监理工程师合同管理试题（汇总15篇）

1.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。

a.留置

b.定金

c.质押

d.保证

2.下列财产中，不可以作为抵押物的是( )。

a.抵押人所有的房屋和其他地上定着物

b.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产

c.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

d.抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权

3.在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法是( )。

a.甲某的行为属无权代理，该合同无效

b.甲某的行为属表见代理，该合同有效

c.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立

4.被代理人取得或者恢复民事行为能力可以导致( )关系的终止。

a.委托代理

b.转代理

c.意定代理

d.指定代理或法定代理

5.由于建设工程施工中承包人是不垫资承包的，因此，( )一般应向承包人支付预付款，帮助承包人解决前期施工资金周转的困难。

a.监理单位

b.发包人

c.设计单位

d.总监理工程师

6.采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是( )。

a.确定中标价

b.衡量各投标书优劣的依据

c.确定合同价

d.确定投标人实现各种指标的依据

7.关于主合同与从合同的叙述中，有误的是( )。

a.主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同

b.从合同是以主合同的存在为存在前提的合同

c.主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止

d.借款合同是典型的从合同

8.某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3 300元/t的价格购买函25的螺纹钢30 t，有意者请于3 d内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于( )。

a.承诺

b.要约

c.反要约

d.要约邀请

9.关于要约和承诺生效的表述中，有误的是( )。

a.要约到达受要约人时生效

b.承诺的通知发出时生效

10.关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是( )。

a.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点

b.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点

c.当事人对合同成立的地点可以另行约定

d.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立

11.一般说来，依法成立的合同，自( )生效。

a.成立时

b.登记后

c.交付定金后

d.备案后

12.某施工单位的材料员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但 甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订钢材采购合同，则该合同为( )合同。

a.无效

b.有效

c.可撤销

d.效力待定

13.某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为( )合同。

a.有效

b.无效

c.可变更、可撤销

d.效力待定

14.甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据《合同法》的规定，下列表述中正确的`是( )。

