支付进度及其比例向乙方转账支付居间报酬，乙方的账号为__________________。
第十一条乙方应当真实、完整地向甲方介绍其所知悉的建筑工程信息，并协助甲方了解和考察甲方需要知悉的项目情况，同时还应当向甲方提供所涉及到的证书、手续资料。
第十二条乙方有义务积极协助并且促成甲方与建筑工程项目的发包方或者承包方进行谈判，并且达成建筑工程施工合同。
第十三条在甲方与建筑工程项目的发包方或者承包方达成协议后，乙方有义务协助甲方处理好其与建筑工程项目的发包方或者承包方的关系。
第十四条乙方应当保守其在建筑工程居间期间获得的与甲方有关的商业秘密和知识产权，未经甲方同意，不得提供给第三方。
第十五条甲方有义务根据乙方或者建筑工程项目的发包方或者承包方的要求向他们提供其真实的营业执照和资质证书等相关资料。
第十六条甲方有义务按照合同的约定向乙方支付居间报酬，不得延迟支付。
第十七条乙方没有向甲方提供建筑工程居间服务，或者提供居间服务不成功，或者提供的居间服务符合法律、行政法规的禁止性规定的，甲方有权拒绝向乙方支付居间报酬。
第十八条乙方没有向甲方提供真实的建筑工程信息的，甲方有权解除本合同，给甲方造成损失的，还要承担赔偿责任。
第十九条在居间过程中，乙方没有履行协助义务的，甲方可以要求乙方向甲方支付本合同约定居间报酬的__________________%的违约金。
第二十条乙方违反保密义务的，甲方可以要求乙方向甲方支付本合同约定居间报酬的__________________%的违约金，给甲方造成损失的，还要承担赔偿责任。
第二十一条甲方没有按照本合同的约定支付居间报酬的，乙方可以要求甲方向乙方支付本合同约定居间报酬的__________________%的违约金。
第二十二条本合同的未尽事宜，可以由甲乙双方达成补充合同补充合同与本合同具有同等法律效力。
第二十三条补充合同或者后续合同中有与本合同相冲突的条款的，以补充合同或者后续合同为准。
第二十四条甲乙双方因本合同的履行发生争议的，可以协商解决，也可以本合同履行地人民法院起诉。
第二十五条本合同一式两份，甲乙双方各执行一份，两份具有同等法律效力。
第二十六条本合同经甲乙双方签字或者盖章后生效。
甲方(盖章)：__________________
____________年_________月______日
乙方(盖章)：__________________
____________年_________月______日
建设工程咨询合同书（通用17篇）篇十三
经甲乙双方协商，共同达成以下协议，签订本合同。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
经甲乙双方协商认可，甲方授权乙方为其建设互联网网站。
网站总造价：__________元人民币___________________(大写)元人民币。
第一条乙方提供的服务及义务
1.乙方向甲方提供网页制作服务，网站类型____________________，价格__________元人民币____________________(大写)元人民币。
2.乙方向甲方提供域名申请服务，申请域名____________________。
价格__________元人民币。
3.乙方为甲方提供代理租用虚拟主机空间服务，租用空间_________兆(m)。
价格__________元人民币。
4.乙方为甲方提供代理购买企业集团邮箱服务，邮箱__________兆(m)/个，共________个。
价格__________元人民币。
5.乙方在合同有效期内将为甲方提供网站更新以及网站维护等服务。
并向甲方提供_____个月的免费维护更新。
6.乙方确保甲方的网站以及所有服务项目安全稳定的正常运行。
第二条甲方服务费用的付款方式及义务
1.合同签定后，甲方须首先支付部分网站建设费用__________元人民币____________________(大写)元人民币，作为信用担保金，当乙方收到甲方信用担保金后，方开始为甲方建设网站。
2.当乙方完成甲方所委托的全部网站建设时，经甲方验收合格后，甲方应支付余下部分网站建设费用__________元人民币_____(大写)元人民币。
3.乙方累计收到甲方全部网站建设费用后开始正式为甲提供全部服务。
4.合同签定期满一年后，若合同继续，甲方需支付新一年的维持使用费用共计__________元人民币_________________(大写)元人民币，作为乙方继续为甲方提供服务的费用。
其中域名续费__________元人民币____________________(大写)人民币，虚拟主机空间续费__________元人民币____________________(大写)人民币，企业集团邮箱续费__________元人民币____________________(大写)人民币，网站维护续费__________元人民币____________________(大写)人民币。
