买卖合同付款方式大全(19篇)

时间:2023-11-06 作者:ZS文王买卖合同付款方式大全(19篇)

买卖不仅仅是商品的交换,还涉及到商业关系、商誉等方面。小编通过多个实例为大家分析了买卖交易中的风险和挑战,并提供了相应的应对策略。

买卖合同付款方式大全(19篇)篇一

一、工程概况:_________________。

1、工程名称:_________________。

2、工程地址:_________________。

3、承包范围:_________________。

4、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)。

二、承包方式:_________________。

1、工期:_________________天,自**年**月**日开工,于**年**月**日竣工。

2、工程承包价款:_________________。

a、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。

b、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。

3、承包信誉保证及质保条款:_________________。

a、根据甲方公司工程管理规定,乙方自愿在合同签定后,一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据,待该工程竣工验收合格后,甲方在十日内返还乙方。

b、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保,如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为,公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。

c、工程竣工验收合格后,乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价_______________%缴纳工程质保金(即;_____________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意,公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决,加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。

买卖合同付款方式大全(19篇)篇二

抵押权人(甲方):

身份证号码:

住址:

抵押人(乙方):

身份证号码:

住址:

鉴于年月日借款人与债权人即甲方签订了编号为的《借款合同》(下称“主合同”),约定借款人向甲方申请借款人民币元整。为保障甲方债权的实现,乙方自愿以其名下的房产(以下简称“抵押物”)为主合同项下的全部债务向甲方提供担保。现甲乙双方根据_《合同法》、《担保法》等国家法律法规的规定,经协商一致达成如下条款,以兹共同遵守。

第一条抵押物。

乙方提供的抵押房产位于,建筑面积为平方米,房地产证号为。

第二条抵押物的抵押价值是全额抵押,抵押权的效力及于抵押物及其从物、从权利、附着物、附合物、孳息及代位物。

第三条抵押物的资料、登记和管理。

1、资料:本合同签署前,乙方应向甲方提供抵押物的房地产证原件或由产权登记中心打印的查询单原件,并应保证该资料真实、有效。

3、管理:乙方负责抵押物的妥善占有、保管、并负责维修、保养,保证抵押物完好无损,随时接受甲方的监督检查。有关费用(如仓储、经营、维修、保养等)均由乙方承担。

第四条抵押担保的范围。

乙方抵押担保的范围是主合同项下借款人的全部债务,包括但不限于借款本金、利息、违约金以及甲方因追索该款项而支付的诉讼费、律师费、核算费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、保全费、调查取证费、变更登记费等全部支出。

第五条抵押物的保管及使用。

1、本合同签订后,主合同项下债务甲方未全部受偿前,抵押物只能由乙方自用,未经甲方书面同意,乙方不得将抵押物转移、转让、出租、出售、赠与、再抵押、改变抵押物用途或以其它方式处置,并不得实施减少抵押物价值的任何行为。如甲方书面同意乙方将抵押物出租、出售,出租、出售的,所得款项应提前清偿甲方债务。

2、由于乙方的行为而使抵押物价值减少的,乙方应及时通知甲方,并在通知当日向甲方提供新的与减少的价值相当的担保。非乙方原因而使抵押物价值减少的,乙方应及时通知甲方,甲方有权在抵押物因损害而获得的赔偿范围内优先受偿或提存。

第六条乙方不得隐瞒抵押物存在共有、争议、被查封、被扣押或已被设定抵押权的任何情况。

第七条本合同项下有关的登记、公证、保险、鉴定、运输、保管以及其它费用由乙方承担。

第八条抵押权的实现。

主合同项下债务到期甲方未受清偿或乙方未按合同第五条的约定及时提供新的担保的,甲方有权依法或依约定的方式处置抵押物,并以所得价款优先受偿。

第九条甲方对本合同拥有的权益,甲方认为必要时,可以将。

权益转让给第三人,无须取得乙方的.同意。

第十条违约责任。

1、乙方违反本合同第三条第1、2款或第五、六条的约定,乙方应按主合同项下甲方实际提供借款总额的15%向甲方支付违约金。

2、乙方违反本合同第三条第3款的约定,致使抵押物毁损或灭失的,甲方可要求乙方恢复原状或重新提供甲方认可的新的抵押物,否则,乙方应按主合同项下甲方实际提供借款总额的15%向甲方支付违约金。

第十一条争议的解决。

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应协商解决。协商不成的,双方均一致同意由本合同签订地人民法院管辖。

第十二条本合同由甲乙双方签字后生效。如双方在相关部门备案之《抵押合同》与本合同内容不一致的,以本合同内容为准。

本合同一式三份,甲乙双方各执一份、抵押登记部门一份。

甲方(签字):

乙方(签字):

年月日签署于。

买卖合同付款方式大全(19篇)篇三

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

依照《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程项目:总建筑面积约平方米(栋楼)。

四、进场时间:定于年月底前(以进场通知书为准)。

五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。

六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。

八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。

九、工程造价:本工程投资额约亿元人民币。

十、结算方式和计价标准:

1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。

2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

3、工人工资单价:执行35元/工日。

4、施工措施费按取费标准的60%计算;。

5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。

6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。

7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。

十一、付款办式:

1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。

2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。

十二、协议履约金的支付与返还。

1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

4、具体事宜以正式施工合同为准。

十三、甲方责任及义务。

1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

2、负责三通一平,提供材料堆放场地。

3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。

6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

十四、乙方责任及义务。

1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。

4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。

5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。

6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。

7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。

8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。

十五、违约责任。

(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。

(2)乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。

十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

买卖合同付款方式大全(19篇)篇四

甲、乙双方本着公平、自愿的原则,经协商一致就乙方以分期付款方式购买车辆达成如下协议。

第一条甲方根据乙方要求,同意将____________汽车壹辆和半挂汽车壹辆出售给乙方。

第二条以上车辆售价总额人民币_______元,乙方在签订本合同时首付_______元,余款_______元,从本合同签订次月起分_______个月付清,每月归还车款_______元,利息从购车之日起计算,月利率为,息随本逐月递减按月支付。根据双方协商,自购车日期起,需归还本金_______元。

第三条在乙方付清全部车款及相关款项前,甲方为乙方所购车辆保留所有权的登记车主,乙方为实际车主。在此期间,乙方依法自主经营,自负盈亏,因乙方经营活动所产生的一切民事法律责任,均由乙方承担,与甲方无关。

