在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
最新打地坪合同(9篇)篇一
乙方(施工方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律法规遵循平等、自愿、公平和城市信用的原则，双方就 项目的 工程水磨石地面施工合同事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
二、1、工程名称：
2、工程地点：
三、工程内容及承包形
1、内容：甲方现将 工程的水磨石地面工程发包给乙方施工。
2、承包方式：采取 的包工方式,乙方所需的机械工具及小型用具、劳保用品要自备(指除井架、搅拌机、卷杨机、起重机以外的一切设备或工具，如：打磨机、震动器、铁铲、灰桶、铝合金靠尺、斗车、淋水胶管、灰刀等工具和安全帽、水鞋等劳保用品)。
四、合同工期
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
五、合同价款
1、水磨石地面工程按展开面积 元/m2计算(此单价包括的工作内容详见第六款)， 面积约 m2，合价约 元(大写： )
2、水磨石踢脚线工程按延长米 元/m计算，约 m，合价约 元;
3、以上工程款合价约 元(大写： )，施工后按每月进度实际完成的工程量支付80%，余下20%待本项工种收尾全部完工并经验收合格且甲乙双方办理完工程结算确认手续后，一个月内结清付清(即所有属于本工种的工作全部完成并清理现场后付清工资)。
4、工程变更，包括工程设计变更，单价按以上单价计算，工程量按实际变更增加或减少工程量计算。
六、工作范围
第五款单价包括的工作内容:
七、质量要求
1、严格按照施工规范和设计图纸要求施工，达到合格要求;
2、严格按施工方案和技术交底进行组织施工;
八、质量与检查验收
1、乙方必须对工程质量的保障负责：为提高工程质量管理水平，除具备一定数量的各专业技术外，还应最少配备1名技术人员，随时对施工质量进行监督。
3、该工程施工过程中经检查定位不合格，须返工而造成的经济损失由乙方全部负责，乙方返工造成工期拖延的，由乙方全部负责。
九、合同履行、违约责任，赔索和争议的解决
1、 本合同一式二份，甲方一份，乙方一分，本合同自双方签定之日起生效。本合同自签定生效期内，每一方都必须全面履行合同规定的义务和责任，并享有相应的权利。
2、如在履行过程中，甲乙双方产生争议应通过协商解决，若无法通过协商解决，可起诉到当地法院予以解决。
甲方 乙方：
负责人： 负责人：
身份证号码: 身份证号码:
联系电话: 联系电话:
日期：××年 月 日
最新打地坪合同(9篇)篇二
供应方：________________________
根据《_民法典》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。
第一条 材料价格清单及总价
1、 材料名称。数量。单价。金额：_________
总价：_________ _________元人民币(小写)
总价：_________ _________元整(大写)
第二条 交货地点：_________
第三条 付款方式：_________
第四条 材料质量：_________乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能(保质保量)
第五条 验收方式：_________当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。
第六条 违约责任：_________
1) 乙方所提供的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。
2) 乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。
3)乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故，均有乙方自行承担责任。
第七条 合同执行
1) 本合同未尽事宜，双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。
2) 本合同字双方签字盖章之日起生效。
3) 本合同一式两份，甲乙双方个执一份。
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
最新打地坪合同(9篇)篇三
委托代理人：_________营业执照号：___________
委托代理人：___________电话：_________
本工程设计人：_________电话：_________
施工队负责人：_________电话：_________
1、2工程内容及做法（详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。
1、3工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
（3）承包人包工、发包人包料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表）。
1、4工程期限_____天，开工日期______年____月____日，竣工日期_______年_____月_____日。
1、5合同价款：本合同工程造价为（大写）：______________元（详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单）。
双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：
（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费__________元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。
3、2 提供施工期间的水源、电源；
3、3负责协调施工队与邻里之间的关系；
3、6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
4、2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
4、3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；
4、4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单）。