a.合同无效，但已履行部分双方不再返还

b.合同无效，已履行部分双方返还

c.合同已成立，甲公司承担违约责任

d.合同未成立，已履行部分双方相互返还

15.由于无效合同自始没有法律约束力，因此，( )是处理无效合同的主要方式。

a.赔偿损失

b.赔礼道歉

c.返回财产

d.追缴财产，收归国有

16.某合同具有法律约束力的首要表现是( )。

a.合同履行

b.合同转让

c.合同变更

d.合同成立

17.关于合同变更的叙述中，不正确的是( )。

a.合同变更必须针对有效的合同

b.协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同

c.如果当事人对合同的变更约定不明确，视为已变更

18.按照我国《合同法》的规定，承担违约责任的条件采用( )。

a.过错责任原则

b.严格责任原则

c.无过错责任原则

d.惩罚性责任原则

19.人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起( )个月内做出撤销裁决或者驳回申请的裁定。

a.2

b.3

c.4

d.6

20.关于招标阶段解答投标人质疑的说法中，不正确的是( )。

b.如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准

1.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。

a.不免除迟延履行方的相应责任

b.双方的风险责任均不免除

c.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续

e.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担

2.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权( )。

a.留置该工程

b.与发包人协议将该工程折价

c.直接委托拍卖公司拍卖该工程

d.申请人民法院将该工程依法拍卖

e.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿

3.设备制造阶段的监理工作包括( )。

a.原材料和元器件的进厂检验

b.部件的加工检验和试验

c.出厂前的预组装检验

d.包装检验

e.施工现场的到货开箱检验

4.采用fidic《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括( )等。

a.实施工程的计划进度

b.分包商在施工阶段的安排

c.重要检查检验的次序和时间

d.保证计划实施的说明文件

e.滞后于进度计划的责任

5.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。

a.工程加速索赔

b.工程变更索赔

c.合同中明示的索赔

d.合同中默示的索赔

e.合同外的索赔

6.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。

a.设计变更

b.非承包人原因停电

c.分包人的施工干扰

d.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行

e.交通部门修理公路影响材料运输进度

7.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有( )。

a.化学试验

b.衡量法

c.物理试验

d.查点法

e.经验鉴别法

施工合同条件规定的指定分包商，其特点为( )。

a.由业主选定并管理

b.与承包商签订合同

c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支

d.承担不属于承包商应完成工作的施工

e.由承包商负责协调管理

施工合同条件规定的合同文件组成部分包括( )。

a.规范

b.图纸

c.资料表

d.投标保函

e.中标函

施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括( )。

a.延误移交施工现场

b.不可预见的外界条件

c.异常不利气候导致的停工

d.业主提前占用工程

e.不可抗力事件造成的损失

11.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有( )。

a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求

b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收

c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录

e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

12.工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括( )。

a.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地

b.提供和维护非夜间施工使用的照明

c.开通施工场地与城乡公共道路的通道

d.保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定

e.确定水准点与坐标控制点并进行现场交验

13.承揽合同主要包括( )等类型合同。

a.定作

b.复制

c.修理

d.仓储

e.检验

合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有( )。

a.合同地位不同

b.工程款支付的开支项目不同

c.业主对指定分包商利益保护不同

d.承包商对分包商违约承担责任范围不同

e.选择分包商的权利不同

15.要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守( )等基本原则。

a.批评教育

b.公正

c.自愿

d.协商一致

e.平等

16.施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有( )。

a.支付违约金

b.赔偿损失

c.顺延工期

d.继续履行

e.采取补救措施

17.依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用有( )。

a.施工中发现文物的保护费用

b.承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费

c.承包人施工中出现安全事故的相应费用

d.施工现场内第三方人员的生命财产保险费

e.超出设计图纸范围工程量中的材料费

18.在fidic合同条件中，对于分包工程变更管理，下列说法正确的有( )。

a.工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令

b.承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令

c.对分包商完成的变更工程的估价，应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定

d.若变更指令的起因不属于分包商责任，分包商可向承包商索赔

19.在fidic合同条件中，工程移交证书的主要作用有( )。

a.指明竣工日期

b.转移工程照管责任

c.颁发证书日即缺陷责任期起始日

d.作为办理竣工结算的依据

20.当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括( )。

a.工程照片

b.工程师发布的各种书面指令

c.施工许可证

d.招标文件

e.财务凭证

21.对无权代理行为，被代理人有( )。

a.撤回权

b.追认权

c.拒绝权

d.催告权

22.《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中( )的效力。

a.清理条款

b.结算条款

c.质量条款

d.风险条款

23.下列关于当事人约定违约金的.正确表述有( )。

a.合同中必须约定违约金

b.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加

c.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行

d.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务

e.合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金

24.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有( )。

a.施工内容的专业要求

b.施工现场条件

c.投标人的财务能力

d.对工程总投资的影响

e.投标人的工程经验

25.对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括( )。

a.招标公告

b.投标人须知

c.资格预审须知

d.对投标人书面提出问题的回答函件

e.标前会议后发给每一位投标人的会议记录

26.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括( )。

a.错误设计引起的费用

b.火灾

c.工人恶意行为造成的事故

d.技术人员过失造成的事故

e.盗窃

27.《合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有( )情况时，可以中止履行。

a.经营状况严重恶化

b.转让财产

c.丧失商业信誉

d.没有履行债务能力

e.没有提供担保

28.《合同法》规定合同应具备的条款中，( )属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。

a.当事人

b.标的

c.数量

d.违约责任

e.解决合同争议的方法

29.《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有( )。

a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议

b.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院诉

c.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁

d.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行

e.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁

30.公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括( )。

a.工程概况

b.项目资金来源

c.投标须知

d.评标方法

e.招标范围

1.企业的设立、变更和终止应当向登记机关办理相应登记，以下行为中，无需办理登记的是(  )。

a.企业分立

b.法定代表人更换

c.对外投资

d.公司破产

2.动产(  )是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

a.抵押

b.质押

c.留置

d.提存

3.下列组织中，具有保证人资格的是(  )。

a.国家机关

b.幼儿园、医院

c.具有代为清偿债务能力的公民

d.企业法人的分支机构、职能部门

4.保证合同生效后，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起(  )。

a.3个月

b.6个月

c.1年

d.2年

5.有关附条件和附期限合同的生效时间的说法中，正确的是(  )。

a.附生效期限的合同，自期限届至时失效

b.附终止期限合同，自期限届满时失效

c.附生效条件的合同，自条件成就时失效

d.附解除条件的合同，自条件成就时生效

6.对无效合同的免责条款理解不正确的是(  )。

a.造成对方人身伤害的免责条款无效

b.因过失造成对方财产损失的免责条款无效

c.因故意造成对方财产损失的免责条款无效

d.合同免责条款，是指当事人约定免除或者限制其未来责任的合同条款

7.关于同时履行抗辩权的适用条件，表述不正确的是(  )。

a.合同中约定了履行的顺序

b.对方的对价给付是可能履行的义务

c.由同一双务合同产生互负的对价给付债务

d.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务

8.下列承担缔约过失责任的情形中，不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是(  )。

a.故意隐瞒标的物的瑕疵

b.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有

c.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商

d.假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标

9.下列合同中，属于单务合同的是(  )。

a.借款合同

b.赠与合同

c.保管合同

d.居间合同

10.m公司授权某采购员到n公司采购电脑，但该采购员用盖有m公司公章的空白合同文本与n公司订立了购买电视机的合同，则该合同(  )。

a.有效，由m公司向n公司支付货款

b.有效，由采购员向n公司支付货款

c.无效，由采购员向n公司支付货款

d.无效，m公司退货，n公司的损失自行承担

11.执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按(  )执行。

a.原价格

b.新价格

c.订立地的市场价格

d.交付地的市场价格

12.建设工程合同的纠纷一般都适用不动产所在地的专属管辖，由(  )人民法院管辖。

a.原告住所地

b.被告住所地

c.工程所在地

d.合同签订地

13.当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时(  )。

a.要约生效

b.承诺生效

c.合同生效

d.合同成立

14.材料供应商以败坏施工名誉要挟施工企业与其订立材料买卖合同，则该合同为(  )。

a.效力待定合同

b.有效合同

c.无效合同

d.可变更、可撤销合同

15.人民法院应当在受理撤销裁决申请之e1起(  )内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。