第四条为维护双方合法权益,减少损失,乙方在车款未付清之前,须在甲方指定的保险公司办妥以甲方为第一受益人的交强险、车辆损失险、第三者责任险、车上人员责任险及其他相关的附加险。

第五条乙方支付甲方代缴的各项税、费及服务费等共计_______元。

其中服务费_______元。若遇国家税费征收标准和项目发生变化,则乙方上述缴费定额另行核定。

第六条所购车辆如出现质量问题,乙方应自行到厂家指定的特约维修服务单位或直接与厂家进行交涉处理,甲方亦可协助乙方向他方主张权益,但乙方不得以此为借口停止或拖延向甲方归还车款、支付利息和缴纳各项费用。

第七条合同期内,乙方根据经营需要,按照国家有关法律规定自行雇佣驾驶员及辅助人员,承担其工资和相关费用,并承担其相关民事责任。乙方所雇人员与甲方无劳动关系。

第八条乙方如有下列情形之一,按本合同第九条规定处理:

1、乙方逾期支付各种款项,超过______天。

2、乙方借口车辆质量问题,拒不按期付款;。

3、发生乙方财产被申请执行、诉讼保全或其他方面原因致使乙方不能按期付款的;。

4、车款未付清之前,不在指定的保险公司购买本合同第四条所规定的各类车辆保险;。

5、乙方未经甲方同意,擅自将车辆转让、变卖、抵押。

第九条乙方承诺,不论任何原因发生第八条规定情形之一时,甲方有权行使以下权利:

1、甲方有权要求乙方立即付清全部车款,并有权向双方约定有管辖权的人民法院申请强制执行。乙方自愿接受人民法院的强制执行。

2、甲方有权收回车辆,折底欠款。扣回车辆所产生的费用,由乙方出资_______元,15日内,乙方不清偿欠款,即视为默认,甲方有权予以变卖车辆,变卖所得用以清偿欠款。如果出售所得的价值不足付清全部欠款的,甲方有权向乙方继续追偿,如果出售所得超过欠款,甲方应将超过部分返还给乙方。

3、甲方有权要求乙方支付逾期款项外,并按月利率计收逾期款项的利息。

第十条在分期付款过程中,乙方所购车辆若发生机动车辆保险责任范围内的事故,乙方应立即通知甲方和保险公司,并提供全部事故资料。事故造成的一切损失由乙方承担,保险公司赔偿款应首先支付甲方车款本息及相关费用。

第十一条合同期间,甲乙双方不得擅自解除合同,违约者,承担违约金_______元。

第十二条双方发生纠纷,协商解决;协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条本合同按合同条款履行完毕时,合同即行终止。

第十四条本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。

日期:__________________

买卖合同付款方式大全(19篇)篇五

发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)。

为了保证工程建设优质、高效的完成,遵照《_合同法》及其他有关法律法规,结合工程的具体特点,甲、乙双方经过充分磋商,双方就建设项目工程的土建施工达成本协议,以兹双方遵照执行。

一、工程概况。

工程名称:

工程地点:

开发商:

建筑面积:约23万平方米(为一期1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、6号楼、7号楼、9号楼、10号楼、11号楼、12号楼、13号楼)。

层数:23层。

主体结构形式;框剪。

二、承包范围和施工要求:

(一)承包范围及内容:甲方将改项目土建工程交由乙方施工,(扩大劳务清包工),从砼垫层开始,(除土方工程、地基处理工程、所有安装工程(包括安装预留洞口的封堵)、装饰工程、大理石、花岗石、等、水、电、消防、暖、保温、防水、门窗、电梯、楼梯栏杆、扶手、油漆、涂料工程另外分包给其它施工单位外。其余图纸所包含的土建内容,全部由乙方完成至交房验收包括二级电箱以下所有机械和电线)。主材、地材包含公共部分的粘贴(散水以内的公共部分粘贴由乙方负责人工费)。注:厨房、散水、卫生间的粘贴除外、不包含基础回填土项目。

1、主体部分。

本工程主体为剪力墙结构,混凝土采用商品混凝土,使用塔吊、施工电梯作为垂直运输机械;混凝土采用泵送和布料杆结合;模板采用木组合模板,采用钢管脚手架。

主体结构工程的脚手架工程与安全防护措施;主体结构工程钢筋的制作与安装;主体结构工程的模板的安装、维护、拆除、维修保养;主体结构工程的混凝土浇筑(含后浇带、二次浇捣、现场预制)。

(1)钢筋工程:(甲供钢材)。

包括钢筋的翻样、制作、电渣压力焊接、闪光对焊、直螺纹连接(套筒甲供)、绑扎、安装成型;包括进出场材料装卸车以及成品、半成品现场倒运;包括余料回收、预埋插筋及废料堆放、固定支架加工。包括钢筋加工的全部机械、工具;包括钢筋绑扎成型所需的扎丝、垫块等辅料、拉杆、火钩、穿墙套管。

钢筋工程施工前乙方必须按照楼号和施工部位向甲方上报钢筋配料单一份。

(2)模板工程:乙方施工包括模板、方木、支架、扣件的全部模板工作内容(含模板、模板拼装、模板的安装与拆除)。

包括砖胎膜砌筑粉刷、满堂支模架搭设,包括模板的配置和支拆;包括主体浇捣时对模板及支撑的保护;包括土建主辅材料的进场卸车;包括土建所需孔、洞口模板的支设和拆除;包括模板的清理、维修、码放;包括木工机械、手动机具、辅助材料(如铁丝、圆钉胶带、泡沫板、脱模剂、海绵胶带等)。

(3)混凝土工程:甲供商品混凝土,提供泵送垂直运输机具。

乙方施工包括混凝土管布置及加固混凝土大浇捣及抹面、养护;包括泵车、泵送管的安装、固定、拆接、清洗;包括布料机的安装、操作、拆接、清洗;包括混凝土浇筑使用的震动机机具;找平收面使用的其他机具(如铁锨、铁杆等),包括劳动保护用品(如雨衣、雨鞋、手套)。季节性养护及施工措施的配合、所有建筑垃圾及时清理到场内指定点。

买卖合同付款方式大全(19篇)篇六

发包人:________________(以下简称甲方)。

承包人:________________(以下简称乙方)。

依据《_民法典》、《_建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方就本工程施工事项协商一致,同意订立本合同,并共同信守合同各项条款。