6、2由承包人提供的材料、设备（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
7、1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延；
（1）工程量变化和设计变更；
（2）不可抗力；
（3）发包人同意工期顺延的其他情况。
7、2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
7、3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
7、4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
8、1双方约定按以下第__种方式支付工程款：
（1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：
支付方式支付时间支付金额
第三次开工前三日
工程进度过半双方验收合格，支付___元。
8、2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单）并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。
8、3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。
8、4本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起月（详见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单）。
9、1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
9、2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
9、3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
9、4发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金____________元。
9、5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
9、6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金____________元。
（一）提交__________________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院提起诉讼。
11、1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
11、2本合同签订后工程不得转包。
11、3本合同一式_______份，双方各执________份，_________部门___________份。
发包人：____________（签字）承包人：_______________（签章）
法定代理人：_____________
委托代理人：_____________
最新打地坪合同(9篇)篇四
1、新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工，约28天。
2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
3、彻底清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。
4、清除积水，并使潮处彻底干燥。
5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
6、平整的表面允许空隙为2～2、5mm，含水量在6%以下，ph值6～8。
7、地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。
8、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后，打磨吸尘。
二、涂饰强渗封闭涂料
1、在处理清洁、平整的砼表面，采用高压无气喷涂或辊涂，环氧封闭底涂料1道。
2、环氧封闭漆有很强的渗透*，在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。
3、局部漏涂可用刷子补涂，表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。
三、批刮批刮料
在实干（25℃，约4小时）以后的底漆表面采用两道批刮腻子的方法，以确保地坪的耐磨损、耐压*、碰撞、水、矿物油、*碱溶液等*能，并调整地面平整度。
1、用70～140目的石英砂和无溶剂环氧批刮料，作为第1道腻子，要充分搅拌均匀，刮平。此道主要用于增强地面的耐磨及抗压*能。
2、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第1道腻子，并吸尘清洁。
3、用200～700目的石英砂和无溶剂环氧批刮料，作为第2道腻子，要充分搅拌均匀要用于增强地面的耐磨及平整度。
4、用砂袋式无尘滚动磨机打磨第3道腻子，并吸尘清洁。
5、两道腻子实干以后，如有麻面、裂缝处应先进行修补，然后用平板砂光机进行打磨，使其平整，并吸尘清洁。
6、石英砂使用的目数由现场工程师根据地*体情况而确定。
四、涂饰地坪中间层
在打磨、清洁后的腻子表面上（20℃，24小时）涂饰中间层。
1、涂饰方法可用刷涂、批刮、高压无空气喷涂，大面积施工以高压无空气喷涂为最佳。（喷涂压力为20～25mpa）。
2、此遍可使地面更趋于平整，更便于发现地面仍存在的缺陷，以便面层施工找平。
3、此遍还方便*方对设备安装等的安排。
五、涂饰地坪面层
1、在中间层实干（20℃，7天）后，进行环氧地坪面层涂装，涂装方法用批刮和高压无空气喷涂，但以高压无空气喷涂为宜。
2、涂装前应对于中间层用砂袋式无尘滚动磨砂机进行打磨、吸尘。
3、如*方在中间层实干后，先进行了设备的安装调试，造成地面形成新的缺陷，应用批刮料找平、打磨，并吸尘、清洁。
4、面层喷涂后，如存在气泡现象应用消泡滚筒，在地坪上来回滚动，最后让其自行流平即可。
六、施工注意事项
1、施工现场的环境温度应高于5℃，相对湿度小于85%时方能施工。
2、施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料实际等记录，以备查考。