a.15天

b.30天

c.2个月

d.6个月

16.建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是(  )。

a.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

b.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

c.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

17.非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的(  )。

a.公正性

b.系统性

c.完整性

d.合法性

18.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人(  )。

a.可以自行招标，且无须备案

b.可以自行招标，但应当备案

c.必须进行公开招标

d.必须委托中介机构代理招标

19.监理人在败理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，监理人有权按专用条款的约定获得经济奖励，奖金的计算办法是(  )。

a.奖励金额=合同约定的报酬×报酬比率

b.奖励金额=工程费用节省额×报酬比率

c.奖励金额=工程监理酬金×报酬比率

d.奖励金额=具体商定报酬额×报酬比率

20.投标人在投标过程中出现(  )时，招标人可以没收投标保证金。

a.投标文件未按照招标文件的要求予以密封

b.投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认

c.组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议

d.投标人在投标有效期内撤销投标书

21.根据《中华人民共和国合同法》规定，债权人转让权利的，(  )。

a.无需通知债务人

b.无需通知债务人，但当事人另有约定的除外

c.应当通知债务人，但无需征得债务人的同意

d.应当通知债务人，且必须征得债务人的`同意

22.下列选项中，可以不进行招标的项目是(  )。

a.施工单项合同估算价在200万元人民币以上

b.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在150万元人民币以上

c.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

d.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

23.正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。其中属于直接成本的是(  )。

a.办公设施费

b.交通费、差旅费

c.公司使用的水、电、气费用

d.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用

24.合同管理涉及的有关各方按照(  )订立合同后，任何一方都不能将合同转让给第三者。

a.公证原则

b.诚实信用原则

c.科学原则

d.自愿原则

25.发包人应提供的文件和资料中，设计依据文件和资料不包括的是(  )。

a.工程勘察资料

b.设计依据的标准

c.城市规划许可文件

d.经批准的项目可行性研究报告或项目建议书

26.下列各设计阶段的工作任务中，属于施工图设计的内容是(  )。

a.修正初步设计

b.建筑设计

c.设备设计

d.工艺设计

27.建设工程设计合同履行时，属于发包人责任的是(  )。

a.解决施工中出现的设计问题

b.保护设计人的知识产权

c.保证设计质量

d.对外商的设计资料进行审查

28.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计阶段成果完成后，应由(  )组织鉴定和验收。

a.发包人

b.承包人

c.监理单位

d.设计单位

29.在建设项目施工过程中，采用外商供应的大型设备的，如需使用外商提供的制造图纸，(  )应负责对该设计资料进行审查。

a.发包人

b.监理人

c.设计人

d.承包人

30.施工合同是建设工程合同的一种，它是(  )，在订立时应遵守自愿、公平、诚实信用等原则。

a.单务有偿合同

b.诺成合同

c.双务有偿合同

d.实践合同

1、动产(  )是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。

a、抵押

b、提存

c、留置

d、质押

2、市场经济主要是依靠合同规范当事人的交易行为，计划经济主要是依靠(  )规范财产流转关系。

a、合同

b、行政手段

c、经济基础

d、文化建设

试题来源：2017版监理工程师执业资格考试宝典

某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方( )。

a.必须适用违约金条款

b.必须适用定金条款

c.可以选择适用违约金或定金条款

d.两者都不能适用，因约定无效

正确答案：c

第 2 题

在fidic《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( )。

a.工程维修

b.清理施工现场

c.报送竣工报表

d.财务结算

正确答案：d

第 3 题

某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件， 建设单位有权要求供货商支付( )万元。

a.10

b.25

c.20

d.35

正确答案：b

第 4题

下列各项中，关于无效合同的法律后果，表述有误的是( )。

a.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行

b.合同被确认无效后，合同约定的权利义务即为无效

c.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失

d.由于无效合同自始没有法律约束力，因此，赔偿损失是处理无效合同的主要方式

正确答案：d

第 5 题

a公司授权其采购员甲到b公司购买一批计算机，并交给甲已经盖好公司公章的空白合同书。后甲办理了辞职手续离开了a公司，又用此合同书与b公司订立了购买 一批电视机的合同，b公司要求a公司支付计算机价款，a公司认为甲已辞职，其订立的合同与己无关，因此发生纠纷。根据合同法中的规定，应如何定性( )。