第一条工程概况。

(一)工程名称:

(二)工程地点:

(三)工程内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

(四)工程价款:本工程投资额约________元人民币。

(五)承办方式:乙方对工程实行总承包,即包人工、包材料、包机械、包工期(图纸以内的全部内容)、包质量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、转包。

第二条合同工程。

(一)开工日期:________年________月________日

(二)竣工日期:________年________月________日

(三)合同工程总日历天数180天。

第三条合同价款。

(一)合同价款依据。

土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《________年建筑工程消耗量定额》、《20__年安装工程消耗量定额》和《20__建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。

(二)工程结算。

1、工程竣工,并符合下列全部条件,甲方予以决算:

(1)工程通过城建质监部门竣工验收,全部达到工程设计要求和国家验收标准,无任何质量问题。

(2)工程在施工过程中,乙方严把材料质量关,所有材料均为国家合格产品,无任何假冒伪劣产品用于本工程,无偷工减料行为。能严把施工质量关,所有施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。

(3)乙方交纳清了所有应该由乙方交纳的费用(建设税金、城建部门管理费及其他费用等等)。

2、乙方根据实际工程量,按照工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书,送交甲方审核。

第四条质量标准。

工程质量标准为:

(一)乙方必须按国家相关规范和质量施工技术标准要求,根据甲方提供的施工图、设计变更及技术交底,精心组织施工,加强质量控制,确保工程质量,按时完成本合同工程及其缺陷的修复。

在施工中根据有关质量标准组织验收,如果质量不符合标准,乙方必须返工修复,其费用损失由乙方承担,工程质量低劣又无法挽救的,由乙方负责赔偿全部经济损失,且工期不予顺延。

(二)隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽,乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量,合格后才能隐蔽。否则,返工费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐蔽工程检验通知后在48小时内不履行检查,乙方视为甲方同意隐蔽,否则,返工费用由甲方承担。

(三)具体质量要求如下:本工程质量标准要求全部达到合格工程,争创优质。

第五条材料供应及机械租赁。

(一)乙方采购材料及要求。

1、应事先通知甲方,请甲方看样,留滞样品,并经甲方书面同意后,方可采购。

2、乙方采购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单,并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。

(二)周转材料及机械租赁:

乙方应根据具体情况,配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。

第六条安全文明施工。

(一)乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关部门施工安全、劳动保护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求,严格按照安全标准施工,做好本工程的安全管理工作。

(二)乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和保护器材,设立安全警告标示牌,并设专职的安全员,保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训,持有效证件上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训,不得上岗作业。

(三)乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品,并进行人身保险,保险费用乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任,乙方应对以上事件负责,费用自理。

(四)乙方在进行爆破作业时,应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施,并对由于爆破造成的任何人身伤亡(包括第三者)以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。

(五)乙方必须严格控制火工品,遵守有关火工品的管理制度,严禁私藏火工品,因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并承担经济损失。

(六)施工现场材料应堆放整齐,机械设备安装井然有序,施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整洁、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。

甲乙双方要签订《建设工程承发包安全管理协议》。

第七条双方职责。

(一)甲方职责。

1、负责本工程的场地平整、通水电工作,保证施工期间的需要。

2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责。

3、办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。

4、确定水准点与座标控制点,以书面形式交给乙方,进行现场交验。

5、组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。

6、协商处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物并承担有关费用。

7、负责工程的施工监理,对施工安全、质量、进度等进行监督检查。

8、及时组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。

(二)乙方职责。

1、办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。

2、负责施工界内的用水、用电(水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任)及施工便道和乙方临时设施的修建并承担费用。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。

3、开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备计划、用水、用电计划等,并报甲方审批。开工后应提供计划、进度报表的名称及完成时间:《季工程计划》、《月工程计划》在当季或当月末提供下季或下月计划《季工程进度》、《月工程进度》在下季或下月前3天内呈报至甲方。

4、将投入本工程的施工人员花名册及特殊工程操作证复印件报甲方备案。

5、尊重监理,信守合同,维护甲方的信誉。

6、无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查,确保安全、质量、环保达到标准。

7、施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线,如有损坏或丢失,乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失,乙方应负责赔偿。

8、不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。

9、项目承包人(或经理)、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场对本工程的管理,离开工地3天以上必须向甲方履行请假手续。

10、上道工序完成后,未经甲方质检人员或监理同意,不得进入下道工序施工。违反者,损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查,乙方视为甲方同意进入下道工序施工,否则,返工费用由甲方承担。

11、施工现场实行标示牌管理,写明工作范围、作业内容和质量要求,认真执行三检制度(即自检、互检和工序交接检验制度)。根据工程需要,提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫。

12、负责合同规定的保修期内的缺陷修复,直至合格。负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完整的竣工资料和竣工验收报告。

13、自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验,若委托甲方完成,甲方要收取相应的费用。

14、搞好文明施工和标准化作业,遵守环境保护法,对已完工的各类建筑物,在交工前负责保管并清理好场地。

15、自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。

16、遵守国家有关法律、法规和乡规民约,服从业主内部治安、物业等相关管理,因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或_门的追究等,由乙方自行处理。

17、自行承担乙方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。

18、按照《_职业病防治法》的规定,乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作,并承担由此而发生的相关费用。

第八条工程价款的支付。

(一)本合同不支付工程预付款,乙方必须具备满足本工程的流动资金。

本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工起直到建设项目中央预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。

工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。

第九条违约责任。

(一)甲方。

未按合同规定的条款履行的,应承担相应责任。

(二)乙方。

1、未按本合同工期完成,每拖延一天扣罚________元,限额为________万元。

2、不听从甲方及监理检查监督发现一次扣________元。

3、进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场,发现一次罚款500。

4、若乙方在保修期内缺陷修复不及时,甲方有权指定第三方修理,费用由乙方承担,并在质保金中扣除。非乙方责任,乙方不承担费用。

第十条争议的解决方式。

合同执行过程中如果发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时,由江西省九江市仲裁委员会裁决。

第十一条其它。

1、乙方不得将本工程转包,如有发现转包,甲方有权终止合同,并按合同价款10%进行处罚。

2、乙方不得违反国家和政府有关规定拖欠民工工资,否则,甲方在支付乙方工程款时,有权代乙方优先支付本工程违反国家和政府有关规定拖欠的民工工资。

3、工程竣工后,保修内容、范围、期限按签订工程质量保修书有关条款执行。乙方应在竣工验收后二十天内撤离所有在建设单位基础上的临时设施,同时在工程竣工后十天内清除工地上的建筑垃圾,如不按规定时间内完成,乙方承担每天500元违约金。

