装修合同中的细则条款是保障双方权益的重要依据，需事先明确并遵守。如果对装修合同的起草有疑问，建议咨询相关专业人士或律师，以确保自身利益不受损害。
装修建材购买合同（优秀16篇）篇一
本合同由______（以下简称甲方）与____________（以下称乙方），就乙方采购甲方的___________达成以下协议：
一、产品采购：
乙方同意向甲方采购产品____________。
二、产品质量：
甲方向乙方提供的产品质量，必须符合甲方的质量说明书，并经乙方验收合格。乙方在收到产品的十日内向甲方出具产品验收证明，逾期不出具合格证明或不合格说明，则视产品合格。
三、地板砖：
60cm*60cm，25元/张*23000张=575000元。
木工板：2870*120元/张=344400元。
油漆：210桶*80公斤/桶*650元/桶=136500元。
合计：___________。
四、货款支付：
乙方在收到甲方全部货物后，向甲方支付_________%的货款总额，于7月15日前支付完所有材料款。
收款单位：___________。
开户行：________________________。
账号：________________________。
五、交货时间：
_____年___月__日前。
六、违约解决：
1、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。
2、因执行本协议所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，则应提交北京仲裁委员会解决。仲裁结果是终局的，对双方都有约束力。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效。
八、本合同用中文书就，并受中国法律约束。本合同一式四份，双方各执二份。
甲方：___________乙方：___________。
_____年_____月____日_____年____月_____日。
装修建材购买合同（优秀16篇）篇二
乙方：
甲、乙双方本着平等互利、共同发展的原则，双方经过协商达成协议，具体条款如下：
一、甲、乙双方应在协议签署的同时交换如下资料：
1、甲方：向乙方提供企业的营业执照、税务登记证、组织代码证书、法定代表人等有关法律文件。
2、乙方：向甲方提供企业的营业执照、税务登记证、组织代码证书、法定代表人。
证明书。
产品质量检验报告（含企业标准的检验报告），代理厂家提供代理授权书等有关法律文件。
3、双方提供的如上资料的复印件都作为本协议的附属件。
二、合作产品：
1、乙方为产品的（生产商、经销商），并提供相应的证件和文件资料。
2、乙方应及时向甲方供应继续开发或引进的后续产品，以保障双方长远的合作伙伴关系。
三、供货价格：
1、甲、乙双方商定：甲方在北京地区销售乙方之产品时，乙方按该产品市场最低销售价（基础价）的折与甲方供货结算。乙方提供的所有供货价格表及甲方销售价格表为本。
合同。
附件。根据法律的有关规定，如果乙方在同一时间的市场最低销售价（基础价）调低，则与甲方的结算价相应发生调整；如果乙方在同一时间的市场最低销售价（基础价）调高，则与甲方的结算价在下一个批次中调整。
2、甲方从乙方买断的部分产品价格另议。
3、甲、乙双方商定，在协议有效期内，由于厂家或市场需求需要调整价格时，乙方保证在价格调整前十五日以书面形式通知甲方同意，并将最新价格表提供甲方，甲方签字后生效。
4、甲、乙双方商定，在协议有效期内乙方组织的促销优惠活动，必须在第一时间内通知甲方，并且在乙方优惠促销活动的基础上，给与甲方供货价格与本条第一项相似比例的折让。
四、订货确定：
1、甲方销售乙方产品后，将订单传真或通知乙方。
2、乙方接到通知后，当日与甲方联系，确认订货情况及供货时间，并按要求将产品送达指定地点。
3、乙方接到通知后，如选定的产品型号有误，乙方应在2小时内回复甲方，以便甲方通知客户及时调换，否则由此造成甲方的直接及间接经济损失全部由乙方承担。
4、对于乙方已停产的产品，乙方应及时通知甲方停止销售，若乙方未及时通知甲方，而甲方已销售该产品，乙方应向甲方支付该产品订货金额双倍费用作为补偿。
5、若遇乙方某些型号的产品北京市场缺货或已停止生产，乙方应尽量与其它代理商或销售商协调，24小时内为甲方配齐相应产品。若不能配齐，乙方承担订货金额200%的处罚。