a.购买电视机的合同成立，a公司应支付价款

b.购买电视机的合同成立。甲应支付价款

c.购买电视机的合同不成立，b应自己承担损失

d.购买电视机的合同不成立，甲应赔偿b损失

正确答案：a

第 6 题

工程师必须对隐蔽工程在( )进行检查验收。

a.试车前

b.隐蔽前

c.隐蔽后

d.试车后

正确答案：b

第 7 题

施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于( )的.规定。

a.撤销权

b.不安抗辩权

c.后履行方抗辩权

d.同时履行抗辩权

正确答案：d

第 8 题

某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由( )承担。

a.发包人

b.监理单位

c.承包人

d.维修公司

正确答案：a

第 9 题

监理人开始实行分包合同的前提是( )。

a.签订分包合同协议

b.行政主管部门备案

c.委托人书面同意

d.分包形式合法

正确答案：c

第 10 题

依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是( )。

a.招标公告

b.投标书

c.寄送的价目表

d.招股说明书

正确答案：b

第 11 题

(2010年)合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( )。

a.地震灾害导致施工暂停

b.恶劣气候影响施工安全

c.社会动乱影响施工进度

d.图纸设计错误导致的工程返工

正确答案：d

第 12 题

当事人采用信件、数据电文等形式订立的合同，( )时合同成立。

a.签订合同

b.承诺生效

c.签订确认书

d.双方签字

正确答案：c

第 13 题

按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人( )。

a.不再负责处理有关设计问题

b.仍应无偿负责处理有关设计问题

c.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

d.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

正确答案：c

第 14 题

设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时，表明( )。

a.要约生效

b.承诺生效

c.合同成立

d.合同生效

正确答案：c

第 15 题

合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。

a.合同公证书

b.仲裁协议书

c.履约保函

d.合同担保书

正确答案：b

第 16 题

(2010年)某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。

a.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

b.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

c.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

d.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

正确答案：c

第 17 题

下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是( )。

a.联合体投标没有联合体协议书

b.投标工期长于招标文件要求的工期

c.投标报价的大写金额与小写金额不一致

d.投标文件没有投标人授权代表的签字

正确答案：c

第 18 题

为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理形式是( )。

a.有权代理

b.法定代理

c.指定代理

d.委托代理

正确答案：b

第 19题

当承包商不能在工程师限定的时间内将不合格的材料或设备移出施工现场，以及在限定时间内没有或无力修复缺陷工程时，建设单位可以( )。

a.直接向承包商发出终止合同的通知

b.雇佣其他人完成作业，所支付的费用从承包商处扣回

c.立即进驻现场，自行修复

d.根据履约担保处理

正确答案：b

第 20 题

某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在( )中。

a.建设工程委托监理合同

b.中标函

c.建设工程委托监理合同标准条件

d.建设工程委托监理合同专用条件

正确答案：d

1、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于( )。

a.买卖合同

b.承揽合同

c.普通合同

d.特殊合同

2、根据《标准施工合同》，下列事项属于发包人应承担的义务是( )。

a.现场查勘

b.提供夜间施工使用的照明设备

c.提供施工现场的工程地质资料

d.提供工程进度计划

3、 建设工程( )管理能够有效地提高工程建设的管理水平。

a.质量

b.进度

c.合同

d.安全

4、 适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目的是( )。

a.综合评估法

b.最低评标价法

c.理论换算法

d.经验鉴别法

5、 标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的.赔偿要求后，在( )天内无条件支付”。

a.7

b.14

c.21

d.30

6、 建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照( )履行。

a.债权人要求

b.合同有关条款

c.交易习惯

d.补充协议

多项选择题

7、施工专业分包和劳务分包的主要区别在于( )。

a.收入不同，劳务分包人获得的是劳务报酬

b.保险责任不同，专业分包人需要为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

c.对施工质量承担责任的期限不同，验收合格后劳务分包人不再对工程质量承担责任

d.施工组织不同，专业分包人不需要单独编制施工组织设计

e.实施风险不同，劳务分包人需要提供劳动力资源以及技术

8、 《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人在技术设计阶段的主要工作有( )。

a.建筑设计

b.结构设计

c.协调专业设计

d.提出技术设计计划

e.编制技术设计文件

9、 在建设工程勘察合同履行期间，由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时，关于勘察费用结算的说法，正确的有( )。