5.甲方在乙方为其制作或维护网站期间，应提供相关制作资料协助乙方建设或维护。
第三条免责情况
1.因地震、雷电、水灾、火灾、动乱、战争、政府行为，或其它不可抗拒因素，导致乙方不能有效地为甲方提供服务时。
由于国际卫星线路、国际internet主干网的原因导致的信号中断。
3.以上情况持续时，甲方应对此状况表示谅解。乙方应尽力、尽早的恢复甲方网站的正常使用。
第四条合同的起始、延续、终止
1.本合同由双方授权代表签字盖章后产即生效。
2.本合同的有效期为一年。
3.在本合同的有效期满时，双方经协商可终止本合同，但要提前?月以书面形式通知对方，本时双方应就终止时所涉及的有关事项达成书面协议后，本合同方可终止。
在没有正式收到书面通知表明终止意向时，合同自动延长一年，以后依此办理。
第五条双方的承诺
1.在合同期间，双方任何一方，未经另一方同意都不得向第三者透露本合同的内容或转让本合同所规定的任何权利和义务。
2.不论是在本合同的有效期内，还是在本合同结束以后，甲乙双方都不得向第三者泄露在签定本合同和履行本合同过程中所获得的另一方的任何资料。
第六条甲方的声明及保证
1.在计算机互联网上不得进行任何违反中华人民共和国的活动。
这些内容包括但不限于在网络上散布、传播具有黄色、反华、危及我国主权及安全的信息。
2.在计算机互联网上不进行任何干扰其他网络用户、破坏网络服务和网络设备的活动，包括但不限于散布计算机病毒、滥用他人帐号、窃入未经授权的计算机系统。
第七条违约责任和争议的解决
1.双方均不得无故不履行本合同约定的义务，如任何一方违约，应赔偿由此给对方造成的直接经济损失。
2.本合同在履行过程中如发生纠纷，双方首先应本着友好协商的态度解决，如经反复协商无法妥善解决，可向人民法院提起诉讼。
3.本合同其他未尽事宜，由甲乙双方本着友好协商的原则解决制订。
甲方授权代表：__________
乙方授权代表：__________
建设工程咨询合同书（通用17篇）篇十四
甲乙双方本着平等互利的原则，通过友好协商，就更好的利用互联网资源，为甲方建立互联网站，特订立本合同。
一、合同内容甲方委托乙方进行网站建设，其中包含域名申请、虚拟主机申请、信箱申请、网页制作、网站维护等。
二、甲、乙方权利、义务和责任。
1、甲方须在本合同规定的时间内向乙方提供齐备网站内容资料(文、图片、音频、视频等)，并保证该资料不违反国家法律、法规，不侵犯任何第三方的权利，否则由此引起的全部责任由甲方自己完全承担，与乙方无任何关系。
2、甲方积极、及时向乙方提出对网站制作明确的需求和要求、建议等或配合乙方人员明确网站制作的需求、要求和详尽事宜等，授权指定一甲方内部人员或其他项目监理公司的人员作为该网站制作项目的负责人，该负责人应及时对乙方的工作进度和成果进行确认、验收及代表甲方及时明确具体要求或提出意见、建议等，全力配合乙方以最高的效率在规定的时间内完成该网站制作项目。
3、甲方同意，本合同的签署意味着甲方授权乙方在履行本合同时可以使用甲方的名称、商标、域名、企业标志等，但此等使用不能损害甲方的利益。
4、甲方应自合同签订之日起2个工作日内向乙方支付定金，乙方收到定金后方开始着手制作。甲方不在合同规定时间内支付定金的，视为违约，乙方有权拒绝履行或单方终止该合同并有权收取甲方相当于总制作费5%的违约金。
5、甲方必须在合同规定的时间内，完成网站建设规定的内容，否则乙方每天支付合同总金额的1%，由于甲方未及时提供资料而导致乙方工作不能按时完成的，乙方不负任何责任，并有权向甲方提出延期要求，延期时间由双方协商确定。
6、甲方须以书面形式对乙方制作好的网站进行验收确认，乙方制作好的网站一经甲方验收合格，乙方的.制作任务即告完成，甲方应在验收后2个工作日内向乙方支付其余的制作费。
7、甲方可以向乙方或第三方互联网服务商购买域名注册、网站空间、企业邮箱、网站维护、网站推广等服务。采用第三方的网站空间时乙方应给予必要的配合和协助。
8、乙方确保该网站的制作的质量及不侵犯第三方权利。
9、本合同标的及相关作品、程序、文件源码的版权属乙方所有，但乙方授予甲方排他的使用权。未经乙方许可，甲方不得公布文件源码，不得复制、传播、出售或者许可他人使用标的作品及其程序等。乙方可以在业务范围内使用这些作品。
10、乙方应对涉及甲方商业秘密的事项保密，应确保甲方提供的资料和信息等不向任何第三方提供并于项目验收通过后及时将其载体归还给甲方。
11、乙方会给出电子文档形式的《网站操作说明》并指导甲方操作该网站。