五、供货时间及方式：
1、甲乙双方按照统一订单格式依据协商价格开具统一供货订单，并在指定的供货期限内，将订货产品送至指定的供货地点（限北京地区）。
2、测量安装类：乙方在甲方通知的时间进行测量，测量完成后2日内将测量结果及相应方案传真至甲方处，并在约定的时间内进行安装（详见工作流程图）。
非测量类：乙方在甲方规定的时间内的任一工作时间将货物送至甲方指定地点。
3、乙方未按期交货，每延迟一天按合同货款的5‰向甲方支付违约金；超过15天，甲方有权终止合同，乙方除全额返还甲方货款外，还需每日按合同货款的5‰承担违约金；同时，乙方应承担由此给甲方造成的所有直接和间接经济损失。
六、货款结算方式：
1、乙方将货物送到甲方指定地点，经甲方客户验收无误后，甲方客户在乙方提供的销售单上签字确认完成验收工作，此订单视为双方交易的有效凭证。
2、甲、乙双方同意采取以甲方或乙方货到客户工地验收无误后，作为结算依据，按15天（半个月）作为一个周期进行结算。每月3日、18日前双方进行上个周期结算对账，乙方凭送货单及验收单到甲方办公地点进行核对，每月10日、25日结清上月账目。
3、所有结算数量以实际发生为准，乙方只对甲方进行结算，在任何情况下，乙方不得与甲方客户进行结算。
4、如甲方需要正式发票，由乙方按照甲方要求的价格及金额开具发票。如乙方不开具发票，需向甲方支付由甲方开具发票所产生的相关费用。开票金额不大于甲方从乙方处购物的累计金额。
5、结算单据：
甲方给乙方传真的订货单、货到甲方或客户处的验收单、变更单等甲方要求提供的相关单据。
七、退货规定：
1、甲方销售乙方产品后，在无损坏情况下，可以退换货。如有退换，经乙方检验合格后可办理退货手续，货款自结算款中直接扣除。
八、验收及质量标准：
1、乙方提供的产品由甲方的最终客户进行验收，客户验收合格视为合格；
2、若外包装完好而产品发生破损，由乙方承担相应责任；
3、由乙方提供的所有产品必须符合国家相关的质量标准及国家的室内装饰装修材料中有害物质限量的标准。乙方企业标准高于国家标准的，应以乙方企业标准为检验产品质量的标准。
九、甲方的权利与义务：
1、甲方应积极了解乙方产品的相关知识，积极向客户推荐乙方产品。
2、甲方应保守合作事宜的商业秘密，不得向第三方泄露。
3、甲方应积极维护乙方及产品声誉，不得出现故意伤害乙方声誉的言论或行为。
十、乙方的权利与义务：
1、乙方须确保供货产品的质量符合其所承诺的质量标准，出现产品质量问题及由质量引起的相关问题，乙方负全责，并负责所提供产品的一切售后服务，同时承担由此给甲方造成的所有直接和间接的经济损失。
2、乙方须确保按约定日期将货物送到甲方指定的地点。
3、乙方与客户间的任何变更（仅限测量安装类产品）需于8个小时工作日内及时反馈给甲方，同时对于甲方客户没有及时确定型号、款式、颜色等而可能影响到工期的任何情况，乙方都需在8个小时工作日内及时反馈给甲方，否则由此引起的所有直接、间接的经济损失由乙方完全承担。
4、乙方同意因乙方服务不到位或因乙方服务行为不妥而造成甲方客户投诉、延期、或其它损失，由乙方负责赔偿。
5、乙方应积极规范市场销售秩序，在乙方促销期期间，甲方应在促销价格基础上享受合同中规定的优惠比例。（双方协商了另议）。
6、乙方须及时向甲方提供相关产品资料、价格、及产品检验报告或相关文件资料。
7、乙方应就其产品的特性及相关内容对甲方相关人员进行培训。
8、乙方应积极支持甲方开展业务推广工作，必要时可派专人协助甲方作好业务推广工作。
9、乙方应保守合作事宜的商业秘密，不得向第三方泄露。
10、乙方不得出现故意伤害甲方声誉的言论或行为。
11、乙方有责任对甲方推荐客户所购买产品实行一切售后服务。
12、乙方在接到甲方或甲方客户的投诉和维修电话，不得迟于24小时到达现场，并于24小时内向甲方反馈情况。
十一、解除条款：
1、在协议有效期内，经双方协商一致同意，可以解除本协议。
2、因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素使本协议不能执行时，本协议自动解除。
3、协议任何一方严重违约,守约方均有权决定是否解除协议。
十二、违约责任：
甲乙双方应当遵守本协议之各项规定，如有违反，则视为违约；因违约而给对方和第三方造成的直接、间接的任何损失，由违约方承担全部责任及经济赔偿。
十三、其他：