a.勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金

b.完成的勘察工作量在50%以内时，应支付预算额30%的勘察费

c.完成的勘察工作量在50%以上80%以下时，应支付预算额的50%的勘察费

d.完成的勘察工作量在50%以上时，应支付预算额100%的勘察费

e.应按完成工作量占预计工作量的比例，支付预算额相应比例的勘察费

10、 某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的有( )。

a.属于非即时买卖合同

b.试用期内可以拒绝购买

c.试用的前提是支付价款或提供担保

d.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

e.试用期届满，采购人对是否购买未作表示的，视为购买

1.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是(c)招标。

a.施工 b.设备采购

c.设计 d.材料采购

2.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，(d)。

a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

3.建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是(c)。

a.减少合同中约定的工程量

b.改变有关工程的施工时间

c.删除承包范围内的部分工作

d.更改工程有关部分尺寸

4.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由(a)。

a.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延

b.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延

c.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延

d.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延

5.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，(c)不违反监理人员应遵守的职业道德。

a.向其他人泄露委托人申明的秘密

b.从承包方获取提前工期奖金

c.帮助承包人完善施工组织设计

d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

6.发包人应为设计提供的现场服务不包括(c)。

a.施工现场的工作条件

b.生活条件

c.设计人的现场津贴

d.交通工具

7.监理合同示范文本的标准条款规定，当发生(d)情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。

a.执行监理业务的时间超过合同内约定的时间

b.委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求

c.委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款

d.由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月

8.发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故(b)。

a.所需费用和延误工期由承包人负责

b.所需费用和延误工期由发包人负责

c.所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责

d.延误工期应予顺延，费用由承包人承担

9.在合同正常履行的情况下，(d)，此时设计合同终止。

a.设计费全部支付完毕

b.设计阶段结束

c.颁发工程移交证书

d.工程施工竣工验收

10.下列委托合同中，以服务作为标的物的是(a)。

a.委托监理合同 b.勘察设计合同

c.施工承包合同 d.加工承揽合同

11.为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施工程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持(b)的程序。

a.先勘察设计，再施工

b.先勘察、后设计、再施工

c.边勘察、边设计、边施工

d.先设计、后勘察、再施工

12.监理合同示范文本规定，因(c)，属于监理服务的`额外工作。

a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间

b.委托人要求增加的监理工作范围

c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作

d.承包方原因，使监理工程受到阻碍，而增加的工作内容

13.勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人(a)。

a.无权要求返还定金

b.有权要求返还定金

c.无权要求返还定金且需支付违约金

d.只能要求返还定金的一半

14.关于委托人提供的人员服务说法错误的是(b)。

a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员

b.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示

c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责

d.人数和服务时间应在专用条件中写明

15.下列有关暂停施工说法不正确的是()。

a.承包人应按工程师要求停止施工

b.承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工

c.工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任

d.工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工

16.建设工程设计合同履行时，(c)是承包人的义务。

a.提供有关设备的技术资料

b.向有关部门办理各设计阶段的设计文件审批工作

c.修改预算

d.确定设计深度和范围

17.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由(a)。

a.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用

b.承包人负责检验工作，并承担检验费用

c.发包人负责检验工作，并承担检验费用

d.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用

18.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为(c)。

a.评标委员会算出的评标价

b.招标人编制的标底价

c.中标人的投标价

d.施工图预算价

19.发包人给设计人就项目设计的要求中应包括(d)。

a.工程范围

b.工程规模

c.限额设计要求

d.设计方案

20.施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由(b)承担责任。

a.发包人 b.承包人

c.工程师 d.承包人和工程师

合同条款中规定，接受预付款前应提供( )。

a.履约担保

b.预付款担保

c.定金担保

d.实物担保

正确答案：b

第 2 题

建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( )。

a.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

b.效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

c.适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式

d.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证

正确答案：d

第 3 题

(2008年)在fidic的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。

a.开标

b.发出中标函

c.提交履约保证

d.开工

正确答案：c

第 4 题

fidic施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。

a.合同签字日

b.下达开工令

c.基准日

d.风险事件发生日

正确答案：c

第 5 题

依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

d.委托人拒付合理化建议奖

正确答案：b

第 6 题

项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。

a.委托代理

b.法定代理

c.指定代理

d.转代理

正确答案：a

第 7 题

接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。

a.要约到达受要约人之前

b.承诺通知到达要约人之前

c.承诺通知发出之前

d.承诺通知到达要约人之后

正确答案：a

第 8 题

承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。

a.工程延误索赔

b.工程变更索赔

c.工程加速索赔

d.合同工期索赔

正确答案：c

第 9 题

某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应( )。

a.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

b.修改招标文件后重新招标

c.改为直接发包

d.用原招标文件重新招标

正确答案：b

第 10 题

某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。

a.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

b.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

c.承包人按合同约定的.拖期违约金的计算办法承担违约责任

d.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

正确答案：c

第 11 题

建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。

a.1个月

b.3个月

c.6个月

d.12个月

正确答案：c

第 12 题

甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。

a.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

b.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

c.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

正确答案：d

第 13 题

能够作为保证人的是( )。

a.法人的职能部门

b.公司

c.学校

d.幼儿园

正确答案：b

第 14 题

某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。

a.按实际交货数量支付

b.按订购数量支付

c.待供货方补足数量后再按订购数量支付

d.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金

正确答案：b

第 15 题

实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( ) 以书面形式通知承包人。

a.总监理工程师

b.监理人

c.发包人

d.总监理工程师代表

正确答案：c

第 16 题

在订立合同时( )即可采用格式条款。

a.与对方协商一致

b.通知对方

c.未与对方协商

d.在要约中明确

正确答案：c

第 17 题

承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。

a.发包人承担

b.承包人承担

c.发包人和承包人共同分担

d.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付

正确答案：a

第 18 题

某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。

a.审查单位与监理单位共同承担

b.承包人与审查单位连带承担

c.承包人全部承担

d.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失

正确答案：c

第 19 题

作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，如果承包商发生损失，按承包商受到的实际影响给予补偿;如果( )获得好处，也应取得相应的利益。