12、本合同签订后，经双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。
13、任意一方欲提前解除本合同，应提前通知对方。甲方提前解除合同的，无权要求乙方返还已支付的费用并应对乙方遭受的损失承担赔偿责任;乙方无故解除合同的，应双倍返还上述费用。本合同其他条款对合同的解除另有约定的，从其约定。
14、因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方均可以解除本合同而不承担责任。
三、付款方式及合同期限。
1、域名管理年费：人民币________元/年。主机空间租用费________元/年。企业邮箱________元/年。域名、空间、企业邮箱费用合计________元/年。网站制作费：________元，维护费：________元年，合计________元。
2、本合同签定之日起两日内，甲方必须支付给乙方________%的定金，网站制作完成并上传到虚拟主机后，甲方必须付清其余款项。
3、本合同自________年____月起，到________年____月____日止，时间到后，合同自行解除。如果甲方续签合同，则另签合同。
四、此协议一式两份，双方各执一份。此协议自双方签盖章之日起生效。
甲方：________乙方：________。
甲方代表：________乙方代表：________。
建设工程咨询合同书（通用17篇）篇十五
___________________________(以下简称甲方);。
_______________________银行(以下简称乙方)。
根据_________和_________(以下简称_________、_________)的规定，甲方为进行基本建设所申请的`贷款(详见“基本建设贷款申请”)，经乙方审查同意发放贷款，为明确双方责任，提高经济效益，除遵守_________、_________的规定外，协商同意以下几点，特签订本合同，共同遵守。
预计分年用款指标：__________年_________元;_______年_________元;_______年_________元;_______年_________元;_______年_________元;_______年_________元。
第二条在建设过程中，甲方应根据批准的年度基本建设计划和建设进度编制年度分季用款计划，送乙方审查核定年度贷款指标。
第三条甲方在乙方开立账户，全部贷款由乙方监督支用。甲方如果不按规定使用贷款，乙方有权停止发放贷款。
第四条乙方保证在核定的年度贷款指标内，按照_________规定及时供应贷款资金，因乙方差错事故造成资金供应不及时，由乙方负责赔偿经济损失。
第六条贷款利息在合同规定还款期内，按年息_________计算，超过还款期限，逾期还款部分按年息_________计算;挪用贷款，挪用期间按年息_________计算。贷款利息，按实际支用数计算，按年由乙方通知甲方支付。
二、新增固定资产的基本折旧基金;。
三、固定资产税;。
四、利润。
甲方还款超过合同期限，还本付息的资金来源按_________规定办理。
第八条本合同双方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式四份，除甲乙方方各执行一份外，分别上报甲方主管部门和_________银行总、分行(按项目隶属关系)各一份。
建设工程咨询合同书（通用17篇）篇十六
于__年__月__日，(甲方)与(乙方)，签订安装主机的项目合同。
1.安装工程名称：
2.工程地点：甲方_________________港口。
3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天内，完成安装工程，其中包括主机试验运行。
5.安装工程总价格：_____________美元整。
6.安装工程付款进度：
第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即______________美元整。
7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即______________美元整。
8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。
11.工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。
12.工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。
13.附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。