1、乙方不得与甲方员工进行非甲乙双方合同范围内的私下交易，一经发现，甲方将终止和乙方的合作，并扣除所有未结算金额。
2、乙方承诺提供给甲方的结算价格为乙方提供给北京地区其它客户的或同等，乙方若违反此条款应给予甲方差额部分十倍的补偿。甲方并且有权单方面解除合同。
3、乙方承诺提供给甲方的销售价格为市场最低销售价，若甲方客户在市场中购买到同样产品的最低销售价比乙方供应给安图瑞公司的低，乙方应给予甲方差额部分两倍的补偿，且最低不少于1000元/单品。甲方凭在乙方处购得产品的发票或收据，直接从乙方的结算款中扣除。
4、乙方应按照甲方要求提供产品的相关资料。
5、乙方现场测量收款的，需在测量后7日内将测量结果、设计方案及报价传真至甲方。
10、乙方所有的送货及服务需以乙方相关部门规定的相关单据为准，其他任何人员的传真或电话均无效，不作为结算依据。
十四、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商补充，补充部分与本协议具同等法律效力。
十五、对协议履行中的纠纷，由双方协商解决，协商不成时由甲方所在地法院解决。
十六、本协议有效期年月日至年月日止。
十七、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，任何一方均不得擅自变更或解除。
十八、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方：北京欧乐装饰工程有限公司乙方：
地址：地址：
电话/传真：电话/传真：
委托代理人：（签字盖章）委托代理人：（签字盖章）。
装修建材购买合同（优秀16篇）篇三
甲乙双方本着真诚合作、平等互利的原则，共同开拓室内环境污染治理的市场，经双方友好协商，达成如下一致协议：
一、合作内容：
1、甲方将乙方的装修污染净化处理工程做为其装修促销赠送项目。甲方在公司职场内为乙方提供资料、产品展示区；甲方利用其公司网站对乙方产品、品牌、工程项目进行推广等。
2、由甲方负责以甲方名义洽谈业务、签订协议、回收工程款等。
3、乙方负责施工服务，服务流程如下：勘察现场——分析评价——治理方案——施工准备——净化治理——检测验收。
二、双方权利和义务：
（一）甲方权利和义务：
1、甲方不能泄露甲、乙双方的`合作模式及乙方的其它商业秘密。
2、甲方在推广和销售过程中，应积极推动客户对健康家居理念的认知，维护乙方的品牌信誉及企业形象，不得以虚假、夸大宣传等形式误导消费者。
（二）乙方权利和义务：
1、乙方不能泄露甲、乙双方的合作模式及甲方的其它商业秘密。
2、乙方治理工程结束10-15天后进行验收，如空气质量达不到国家室内空气质量标准（gb50325-20xx），须无条件返工（新增污染源除外）。污染非常严重的治理环境，治理效果承诺视具体与委托服务方协商的情况而定。
三、收费标准、工程结算办法：
1、对终端客户报价不得低于____________元/平方米。
2、做为促销项目，乙方按工程建筑面积____________元/平方米向甲方收取治理服务费（包工、包料及相关的施工费用，该价格不含税），乙方进场施工前甲方须支付治理服务费的80%，余款待工程验收完毕后三日内一次性付清。
3、工程如涉及第三方检测费用的，由甲方客户承担，与乙方无关。
四、其他约定事项：
1、本协议一式两份，双方各执一份。未尽事宜，双方协商解决。
2、本协议自双方签章之日起生效，有效期至____年___月___日止。
五、本协议内容双方共同遵守。如发生争议，双方协商解决；协商不成，提请签约地仲裁机关或人民法院仲裁处理。
甲方：________________________。
乙方：________________________。
日期：____年___月___日
装修建材购买合同（优秀16篇）篇四
甲方：乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就装饰材料供货事宜达成协议如下：
第一条所购装饰材料基本情况：
第二条质量标准：乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对产品的质量要求，乙方应随货提供产品合格证等证明文件。
第三条供货：供货方式为：
供货时间：________________；供货地点：________________.
