在建筑工程中,签订施工合同是保障双方权益的基础,也是保证工程质量的重要手段。如果你正在面临施工合同的异议或纠纷,以下是一些建议和解决方法,供大家参考。
2023年护栏施工合同协议书大全(17篇)篇一
甲方:
乙方:
为了很好地维护甲乙双方的共同利益,甲方将所施工路段沥青混凝土路面工程承包给乙方施工,经甲乙双方共同协商,达成如下协议,望甲乙双方共同遵守。
本项目实行包工包料的形式。
施工范围。
施工位置及长度按甲方指定位置进行施工。施工完毕后按实际摊铺面积进行结算。
1、单价:
沥青混凝土铺筑厚度4~5cm,中粒式。
按每平方米60元进行工程量结算,
2、付款方式:
甲方预付沥青款叁拾万元整(300000.00元)给乙方,工程完工后,剩余尾款甲方一周内一次性付清。
1、乙方按照合同协议要求保证沥青混凝土铺筑厚度,如因沥青面。
层翻砂等原因造成返工或维修费用由乙方自行承担。
2、若因甲方路基填方压实度及填料问题造成沥青面层下沉及网。
裂,造成损失由甲方承担,乙方不负任何责任。
工程完工,若甲方不按照合同协议要求及时支付工程尾款,超过合同规定日期,则视为违约,违约金按每日500元进行计算。
1、未未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
2、本合同协议书一式贰份,甲乙双方各执壹份。甲乙双方签字后生效。
甲方(签字):乙方(签字):
电话:电话:
年月日年月日。
2023年护栏施工合同协议书大全(17篇)篇二
发包方:(甲方):
承包方:(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,结合工程的具体情况,双方协商达成如下协议。
一、工程概况。
工程名称:新天地住宅小区二期608#楼。
工程地点:市安定区东河湾村。
二、工程承包范围:新天地住宅小区二期608#楼工程内所有的电气安装工程。
三、劳务承包价格,按相关规范计算的建筑面积8.5元/每平方米,(此承包价格包含强电、弱电、防雷接地、现场所有需用电工配合的工作及现场临时用电、机械维修、保养等,若发生零工,普工50元,技工60元(每个工日按10小时计算)。
四、合同工期:与土建工程同步进行,不得影响其他工种工作,否则按本合同第十六条接受处罚。
五、质量标准及要求:按现行国家及省市有关施工规范标准进行验收,达不到标准者按该部位工程总价的50%处罚,并无条件返工,返工所耗材料费由乙方全部承担,部分材料乙方领用,若所领材料实际数量超出工程实际结算数量,超出部分按将120%在工资结算中扣除。情节严重者甲方终止合同,乙方无条件撤出。
六、乙方使用所有工人必须具有电工上岗证,进场首先接受项目部安全交底,对临时施工配电根据甲方提供的基本施工环境合理配置;符合行业规范,符合安全要求及验收,施工过程中各种线路及用电设施做到及时检查、及时整改,不得乱人接电、乱人使用不相匹配的电源,包括生活区用电,发现隐患及时向项目部管理者反映,用电设施不到位及时申报购置,若因乙方的配电及机械维修不及时而造成机械破坏、发生人身安全事故、延误工程进度,由乙方负全部责任,若发现甲供材料不合格及时向项目部报告,严禁使用,私自使用不合格材料所造成的后果由乙方负全部责任。
七、工程结算及付款方式:依据施工图纸计算工程量,甲方每月结算一次,甲乙双方核对后报公司进行审计,公司财务根据审计后的价款记帐,当月按总额的50%支付,全部完成支付到95%,其余5%作为质量保修金,待保修期满后余额结清。
八、工程保修:乙方必须对自己合同范围内的施工工程进行保修,如不能按甲方要求进行保修者,甲方扣除保修费,自行决定保修,保修期为一年,保修期满按余额全部支付。
九、甲、乙双方工作具体要求:甲方必须在开工前进行技术质量安全、文明等方面的交底工作,保证设备,材料及时到位,不得无故造成停工、窝工。确定因工序倒不开造成窝工,甲方提前通知乙方及时疏散人员。乙方必须按甲方要求组织合理施工力量、保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方统一协调安排,乙方使用的人员必须是年满18周岁至50周岁以下的智力正常无残疾的中青年人员,乙方必须本着节约材料的原则进行施工,超出额定数量着从乙方工资中扣除。
十、组织纪律:乙方必须遵守项目部管理制度,不准恶语伤人、不准打架斗殴、不酗酒闹事,与其他班组的协调配合出现矛盾者通过管理人员协调处理,不得自行其事,不得盗窃公共财产及私人财产,讲究卫生,否则接受每次100至1000元的罚款,施工现场不戴安全帽者发现一次每人罚款20元,承包人24小时坚守岗位,有事一天之内必须向工长请假,一天以上向项目经理请假,代班班长不得离开现场,承包人必须准时参加每周项目部的生产调度会,否则接受每次100至500元的处罚。
十一、劳动保护及用品:该承包价格包含了必要的劳动保护及安全用具等,乙方必须给每个人配置劳保用品及安全防护用具,如安全帽及行业用具等。
十二、违约责任:甲、乙双方中任何一方因未能按本合同约定条款履行各自职责,或造成另一方履行合同,由违约方承担责任,并承担一切损失。
十三、未尽事宜,双方协商解决。
十四、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
十五、本合同经双方签字、盖章后生效,工程款结清后自行终止。十六、补充条款。
1、乙方使用各种工具、设备必须到保管处出据领用条据,使用后的工具器械必须及时交还入库,使用时现场堆放整齐、丢失损坏超出公司规定者按原价给予赔偿和处罚。设备及材料成品或半成品堆放整齐,否则接受处罚。
2、乙方根据甲方的要求及时安排工种,如因乙方人力不够造成甲方工期拖延者;甲方按具体情况随时给予500至5000元的罚款。
3、乙方对该项目工程内的电气工程必须善始善终完成,不得留有未完工程,未完工程量按合同价两倍扣除,甲方有权随时统一协调从事其它工作,乙方不得无理拒绝,否则接受处罚。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
2023年护栏施工合同协议书大全(17篇)篇三
经双方协商,x电气工程承包给x电气作业班组,包价为x元/m2,订立以下协议:
甲方:
乙方:
二、承包内容:
电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
三、合同双方的权力和义务:
1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,不正确使用劳动保护用品,发生事故的责任依安全生产合同承担责任。
4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好,对于正常损坏(如炭刷用完,轴承损坏等)甲方负责维修,对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承,因轴承损坏而烧坏转子、定子等),乙方负责一切维修费。
6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资,不合格的返工重作,并扣罚返工所用的材料费。
7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续,方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。
8、乙方有权拒绝甲方违章指挥,有权对不合理的进度安排提出异议,但经双方协商确认后,必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。
9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元,要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例,承包工程内容完工后,未发生安全事故及未违反现场安全规定,此项押金如数退还。
10、为保证现场文明施工,要求乙方在现场遵守文明施工条例,乙方向甲方交付文明施工抵押金500元,作业完工后乙方未违反文明施工条例,甲方将此项押金如数退还。
10、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工,积极参与制订材料计划并能提出合理化建议,在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/m2奖励。
11、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗,上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程,并严格按规程操作。
四、承包款结算方法:
乙方必须在每月3日前报上月工作量,履行签字手续后结算80%工资,工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。
五、合同一经签定,双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的,由违约方承担经济赔偿责任。
六、本合同一式两份,甲乙双方各一份,自双方签字之日起生效。
甲方签字:
乙方签字:
2023年护栏施工合同协议书大全(17篇)篇四
甲方:
乙方:
为了很好地维护甲乙双方的`共同利益,甲方将所施工路段沥青混凝土路面工程承包给乙方施工,经甲乙双方共同协商,达成如下协议,望甲乙双方共同遵守。
本项目实行包工包料的形式。
施工范围。
施工位置及长度按甲方指定位置进行施工。施工完毕后按实际摊铺面积进行结算。
1、单价:
沥青混凝土铺筑厚度4~5cm,中粒式。
按每平方米60元进行工程量结算,
2、付款方式:
甲方预付沥青款叁拾万元整(300000.00元)给乙方,工程完工后,剩余尾款甲方一周内一次性付清。
1、乙方按照合同协议要求保证沥青混凝土铺筑厚度,如因沥青面。
层翻砂等原因造成返工或维修费用由乙方自行承担。
2、若因甲方路基填方压实度及填料问题造成沥青面层下沉及网。
裂,造成损失由甲方承担,乙方不负任何责任。
工程完工,若甲方不按照合同协议要求及时支付工程尾款,超过合同规定日期,则视为违约,违约金按每日500元进行计算。
1、未未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
2、本合同协议书一式贰份,甲乙双方各执壹份。甲乙双方签字后生效。
甲方(签字):乙方(签字):
电话:电话:
年月日年月日。
2023年护栏施工合同协议书大全(17篇)篇五
发包方:_________________________(以下简称甲方)_________________________(以下简称乙方)。
承包方:山东金宇针织有限公司建设的西岭角村双腰沟道路工程,有西营镇西岭角村委会承包。承包方必须找施工质量可靠、安全意识强并且有道路施工资质的队伍负责本工程的施工。本工程因地形复杂、无专用施工道路,在施工时要特别注意材料运输时的交通安全。施工所用的施工机械、机具、电源、水源均有乙方自备,并协调好上级主管部门及周边的关系。为了明确甲乙双方的权利和义务,特签订本合同。
一、工程名称:_________________________。
二、工程地点:_________________________。
三、工程内容:在原土路基上做砼路面,宽约______米,厚度______厘米,砼强度等级______以上,含砼搅拌、运输、振捣、养护全部内容。(包括割缝)。
四、承包方式:包工包料。
五、工程造价:按每平方______元,按实计算。
六、质量要求:按现行的“____________”验收,合格工程。
七、材料要求:黄沙采用含土量少的天然黄沙,坚决不能用人工沙、石硝等不合格品。水泥采用大生产厂家的产品,重量公差不大于2%。石子规格1—3厘米,不准含泥土。在浇筑砼路面时不准加入石块。若因砼配比不合理、搅拌时间过短,路面施工达不到规范要求,甲方在告知整改无效的情况下,有权要求停止施工,不付工程款。
八、安全施工:在整个施工过程中(包括材料运输、保管)所发生的工伤事故均由乙方负责,与甲方无关。
九、付款方式:工程竣工验收合格后,______天付工程总额______%,满______天无质量问题付______%,余款满______年付清(工程保质期为______年)。
十、工期:开工日期___________年____月____日,竣工日期___________年____月____日。天气情况工期不顺延,若工期拖延一天罚乙方____元,累计计算。
十一、质量保证金____万元____天之内退还。
十二、未尽事宜甲乙双方协商解决。
十三、本合同一式两份,甲乙双方各一份,自合同签订之日起生效。