第十二条附则。

合同在执行过程中,业主、监理、甲方所编制的施工计划,对工程质量、工艺、安全、进度等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分,双方必须遵守。

第十三条。

1、未尽事宜由双方在合同执行过程中协商,并签署补充协议书,补充协议与本合同具有同等效力。

2、与本工程签定的其它相关协议、合同,与本合同有冲突的均以本合同为准。

3、本合同书双方约定正副本份数:正本贰份,甲乙双方各执壹份,副本肆份。

附:1、《工程质量保修书》;。

2、议价价格表。

3、《工程预算书》。

签约地点:________________。

签约日期:________年________月________日

买卖合同付款方式大全(19篇)篇七

住所:____________________________________。

法定代表人:______________________________。

电话:____________________________________。

传真:____________________________________。

保证人(以下称乙方):____________________。

住所:____________________________________。

法定代表人:______________________________。

电话:____________________________________。

传真:____________________________________。

鉴于甲方与____________________(以下简称分包商)就__________项目于________年______月______日签订编号为____________号《分包合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意以保证方式为甲方向分包商提供付款保证。甲乙双方经协商一致,订立本合同。

第一条定义。

1.1本合同所称总承包商付款保证是指,乙方向分包商保证,当甲方未按照主合同的约定支付工程款时,由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。

1.2本合同所称工程款是指,________________________________。

第二条保证的范围及保证金额。

2.1乙方提供保证的范围是主合同约定的甲方应向分包商支付的工程款。

2.2甲方在上述保证范围内所承担的保证金额最高不超过人民币________________元(大写:____________)。

第三条保证的方式及保证期间。

3.1乙方保证的方式为:连带责任保证。

3.2乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后日。

3.3甲方与分包商协议变更主合同付款日期的,经乙方书面同意后,保证期间按照变更后的日期做相应调整。

第四条承担保证责任的形式。

乙方承担保证责任的形式为代为支付。当甲方未按照主合同的约定向分包商支付工程款时,由乙方代为履行支付义务,但乙方付款总额不超过本合同第二条约定的保证金额。

第五条担保费及支付方式。

5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定,收取担保费。

5.2双方确定的担保费率为:________________。

5.3本合同生效后_______日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币________________元(大写:________________)。

第六条反担保。

甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。

第七条乙方的追偿权。

乙方按照合同的约定承担保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的________%一次性支付违约金。

第八条双方的其他权利义务。

8.1乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起________日内,向分包商出具《总承包商付款(分包)保函》。

8.2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。

8.3甲方不得擅自将工程转让给第三人。甲方与分包商有关主合同的修改、变更,应告知乙方;如发生重大变更,应经乙方书面同意。

8.4甲方应全面履行主合同,及时向乙方通报主合同的履行情况,乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。

第九条争议的解决。

本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第________款约定的方式解决:

9.1向________________法院起诉;

9.2向________________提起仲裁。(写明仲裁机构名称)。

第十条甲乙双方约定的其它事项。

第十一条合同的生效、变更和解除。

11.1本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。

11.2本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。

第十二条附则。

本合同一式________份,甲乙方各执________份。

甲方:_____________________。

法定代表人:_______________。

(或授权代理人)。

法定代表人:_______________。

(或授权代理人)。

________年_______月______日。

买卖合同付款方式大全(19篇)篇八

委托方:_________(以下简称甲方)。

受托方:_________(以下简称乙方)。

甲方有意愿参加政府采购活动,依照《^v^政府采购法》及《^v^合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,对甲方进行信用认证及评估事宜,达成如下协议:

第一条合同中所涉基本定义。

1.政府采购供应商:是指具备下列条件,并有意愿参与政府采购的生产、服务的法人或其他组织。

(1)具有独立承担民事责任的能力;。

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;。

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;。

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;。

(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;。

(6)法律,行政法规规定的其他条件。

2.信用认证:是指对政府采购供应商所提交之证明其合法身份和信用状况的基本资料(如:工商登记、税务登记)的核实和甄别。

3.信用评估:是指乙方在供应商合法身份及信用状况认证的基础上,依据供应方所属行业及在行业中的地位,公司管理,经营状况,财务结构等一系列指标体系,就其在政府采购活动中的履约能力和履约意愿提供的专家意见或观点。

4.信用等级:按上述指标体系的不同标准,对信用评估结果划分出的不同级别,并用特定符号标示。

5.政府采购合格供应商:_________对拟参加中国各级政府采购的中国供应商进行征信调查,并运用国际先进的信用评价技术,按照严格,统一的标准化程序,根据其履约能力和履约意愿及责任能力进行科学,合理,公正的评价,达到一定信用等级并被赋予一定标识的供应商。

第二条委托内容。

甲方委托乙方按照本合同约定,为甲方参与政府采购活动进行信用认证及评估。

第三条认证评估费用及付款时间,方式。

1.认证评估费用:人民币_________圆整。

2.支付时间:自本合同签订之日起_________个工作日内到达以下乙方指定账户。

3.支付方式:银行转账。开户名称:_________;开户行:_________;帐号:_________;行号:_________。

第四条甲方的权利义务。

5.在评级结果有效期内,就将会影响信用评估及评估结果的重大变更事项及时知会乙方;。

买卖合同付款方式大全(19篇)篇九

甲方(发包方):

地址:

法定代表人:

身份证号:

乙方(承包方):

地址:

身份证号:

甲、乙双方为有效开展生产经营,依照《_合同法》、《_劳动管理法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,特订立本合同。

第一条合作事项。

甲方以自己的采石场、乙方投入资金就土石方开采进行合作经营。

第二条拟参与合作经营的采石场概况。

(一)名称:________;

(二)地址:________;

(三)经济性质:________;

(四)法定代表人:________;

(五)年生产能力:________;

(六)采矿许可证号:________;

(七)爆破许可证号:________;

(八)生产情况(或建设情况):