第四条安装：安装方式为（乙方安装/甲方自装）；选择乙方安装的，安装标准为《北京市装饰工程质量验收标准》，《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由乙方承担，甲方应为乙方提供必要的安装条件。
第五条付款方式及时间：双方约定以协商的方式支付价款。签订本合同时，甲方支付（定金/预付款）________元（定金不得超过总价款的20%），货到验收后一次性支付余款。
第六条违约责任：
（一）乙方违约责任：
2、乙方迟延交货的，每日应向甲方支付迟延部分价款________%的违约金；迟延交货超过________日的，除支付违约金外，甲方还有权解除合同，乙方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但甲方在不收取违约金的情况下有权要求乙方双倍返还定金。
（二）甲方违约责任：
1、甲方迟延提货的，每日应向乙方支付迟延部分价款____%的违约金；
2、甲方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给乙方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。
第七条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第八条其他约定事项：________________.
第九条。
担的责任的，仍以本合同为准。
甲方（章）。
委托代理人：
联系电话：
签订时间：
乙方（章）。
委托代理人：
联系电话：
签订地点：
装修建材购买合同（优秀16篇）篇五
需方(甲方)：
地址：电话：
传真：
供方(乙方)：
地址：
电话：
传真：
经协商同意，就甲方向乙方购买建材，双方达成一致条款如下：
甲方向乙方采购产品名称、规格型号、数量、单价、总价等(详见合同附件一)。
合同附件一中的单价为固定单价，不调价，对此双方确认。如因数量变化则总价按单价予以相应调整。
1、乙方须保证标的物是生产厂商原造的，全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范。
2、乙方提供给甲方的标的物应通过生产厂商的出厂检验，并提供质量合格证书及相应检测报告等。
3、乙方保证提供的标的物符合国家及行业的安全质量标准。且该标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准。
4、乙方须保证所提供的标的物在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
1、乙方交付的所有货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保货物安全无损地到达指定交货地点，同时须有利于产品使用、仓储、物流。
2、凡因乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在货物装箱前保管不良，或因乙方其它原因，致使货物遭到损坏或丢失，乙方应承担交货不能之违约责任。
3、包装费用已包含在合同价格内，不另计付。
1、验收方法：甲方在标的物到达指定地点后组织验收，基于对乙方质量承诺、实力、规模等的信赖，验收方法仅限于数量、规格、表面及包装是否瑕疵及接收相关证书(如合格证书、说明书等)，该验收不免除乙方产品质量责任。
2、甲方有权拒收不符合合同约定的产品。对不符合约定的产品(包括使用)乙方应退还货款，所造成的损失由乙方承担。
3、如验收、使用中发现已收产品不符合要求，则甲方有权取消未交付部分产品的合同履行。
1、结算数量按甲方收料单统计，以甲方实际收到的乙方合格产品数量为最终结算数量。
2、甲方向乙方订货总值为人民币____元。金额小写：74062.61元。
4、付款形式：现金、汇款、支票及承兑；
1、交货方式：乙方送货。
2、交货地点：________。
3、交货日期：
4、用已包含在合同价格内，不另计付。
(一)甲方权责。
1、甲方如因工程需要，须中途变更产品品种、规格、质量、数量或包装规格等，应提前3天通知乙方，以便乙方工作，否则甲方应承担相应违约责任(甲方变更通知有利于乙方的除外)。
2、甲方如中途退货，应通知乙方进行协商，乙方同意退货或在获知退货通知内容后7天内不予有效答复的，合同解除，双方就此互不担责；乙方有异义的，甲方须承担退货部分3%的违约金，合同解除。若退货是因乙方原因(包括但不限于产品质量、数量、交付日期等不符合合同约定)、工程施工有变化(包括但不限于设计变更、停工等)、政府行为、不可抗力及其他法定原因造成，甲方不承担违约责任。若双方按第二条第一款供货，则甲方停止要求供货不承担任何责任。
3、属甲方自提的货物，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的违约金。
4、乙方送货的产品符合合同约定的，如甲方无合理理由拒绝接货的，甲方应承担因而造成的损失和运输费用。
(二)乙方权责。
1、产品品种、规格、质量、包装等不符合本合同规定时，乙方应负责退换及重新包装发货。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金，并应按上款标准承担逾期交货违约金。甲方如果同意，可以退货，但乙方应付给甲方不能交货部分货款总值3%的违约金。
3、乙方在逾期7天后仍不能送交符合合同约定的产品的，视为重大违约，构成交货不能。
1、如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。
2、如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
a乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。
b用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的质量保证期。
c如果在甲方发出索赔通知后7日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后7日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方有权从应付货款或从乙方的质量保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
1、产品价格如须调整，必须经双方协商，在取得一致意见前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题延期交货，则乙方每延期一天应按延期交货部分总值的万分之三付给甲方违约金。
2、任何一方提出解除合同，均应取得对方认可，否则应承担解除部分总值5%的违约金。合同另有约定的遵照该约定执行。若双方按第二条第一款供货，则甲方停止要求供货不承担任何责任。
3、双方确因不可抗力、工程停工原因不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行理由，并免予承担违约责任。
4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