2023年护栏施工合同协议书大全(17篇)篇六
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的.原则,经充分协商,就甲方和乙方签订的《天然气安装工程施工合同》达成以下补充协议:
一、甲乙双方于年月日签订的《天然气安装工程施工合同》,合同第四条原内容:“承包方式及材料供应:本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购,各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告,并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决,费用由乙方承担。”经甲乙双方协商一致,更改为:
(1)本工程由乙方包工不包料方式承包,本工程所有材料按照施工图设计要求由甲方进行材料采购,各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告,并经监理认可后方能使用。
(2)施工机械、机具及辅料乙方自行解决,费用由乙方承担。
二、本协议一式四份,双方各执两份,每份具有同等效力,经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
负责人:
现场代表:乙方代表:
年月日年月日。
2023年护栏施工合同协议书大全(17篇)篇七
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
2、工程地点:
3、工程单价:元/平方米。
二、产品规格。
1、锌钢护栏材料使用颜色横杆竖杆20x20,锌钢配件采用厂家专用配件,为国家标准产品。
2、本工程采用总包干形式,一次包干。
三、双方责任。
1、乙方保证所供设备与合同中设备规格型号一致。
2、乙方所提供设备的保修期按相应设备的出厂标准执行。
3、施工期间甲方为乙方无偿提供施工基础条件:水、电、设备工具存货地点等,并协调施工安排和保证乙方的施工安全。
4、质量保证期间,甲方根据技术资料合理操作。人为损坏和操作不当造成设备损坏的由损坏方负责赔偿。
四、付款方式。
工程安装完毕,按工程实际发生量的`80%进行支付,验收合格后,工程款支付完毕。
五、售后服务。
从工程验收之日起,一年免费保修,终生维护,质保期一年后维修只收成本费。
六、违约责任。
2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。
3、合同签订后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,按合同配合乙方施工,如有违约所造成的一切损失由甲方承担。
七、合同发生争议,由双方协商解决,若协商不成时,向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁,直至提交人民法院审理。
八、附则。
1、本合同一式四份,甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、合同履行完后自动终止。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
2023年护栏施工合同协议书大全(17篇)篇八
甲方(承租方):______车______型:
乙方(作业方):______租赁使用地点:
为了确保挖机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
l、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿,以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务,对于岩石部分应作出相应的爆破,严禁硬性作业。
3、甲方负责挖机作业全面管理,合理制定施工计划。
l、提供挖机一台,工作人员壹名,确保车况正常,如因机械故障,月度内维修保养时间不得超除三天,若有超出甲方可按租金比例系数扣减乙方的实际误工租金(月度工时达到时免扣)。
2、乙方自理挖机的维修配件和付油开支,以及业务往返的差旅费用。
3、乙方应服从甲方的合理安排,真正做到安全高效,自理施工过程中自身人为造成的安全责任。
月度租赁作业工时为______小时,如因甲方原因或者是无作业任务等,乙方作业工时不足______小时,乙方的租赁费不变:如作业工时超出______小时以上的部分,甲方按每小时______元的标准再支付乙方的超时作业款。计时方式为挖机电脑计时,月度到期之日开具完工单。
甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的,进场费用由甲方承付,达到2个月的进出场费由甲乙双方各付50%。
合同宗旨为月度租赁,即每月(三十天)挖机的基本租赁使用费为______元整,超出______小时,以外的超时款另外计算(乙方不提供税票)。
挖机自进场之日起每月租赁时间达到25天后一次性付清当月租金。
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工,如乙方觉得施工环境太差,工作难度太大,作业很不安全,可停止施工,待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工,造成设备及人员伤亡,甲方全部承担赔偿。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生,造成设备损坏和人员伤亡,甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任,造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排,积极、主动配合甲方责任人员的指挥,优质高效完成每天的工作,并遵守甲方的作业时间和规章制度。
5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
附:挖机租赁使用起点日期为:______
挖机进场电脑工作起点时间为:______。
柴油油箱表格指数为:______。
甲方:______乙方:______。
住址:______住址:______。
