最新年建设工程合同管理试题及答案 建设工程合同管理试题(优质5篇)

生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

最新年建设工程合同管理试题及答案 建设工程合同管理试题(优质5篇)

将本文的Word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

年建设工程合同管理试题及答案篇一

一．单项选择题（下列各题中，只有一个被选项最符合题意，请将它选出并填入括号内）

1．建设工程施工安装合同法律关系的客体是指（）。

a．物b．智力成果

c．行为d．财

2．下列财产中，（）作为抵押物进行抵押。

a．抵押人所有的房屋b．抵押人有权使用的集体土地所有权

c．依法被查封的财产d．抵押人所有的支票

3．留置权是通过（）产生的。

a．法律规定b．合同约定

c．中间人约定d．口头约定

4．工程建设的过程中，（）保证的金额是可以随时间变化的。

a．施工投标保证b．施工合同的履约保证

c．施工预付款保证d．工程保险

5．如果当事人双方采用合同书形式订立合同时，（）日合同成立。

a．要约生效b．承诺生效

c．双方当事人签字或者盖章d．附生效期限的合同期限界至

6．在下列几种情形中，（）合同是可变更的合同。

a．损害公共利益的b．以合法活动掩盖非法目的的c．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的d．以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的7．依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方（）追究违约方的赔偿责任。