5、乙方交货不能之违约：乙方应按乙方权责第1款承担相应逾期违约金外，还应向甲方支付交货不能部分货物价款20%的违约金，同时甲方有权解除合同，如因此造成甲方其他损失，包括甲方另行责任。
本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，应向工程所在地法院起诉。
本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则均与本合同有同等效力。
1、本合同签署后，如发生下列情况甲方有权向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同，乙方承担交货不能之违约责任，而甲方不承担任何责任。
a如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。
b如果乙方在本合同签署前或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，弄虚作假，损害甲方的利益。
2、本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。合同载明地址为双方送达通知的有效地址，通知自发出之日起视为送达。
3、本合同任意条款修改或另行达成补充协议均须在修改处或协议上加盖双方公章方有效。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)。
法定(授权)代表人：法定(授权)代表人：
签约时间：年月日。
装修建材购买合同（优秀16篇）篇六
供方(甲方)：合同签订地：
需方(乙方)：签订时间：年月日。
本合同由______(以下简称甲方)与____________(以下称乙方)，就乙方采购甲方的___________达成以下协议：
一、产品采购：
乙方同意向甲方采购产品____________。
二、产品质量：
甲方向乙方提供的产品质量，必须符合甲方的质量说明书，并经乙方验收合格。乙方在收到产品的十日内向甲方出具产品验收证明，逾期不出具合格证明或不合格说明，则视产品合格。
油漆：210桶×80公斤/桶×650元/桶=136500元。
合计：壹佰叁拾陆万伍仟元整(1365000元)。
四、货款支付：
乙方在收到甲方全部货物后，向甲方支付_________%的货款总额，于7月15日前支付完所有材料款。
收款单位：______。
开户行：________________________。
账号：________________________。
五、交货时间：_____年___月__日前。
六、违约解决：
1、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。
2、因执行本协议所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，则应提交北京仲裁委员会解决。仲裁结果是终局的，对双方都有约束力。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效。
八、本合同用中文书就，并受中国法律约束。本合同一式四份，双方各执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
装修建材购买合同（优秀16篇）篇七
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，并根据诚实信用和平等互利的原则，经友好协商一致，签定此合同。甲乙双方申明都已经理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自所承担的权利和义务，严格执行本合同，合同条款如下：
一、产品名称、数量、计量单位、单价、金额：
以上价款总计元(大写：)。以上数量以实际送到工地并经乙方签收为准，如市场价格有大的变化，以上价格以乙方通知甲方前30日的市场平均价格为基准价予以调整，并经甲乙双方认可。
二、质量标准：甲方提供出厂质量通知单。乙方凭单验质。
三、产品合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具送到乙方指定工地现场，但运费、上、下车费等均由乙方自理。
五、供货日期：年月日。
六、付款办法和期限：
1、乙方在元。
2、乙方在通知甲方供货时预付货款的货到乙方指定工地现场三日内支付总货款的，货到乙方指定工地现场再支付总款的，货到乙方指定工地现场天内结算付清。
七、违约责任：
甲方责任：
1、不能交货的，偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之八的违约金。
2、所交产品质量、规格不符合同规定，除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。 。
乙方责任：
1、中途退货或违约拒收的，除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的，每天偿付逾期付款总额万分之八的违约金。
八、本合同一式三份，甲乙双方签字盖章并办理了定金手续后生效，合同履行完毕或者于年月日本协议终止。未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲方(签章)：乙方(签章)：
法定代表人：法定代表人。
装修建材购买合同（优秀16篇）篇八
第一条：所购建材基本情况：电线：均为正品鸽牌，电线管及相关管件：均为正品得亿，水管及水相关管件：均为正品金牛热水管，排水及管件：均为正品金牛(气管为日丰)。具体价格双方协商决定第二条：质量标准：甲方须确保供货产品的质量符合其所承诺的质量标准，不可有假冒伪产品，如出现产品质量问题及假冒伪劣产品，甲方负全责，乙方有权拒绝支付货款。
第三条：交货：甲方须确保按约定日期将货物送到甲方指定的地点。
第四条：安装：安装方式为卖方(及甲方)安装，安装完成后必须要经过买方(及乙方)验收合格后(如水管安装必须进行打压测试)，买方才会付清材料费及工钱。
第五条：余货处理：乙方在购买产品后，在无损坏情况下，可以退换货。如有退换，经甲方检验合格后可办理退货手续，货款自结算款中直接扣除。
第六条：本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，任何一方均不得擅自变更或解除。
第七条：本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
装修建材购买合同（优秀16篇）篇九
经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，规范产品交易行为，保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应生产物质材料事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，保证正常交易程序，特订立本合同，以资共同遵守。
1、乙方供应符合国家质量标准和甲方要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。
2、其他要求：
1、符合国家质量标准《gb/t11836—20___》。