第三条承包期限。

本合同约定的承包经营期限为________年。即从________年________月________日起,至________年________月________日止。期限届满需要继续承包的,双方另行协商,乙方在同等条件下有优先承包权。

第四条承包方式。

(一)甲方将自己拥有的采石场发包给乙方,甲方提供机械设备、场地、工人住宿、水、电流通,乙方负责技术、生产及加工。甲方负责销售,乙方要接受甲方的安全监督检查管理。

(二)承包经营期间,甲、乙双方自主经营、自负盈亏、独立核算承包经营费用各自承担。

第五条承包单价和支付方式。

(一)承包工程单价。

1、土石方承包生产单价人民币________/立方,此承包单价以石灰石硬度为准,当土石硬度高于石灰石,单价另算。

2、大理石承包单价:乙方以生产加工大理石毛石的单价为米长条石人民币________/立方起,长条石每往上递增10厘米单价递增人民币________元;长条石为米单价为人民币/立方起,长条石每往上递增10厘米单价递增人民币________元;2米长的长条石单价人民币________/立方(开采条石设备甲方投入)的单价标准(该单价标准包括机器设备维修费、人工费、水电费、生产管理费、炸药费、乙方投入的生产成本)。

3、付款结算方式:甲乙双方每月________至________日核计工程量为准(工程量按乙方当月生产石方数为准);甲方在下月10日前及时支付乙方所得工程款,该工程款甲方以银行现金转账方式打到乙方指定账号。

(二)保证金及支付标准和反还模式。

1、保证金为________元,其中土石方场地为人民币________,生产大理石场地人民币________。

2、合同签定后工人进场,乙方先交拾万元的信誉金给甲方,进场正常施工。甲方满足每天(小时一班)生产量土方达到立方,大理石条石达到立方以上,乙方补足人民币元(壹佰万元整)保证金,如生产量达不到,乙方不向甲方支付保证金,进场信誉金甲方应在3日内返还乙方。

3、乙方支付的保证金,甲方应在乙方井场安全生产个月后,开始返还乙方保证金。保证金以每一期分期返还到乙方指定银行账户为止。

第六条甲方的权利与义务。

(一)甲方的权利。

2.甲方有权对乙方在生产经营期间的安全管理情况进行监督检查。

(二)甲方的义务。

1、甲方有义务及时支付乙方按月所得的工程款项,不得已任何理由拖欠乙方工程款项。

2、工程项目管理、工程结算、征地补偿、外部协调、进场道路,均由甲方负责承担。

3、甲方负责提供油箱或油罐,甲方向乙方先行垫资采购油料,价格按市场价格的单价为准。此费用由乙方承担,并在乙方进度工程进度款中扣除。

4、乙方爆破作业用电和伙工用品由甲方提供先行垫资采购,此费用由乙方承担并在乙方进度工程进度款中扣除。

5、甲方发包的采石场相关的证照、手续必须齐备,并且不存在法律瑕疵;如乙方进场后,因甲方证照原因,造成乙方不能按时生产或减产损失的,甲方照价赔偿乙方损失。

6、除安全监督检查外,甲方不得以任何形式干涉乙方的承包经营权;

7、甲方负责采石场当地政府、村委会及村民的协调、调解工作,发生问题甲方应及时在3日内调解好矛盾,如3日内不能调解好矛盾的,甲方应该承当乙方人员的误工及相关损失。

第七条乙方的权利与义务。

(一)乙方的权利。

1、在承包期间,乙方根据本合同的约定享有自主、独立的承包生产权;

2、乙方有权自己组织用工人员从事承包生产;

3、乙方有权根据本合同规定取得承包生产收入。

(二)乙方的义务。

1、乙方对砂石的开采应根据开采方案合理进行;

3、严格按照本合同的约定;

4、对承包期间产生的劳动用工成本(包括保险费用)及安全事故承担责任;

(一)在本合同履行过程中,经双方协商一致可以变更或解除合同;

(二)在本合同履行过程中,如遇国家政策发生重大变化,或者发生不可抗力致合同目的不能实现时,可以变更或解除合同。

第九条违约责任。

(一)1、合同生效后,甲、乙双方应严格履行合同,否则,应当承担违约责任;以保证金的基准,加倍赔付责任。

的,除赔偿双倍保证金外,还要照价赔偿乙方在场地投入购买生产机械设备和召凭人员等费用。

(二)任何一方违约,守约方可以解除合同,造成损失的,还可要求赔偿。

第十条场地问题。

(一)甲方平场地平完交予乙方。

(二)乙方自行平场地,甲方负责平整场地所有费用。

第十一条补充协议。

本合同未尽事宜,甲、乙双方可以签订补充协议确定。

第十二条争议解决方式。

在履行本合同过程中发生纠纷,甲乙双方应尽量协商解决。协商解决不成的,任何一方均可向人民法院起诉。

第十三条合同的生效本合同一式贰份,甲乙双方签字盖章后生效。对于生效合同,双方各执一份。

甲方(盖章)乙方(签字):

董事长(签字):代理人(签字):

签订时间:年月日。

买卖合同付款方式大全(19篇)篇十

甲方:

乙方:

根据《xxx合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供施工项目,乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬。双方约定如下:

1、甲方向乙方提供提供联络、签约机会,促成签定合同媒介服务。

2、乙方应提供签定合同的有效文本及盖有鲜章的复印件。

乙方自愿承诺与甲方签定的合同总金额%作为居间劳务报酬。(以主合同签定的总金额为准)。

1、甲方末促成合同成立,所签定的居间合同及乙方所承诺的劳务酬金无效。

2、如乙方的单位法人代表变更,受权代理人因工作等原因发生变更,所签定的合同及承诺的事项,乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。

3、甲方向乙方提供信息必须属实,方可促成合同签定;若乙方蓄意避开甲方与发包方签定合同,视为居间人促成合同成立;乙方须同样履行承诺支付甲方居间劳务报酬,否则甲方有权向人民法院申请强制执行。

1、乙方末按时间支付甲方居间劳务费,视为乙方违约;除继续承担应付款项外,同时还承担逾期支付的违约责任,按甲方应得劳务报酬总额的%乘以逾期天数计得金额,作为罚金迫加支付给甲方。

2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自签字盖章(印)之日起生效。乙方提供与甲方签定的主合同复印件(委托人盖章签字)一份,委托人付清全部居间劳务报酬后本合同自动解除。