3、涂料施工后，应立即清洗有关设备和工具。
七、安全技术要求
1、施工场地四周应拉好*戒带和挂好*告牌。
2、施工场地四周10米内严禁明火作业，严禁吸*。
3、使用高压无气喷涂泵应结妥地线。
4、涂料和稀释剂应放在通风良好的库房内。
5、工作时注意做好个人防护。
6、电动工具的使用须有专人负责，做完离场前需切断电源。
八、使用和保养
1、当该涂料施工完毕后，在保养期内切勿使用，并须加强通风设备及防火措施。
2、地坪使用，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。
3、一切工作器具都须有固定专用车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，造成地面涂料损坏。
4、车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软件材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。
5、车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好，以防烧坏涂料。
6、一旦地坪有损坏，及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。
7、车间内大面积清洗地面时，不要用强化学溶剂（*苯、香蕉水等）一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行，在没有清洗机的情况下，可用锯木粉撒上后再清扫干净。
8、冬季施工，环境温度低于5℃，可采用冬用型无溶剂环氧工业地坪涂料。
最新打地坪合同(9篇)篇五
法定代表人：
地址：电话：
乙方(销方)：
地址：电话：
法定代表人：
经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：
一、数量、计量单位、单价、金额
品名：水泥
数量(吨)：340
单价(元)：400
合计金额(元)：136000
合计金额(大写)：壹拾叁万陆仟元整
二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：乙方负责组织运输到甲方仓库，运费、上、下车费等均由乙方承担，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。
五、乙方必须按如下期限供货：
20xx年6月30日前将所需水泥340吨提供给甲方。
六、付款办法和期限：
七、违约责任：
甲方责任：
1.中途退货或违约拒收的，偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。
2.逾期付款的。每天偿付逾期付款总额5%的违约金。
乙方责任：
1.不能交货的，偿付不能交货部分货款总值5%的违约金;逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付5%的违约金。
2.所交水泥质量、规格不符合同规定，除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
代表人：
____年____月____日
乙方：
代表人：
开户银行：
帐号：
____年____月____日
最新打地坪合同(9篇)篇六
承包方（简称乙方）负责人：
一、工程名称：
华祥新绿洲8#楼工程：
二、承包形式
劳务清包（注：不许转包，如发现，*方有权终止合同，把乙方清出工地，不付一切费用）
三、工程计算办法
按国家规定的计算面积规则计算。
四、单价：
最新打地坪合同(9篇)篇七
法定代表人：_____________________
甲乙双方本着平等自愿，共同受益的原则，经过友好协商，根据《^v^合同法》及有关规定，就乙方向甲方提供机房防静电地板维修事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
1、维修服务对象为甲方位于____的电信机房内____平方米防静电地板。
2、维修内容为：检查、更新。
3、乙方应根据防静电地板检修规范严格检修地板，对于老化的地板应予以更换，以确保机房内的机器设备安全。
1、本合同维修期限为____天，具体维修时间为每日____时至____时。
2、自本合同签订之次日起，乙方在上述规定的时间内，自行携带维修仪器和设备到____的电信机房进行维修服务。
3、乙方在本合同签订后应提交维修人员名单____份，甲方凭维修名单核查放行乙方的维修人员进入机房。
4、在维修期间，乙方严格必须遵守本合同规定的维修时间。晚上____时前，乙方必须恢复机房原状及退出机房，以便甲方员工第2日能正常工作。
1、双方议定，本合同维修服务款为人民币____万元。
2、甲方于合同签订当日，向乙方预付全部维修款的____％，余款于合同期满维修完毕验收后____日内付清。
3、双方议定，对于更换的地板另行付费。每更换一块地板甲方需向乙方支付材料费____元，此费用在合同期满后与剩余的____%维修款一并结算支付。
1、甲方违约责任
（3）甲方如不按约定指定维修地点，或对此向乙方提供错误信息，乙方不承担迟延维修的责任，且乙方因此遭受的实际损失应由甲方负责赔偿。
2、乙方的违约责任
（2）乙方在规定的时间内未完成维修，且在甲方的宽限期内仍然不能完成维修的，甲方有权向乙方索赔各项损失。
1、甲乙双方取得了一切必要的授权和批准，签署并履行本合同。
2、双方保证本合同的签署和将要采取的置换行为不违反任何中国现行法律、法规的规定，不损害其他任何第三方的合法权益，并不与任何依据法律或合同一方所应承担的义务和责任相冲突。
3、双方保证履行本合同其他条款下规定的义务。
1、任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
2、遭受不可抗力的—方应采取一切必要措施减少损失，能继续履行的，在事件消除后立即恢复本合同的履行。不能履行的，经双方协商一致后，可以终止本合同。
3、本条所称“不可抗力”是指不能预见、不能克服、不能避免的客观事件，包括但不限于自然灾害，如：洪水、地震、火灾、风暴、瘟疫流行等，客观事件包括战争、民众骚乱、罢工等。
1、本合同附件包括但不限于：
（1）双方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更合同；
（2）双方的营业执照复印件及各种法律文件。
2、任何一方违反本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。