a．可选择违约金条款或定金条款b．可以同时采用违约金和定金条款

c．应该采用违约金条款d．必须采用定金条款

8．按照国家有关规定，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上，必须进行招标。

a．10b．50

c．100d．200

9．下列关于中标的说法中正确的是（）。

a．中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力

b．中标通知书只对招标人具有法律效力

c．中标通知书只对中标人具有法律效力

d．招标人确定中标人后20天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

10．监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。

a．能力b．人员

c．设备d．报价

11．监理合同中，委托人的权利不正确的是（）。

a．授予监理人权限的权利b．对其它合同承包人无选定权

c．委托人可对监理合同授予监理人的权限随时予以扩大或减小

d．对监理人履行合同的监督控制权

12．监理合同示范文本规定，因（），属于监理服务的额外工作。

a．承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作时间

b．委托人要求增加的监理工作范围

c．委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作

d．承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容

13．委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）。

a．公正地维护有关方面的合法权益b．派驻足够的人员从事监理工作

c．完成委托人提出的附加工作与额外工作

d．负责合同的协调管理

14．因设计方交图时间推迟而导致工程竣工时间的延长，监理单位（）。

a．不承担责任b．承担全部责任

c．承担监督不力的责任d．承担连带责任

15．在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由（）。

a．发包人承担费用和工期损失b．承包人承担费用和工期损失

c承包人承担费用，但工期给予顺延d．发包人承担费用，但工期给予顺延

二．多项选择题（下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选出，并填入括号内）

1．合同法律关系客体包括（）。

a．物b．行为c．智力成果d．权利e．义务

2．对无权代理行为，被代理人有（）。

a．撤回权b．追认权c．拒绝权d．催告权e．撤销权

3．债权人可以留置的合同限于（）合同。

a．建设工程b．保管c．运输d．加工承揽e．买卖

4．违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任。下列属于承担违约责任的形式的有（）。

a．继续履行b．采取补救措施c．赔偿损失d．支付违约金e．返还财产

5．开标时，所列（）情况之一视为废标。

a．投标文件关键内容字迹模糊，无法辨认

b．投标书未密封c．报价不合理

d．无单位和法定代表人或其他代理人印鉴

e．招标文件要求保函而无保函

6．监理招标评审投标书中的人员配备情况时，主要优选出（）的标书。

a．总监理工程师的素质高b．拟派驻监理人员的数量多

c．专业方面满足监理工作范围的需要d．人员的取费标准最低

e．人员派驻计划合理

7．监理单位的义务包括（）。

a．选择承担工程项目建设的实施单位b．与承包商签订施工合同

8．按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，（）。

a．发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点

b．清点后承包人承担材料质量和保管责任

c．材料保管费应由发包人承担

d．材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用

e．材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任

9．工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定（）。

a．质量合格b．需重新修复

c．不补偿费用但顺延合同工期d．顺延合同工期并追加合同价款

e．承包人损失的工期和费用均不予补偿

10．依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，（）。

a．不免除迟延履行方的相应责任b．双方的风险责任均不免除

c．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续

e．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担

11．索赔按目的划分包括（）。

a．综合索赔b．单项索赔c．工期索赔 d．合同内索赔e．费用索赔

12．要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守（）等基本原则。

a．批评教育b．公平合理c．自愿d．协商一致e．及时

13．承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括（）。

a．所引用的合同条款内容b．政府公告资料c．施工进度计划

d．施工现场记录e．承包商受到损害的照片

14．法人应当具备（）等条件。

a．依法成立b．有必要的财产或者经费c．有自己的名称、组织机构和场所

d．能够独立承担民事责任e．经上级行政主管机关批准

15．按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

a．发包人未按约定提供施工场地b．分包人对承包人的施工干扰

c．设计变更d．承包人的主要施工机械出现故障

e．发生不可抗力

年建设工程合同管理试题及答案篇二

1．我国《合同法》规定属于实践合同的有()。

a．买卖合同b．委托合同c．保管合同d．借贷合同

2．采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采用：()。

a．格式条款b．诚信原则c.非格式条款d.法律规定

3．在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同的成立地点为()。

a．承诺生效的地点b.经常居住地c.收件人的主营业地d．合同签订地

4．具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使撤销权，1年的性质为()。

a.诉讼时效b.除斥期间c.履行期间d．以上都不是

5．违约行为是当事人()。

a.违反法律规定的行为b．违反合同约定的行为

c.应当对合同不能成立负有责任的行为d．给对方当事人造成人身和其他财产损失的行为

6．买卖合同标的物的毁损、灭失的风险在标的物交付之前由()。

a.买受人承担b．出卖人承担c.担保人承担d．第三人承担

7．当借款合同双方当事人不能确定支付利息期限时，借款期间不满()的，应当在退还借款时一并支付。

a．3个月b．6个月c．12个月d．24个月

8．共同承担人对定作人()。

a.不承担连带责任b.承担连带责任c.谁的过错谁承担责任d.由法律作出规定

9．委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于()。

l0．行纪人依行纪合同从事行纪业务时可能与第三人订立买卖合同，在该买卖合同关系中，行纪人属于()。

a．当事人b.代理人c.居间人d.利害关系人

二、多项选择题

1．合同法的基本原则有()。

a.平等、自愿原则b.公平原则c.合法原则d．诚实信用原则e.保护公序良俗原则

2．下列合同中，可撤销的情形是()。．

a.因重大误解而订立b．因显失公平而订立c.因一方受欺诈而订立

d．损害国家利益的行为e.恶意串通损害第三人利益的

3．我国合同法律制度规定当事人承担的违约责任主要有()。

a．支付定金b．赔偿损失c.中止履行合同d继续履行合同e.采取补救措施

4．借款合同抵押担保中不得抵押的财产有()。

5．仓储合同的法律特征有()。

a.保管人须为有仓储设备并专事仓储保管业务的民事主体b．其保管的对象是动产

c.其保管的对象是不动产d．为诺成、双务合同e.为有偿、不要式合同

三、填空题(每空1分，共15分)

1．广义的合同法是指调整—————————关系的法律规范的总称。

2．一般来说，承诺生效的地点就是合同——的地点。

3．意思表示瑕疵依瑕疵是否基于表意人自身的原因，分为——和——两种类型。

乙合同的移转包括——、——·

5．混同的原因有——承受和——承受。

6．根据赠与合同成立和履行的时间关系可分为——赠与合同和——赠与合同。

7．建设工程承包合同按照合同的标的可分为——合同和——合同。

8．从技术合同成立是否以一定的形式为要件来看，技术开发合同是——————合同。

9．委托合同的受托人以委托人的——和——办理委托业务。

四、名词解释(每小题3分，共15分)