电话:______电话:______。
身份证号码:______身份证号码:______。
______年______月______日。
2023年护栏施工合同协议书大全(17篇)篇九
委托方(以下简称甲方):
施工方(以下简称乙方):
甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方承包甲方的油漆装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
一、工程地址:
二、工程内容:
四、工程工期:
1、开工日期:,(以乙方工人开工算起)。
2、竣工日期:,(以按规定的验收标准验收合格的日期为准),如遇雨天则顺延。
五、工程总造价:(人民币)。
六、甲方的权利和义务:
1.乙方负责自行采购施工材料,其所购材料应符合国家规定的有关标准,其材料必须为合同上指定使用油漆.
2.材料由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
3.施工中,甲方需要变更或增加施工项目时,应及时如实通知乙方,双方应签订项目变更表,商议好造价情况。
4.甲方应配合乙方施工人员的工作。
七、乙方的权利和义务:
1.乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。
2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。
3.按施工程序开展监理,及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。
4.乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误,应与甲方商议解决。
八、付款方式:
工程竣工验收合格后7天内,甲方应付清工程款,即(人民币)。
变更工程项目的,甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。
九、饰后保修承诺:
1.乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任,保修期间自工程竣工验收之日起,为期()年。
2.保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责(需双包)。
3.保修内容均采用修复形式。
4.在保修期内,乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。
十、违约责任:
1.合同生效后,擅自撤除合同的一方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。
2.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求,乙方必须返工修理,因返工造成的工期延误,每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。
十一、争议解决:双方友好协商,协商无效,可由乙方所在地人民法院公诉裁决。
十二、合同效力:本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字,盖章后生效,补充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:
盖章:代表:
联系方式:联系方式:
签订日期:签订日期:
2023年护栏施工合同协议书大全(17篇)篇十
甲方:
乙方:
经甲乙双方平等协商,就甲方委托乙方安装防护栏事宜达成共识,并签订如下合同条款:
一、工程地点:xxxx商住楼xx号阳台及厨房防护栏。
二、工程项目及相关要求。
1、施工项目:安装不锈钢防护栏。
2、技术要求:
(1)、主管及副管都用1.5mm厚的不锈钢管。
(2)、主管第一根用5厘米直径的不锈钢管,主管第二根用3.8厘米直径的不锈钢管,第三根用3.2厘米直径的不锈钢管,副管用2.5厘米直径的不锈钢管。
(3)、副管与副管之间的距离不得大于10厘米。
(4)、乙方应做到焊疤光滑,切口合适,安装牢固。
(5)、乙方为甲方免费切除原来的防护栏。
(6)、客厅正面、右面,厨房的防护栏高度为1.2米高。客厅左面的防护栏封满。
(7)、防护栏安装位置不得更改,与原来防护栏的位置一致。
三、承包形式。
乙方包工包料,包安装防护栏的机械设备,包安全防护。
四、工期要求。
施工工期为签订合同之日起日历天数2天。
五、工程价款。
工程总价款:客厅正面、右面,厨房的防护栏按每米长150元计算,客厅左面的防护栏按每平方米150元计算。
以上价款为甲方应付给乙方的全部费用(包含人工费、材料费、运杂费)。
六、付款方式。
1、乙方工程完工,并经甲方验收合格。甲方一次性付给乙方全部工程款。
2、工程结算款以人民币现金的方式支付。
七、其它约定。
1、甲方为乙方施工提供水、电。
八、安全责任。
1、施工过程中,乙方应加强施工安全管理工作,施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。
2、乙方在施工期间要做好阳台及厨房防护栏周围安全警示防护措施,杜绝闲杂人等靠近,若因此而造成安全事故由乙方自负。
九、合同生效与终止:
本合同一式三份,甲乙双方各执一份,交丽江华美物业服务有限公司一份。双方签字盖章后即日生效,结清合同价款后,合同效力自行终止。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
2023年护栏施工合同协议书大全(17篇)篇十一
委托方(以下简称甲方):
施工方(以下简称乙方):
甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方承包甲方的油漆装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
一、工程地址:
二、工程内容:
四、工程工期:
1、开工日期:,(以乙方工人开工算起)。
2、竣工日期:,(以按规定的验收标准验收合格的日期为准),如遇雨天则顺延。
五、工程总造价:(人民币)。
六、甲方的权利和义务:
1.乙方负责自行采购施工材料,其所购材料应符合国家规定的有关标准,其材料必须为合同上指定使用油漆.