a.发包人

b.承包商

c.工程师

d.特殊分包商

正确答案：a

第 20 题

(2010年)某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。

a.自2月1日始，至12月5日止

b.自2月1日始，至12月20日止

c.自2月5日始，至12月5日止

d.自2月5日始，至12月20日止

正确答案：a

1、下列说法正确的是(abc )

b、 承包商可以从工程师那里得到指示

d、 设计需由工程师批准，出现错误也要由工程师负责

2、改变任何部分工程的型式、质量或数量的方法有( abcd )

a、删减任何工作 b、必要的附加工作

c、增加合同中所包括的任何工作的数量 d、改变任何工作的性质

f、 减少工程师认为不能减少的工作

3、合同履行中涉及的几个阶段为( ac )

a、合同工期 b、施工期 c、缺陷责任期

d、合同有效期 e、合同制订期

4、下列哪些因素会影响合同价格( bde )

a、提前竣工 b、结清单生效 c、承包商的质量责任

d、包含在合同价格内的暂定金额 e、合同类型特点

5、在工程移交证书中，应说明的主要内容有( ae )

a、确认工程已经竣工 b、采用与合同规定不同的方法进行检验

c、注明达到基本竣工的具体日期 d、说明竣工后的检验日期

e、详细列出按照合同规定承包商在缺陷责任期内还需完成的工作项目一览表

6、下列有关颁发工程移交证书，不正确的说法有(acd )

b、如果工程师对竣工条件不满意，应书面通知承包商

7、在缺陷责任期内，承包商的义务表现在( abd )

a、按工程师颁发移交证书时开列的后续工作一览表，完成承包范围内的全部工程

d、对工程竣工后发现的任何缺陷，承包商都要进行修复工作

e、包括c和d

8、土木工程施工合同条件规定的支付结算和程序包括( abce )

a、每个月支付工程进度款 b、物价浮动调整款

c、竣工移交时办理竣工结算 d、解除缺陷责任后进行最终结算

e、逾期付款利息

9、土木工程施工合同条件的主要特点表现为( abce )

a、条款中责任的约定以招标选择承包商为前提

b、合同履行过程中建立以工程师为核心的管理模式

c、以单价合同为基础(也允许部分工作以总价合同承包)

d、以转移财产的所有权为目的

e、以转移财物和支付价款为主要内容

10、在支付工程进度款中，每个月的月末承包商应按工程师规定的格式提交一式六份本月支付报表，其内容包括(abd )

a、动员预付款 b、因物价浮动的调价款

c、本月实施的永久工程价值 d、违约赔偿款 e、保留金

11、下列关于合同争端的解决中说法正确的是( abcde )

a、一般均是通过工程师调解，不能解决时再诉诸仲裁

c、在争端尚未解决之前，承包商可以暂停施工

d、工程师应在收到一方书面报告后84天内对争端做出他的决定，并通知双方

e、当工程师的决定未能被接受，而又未能友好协商解决争端时，则由仲裁庭开始仲裁

12、施工索赔发生的原因大致有(abcd )

a、建筑过程的难度和复杂性增大

b、合同文件前后矛盾和用词不严谨

c、建筑业经济效益的'影响

d、项目及管理模式的变化

e、由于管理人员管理不当造成的损失

13、施工索赔分类的方法很多，从不同的角度，有不同的分类方法。下列关于其分类方法正确的是( abcd )

a、按索赔目的，索赔可分为工期索赔和经济索赔

b、按索赔处理方式和处理时间不同，可分为单项索赔和一揽子索赔

c、按索赔发生的原因， 延期索赔、工程变更索赔和施工加速索赔

d、依据合同的索赔分类，可分为合同内索赔、合同外索赔和道义索赔

e、依据合同的索赔分类，可分为合同内索赔、合同外索赔

14、索赔意向通知，通常包括以下内容(abcd )

a、事件发生的时间和情况的简单描述

b、合同依据的条款和理由

c、有关后续资料的提供，包括及时记录和提供事件发展的动态

d、对工程成本和工期产生的不利影响的严重程度，以期引起监理工程师的注意

e、索赔的金额

15、证据资料准备包括(abcd )

a、施工日志 b、来往信件 c、气象资料

d、会议纪要 e、合同

16、索赔报告必须进行反复讨论和修改，它必须准确可靠，应强调以下几点( abc )

a、责任分析应清楚、准确 b、索赔值的计算依据要正确，计算结果要准确

c、用词要委婉和恰当 d、用词要恰当

e、用词要直接

17、工期的索赔计算主要有(ab )

a、网络图分析 b、比例计算法 c、横道图法

d、前锋线法 e、s形曲线法

18、一般认为在具备以下条件时采用总费用法是合理的(abce )

a、已开支的实际总费用经过审核，认为是比较合理的

b、承包商的原始报价是比较合理的

c、费用的增加是由对方原因造成的

d、费用的增加有承包商管理不善的责任

e、由于该项索赔事件的性质以及现场记录的不同，难于采用更精确的计算方法

19、分项法是将索赔的损失费用分项进行计算，其内容包括(abcd )