1.可撤销的合同2。合同的承受3。侵权责任4．合同解释5.房屋租赁合同

求撤销的合同。

享受权利并承担义务。

承担的法律责任。

的一种制度。

五、简答题(每小题7分，共28分)

1．简述合同的一般法律约束力表现在哪些方面同约定履行其合同约定的义务；(2分)(3)当事人应依法或依诚实信用原则履行一定的合同外义务。(3分)

2．先履行抗辩权的适用条件有哪些

履行顺序；(2分)(3)应当先履行的当事人未履行或履行债务不符合约定。(3分)

3．简述赠与合同任意撤销的主要内容。

3．答题要点：赠与合同的任意撤销，是指赠与合同成立后，赠与人按照自己的意思而撤销赠与。(1分)由于赠与合同具有无偿性，所以法律允许赠与人任意撤销。由于这种撤销具有任意性，如果不对其加以限制，则等于赠与合同对当事人没有任何约束力，(2分)因此，对赠与合同的任意撤销有以下几方面的限制：

4．简述融资租赁合同的法律特征。

4．答题要点：融资租赁合同的法律特征有：(1)融资租赁合同的出租人须向承租人指定的出卖人购买承租人选定的标的物。(2分)(2)融资租赁合同的出卖人须将出租人购买的标的物直接交付给承租人。(2分)(3)融资租赁合同的出租人对租赁标的物不负瑕疵担保责任。(2分)(4)承租人在租赁期限届满后对租赁权享有选择权。(1分)

六、论述题(12分)

试从法律责任竟合的概念分析法律责任竞合的意义。答题要点：法律责任竞合，是指行为人的行为触犯了两个或两个以上法律的禁止性规定，行为人因此要受到两个或两个以上的法律的管辖，并根据管辖法律的规定承担具体的法律责任，权利人可选择适用相关的法律维护自己的合法权益。(2分)《合同法》第122条规定：“因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。”(2分)这里说的其他法律包括产品质量法，消费者权益保护法、计量法、商标法、专利法，著作权法，公司法，反不正当竞争法等法律，这条规定可以使合同当事人的权益受到更充分的保护。(2分)综上所述，法律责任竞合的意义有：因为不同的法律所维护的社会秩序及追求目标不同，所以不同的法律规定的法律责任很可能是不一致的，例如行为人的行为既违反了合同法的规定，又违反了反不正当竞争法的规定时，当事人就面临适用哪个法律追究其法律责任的问题。(2分)传统的合同法确认当事人承担违约责任只是根据合同法的规定，而对违约人同时违反了其他法律的规定缺乏管辖的依据，于是只得追究其违约责任，而不能追究其更为严重的其他法律责任。(2分)现行合同法规定了法律责任竞合制度，如果当事人的行为违反了合同的约定，同时又违反了其他法律的规定，给对方当事人造成人身和财产损害时，受损害方可选择适用合同法或其他法律请求违约方承担违约责任或侵权责任，以更有效地维护当事人的合法权益。(2分)

七、案例分析题(10分)

屋产权转让手续。不久，赵某父亲发现此事后，起诉到法院。

试分析：

(1)该房屋买卖合同是否有效(2)请结合所学的合同法学理论说明理由。

答题要点：

2．我国《民法通则》第ll条第2款规定：“十六周岁以上不满十八周岁的公民，以自己的劳动收人为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。”(1分)我国《合同法》第9条规定：“当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。当事人依法可以委托代理人订立合同。”(1分)以上述法律规定，当事人一方赵某虽年满16周岁，但不是以自己的劳动收入作为生活来源，是限制行为能力的人。(2分)限制行为能力的人不能处分重大的民事行为。(1分)房屋买卖属于重大民事行为，赵某不具备这种民事权利能力，无权处分房屋产权。(2分)因缔约主体资格不合格，导致该合同无效，加上赵某的父亲事后并未予以追认，所以该房屋买卖合同是无效合同。(2分)