2.材料由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
3.施工中,甲方需要变更或增加施工项目时,应及时如实通知乙方,双方应签订项目变更表,商议好造价情况。
4.甲方应配合乙方施工人员的工作。
七、乙方的权利和义务:
1.乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。
2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。
3.按施工程序开展监理,及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。
4.乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误,应与甲方商议解决。
八、付款方式:
工程竣工验收合格后7天内,甲方应付清工程款,即(人民币)。
变更工程项目的,甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。
九、饰后保修承诺:
1.乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任,保修期间自工程竣工验收之日起,为期()年。
2.保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责(需双包)。
3.保修内容均采用修复形式。
4.在保修期内,乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。
十、违约责任:
1.合同生效后,擅自撤除合同的一方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。
2.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求,乙方必须返工修理,因返工造成的工期延误,每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。
十一、争议解决:双方友好协商,协商无效,可由乙方所在地人民法院公诉裁决。
十二、合同效力:本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字,盖章后生效,补充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:
盖章:代表:
联系方式:联系方式:
签订日期:签订日期:
2023年护栏施工合同协议书大全(17篇)篇十二
为维护甲乙双方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。
二、施工项目:_________
三、施工地点:_________
四、施工时间:_________
五、协议内容:_________
1、乙方进厂(站、库)施工,须经甲方领导同意,并指定施工负责人,施工现场设立安全监督,便于施工过程中的协调、联系。同时,在不影响甲方安全生产运行的前提下,甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。
6、施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。
12、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、工程质量及验收标准:
工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
七、工期:
乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按工程结算总价的5‰向甲方支付罚金。
八、付款方法:
1)甲方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算之工程款;
2)质保金:质保金按工程总造价的5%扣除,待工程完工并通过竣工验收一年后,据实返还(质保时间根据工程项目实际情况可延长或缩短,可另行约定)。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知3日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。
九、其它:
2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
十、本协议一式三份,甲乙双方各执一份、甲方安全管理部门保存一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除质保条款依然有效外,即告终止。
甲方(公章)乙方(公章)
甲方代表:_________乙方代表:_________
甲、乙为适应社会主义市场经济发展的需要,现双方本着公平互惠、诚实信用的原则,就甲方向乙方转让_________公司的全部资产事宜,经协商一致,达成协议如下:
一、_________省_________市国有资产管理局(以下简称国资局)现依法授权甲方向乙方出售乳品公司资产,乙方在_________市人民政府(以下简称_________政府)提供优惠政策的前提条件下,同意购买该资产。现双方议定资产整体出售价格为人民币_________万元。该价格包括甲方转让的全部资产价款及乙方应向土地管理部门缴付的国有土地使用权出让金,以及在转让过程中应由乙方承担的一切税费。
二、乳品公司资产包括如下:
1.位于_________省_________市_________街_________号,地号为_________的_________平方米国有土地使用权,使用年限_________年。
2.座落于_________省_________市_________街_________号的乳品公司院内平方米房屋所有权。