2、如乙方运至甲方工地的材料为不符合国家质量标准要求的材料，甲方将不予计量，且乙方承担因材料不合格甲方清除所需的费用。
1、乙方提供的产品出现质量问题，由此造成的一切损失和责任均由乙方承担。
2、甲方安装施工严格按照国家建筑标准、设计文件及地方要求进行规范施工，如由甲方操作安装不当造成的损失，由甲方负责。
昆明经济技术开发区洛羊物流片区呈东路（一标段）。
1、乙方在收到甲方书面通知（或电话通知）后的次日24小时内将首批货物送至合同指定地点。
2、供货期间根据甲方施工需要保证24小时不间断供货。
1、到交货地点的运费及装、缷费用由乙方负担，运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。
2、随车必备品、配件、工具数量及供应方法：无。
乙方供货结束后三个月内付款，付款时预留5%作为质量保证金，一年后无息付清。在甲方支付给乙方货款时乙方需提供与支付金额相符的增值税发票，否则甲方可以拒付该款项。
1、货物交付时，甲方按规定对货物的外观、规格、数量、产品合格证进行验收，如乙方提供的产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的产品，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。
2、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的'费用、必要的律师费、罚款等）。
3、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等），此责任不因甲方已进行质量监测而免除。
4、如乙方未按照本合同第七条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿甲方违约金3000元。如在规定期内甲方未付清货款，甲方应承担延期付款的银行同期贷款利息。
5、双方都应保守对方的商业机密。
1、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约是，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
2、因质量不符合合同约定，甲方要求更换或退货，更换视作逾期交货，退货视作不能交货。并承担由此给甲方造成的经济损失。
1、本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜，将受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律。
2、供需双方因合同的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决，或申请有关合同管理或造价管理部门调解。
3、如协商、调解不成的，双方可以申请向签约地人民法院提出诉讼。
4、诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。
1、本合同一式4份，需方持3份，供方持1份，具有同等法律效力，自合同各方授权代表签字盖章之日起生效。
2、合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
3、合同的解除：有下列情形之一，可解除合同。
1、经合同双方协商一致同意，可解除本合同。
2、因不可抗力致使不能实现合同目的。
3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务。
4、一方延迟履行主要义务，经催告后7天内仍未履行。
5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
甲乙双方协商解决。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
装修建材购买合同（优秀16篇）篇十
根据《中华人民共和国经济合同法》及其它相关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，就合作_________样板房装饰工程的项目进行的相关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况。
1.1工程地点：_________a栋804室、c栋802室、c栋604室。
1.2工程内容以甲方批准。
1.3工程承包方式：
（1）包工、包全部材料及窗帘；
（2）开发商提供家具、电器、装饰品、装饰画及植物。
1.4工程期限_________天。
开工日期____年___月___日。
竣工日期____年___月___日。
1.5协议价款：本协议工程造价为（人民币）______________元，金额大写：_____________________元整。
第二条合作方式。
3.1甲乙双方各承担开发项目25%的费用______________元。（因有四家合作，所以每家按25%承担）。
3.2甲方负责设计、施工，与开发商的协议签定。
3.3乙方可以为样板房提供主材，主材可以作为出资费用（须成本价），计入成本核算，如不够，另行补费。
3.4恒森阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到____年___月___日。
第三条利润分配。
4.1利润定义：卖掉样板房后所产生的利润。
4.2分配方式：甲乙双方按利润各按25%分成。（因有四家合作，所以每家按25%分成）。
第四条免责。
如因第三方原因或不可抗拒因素，导致项目终止，甲乙双方不负法律责任，经济责任各承担25%。
第五条违约责任。
5.1本协议生效后甲乙双方应严格履行协议所规定的各项条款，任一方不得擅自变更或解除协议，否则违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。
5.2因一方原因，造成协议无法继续履行时，应及时通知对方，协商协议终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
5.3因协议双方当事人中的任一方在该工程进行中违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。
第六条工程价款支付方式。
6.1工程验收合格后，开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。
6.2本样板房成本价：
(1)a栋804室以万元作为本工程的成本价；
(2)c栋802室以万元作为本工程的成本价；
(3)c栋604室以万元作为本工程的成本价；
6.3在此期间：
(1)若开发商将样板房售出，开发商按工程协议价支付款项；
(2)若售出价格高于协议价格，开发商按实际售出价格支付款项；
(3)若开发商未售出或售出价格低于9.2约定成本价，则开发商按9.2约定成本价支付款项。
(4)甲乙双方在样板房未售出期间，享有向开发商优先购买权，享受开发商优惠价格，优惠价格为___________________元，购买样板房方须付清合作方所承担的'装修费用。
第七条透明化。
具体合作项目进行期间，所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。
第八条其它。