法学专业合同法试题1.合同法不适用于()

a.出版合同b.收养合同c.土地使用权合同d.质押合同

2.在下列哪种情形中，在当事人之间产生合同法律关系()

a.甲拾得乙遗失的一块手表b.甲邀请乙看球赛，乙因为有事没有前去赴约

c.甲因放暑假，将一台电脑放入乙家d.甲鱼塘之鱼跳入乙鱼塘

3.租赁合同是()

a.双务合同b.无偿合同c.无名合同d.为第三人利益订立的合同

4.下列情形中属于效力待定合同的有()

5.甲和乙合作开办了宏都干洗店，丙将一件皮衣拿到干洗店清洗，交给正在营业中的甲，并向甲交付清洗费100元。

该合同关系的主体是()

a.甲和丙b.乙和丙c.甲、乙和丙d.宏都干洗店和丙

6.在以招标方式订立合同时，属于要约性质的行为是()

a.招标b.投标c.开标d.决标

7.某商店橱窗内展示的衣服上标明“正在出售”，并且标示了价格，则“正在出售”的标示视为()

a.要约b.承诺c.要约邀请d.既是要约又是承诺

8.合同终止以后当事人应当遵循保密和忠实等义务，此种义务在学术上称为后契约义务。此种义务的依据是()

a.自愿原则b.合法原则c.诚实信用原则d.协商原则

同上签字，该合同条款()

10.当事人采用合同书形式订立合同的，自()

a.双方当事人制作合同书时合同成立b.双方当事人表示受合同约束时合同成立

c.双方当事人签字或者盖章时合同成立d.双方当事人达成一致意见时合同成立

11.无权代理中，被代理人的追认权在性质上属于()

a.形成权b.抗辩权c.支配权d.请求权

甲的房子代偿，甲表示同意。根据合同法规定，甲、乙之间的借款合同()

a.因显失公平而无效b.因显失公平而可撤销

c.因乘人之危而无效d.因乘人之危而可撤销

13.下列附条件合同效力的描述，正确的是()

a.附生效条件的合同，自条件成就时失效b.附解除条件的合同，自条件成就时生效

c.在附生效条件的合同，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就时，该合同生效

d.在附解除条件的合同，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就时，该合同继续有效

14.应合同当事人的请求，由人民法院予以撤销的合同()

a.自人民法院决定撤销之日起不发生法律效力b.自合同订立时起不发生法律效力

c.自人民法院受理请求之日起不发生法律效力d.自合同规定的生效日起不发生法律效力

15.某商场设有自动售报机，顾客只要按要求投入硬币，即可得到当天日报一份，此种成立买卖合同的形式为()

a.书面形式b.口头形式c.推定形式d.默示形式

16.根据合同法第55条的确规定，撤销权人行使撤销权的期限为一年，此一年为()

a.不变期间，不适用诉讼时效中止、中断或者延长的规定

b.不变期间，不适用诉讼时效中止、中断的规定，但适用诉讼时效延长的规定

c.不变期间，适用诉讼时效中止、中断的规定，但不适用诉讼时效延长的规定

d.不变期间，适用诉讼时效中止、中断或延长的规定

切材料证明乙公司负债累累，根本不能按时支付货款。甲公司遂暂时不向乙公司交货。甲公司的行为是()

a.违约行为b.行使同时履行抗辩权c.行使先诉抗辩权d.行使不安抗辩权

18.甲与乙订立了合同，约定由丙向甲履行债务，现丙履行的行为不符合合同的约定，甲有权请求()