3.现存于乳品公司上述厂址内所有机器、设备、设施(包括设备资料及所有原公司档案资料、备品备件及办公用品)。设备、房屋清单明细详见_________年_________月_________日_________市审计事务所双审验字_________年_________号验资报告之所附关于_________市_________乳品总公司的资产明细,其中被评估资产确认明细表_________页,被评估资产确认汇总表_________份。
4.乳品公司所属“_________”牌、“_________”注册商标。
三、原_________乳制品总公司在本合同签定前所发生的一切的债权债务(其中包括欠职工工资、社会统筹保险金及税费)不在本次协议签定的转让资产以内,由甲方自行处理。如发生由此所引起的诉讼和纠纷,由甲方予以处理,如影响乙方正常经营,由甲方承担相应的赔偿责任。
四、甲方保证以上转让的资产权属无争议、无抵押、并无查封,并且甲方对该资产拥有完全的所有产权。如发生由此引起的相应有关所购资产产权及协议签字前所有乳品公司一切纠纷,由甲方负责处理,并承担由此所造成的乙方损失。
五、在本协议签定后,乙方并将约定第一期款项到位后,甲方承诺在十五日内负责为乙方办理新成立_________乳业有限责任公司相关的工商登记注册、税务登记、卫生许可证、银行开户、用电、用水过户、土地使用权变更登记,及国资局划拔整体资产划拨单、环保等新公司权属无争议及生产经营所需相关证照,并注销原_________市_________乳制品总公司工商、税务、土地等相关产权登记。
六、_________市政府提供的优惠政策:
1.乙方新设企业自投产之日起享有以下税费优惠政策:
水资源费_________年不征收。
环保涉及收费项目,除国家明令禁止的项目外,由环保部门负责办理环保手续,涉及环保治理的,从低从宽收取费用。
保证满足乙方所需水、电等能源供应,同时保证单位价格为当地最低水平。
有关税收的优惠条件以合同协议附件_________为准。
(5)享受_________市最新优惠政策。
2.奶源保证供应方面,_________市政府承诺:
贷款发展地方奶牛饲养业,扶持奶源,建立固定、集中的享有独家收奶权的奶区。首先保证为乙方新办企业日提供生产用原料鲜奶_________吨以上,若达不到上述标准,_________市政府负责补偿由此造成的经济损失。但如市场发生变化,导致乙方新办企业收奶量在日收奶量_________吨上下浮动_________%时,乙方新办企业应提前_________天书面通知依收奶协议约定的_________市政府有关部门予以具体调整。收购价格随行就市。
个人转载本站内容,请务必保留上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得任意转载!
负责协调处理乙方新办企业与其他企业间因奶源供应方面发生的问题,如出现其它企业有垄断性倾向、恶意挤压或以不正当的手段争购奶源时,_________市政府应依法干预制止,保证乙方新办企业以合理价格收购奶源,该合理价格应以哈尔滨及周边地区同期平均收奶价为参考价确定。政府应支持乙方依法维护自己的合法权益。
_________市政府组织有关部门与乙方签定鲜奶供应协议(协议见附件_________)。
3.负责协调商业银行根据企业发展需要提供贷款。
4._________市政府允许乙方对所受让的资产进行利用和再开发:
由于占地面积受限、建筑物设计布局老旧,乙方在经营过程中需要扩大发展,在_________境内扩(新)建工厂需要征用土地时,_________市政府承诺以最优惠的政策和配套条件为乙方提供。
由于现厂址所处地理位置,乙方根据生产经营需要,在适当的时候可以改变土地使用功能,并享有再开发收益权,但需向当地政府有关部门办理相关手续。
以上优惠政策_________市政府召集有关主管部门协调落实,并以市长办公会议纪要形式予以确认。
七、付款期限及资产转让交接手续。
1.本协议签定后,乙方将第一期款项_________万元付至_________市国有资产管理局。
2.待新设立_________乳业有限公司成立后企业改造试车正式投产同时日产鲜奶达_________吨时,乙方向甲方付第二期现款_________万元。
3.甲、乙双方共同承认的甲方银行贷款_________万元。双方约定,待_________有限公司正式运行后,甲方按排由银行与新公司另签订新的一年期以上的转贷合同,乙方承担并支付签订新的转贷合同本金及同期银行贷款利息。此转贷冲抵总收购资本,在三年内付清本金及利息。
4.收购乳品公司金额款项_________万元的剩余款每_________年付一次,_________年内全部付清(另有还款明细)。
5.如甲方能帮助乙方在银行办理一年期以上贷款,其中_________%付给甲方做为冲低收购款,另_________%由乙方使用,全额利息由乙方支付。有关权证转让手续由甲方负责办理,乙方配合(工本费由乙方负责)。资产清点工作双方共同进行,甲方应提供资产明细清单,清点应有书面记载,以上工作在协议签定_________天之内完成。
八、其他约定
1.为保护和促进_________市经济建设发展和维护经济稳定,乙方承诺在新设立企业时在同等条件下优先安置原企业职工,新设立_________乳业有限公司具有独立用工权。
2._________总公司对外签订的三份资产租赁合同自本协议生效之日起即终止,由乙方新办企业与原承租方另行签订租赁合同,合同主要内容按原租赁协议基本不变。如遇乙方新办企业迁址或扩建厂房,租赁合同即行终止,具体办法依新签定协议为准。
3.乙方在付给甲方_________万元后,另投入_________万元对设备进行改造、维修。
九、违约责任
本协议生效后,双方均应诚信履约,如有任何一方违反协议约定,应当承担违约责任。
1.如甲方不能依法转让资产,并在约定期内办理完相关合法资产凭证,则甲方应按资产转让总额_________%承担违约责任。
2.甲方应保证有关奶源协议的落实,如由于未能落实影响乙方正常经常,则甲方应按乙方正常收奶量价格按天数赔付乙方。
个人转载本站内容,请务必保留上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得任意转载!