乙方(章印)甲方(章印)。

法人代表:法人代表:

授权代理人:授权代理人:

身份证号:身份证号:

买卖合同付款方式大全(19篇)篇十一

甲方(委托方):

乙方(付款方):

丙方(收款方):

1、甲方与丙方于________年____月____日签订《____合同》(以下称合同)。

2、甲方尚未完成工商注册手续,无法开立xx账户。

3、乙方为依据^v^相关法律法规依法成立并有效存续的法人。现经三方协商一致,就甲方委托乙方代为向丙方支付合同价款的相关事宜达成本协议,内容如下:风险提示:

委托合同中要明确约定委托事务,应对期限进行明确约定。委托合同可以是有偿的,也可以是无偿的,若委托合同是有偿的,因受托人给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失。但是,因委托人自己指示不当或其他过错致使受托人遭受不应有损失的,该损失由委托人自行承担;若委托合同是无偿的,因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失。

一、基本内容。

1、甲方委托乙方代为向丙方支付全部合同价款____(大写:人民币____元)。

2、乙方同意接受甲方的委托,通过乙方账户按照合同约定的付款时间向丙方支付合同价款。

3、丙方收到合同价款后,向方开具发票。

4、丙方收到合同价款后,视为甲方已按合同约定履行付款义务,丙方不再另行要求甲方支付合同价款。

5、甲方完成工商注册登记手续后,须立即办理银行开户手续,并于开立xx账户之日起日内,将全部合同价款偿还给乙方。风险提示:

委托人须按委托合同的约定预付费用,如果受托人为处理委托事务垫付了必要的费用,委托人应当偿还该费用及其利息。如委托人违反上述义务而给受托人造成损失,应承担相应的违约责任。受托人不履行委托合同义务或者履行合同义务不符合约定的也应承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。对于受托人在处理委托事务时是否按约定履行了义务,应根据具体的情形做出判断。

二、违约责任。

1、若乙方未按本协议的约定向丙方付款,由甲方按合同约定向丙方承担违约责任。

2、丙方违反合同及本协议约定的,应向甲方承担违约责任。

三、争议的解决因签订、履行本协议所引发的一切,若各方无法协商解决的,任何一方均有权向____法院提起诉讼。

四、其它。

1、本协议一式____份,各方各执____份,具有相同的法律效力。

2、本协议自甲方筹备组负责人签字并加盖甲方临时合同专用章;乙、丙两方法定代表人或授权签署人签字并加盖各自公章之日起生效。

甲方:

乙方:

丙方:

签订时间:________年____月____日。

买卖合同付款方式大全(19篇)篇十二

甲方:

乙方:

1、甲方开发位于孝感市火车站胜利街的阳光美苑物业,现房出售。

2、甲方同意乙方采用分期付款的方式购买甲方开发的______栋单元号,建筑面积平方米,单价为元/平方米,总价为元整。

4、乙方应在本协议书签订后至年月日前,带齐相关资料到______物管处签订《商品房买卖合同》,同时交清购房款,乙方交付的购房首付款无息转为购房款的一部分。

5、若乙方未在本合同第3条约定期限内签订《商品房买卖合同》,则甲方有权将该物业另行出售,乙方购房首付款不予退还;甲方在本合同第3条约定的时间内,若将乙方所认购物业另行出售,则甲方双倍退还乙方所付购房款。

6、乙方保证本合同的姓名、身份证号、联系方式准确、有效。否则,因此造成的责任及后果均由乙方承担。

7、本合同如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,可依法向人民法院起诉。

8、本合同壹式贰份(甲乙双方各持壹份),经双方盖章或签字即生效。双方签订《商品房买卖合同》后本协议自动作废。

甲方:__________。

乙方:__________。

__________年__________月__________日。

买卖合同付款方式大全(19篇)篇十三

乙方因,向甲方申请借款,甲乙双方就借款事宜,在*等自愿、协商一致的基础上达成如下协议,双方共同遵守。

一、借款金额:______乙方出借给甲方人民币(大写)万元整,________年____月____日前交付甲方。

二、借款利息:%。

三、借款期限:________年。

四、还款日期和方式:借款期限届满后____日内,乙方一次性还清全部本金及利息。

五、违约责任:_____。

1、乙方未按本合同。

第三条规定的借款用途使用借款的39;,甲方有权收回全部借款,对违约使用的部分,按同期*人民银行规定的贷款利率加收罚息。

2、乙方如逾期未还款,甲方有权追回借款本息,并从到期日起每日支付借款金额5%的违约金。

六、争议解决方式:双方协商解决,解决不成,同意提交公司所在地区人民法院裁决。

七、本合同自双方签章之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份,合同文本具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法人负责人:_________法人负责人:_________。

电话:____________电话:____________。

买卖合同付款方式大全(19篇)篇十四

甲方(付款方):

乙方(收款方):

第一条预付货款用途货款的支付。

第二条预付货款金额____人民币(大写)________________元整。

乙方以向甲方提供双方约定的产品或等额货币的形式抵扣该笔预付款。

第四条保证条款。

付款进行违法活动。经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方应按照甲方的要求向甲方提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。

第五条约定条款。

1.由于经营管理不善而关闭、破产,确实无法履行合同的,在处理财产时,除了按国家规定用于人员工资和必要的维护费用外,乙方应优先偿还该款项。由于上级主管部门决定关、停、并转或撤销工程建设等措施,或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时,经向甲方申请,并得到甲方的书面同意,乙方才可以变更或解除合同,并免除承担违约责任。

2.权无异议的归于甲方。

3.月初五个自然日内书面说明预付款的使用情况,乙方有义务配合甲方不定时的现场查验。

4.向甲方提供经开户行盖章确认的流水单据。

第六条违约责任。

1.或不按月提供预付款的实际使用情况,甲方有权收回部分或全部款项,对违约使用的部分,按违约使用之日起每日3‰加收罚息。

2.追回预付款本息,有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的,由司法机关追究刑事责任。并有权要求乙方承担甲方因此遭受的一切损失,包括但不限于甲方向乙方主张权利所支出的律师费用、误工费用。

第七条合同变更或解除。

1.本合同非因《^v^合同法》规定允许变更或解除合同的情况发生,任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。