厂必要的准备时间

必要的准备时间

甲将唐伯虎的画作价1万元卖给从香港回的表弟乙，则下列表述正确的是()

a.若乙不知甲欠巨额外债，则甲的债权人只能行使代位权

b.只有在乙明知此买卖有害于债权人的债权的情况下，债权人才可行使代位权

c.不管乙是否知道此买卖有害于债权人的债权，债权人均可行使撤销权

d.若乙明知此买卖有害于债权人的债权，则债权人可行使撤销权

21.在合同因重大误解而订立的情况下，对合同文义应采取()

a.客观主义的解释原则b.主观主义的解释原则

c.折衷主义的解释原则d.主观主义与客观主义相结合，以客观主义为主的解释原则

22.关于代位权行使的要件，不正确的表述是()

a.债权人与债务人之间有合法的债权债务存在b.债务人对第三人享有到期债权

c.债务人怠于行使其权利，并且债务人怠于行使权利的`行为有害于债权人的债权

d.债权人代位行使的范围是债务人的全部债权

23.债务人欲将合同的义务全部或者部分转移给第三人，则()

a.应当通知债权人b.应当经债权人同意c.不必经债权人同意d.不必通知债权人

24.合同权利和义务的概括转移()

a.是合同当事人一方将其合同权利和义务一并转移给第三人，由该第三人概括地继受之

25.凡发生下列情况之一的，允许解除合同()

a.法定代表人变更b.当事人一方发生合并、分立

26.根据合同法规定，技术进出口合同的诉讼时效期间为()

a.1年b.2年c.3年d.4年

毁损灭失，其损失应由()

a.吴某承担b.王某承担c.吴某和王某共同承担d.提存机关承担

28.根据合同法的规定，抵销()

a.可以附条件b.可以附期限c.可以附条件和期限d.不得附条件或者期限

29.合同权利义务的终止是指()

a.合同的变更b.合同的消灭c.合同效力的中止d.合同的解释

明的是“德国制造”，甲向乙店售货员丙询问产地时，丙明确告知该照相机的产地是“德国制造”，甲遂购买。1910月7月，甲在修理该相机时请照相机检测中心检测，发现该相机系美国制造，10月10日，甲持检测中心的检测证明要求乙店退货。根据合同法的规定()

a.乙店必须办理退货，因为乙店的行为构成欺诈b.乙店有权不退货

c.乙店可以不退货，但必须换货d.乙店可以不退货，但必须折价处理

二、多项选择题

31.无名合同的法律适用规则为

a.直接适用合同法中有名合同的规定b.适用合同法总则中的规定

据合同法的基本原则

32.合同权利的效力有()

a.请求力b.执行力c.依法自力实现d.处分权能e.保持力

33.下列合同中，属于无效合同的有()

34.下列有关双务合同抗辩权的陈述，正确的是()

a.双务合同抗辩权包括同时履行抗辩权、先履行抗辩权和不安抗辩权

b.双务合同抗辩权的行使，将导致合同的消灭c.双务合同抗辩权可以适用于赠与合同

35.实际履行的构成条件包括()

a.必须有违约行为存在b.必须由非违约方在合理的期限内提出继续履行的请

求

三、简答题

36.简述承诺的要件。

(1)承诺必须由受要约人向要约人作出。(2)承诺必须在规定的期限内到达要约人。

(3)承诺的内容必须与要约的内容一致。(4)承诺的方式必须符合要约的要求。

37.比较合同解除与合同撤销。相同点：解除和撤销都是合同消灭的制度。

不同点：(1)撤销的适用范围比较广泛，解除仅适用于有效成立的合同提前消灭的情况。

(2)撤销的原因由法律直接规定，解除的原因既有法定的，也有当事人约定的。

(3)撤销都有溯及力。解除往往无溯及力，只有在当事人有特别约定或法律有特别规定及违约解除非继续性合同时，才具有溯及力。

38.简述合同被确认无效或被撤销的法律后果合同被确认无效或彼撤消后会产生返还财产或赔偿损失的后果。

(1)返还财产。合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。

(2)赔偿损失。合同无效或者被撤销后，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失；双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。