未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。
第九条附则。
9.1本协议经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
9.2甲、乙双方直接签定协议的，本协议一式贰份，甲乙双方各持壹份，协议履行完成后自动终止。
9.3本协议双方共同遵守，未尽事宜经双方协商解决，协商不成，双方均可向所在地人民法院提出诉讼。
甲方：_________________装饰工程有限公司。
乙方：________________________________。
____年___月___日。
装修建材购买合同（优秀16篇）篇十一
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况单位元/。
第三条交货：交货方式为(卖方送货/买方取货)。
第四条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后7日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条付款方式及时间：双方约定以第一种方式支付价款。
第六条违约责任：
(一)卖方违约责任：
1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款万分之一的违约金;迟延交货20日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任：
1、买方迟延提货的，每日应向卖方制度迟延部分价款万分之三的违约金;。
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。
第七条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第八条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
第九条本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。
买方：卖方：
委托代理人：委托代理人：
签订时间：签订时间：
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
装修建材购买合同（优秀16篇）篇十二
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况：_________________________。
第二条质量标准：《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》。
第三条设计：
(一)卖方需要实地测量的，测量时间为：________;
(二)卖方设计方案经买方签字确认后，作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力;
(三)设计方案确认后不得单方擅自更改，否则因更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。
第四条交货：交货方式为(卖方送货/买方取货);交货时间：________;交货地点：________。
第五条安装：安装方式为(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的，安装标准为《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。
第六条验收：对于橱柜的规格、颜色与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方应在交货时当场提出异议，异议经核实卖方应无条件换货或补足;选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。
第七条付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。
第八条违约责任：
(一)卖方违约责任：
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款%的违约金;迟延交货超过日的，除支付违约金外，买方有权解除合同，卖方已收取的预付款或价款应全额返还。
(二)买方违约责任：
1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款%的违约金;
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失。
第九条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第十条其他约定事项：________。
第十一条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
买方(章)：卖方(章)：
住所：住所：
联系电话：联系电话：
委托代理人：法定代表人：
委托代理人：
签订时间：签订地点：
装修建材购买合同（优秀16篇）篇十三
供方：____(简称供方)。
需方：____(简称需方)。
第一条产品名称、商标、型号、金额、供货时间：____。
第二条质量要求、技术标准：____按皖20xxj112标准验收，供方对质量负责，供方将质保书、合格证随货提供给需方。(包括营业执照、安全生产许可证、税务登记证、组织代码机构证等)。
第三条交(提)货地点、方式：____供方送货到需方工地。(江东大道东侧与印山路南侧交叉口)。
第四条运输方式及到达站(港)和费用负担：____由供方负担。
第五条交货期限：____本合同生效后十天进场安装。
第七条结算方式及期限：____供方以实际安装数量经施工员、质检员签字确认为结算依据，并向需方开具税务发票。
第八条付款方式：____安装到顶后经验收付75%货款，余款待甲方验收后一个月内付清。
第九条双方责任。
1、买方免费提供上楼吊运和少量钢筋料头及提供符合相应标准预留孔位。
2、卖方免费安装就位(不吊模不灌缝)。
3、需方须提供安装工人的住宿等生活条件。
第十条违约责任：____。
3、如供方未按合同履行，需方有权通知供方解除合同;。
4、需方如未按约付款，应向供方支付逾期付款违约金，违约金每日按应付款的`万分之一计算。
第十一条争议解决方式：____。
1、双方协商解决;。
2、协商不成由需方所在地人民法院解决。
本合同一式肆份，供需方各壹份，公司财务、项目财务各壹份。
买方(签章)：_____________卖方(签章)：_____________。
签订地点：_______________签订地点：_______________。
_________年____月____日_________年____月____日。
装修建材购买合同（优秀16篇）篇十四
第一条商品名称请您认真阅读以下内容，确认所填报的规格、材质、颜色后再签字。对订购条件，如有不明之处，务请当面问清，以免发生纠纷。
橱柜主体及配件品牌：
品名产地材质颜色规格数量单价总价：
地柜：____________________。
吊柜：____________________。
台面：____________________。