2.应及时采用书面形式通知其他当事人,并达成书面协议。本合同变更或解除后,乙方尚未抵扣的预付款和应付的利息,仍应按本合同的规定偿付。

第八条附则。

1.补充规定与本合同具有同等效力。

2.不成,应依法向甲方所在地的人民法院提交诉讼解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

买卖合同付款方式大全(19篇)篇十五

根据《xxx劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限。

第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用)。

1、有固定期限劳动合同。

本合同于______年______月______日生效,于______年______月______日终止(如有试用期,则试用期从______年______月______日到______年______月______日)。

2、以完成一定的工作任务为期限的合同。

本合同生效日期为以乙方完成

工作任务合同终止时间为______年______月______日;

二、工作内容和要求。

第二条甲方招用乙方在。

中担任岗位(工种)工作。

第三条乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作任务,达到规定的质量标准。

三、劳动保护和劳动条件。

第四条甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要,经乙方同意后,可安排乙方加班,但不得违反国家有关规定,且应合理安排职工补休或按照《劳动法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。

第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后,方可上岗作业。

第六条甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定,为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。

第七条甲方根据国家有关法律法规,依法建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。

四、工资保险待遇。

第八条乙方在试用期间的工资为每月______元,试用期满后工资为每月______元;按工作量计算工资的,每______(工作量单位)支付工资______元。

双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。

甲方应在每月日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发),并由乙方签字确认。

甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。

合同甲方如为分包方,工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。

第九条甲方应按规定为乙方办理社会保险,并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后,应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤,其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。

五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订。

第十条乙方应严格遵守甲方的`各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

第十一条乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:

(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(二)有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的;

(三)严重失职,营私舞弊,对甲方造成重大损害的;

(四)严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的;

(五)被依法追究刑事责任的。

第十二条有下列情形之一的,乙方可以解除本合同;

(一)在试用期内的;

(二)甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

(三)甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的。

第十三条变更、解除、终止、续订本合同,应在规定的时限前以书面形式通知对方,不得擅自变更、解除、终止本合同。

六、违约责任、劳动争议处理及其它。

第十四条甲方与乙方解除劳动合同时,应给乙方出具终止、解除劳动合同证明书。

甲方解除乙方劳动合同,符合人社部发[1994]481号文件规定的,应支付经济补偿金。

甲、乙方违法解除劳动合同,应按人社部发[1995]223号文件给对方以赔偿。

第十五条双方因履行本合同发生争议,应当自劳动争议发生之日起,60日内向工程所在地(区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可直接到裁决书之日起15日向人民法院起诉。

第十六条甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件,与劳动合同具有同等法律效力。

第十七条本合同未尽事宜或与国家、陕西省有关规定相悖的,按照有关规定执行。

第十八条本合同一式四份,甲乙双方各执一份,一份交工程所在地劳动部门备案,一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。

第十九条双方约定的其他事项。

甲方(公章)。

签字日期:______年______月______日

乙方(签字或盖章)。

签字日期:______年______月______日

买卖合同付款方式大全(19篇)篇十六

一、义务范围及要求:

1、乙方全权负责《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的甲方所应履行的一切义务及责任,包括工程施工、结算工作的配合与工程的维保等,直至合同全部履行完毕为止。

2、乙方应具备与甲方同等的企业资质与能力,乙方对所提供的企业资料的真实合法性付全部责任;且甲方对乙方能够承接《项目供配电安装工程施工承包合同》工作负有不可推卸的担保责任。

3、甲方对本协议内容的合法性和可操作性负全部法律责任;并承担由此所产生的一切费用。

4、乙方收取甲方与丙方签订的《项目供配电安装工程施工承包合同》中的款项。

5、乙方负责提供所收款项的正规合法的工程款发票。

二、具体款项及支付说明:

1、丙方应甲乙双方要求将剩余款项全部支付至乙方公司账户。

2、每次款项支付均由乙方提前提供满足丙方财务要求的正规发票,丙方收到确认合格的发票后给予办理款项支付。

3、本协议签订后3个工作日内乙方应将甲方所欠工程款发票全额补齐。

三、其他:

1、本协议履行所产生不属于《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的一切额外费用均由乙方承担。

2、甲乙丙三方对本协议内容均负有保密的责任和义务;未经其他两方书面许可,任何一方不得向其他方提供、披露与本协议及所涉及的业务有关的资料和信息。

3、如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时而不影响本协议的效力时,本协议的其他条款应不受影响。如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时且不具备法律效力时,则《项目供配电安装工程施工承包合同》仍有甲丙双方履行,不受影响。

4、未经三方书面确认,任何一方不得变更或修改本协议。

5、对于本协议未尽事宜,三方可签订补充协议或以附件的形式对本协议中的有关问题作出补充、说明、解释,本协议的补充协议和附件为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

四、解决合同纠纷的方式:

五、协议期限:

1、本协议一式六份,甲乙丙三方各执两份,自甲乙丙三方法定代表人、负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效并实施。

2、本协议有效期至《项目供配电安装工程施工承包合同》所规定的合同履行义务完成后止。

甲方:__________。

乙方:__________。

__________年__________月__________日。

买卖合同付款方式大全(19篇)篇十七

承包方:

(乙方):木工班组。

本工程中木工部分。

在合同期间内承包方应遵守工程建设安全生产有关规定,采取相应的安全防护措施,注意自身及他人安全,由承包人安全措施不力造成的损失及费用,需有承包人自行承担,甲方不承担任何责任。

积极配合各班组,不得因本组原因延误工期。___天完工清场。如因乙方原因造成工期延误,则每推迟一天按?()元罚款,在结算中扣除。

计算方法:按图纸计算。

支付方式:

主体封顶后半月内付55%结算:扣除质量保证金年底付清中途不得向甲方要钱,不得以要钱方式罢工。

须符合建筑工程质量规范,达到验收标准及质检要求。对于胀模等一系列原因造成的不良后果,由乙方承担全部责任。并处以罚款。

施工期间乙方不得所以浪费材料,应尽可能的节俭用料,合理规范拆模,减少材料损失,每次拆模后材料必须摆放整齐。完工后材料分类整理堆放。

甲方为乙方提供所需材料,必要的生产工具,损毁或丢失后须按原价赔偿,为乙方提供食宿方便,相关费用由乙方承担。

注意:乙方应在甲方带领下积极配合,干好各自工作,争取早日拿到工程款。

甲方:。

乙方:。

合同签订日期:

买卖合同付款方式大全(19篇)篇十八

甲方:成都鼎元建设工程有限公司:

乙方:刘海*身份证号:

二0xx年六月十八日下午四时三十分左右,乙方在甲方工地(自贡沃尔玛一楼)安装风管,刘海*穿上的安全带没有系挂安全扣,从安装*台上摔下来,造成左手左侧桡骨远端骨折。经自贡市第四人民医院及时救治,现已完全康复。申请做伤残鉴定。经四川燊海司法鉴定所二0xx年十二月二日“川燊海司鉴所(20xx)临签字第237号”评定为十级伤残。

甲、乙双方在*等、自愿、依法的基础上,就赔偿问题达成如下协议:

一、甲、乙双方对(20xx)临签字第237号所作伤残评定没任何异议,一致同意作为终止鉴定。

二、乙方在自贡市第四人民医院治疗费用元;生活费用3000元;诊疗费元。以上费用合计人民币元,甲方已全额支付上述所有费用。

三、事故是由刘海*违反安全操作规程造成的。参照有关规定,甲方赔偿乙方一次性伤残补助金元、一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金元、其他相关费用。以上费用共计人民币元整(大写:人民币叁万伍仟元整)。

四、甲方支付的上述费用,是双方均已认可的。今后无论什么问题。都与甲方没有关系,此后双方不存在任何方面的民事纠纷关系。

五、付清余额叁万伍仟元后,乙方不得以任何理由,任何方式向甲方索取任何费用。

六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲乙双方均签字后生效。

甲方(签字)乙方(签字)。

买卖合同付款方式大全(19篇)篇十九

甲方:

乙方:

经甲乙双方友好协商,就甲方委托乙方投递广告宣传品(单页)分期付款事宜签订如下协议:

一、甲方委托乙方投递的广告宣传品名称,内容,规格:开,投递方式:,投递区域:

二、甲方在__________年__________月__________日至__________年__________月__________日期间,陆续向乙方提供不少于__________万份的宣传单页。

三、甲方所投递的.宣传品须按照乙方的要求每捆1000份打包并且在外包装上贴上当次广告样单;按照乙方规定的时间运送广告单,最迟送单时间为投递日期的前一天上午11:00。如因甲方送单时间推迟,造成的后果由甲方承担。

四、投递单价__________元/份,每次投递费用应在投递实施前支付给乙方(如支票转帐以到帐时间为准)。

五、乙方按付款到帐之日起第三个工作日安排投递(节假日除外)。

六、甲方可分次向乙方支付投递费用。为确保乙方利益,甲方需预先支付(人民币)_____元押金,若到__________年__________月__________日甲方投递的宣传单页数量达到或超过,则此押金由乙方如数退还甲方或最后一期冲减投递费;若达不到合同规定份数,则视甲方违约,此押金作为违约金,不再退还甲方。如遇自然灾害事故或有关行政主管部门法规政策的因素造成未能如期完成投递额度,由甲方申请,并得到乙方同意后方可顺延投递。

八、双方签订合同后,乙方将提供给甲方相关资料,便于甲方检查和监督。

九、乙方向甲方保证将本次广告宣传品按协议范围内要求投递到位。甲方可派专人在不影响乙方正常投递工作的情况下,到乙方的投递线路进行投递质量的监督,如甲方发现问题,可在三个工作日内向乙方投诉,由乙方质检人员查实后按实际未投递的数量作出补投赔偿,逾期概不受理。

十、甲方必须提供营业执照复印件和相关批文,所提供的宣传品内容必须经有关行政主管部门审批,乙方不负责广告宣传品内容及由此带来的任何法律责任。

十一、未尽事宜,双方友好协商。

甲方:

代表人:

日期:

乙方:

代表人:

日期:

相关范文推荐

    创新创业合同(优质15篇)

    合同协议是一种法律约束力的文件,双方应当履行其中的各项条款。以往的合同协议案例和经验可以帮助您更好地理解合同的重要性和使用方法。1、心态平和,有销售福音,有服务

    人力资源部季度工作总结(精选18篇)

    通过月工作总结,我们可以对自己在工作中的付出有个全面的认识和评估,以便将来更好地衡量工作的收获和成就。以下是小编为大家收集的月工作总结范文,仅供参考,大家一起来

    评估公司承诺书(实用17篇)

    公司是由法律依据设立的,具有独立法人地位的经济实体。总结是我们学习和成长的机会,可以帮助我们不断进步,提升公司的竞争力。在写公司总结时,需要注意哪些方面,才能使

    学生暑假社会调查报告(模板18篇)

    “调查报告”是一种通过实地调查和数据分析等方法对某一问题或现象进行系统研究和描述的文本形式,它可以帮助我们了解问题的根源和解决方案,我觉得我们需要进行一次调查并

    人力行政部的年度工作总结(专业18篇)

    月工作总结是对一个月的工作成果进行梳理和总结的重要环节。在下列范文中,我们可以看到不同岗位的员工是如何从各自的角度出发来写好月工作总结的。。20__年转眼已过,

    第二次党史心得体会(专业15篇)

    心得体会的撰写可以激发我们对于学习和成长的动力和热情。心得体会让我明白了成功的背后是汗水和努力,只有不断反思总结,才能不断成长。我会时刻保持对自己的要求,不断提

    军训心得体会武(优秀18篇)

    军训心得体会是对军事训练过程中的收获和感受进行概括和总结的一篇文学作品。小编为大家整理了一些优秀的军训心得体会范文,希望能够帮助到正在写作的你。其实我不懂军人。

    湖北省劳动合同(专业15篇)

    劳动合同是用人单位与劳动者之间进一步规范劳动关系的一种重要制度安排。为了帮助雇主和劳动者更好地了解劳动合同的标准格式,以下是一些常见的劳动合同模板。

    采购外包工作计划(专业21篇)

    有效的采购管理可以帮助企业降低成本、提高效率,并且有助于建立长期合作关系。如果您需要更多的采购总结范文或资料,可以联系相关专业机构或咨询公司,获取更多的资源。

    大学生求职演讲稿(通用17篇)

    大学生演讲稿在一定程度上反映了大学生的思维能力和语言表达能力,在演讲中展示自己的才华和个性。如果你正在为大学生演讲稿苦恼,不妨阅读一下这些范文,或许能给你一些启