年建设工程合同管理试题及答案篇三

1.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使(d)。

a.同时履行抗辩权 b.代位权

c.撤销权 d.不安抗辩权

2.根据工程特点和现场条件划分合同的工作范围时，主要考虑的因素不包括(d)。

a.施工内容的专业要求 b.施工现场条件

c.对总承包投资的影响 d.其他因素的影响

3.当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，(b)。

a.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同

b.仲裁机构可裁定变更该合同

c.仲裁机构可裁定撤销该合同

d.应移交法院判定变更该合同

4.依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是(a)。

a.保证 b.质押 c.定金 d.留置

5.施工合同示范文本中要求，由( a)投保建筑工程一切险。

a.发包人 b.承包人 c.监理人 d.项目经理

6.投标人在投标过程中出现(d)时，招标人可以没收投标保证金。

a.投标文件的密封不符合招标文件的要求

b.投标文件中附有招标人不能接受的条件

c.购买招标文件后不递交投标文件

d.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

7.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的是(d)

a.保证 b.定金 c.留置 d.质押

8.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是(d)。

a.不影响合同的效力

b.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效

c.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人

d.部分影响合同的效力

9.由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达到补充协议，则该部分费用应由(b)。

a.权利人承担b.义务人承担c.双方平均分担

d.权利人承担主要费用，义务人负连带责任

10.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按(b)执行。

a.原价格b.新价格c.原价和新价的平均价格 d.当地市场价格

年建设工程合同管理试题及答案篇四

年建设工程合同管理试题及答案篇五

一。单选

1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。

a.委托方b.设计单位c.监理工程师d.主管部门

2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。

a.业主承担b.业主从监理费中扣除，转付给承包方

c.承包方承担，因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付

3.采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。

a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商

4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。

5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。

a.1万元b.2万元c.3万元d.4万元

6.合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。

a.另一方可请求法院强制执行b.仲裁机构可强制执行

c.另一方可以请求公安机关强制执行

d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款

7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。

a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

c.每次阶段支付时均不许扣减定金

d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。

a.总价合同b.单价合同c.成本加酬金合同d.成本加奖惩合同

9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。

a.可继续施工b.应等待监理工程师进一步指示后在施工

c.要求监理工程师再次检验d.可报请业主作出决定

10.一方当事人要求变更合同，经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（）。

a.提出变更方承担b.对方承担

c.平均分担d.提出变更方按较大的比例承担

11.承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（）止所经过的日历天数。

a.合同约定的竣工日b.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日

c.办理竣工结算之日d.工程保修期满之日

12.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）

a.通知业主后即可调换b.无需通知业主即可调换

c.取得业主书面同意后才能调换d.合同签订后不允许再调换

13.分包商在施工现场的协调管理工作，应由（）负责。

a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商自己

14.招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的（）。

a.施工图预算价格b.当前建筑市场价格

c.初步概算价格d.预计的可能最低投标价格

15.监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（）。

a.监理工程师应推迟计量时间b.监理工程师单独计量无效

c.监理工程师单独计量有效d.监理工程师可不必在计量

16.施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（）。

a.建设项目依据国家计划被取消b.战争

c.**d.协议条款内约定等级以上的地震

18.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（）。

a.不承担责任b.承担连带责任

c.承担全部责任d.同意扣除一定数量的酬金

合同条件规定，某种自然力的作用致使施工受到损害时，该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范的条件，由（）来判断。