燃气灶：____________________。
抽烟机：____________________。
水槽：____________________。
龙头：____________________。
配件其他：_________________。
备注：____________________。
第二条设计及设计更改：
（一）卖方需要实地测量的，测量时间为：；
（三）设计方案确认后不得单方更改，更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。
第三条交货及安装：
交货方式：____________________（送货/送货安装/买方自提）；
送货时间：____________________；
交货地点：____________________；
选择送货安装方式的，买方应为卖方提供安装条件。
第四条验收及三包责任：
对于商品的数量、规格、颜色与约定不符及有表面瑕疵的，买方应在交货时当场提出异议，经核实卖方应无条件换货或补足；对于其他质量问题要求三包的，按国家有关三包规定执行；国家无三包规定的，对于内在质量问题的包修期限为________年，卖方负责免费修理，但经专业检测机构检验不符合（约定质量标准/国家标准/行业标准）的，自交货之日起两年内买方有权要求卖方无条件换、退货。
第五条付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。
第六条违约责任：
（一）一方迟延交货或提货的，每超过一日向对方支付迟延部分价款____%的违约金；
（三）买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。
第七条卖方撤离展销会或市场的，由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任；市场主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。
第八条争议解决方式：
本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第九条其他约定事项：____________________。
第十条双方可以书面形式对本合同予以变更或补充，但变更或补充不合理地减轻或免除本合同规定应由卖方承担的责任的，仍以本合同为准。
甲方：
乙方：
日期：
装修建材购买合同（优秀16篇）篇十五
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况单位元/。
第三条交货：交货方式为(卖方送货/买方取货)。
第四条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后7日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条付款方式及时间：双方约定以第一种方式支付价款。
第六条违约责任：
(一)卖方违约责任：
1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款万分之一的违约金;迟延交货20日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任：
1、买方迟延提货的，每日应向卖方制度迟延部分价款万分之三的违约金;。
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。
第七条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第八条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
第九条本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。
买方：卖方：
委托代理人：委托代理人：
签订时间：签订时间：
装修建材购买合同（优秀16篇）篇十六
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条、所购建材基本情况：单位：_元。
第二条、质量标准：《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、_______________。
第三条、交货：交货方式为（卖方送货/买方取货）；交货时间：_____；交货地点：___________。
第四条、安装：安装方式为（卖方安装/买方自装）；选择卖方安装的，安装标准为《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。
第五条、验收：对于墙地砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方异议期为卖方交货后日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货；选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。
第六条、换货：交货验收完毕后买方因对墙地砖的规格、颜色等需求发生变化而提出换货要求的，在包装完好且没有损伤、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，买方可凭本合同在交货之日起日内办理换货手续，换货费用由买方承担。
第七条、余货处理：安装后的剩余墙地砖，在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，买方可凭本合同在交货之日起日内办理退货手续，退货费用由买方承担。
第八条、付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。
（二）__________________________________________。
第九条、违约责任：
（一）卖方违约责任：
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款_______%的违约金；迟延交货超过_____日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。
（二）买方违约责任：
1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款_______%的.违约金；
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。
第十条、争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第十一条、其他约定事项：。
第十二条、对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
联系电话：_______________联系电话：_____________。
委托代理人：_____________法定代表人：_____________。
委托代理人：_____________。
签订时间：_____签订地点：_____________。