a、人工费索赔 b、材料费索赔 c、施工机械费索赔

d、现场管理费索赔计算 e、机械闲置费索赔

20、索赔的技巧包括(abcd )

a、及时发现索赔机会 b、商签好合同协议

c、对口头变更指令要得到确认 d、及时发出“索赔通知书”

e、力争一揽子索赔，避免单项索赔

1、监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署( d )意见。

a.业主 b.总监理工程师 c.承包单位 d.监理单位

2、下面表述中错误的一项为( d )。

a.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

b.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

c.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

d.监理大纲、监理规划、监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可

3、建设工程监理的基本程序宜按( d )实施。

a.编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作

b.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作

c.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收

d.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料

4、项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为(d  )。

a.平行检验 b.交接检验 c.隐蔽工程验收 d.互检

5、《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程( c )使用年限。

a.经济 b.最长 c.合理 d.法定

6、下列各项活动中，( d )属于工程建设监理。

a.质量、工期、投资控制 b.质量、工期、施工成本控制

c.制定设计文件并对设计目标控制 d.确定工程项目总目标

7、项目监理人员应参加由( b )组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

a.总承包单位 b.建设单位 c.设计单 d.监理单位

8、凡是( b )的单位，均可称为监理单位。

a.经监理资质管理部门审查批准 b.取得监理资质证书，具有法人资格

c.从事工程建设监督管理活动 d.从事工程建设招标代理活动

9、某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为(b  )。

a.合格 b.基本合格 c.不合格 d.基本不合格

10、如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在(  c)关系。

a.对立 b.统一 c.既对立又统一 d.既不对立又不统一

11、工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的`委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有( c )性。

a.公平 b.科学 c.独立 d.公正

12、工程建设的( )阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

a.可行性研究 b.项目决策 c.勘察设计 d.施工

13、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是( b )。

a.有大量的隐蔽工程 b.施工中未及时进行质量检查

c.工程质量的评价方法具有特殊性 d.工程质量具有较大的波动性

14、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，( c )属于监控主体。

a.设计单位 b.施工单位 c.工程监理单位 d.勘察单位

15、施工图设计文件审查是( c )对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。

a.建设行政主管部门 b.工程质量监督机构

c.依法认定的设计审查机构 d.设计主管部门

16、施工过程中由于种种原因停工，复工时必须有( d )的复工指令方可复工。

a. 业主代表 b. 施工单位负责人

c. 监督站负责人 d. 监理工程师

17、对于质量控制点，一般要( a )，再制订对策和措施进行预控。

a.事先分析可能造成质量问题因 b.事先分析施工过程中的关键工序

c.分析施工过程中的薄弱环节 d.分析施工过程中质量不稳定的工序

18、施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行( d )程序。

a.质量预控 b.承包商自检 c.质量检验 d.技术复核

19、按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作

的人员一般为( b )。

a.监理员 b.专业监理工程师 c.总监理工程师代表 d.总监理工程师

20对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”， “工程质量评估报告”要由( b )共同签署。

a. 建设单位、设计单位、施工单位、监理单位

b.总监理工程师、监理单位技术负责人

c.项目经理、总监理工程师

d.建设单位项目负责人、项目经理、总监理工程师

21、施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，( c ) 进行检查，并作出检查结论。

1、设置缺陷责任期的目的是( d )

a、检验已竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到的要求

b、检验接近竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到的要求

c、检验接近竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到合同规定的要求

d、检验已竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到合同规定的要求

2、根据不同的分类方式，工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类，下列不正确的是(b )。

a、项目开发招标 b、项目总承包招标

c、堪察设计招标 d、工程施工招标

3、申请工程进度款支付证书的主要内容包括( a )

a、按月支付的申请报表和按里程碑进度支付表

b、按年支付的申请报表和按里程碑进度支付表

c、按里程碑进度支付表

d、按年支付的申请报表

4、邀请招标程序是直接向适于本工程的施工单位发出邀请，其程序于公开招标大同小异，不同点主要是没有( a )环节。

a、资格预审 b、招标预备会

c、发放招标文件 d、招标文件的编制和送审

5、招标文件除了在投标须知写明的招标内容外，还应说明招标文件的组成部分。下列关于其的组成部分，说法错误的是(d )。

a、对招标文件的`解释是其组成部分 b、对招标文件的修改是其组成部分

c、对招标文件的补充是其组成部分 d、以上说法均不对

6、未中标投标单位的投标保证金，招标单位应尽快退还，一般最迟不得超过投标有效期期满后的( b )。

a、10天 b、14天 c、15天 d、30天

7、工程现场的自然条件应说明 ( c )

a、建设用地面积 b、建筑物占地面积

c、工程所处的位置、现场环境 d、场地平整情况

8、下列不属于资格预审须知的内容是( c )

b、资金来源，说明筹资方式

c、资金数额 d、资格和合格条件要求

9、标底价格( a )