a.业主b.监理工程师c.承包商d.政府主管部门

20.要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由（）签发。

a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商

合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。

22.工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到（）书面同意方可运至现场。

a.业主b.监理工程师c.施工承包商d.设备供应商

23.担保与所担保合同的关系属于（）。

a.平等关系b.从属关系c.相对独立关系d.无关系

24.合同履行原则要求按合同规定的（）履行。

a.时间b.标的c.价款d.地点

合同条件规定，当组成合同个文件的约定有矛盾或歧义时，应由（）解释。

a.业主b.监理工程师c.承包商d.业主与承包商

26.驻地监理工程师代表的工作，应直接对（）负责。

a.业主b.监理工程师c.承包商d.分包商

27.建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则（）。

合同条件规定，若业主延误移交施工现场，导致承包商不能按合同约定时间开工时，新的合理开工时间应由（）提出。

a.业主b.监理工程师c.业主与监理工程师协调d.承包商

29.一方当事人发生（）时，允许变更合同主要条款的约定内容。

a.法定代表人变更b.企业法人隶属关系变更

c.企业法人名称变更d.违约行为

30.需要对施工图设计进行修改时，应经（）批准。

31.无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置的财产应当是（）。

a.违约方向第三方抵押的财产b.不属于该合同范围内的违约方财产

c.合同标的物d.违约方关系人的财产

32.违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方（）。

a.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同

33.招标过程中进行决标前答辩时，招标单位可与被选中标单位就（）加以澄清，并允许其补充和修正。

a.投标工期b.投标报价c.工程质量标准d.施工组织设计

34.施工期间，按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程，应由（）承担该部分永久工程的照管责任。

a.业主b.监理工程师c.承包商d.业主与承包商共同

35.合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（）。

a.立即停止执行b.继续有效c.宣告无效d.对要求变更的条款部分无效

36.某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得（）后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。

a.委托授权书b.订货单c.履约保证书d.钢材需求计划

37.工程竣工验收合格后，业主在合同约定的时间内，无合法理由而不办理竣工结算，承包商可（）保护自己合法权益。

a.自动撤场b.要求变更合同c.宣布合同终止d.拒绝移交工程

38.建设工程施工合同属于（）。

a.劳务性合同b.工作性合同c.财产转移合同d.要物合同

39.订购500吨水泥的合同价为300元／吨。在履约期间，交付200吨后水泥涨为320元／吨，供货方要求变更单价，采购方不同意，此时供货方（）。

a.可单方宣布解除合同b.必须按原单价交付剩余水泥

c.有权拒绝按原单价供应水泥

d.可单方面修改价格条款强制采购方执行

40.业主与承包商的关系是（）。

a.购销合同关系b.经济委托关

c.法律上的平等关系d.委托与被委托的关系

41.某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于（）。

a.采取欺诈手段b.采取胁迫手段c.超越经营范围d.无效代理

合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至（）止。

a.工程移交证书指明的竣工日b.颁发工程移交证书日

c.颁发解除缺陷责任证书日 d.承包商提交的结清单生效日

43.工程项目建设工程中，监理单位、设计单位、施工单位之间是（）关系。

a.经济管辖b.合同c.经济合伙d.经济协作

44.施工中，因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误，导致承包商受到损害，则承包商应（）递交索赔通知。