1、本合同适用^v^有关法律，受^v^法律管辖。
2、本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
1、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
2、本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。
最新打地坪合同(9篇)篇八
乙方：
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商订立本合同。
一、工程名称：车间室内砼地坪工程
二、工程地点：四川省射洪县万众电缆厂区内
三、承包方式：劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围：
1、地坪工作内容包括准备、结束、熟悉施工图纸、检查安全技术措施、布置操作地点、领退料具、工序交接、队组自检互检、机械加油加水、排除一般机械故障、保养机具、操作完毕后的场地清理，现场内全部水平、垂直运输，搭拆简单操作架子。
2、包括后台筛砂、现场水泥倒运，砂浆(及细石砼)搅拌，清扫、冲洗基层、石工剔打、洒水、递灰、抹灰、找平等全部操作过程。
3、完工后应做到工完场清，剩余材料按指定地点分类堆码整齐，移交给甲方现场材料员清点验收。甲方现场材料员填写验收单据，双方签字，作为办理工程结算的凭据。如乙方不按指定地点分类堆码整齐，甲方将按照地坪面积元/m2从结算中扣除。
4、乙方领用应由甲方供应材料应严格执行领、退料制度，如乙方归还不够领料数量，将按照市场价格全额赔偿。
五、施工费计算办法：
本工程综合包干单价按50元/立方米(含基层清理，砂砾石垫层摊铺整平，模板制作及安装，成品砼浇筑及养护等用工和安全文明施工)计算。(其中含安全文明施工奖励2元/立方米)。
六、计量方式：以现场施工完毕并验收合格工程量为准。
七、付款方式：
工程施工完毕，经建设方和甲方验收合格后，于日内一次性付清所有工程款。
八、工期要求：本地坪工程乙方应在甲方施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，并通过甲方与监理阶段性的质量检验和甲方、监理、质检部门的成品验收，如乙方逾期完成，每延误一天罚款500元。
九、甲方的责任和义务：
1、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收
2、为乙方提供具有施工条件的`工作面。
3、按合同规定，向乙方支付具有付款条件的承包工费
十、乙方的责任和义务：
1、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程、文明施工和综合治理规定。
2、负责乙方及所属成员的差旅费、生活费。
3、每天做好施工现场的工后清里，打扫宿舍内外环境，确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生。
十一、违约责任
(一)有下列情况之一，均属乙方违约：
1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度;
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;
3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费、扰乱甲方正常工作秩序的;
6、乙方承包人经常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重不足影响工程进度的。对乙方的违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、终止合同等处罚。
十二、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份、，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束、款项结清时自动失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
最新打地坪合同(9篇)篇九
认真贯彻党的^v^和十七届四中全会精神，认真加强思想政治学习，深入学习一系列重大方针、政策、措施，不断提高自己的政治理论水平，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨和正确的世界观、人生观和价值观，强化廉洁自律的自觉性，使思想认识和自身素质都有了新的提高。同时积极向党组织靠拢，并向党组织递交了入党申请书。
二、在工作上
本着对工作积极、认真、负责的态度，认真遵守各项规章制度，虚心向领导和经验丰富的同志请教，努力学习各项粮食业务知识。20xx年元月份我被安排到娄星区第一粮食储备库实习，在基层锻炼期间，我虚心向库领导及同事学习粮食储藏知识和注意事项，学会分辨粮油品质，并和库里全体同事顺利完成了玉米的出库任务，同时，积极学习办公室业务，将自己所学的计算机知识运用到办公室工作当中，得到了领导和同事的认可。自6月份调入局调控股室以来，认真学习粮食统计方面的法律法规，为更好的适用粮食统计软件的更新，局领导特派我到长沙参加省^v^组织的软件学习班，学成归来后能够熟练操作国家粮食信息统计软件，保质保量的完成了每月的粮食月报表计划，并及时报送至市^v^调控科。8月份参加了局里执法大队组织的粮食市场执法工作，通过具体的执法，积累了粮食行政执法经验，熟练了相关法律文书的写作及运用。通过这次检查摸底，对娄星区社会粮食企业的基本情况有了更深的了解，为以后的粮食调控工作打下了良好的基础。
三、在工作过程中
深深感到加强自身学习、提高自身素质的紧迫性，因此，每天都坚持挤出一定的时间不断充实自己，端正态度，改进方法，广泛汲取各种“营养”。同时向周围的同志学习，始终保持谦虚谨慎、虚心求教的态度，主动向领导、同事们请教，学习他们任劳任怨、求真务实的工作作风和处理问题的方法，努力使自己在尽短的时间内熟悉工作，并把所学的知识运用于实际工作中，在实践中检验所学知识，查找不足，提高自己，防止和克服浅尝辄止、一知半解的倾向。
一年来，我在组织、领导和同志们的教育和帮助下取得了一定的成绩，但我深知自己还存在一些缺点和不足，政治理论基础还不够扎实，业务知识还不够全面，工作方式还不够成熟。在今后的工作中，我要努力做到戒骄戒躁，坚定政治信念，加强理论学习，积累经验教训，不断调整自己的思维方式和工作方法，在实践中磨练自己，成为人民满意的公务员。