14.附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。
附件包括：(1)图样;(2)估价单。
15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款：主机的保养--乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对其保养服务1年，每六(6)个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方：______________乙方：_____________。
由：_______________由：______________。
承包人(contractors)。承包人与欲求安装工程的业主(promoters)双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同。承包者必须根据工程图纸及业主要求的特殊条件予以施工，而且在一定的时间内承担维修业务。为完成安装施工任务，承包者还需提供施工设备、特殊工具、施工监督工程师及所需的劳动力等。
工程承包有综合承包人(总承包)(generalcontractors)和专业承包人(specialistcontractors)。承包人对工程进度、质量、保证、验收等承担责任。业主必须按时支付工程进度款。
国际间的工程安装和工程承包是一种比较实用的而且广泛被人们所接受的经济技术的合作方式。
欢迎登录合同本站查看更多。
建设工程咨询合同书（通用17篇）篇十七
甲方：__________(以下简称甲方)
乙方：__________(以下简称乙方)
甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供公司网站平台建设事宜，达成如下协议：
一、服务内容
1、甲方自行提供网站域名、服务器和虚拟主机空间，乙方提供以下服务：
1)按照甲方提供的域名提供技术支持，即域名解析和绑定;
2)设计、制作网站网页及编制程序并负责把网站全部内容上传至甲方指定的服务器空间。
3)提供网站正常维护期内免费维护服务。
2、由于域名的到期未续费或欠费原因造成域名被抢注、甲方服务器运行不稳定或虚拟主机空间不足等引起的网站不能正常运作的后果，乙方有权不承担任何责任。
网站建设内容如下：
1、学生档案管理：
二、网站建设期限
1、乙方应自本合同签订之日起15个工作日内完成网站系统的全部开发建设工作。
2、因甲方未按乙方要求提供相应资料的，网站开发建设时间相应顺延。
三、网站建设费用及付款方式
1、本合同项下网站开发建设合同总价款为人民币壹千元整(小写：________元整)。
四、甲方权利义务
1、甲方在合同签订后，以电子文档形式向乙方提供网站规划、栏目资料，其他详细的资料配合项目进度及时补充。甲方提供的资料不能违反国家法规。
2、甲方有权在网站建设过程中根据实际情况向乙方提出修改意见。
3、甲方有权了解项目开发进度，并向乙方咨询项目建设进行中出现的.问题。
4、在网站开发过程中积极配合乙方工作。
5、按照本合同约定支付费用。
五、乙方权利义务
1、乙方应在本合同约定期限内完成网站的各方面开发工作。
2、网站开发建设中乙方应依照甲方提出的修改要求和补充意见进行修改。
3、网站开发建设中，如因甲方原因(提供资料不全、网站修改意见反馈不及时等)导致网站开发周期延长，乙方不承担任何违约责任。乙方将相应延长网站开发周期。
6、乙方在网站制作、维护过程中应遵守法律，自行承担相应违法责任。
六、保密条款
甲乙双方应对下列信息保密，不得以任何明示、默示或可能的其他方式向任何第三方披露，否则应对因此造成的损失承担赔偿。
3、本合同保密条款长期有效，不受本合同效力的影响。
七、不可抗力
1、因不可抗力的原因阻止、限制、延迟或干扰乙方履行本合同，则应免除乙方对不可抗力所延迟或阻止的部分的履行的责任，但是，乙方应采取合理的措施避免或消除该等造成不履行的原因，并且一旦该等原因被消除且甲方同意乙方继续履行的，则乙方应继续履行原被迫中断履行合同的条款。
2、乙方在不可抗力因素出现后10天内应当提交不可抗力官方证明。
八、其他
1、本合同经双方授权代表签字并盖章后生效。
2、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3、本合同履行中发生争议，双方经协商不成，应向本合同签约地人民法院提起诉讼解决。
甲方：__________(盖章)乙方：__________(盖章)
代表：__________(签字)代表：__________(签字)
日期：__________日期：__________