a.业主b.监理工程师c.以业主和承包商的共同名义向设计单位

d.监理工程师和承包商的共同名义向设计单位

合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求（）。

a.通知对方并与他协商b.提交监理工程师请他作出决定

c.自己提交仲裁d.直截提请诉讼

46.业主应对（）原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。

a.监理工程师提供的水准点高程有误

b.承包商使用的测量仪器有误差

c.承包商放线有误而监理工程师未查出

d.承包商放线后监理工程师未进行复测

47.采用（）方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。

a.公开招标b.邀请招标c.议标d.比价招标

48.施工承包合同中的经济法律关系客体是指（）。

a.业主b.承包商c.合同标的d.合同条款

49.合同必须由（）签署。

a.法人b.企业组织内部的办事人员

c.没有书面授权的企业外部代理人d.法定代表人书面授权的委托人

50.业主应在监理工程师签发（）后的14天内退还承包商履约保函。

a.单位工程移交证书b.合同工程移交证书

c.解除缺陷责任证书d.最终支付证书

二、多选（有两个或两个以上答案）

51.诉讼时效法律制度规定，诉讼时效期间的起算自（）起。

a.权利人的权利受到限制之日b.权利人义务人订立合同之日

c.权利人知道权利受到侵害之日 d.诉讼时效中断事由消除之日

e.权利人应当知道权利受到侵害之日

52.设计阶段，监理工程师进行合同管理的法律依据是（）。

53.依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件（）。

a.依法成立b.有必要的财产和经费c.有自己的名称、组织机构和场所

d.有符合法定条件的法定代表人e.能独立承担法律责任

54.当事人能行使留置权的合同有（）。

a.购销合同b.加工承揽合同c.仓储保管合同d.借款合同e.运输合同

55.合同鉴证和公正的差异是（）不同。

a.实行的原则b.实施的目的c.行为的性质

d.证据的效力e.法律效力的适用范围

56.勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时，应由（）。

a.承包方继续完善勘察设计b.发包方与承包方解除勘察设计合同

c.承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金

d.视造成损失浪费的大小减收或免收勘察设计费

e.视造成损失浪费的大小赔偿发包方实际损失

57.施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是（）。

a.工程本身的损害b.清理修复的费用c.施工现场的设备、机械的损坏

d.施工现场甲方人员的伤亡

e.施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡

58.《合同法》规定，合同依法订立具有法律约束力。审查合同的有效性，应从以下几方面考虑：（）。

a.当事人主体资格b.形式程序合法c.合同内容合法

d.合同登记备案e.合同经过公证

60.监理单位对监理工作承担责任的原则是（）。

a.在监理合同有效期内承担责任

b.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任

c.在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任

e.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任

61.施工招标中作为一个独立合同包，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在（）范围内进行招标。

a.全部工程b.单位工程c.特殊工程d.分部分项工程e.土建工程和安装工程

62.监理单位的投标书由（）组成。

a.技术建议书b.承接监理任务意向书c.投标说明书d.财务建议书e.资质资格证书

63.工程施工招标文件，主要由（）组成。

a.招标申请书b.工程综合说明和设计文件c.单价表和工程量清单

d.投标须知e.招标邀请书

64.施工合同的发包方对（）承担责任。

a.施工场地的土地征用

65.代理法律制度中的委托代理，代理人因（）承担法律责任。

a.委托授权不明b.无权代理未经追认c.与第三人恶意串通

d.完成代理事项，被代理人不接受行为后果e.复代理行为未经追认

66.勘察设计合同中委托初步设计的，委托方的主要义务有：向承包方提供（）。

67.施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是（）。

a.合同条件b.协议条款c.承包工程投标书d.施工监理日志e.工程恰商纪要

68.监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是（）。

a.施工招投标工作的监督管理b.施工工期管理c.施工费用管理

d.施工质量管理e.施工过程的档案管理

69.施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容包括（）。

a.提前竣工的时间b.为提前竣工而调整的施工进度计划c.乙方采取的赶工措施

d.赶工措施的经济支出和承担e.违约责任

70.施工合同示范文本规定，在施工中由于（）原因，造成工期延误，经甲方代表确认，竣工日期可以顺延。

71.监理工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的（）进行检查。

a.制造材料b.制造进度c.生产计划d.制造成本e.制造工艺

72.下列选项中，属于合同的主要条款是（）。

a.合同标的条款b.合同的违约金条款c.标的数量和质量条款

d.当事人双方要求写明的条款e.合同的担保条款

73.合同变更或解除后，当事人的责任为（）。

a.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任

b.因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任

c.双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任

e.不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任

土木工程施工合同条件规定，监理工程师可以行使下列权力（）。

规定，（）的关系不是合同法律关系。

49.d 50.c