3.乙方应保证在约定期内按时支付协议所约定的款项,如仍不能交付,则乙方按同期应付额_________%计赔损失。
4._________政府应保证乙方奶源的供应,如有违约,应承担违约责任。
十、本协议设附件七份,附件是本协议不可分割的组成部分,也是本协议生效的必备条件,附件包括:
1.国资局出具的授权甲方转让国有资产委托书。
2.转让资产明细清单。
3.土地使用权属证明(权证和土管局证明)。
4.房屋产权证明(权证和房管局证明)。
5._________市政府市长办公会议纪要。
6.有关税收的优惠条件。
7.鲜奶供应协议。
十一、本协议的履行地约定为乙方所在地和甲方所在地,若因履行本协议发生纠纷不能协商解决,则提出异议的一方可选择其中一个履行地为管辖地向法院起诉。一方起诉后,另一方约定履行地自动取消。
十二、本协议未尽事宜及需变更事项,经协商后以补充协议形式确定,补充协议与本协议具有同等效力。
十三、本协议正本一式_________份,双方各执_________份,副本_________份,相关部门各执_________份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
鉴证单位(盖章):_________
_________年____月____日
2023年护栏施工合同协议书大全(17篇)篇十三
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就该xx路xx弄xx号xxx室装修施工合同解除事项协商一致后,订立本协议:
1、工程地点:
2、工程内容:室内设计和装修施工。
3、工程造价:元(大写)。
1、甲乙双方均同意解除年日签定的《号xxx室装修施工合同》及其它相关协议。自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、甲方支付首期款2000元。
3、乙方应收取该项目中水电款等费用合计:
4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
5、乙方应收费用待水电完工、下水管道疏通、垃圾清运完毕后3日付清。下水管道疏通、垃圾清运完毕后须在2月18日前处理完毕,否则甲方自请他人处理,并拒付垃圾清运费。
本协议书在双方签字或盖章后,立即生效。协议书一式贰份,由甲乙双方各收执壹份。传真及扫描件具体等同的法律效力。
甲方:
乙方:
2023年护栏施工合同协议书大全(17篇)篇十四
施工合同的终止相对于其他合同的终止更为复杂,一般情况下,合同能履行的,要坚决履行。例如主体不适格的,完善到主体资格合适即可,一般不宜过分追究,而发包方不能按进度支付工程款的,可按合同约定予以索赔,尽量履行合同。而双方实在不能继续履行合同,应以和谈为基础解决问题,而不应互相制约,延误工期。
目前的《施工合同》示范文本中条款大多缺少合同中途解除的约定,示范文本内容又过于笼统,这是目前建筑市场中途停止施工而陷入僵局的一个重要现象,应该引起各方面高度关注,以维护良好的市场经济秩序、社会秩序。
2023年护栏施工合同协议书大全(17篇)篇十五
(一)承包方主体资格不当,造成合同无法履行。
近年来,为规范建设市场,有关部门出台了相关法律、法规,对施工方主体资格进行了严格限制。尽管如此,建筑市场仍然存在诸多问题,例如:有资格的无关系,无资格的却有关系等,这就造成了施工合同中的承包方主体不当的问题较多发生。例如曹某,今年三十多岁,未成立任何建筑公司,但却凭着自己的关系联系了一起价值五百万元的建筑工程。但施工合同毕竟有自身条件和要求,他就借用一家有资质的施工单位名义签订了施工合同,施工单位只收取5%的管理费,其余问题全部由曹某负责。但曹某毕竟是一个人,根本无法正常进行施工,致使施工合同的履行陷入僵局,带来了十分棘手的现实问题和法律问题。
(二)工程状况复杂,施工方无能力继续施工。
这种状况大多发生于地基隐蔽工程,由于前期准备工作不充分,出现了双方无法预料的情况发生。如某建筑公司在承接了旬阳某大厦的施工任务后,在挖地基时,发现建筑段地下水位有流沙层,且建筑物距河床太近,与河水相贯通,会出现大量漏水,而原定的人工挖沙存在重大安全隐患,只好由建设单位自行选择具备桩基施工资质的专业单位另行施工。
(三)发包方原因致使合同终止。
2023年护栏施工合同协议书大全(17篇)篇十六
乙方(承包方):_________。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定,遵循公平、诚实信用的原则,双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致,订立本合同。
装饰工程施工地点:_________。
承包方式:_________。
合同总工期_________天,自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。
合同总价款(金额大写):_________。
其中:人工费_________元,材料费_________元。(见附表一)。
1.甲方工作。
1.1开工前,向乙方提供装饰方案及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施,并经乙方书面确认。
1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续,协调邻里关系,保证乙方施工时间。
1.3向乙方提供施工需用的水、电、气等设备,并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作,并承担相应费用。
2.乙方工作。
2.1按照甲方的意图和要求,向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底,交甲方进行书面认定。
2.2乙方指派_________(姓名)为乙方驻现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,解决由乙方负责的各项事宜。
2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。
2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。
2.5工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
1.工期延误。
1.1因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
(1)甲方不能按约定提供开工条件。
(2)设计变更和工程量变化。
(3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。
1.2由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失,每停工一天,甲方支付乙方_________元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_________元违约金。
开工日前三天,甲方支付总价款的_________%,计_________元;
验收合格三日内,甲方支付总价款的剩余部门,计_________元。
1.甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二)。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成损失的,由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_________日内,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意,乙方不得挪作它用,否则,乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方,并承担由此造成的损失。
2.乙方采购的材料乙方采购的材料、设备,必须有材料设备表(见附表三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价,甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符,不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用,造成的损失由乙方负责。
在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负。给乙方造成损失的,甲方应负责赔偿。
1.工程质量。
1.1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据,以《天津市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。
1.2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件,乙方应按照甲方的`要求返工、修改,并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。
2.竣工验收与保修。
2.1工程完工后,乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表五)。甲方自接到工程验收单七日内验收,在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收,超过七日的视为竣工验收已被确认。
2.2双方约定隐藏工程和中间验收部位:_________。
2.3双方约定的保修项目内容期限为:_________。(本条2.2和2.3款的内容过多可另加页)。
1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,甲方不能及时给出必要的指令、确认,不按合同约定履行自己的义务,或其他使合同无法履行的行为,甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到标准要求,或其他使合同无法履行的行为,乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_________%向对方支付违约金,若违约金不能弥补损失时,当事人可以要求对方予以增加。
双方约定在履行合同过程中发生争议,由双方协商解决或请_________调解。协商或调解不成时,双方可以按下述第_________种方式解决:
1.由_________仲裁委员会仲裁;
2.向人民法院起诉。
1.本合同条款及合同附表;
2.施工图纸及做法说明;
3.双方有关本工程洽商的其他书面协议;
4.补充规定。
1.本合同正本两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量,双方约定(签字、鉴证、公证)后生效。
2.乙方收到本装饰工程价款尾款,本合同即告终止。
业主(盖章):_________承包方(盖章):_________。
注册地址:_________注册地址:_________。
住地:_________住地:_________。
法定代表人:_________法定代表人:_________。
委托代理人:_________委托代理人:_________。
联系电话:_________联系电话:_________。
2023年护栏施工合同协议书大全(17篇)篇十七
施工合同协议书是工程类的`工作,这个当然要签写一份双方协议书,以下文章是由文书帮推荐阅读。
甲方:_____________________
乙方:_____________________
甲方____与乙方____原于___年___月___日签订的庞庄村新型农村社区建设合同,现经双方协商同意,合同于___年___月___日予以解除,乙方提前撤出施工现场,乙方提前撤出施工现场,本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则,双方协商一致达成如下结算、撤场协议:
一、经双方核实,截止目前乙方共完成工程总价款 万元,详见附表1完成工程量清单。
二、经双方对上述费用进行核算统计,截止 __ 年__ 月__ 日甲方应付乙方款项共计 ___ 万元,该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用,对此乙方无任何异议,乙方不再提出其他费用要求。
三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计 ___ 万元(含代付工程料款 万元),详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计___万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款 ___ 万元,至此欠款全部付清,双方再无任何债权债务关系,甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。
四、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。
五、合同解除后,乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滞留,否则应承担拖延费__________元/日。
六、本协议由双方签字盖章后生效,协议协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:_____________________(盖章) 乙方:_____________________(盖章)
法人代表:_____________________(盖章) 法人代表:_____________________(盖章)
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日