a、由成本、利润和税金等组成 b、仅由成本组成

c、不应考虑人工、材料、机械台班等价格变化因素

d、不包括不可预见费、预算包干费、措施费、现场因素费用、工程风险金等

10、在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指(c )。

a、将勘察设计、设备选购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做。

b、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做。

c、将从可行性研究到试车验收的全0部工作都委托给一定工程项目管理公司去做

d、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做

11、建设项目总承包招投标，实际上就是( b )。

a.工程施工招投标    b.项目全过程招投标

c.勘查设计招投标        d.材料、设备供应招投标

12、发包单位与中标单位签订合同时自中标之日起( a )日内。

a、30 b、40 c、50 d、60

13、下列说法不正确的是( c )

a、利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为

b、招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系

c、招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关有隶属关系

14、招标是( d )选择中标人并与其签订合同的过程，而( )则是投标人力争获得实施合同的竞争过程。

a、投标人 投标 b、投标人 中标 c、招标人 中标 d、招标人 投标

15、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为( a )以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的( )

a、5人 2/3 b、7人 2/3 c、5人 1/2 d、7人 1/2

16、由于工程项目的规模不同，各类招标的不同，评审方法可以分为( b )两大类

a、专家评议法和综合评分法 b、综合评分法和评标价法

c、定性评审法和定量评审法 d、专家评议法和评标价法

17、下列招标中，(a )的特点是投标人通过自己的智力劳动，将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图。

a、设计招标 b、施工招标 c、材料采购招标 d、设备采购招标

18、施工招标中，为了规范建筑市场有关各方的行为，《建筑法》和《招标投标法》明确规定，一个独立合同发包的工作范围不可能是( d )

a、全部工程招标 b、单位工程招标 c、特殊专业工程招标 d、分项工程招标

19、下列关于合同中的部分重要词语含义，说法不正确的一项是( b )

c、颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止

d、结清单生效后，承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止

20、工程移交证书在合同管理中有重要的作用，一是证书中指明的竣工日期;二是( c )

a、确定工程已基本竣工 b、注明达到基本竣工的具体日期

c、颁发证书日 d、详细列出还需完成工作的项目

1.《建设工程委托监理合同》的标的是( )。

a.技术 b.服务 c.行为 d.酬金

答案b

2.专用条件是对通用条件的( )。

a.补充 b.修改 c.补充和修改 d.解释说明

答案c

3.委托监理合同的通用条件是( )。

a.标准条件 b.修改条件 c.专用条件 d.补充条件

答案a

4.委托人和监理人签订合同的根本目的是( )。

a.选择合适的监理单位

b.确定监理的范围

c.监理报酬的计算

d.明确双方的权利和义务关系

答案d

5.在选择工程施工分包单位方面，监理人有( )。

a.选定权 b.批准权和否决权 c.建议权 d.直接指定权

答案b

6.监理人获得奖励办法可根据( )，在专用条件相应的条款内写明。

a.双方协商确定的办法

b.当地的标准水平

c.国家颁布的合理化建议奖励办法

d.监理人的要求

答案c

7.由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过( )以上，监理人可按照规定，单方面终止合同。

a.一个月 b.二个月 c.五个月 d.六个月

答案d

8.委托监理合同赋予监理人的权利不包括( )。

a.获得酬金权利

b.终止合同权利

c.获得奖励的权利

d.工程设计的建议权

答案d

9.监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括( )。

a.开工令 b.停工令 c.复工令 d.验收令

答案d

10.《建设工程委托监理合同》规定，下列( )应属于附加监理工作的范围。

a.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划

b.不可抗力事件发生后的善后工作

d.发包人要求监理人协助办理的.与政府行政管理部门的外部协调工作

答案d

11.监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的额外工作。

a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间

b.委托人要求增加的监理工作范围

c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作

d.承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容

答案c

12.关于委托人提供物质服务的说法，错误的是( )。

a.属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人

b.如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿

c.物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件

d.一般不包括交通设备、办公用房和生活用房

答案d

13.关于委托人提供的人员服务说法错误的是( )。

a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员

b.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示

c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责

d.人数和服务时间应在专用条件中写明

答案b

14.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，( )不违反监理人员应遵守的职业道德。

a.向其他人泄露委托人申明的秘密

b.从承包方获取提前工期奖金

c.帮助承包人完善施工组织设计

d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

答案c

15.监理合同生效日指的是( )。

a.合同签字日

b.合同履行日

c.合同磋商日

d.合同起草日

答案a

16、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应( )。

a、由承包商承担的风险责任

b、给予费用补偿并顺延工期

c、给予费用补偿但不顺延工期

d、给予工期顺延但不给费用补偿

答案d

17、fidic《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指( )。

a、工程保修期

b、承包商的施工期

c、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

d、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

答案a

18、下列财产中，( )不得抵押。

a、土地所有权 b土地使用权 c、房屋 d、交通运输工具

答案a

19、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )

b、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

d、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

答案b

20、合同争议的解决顺序为( )

a、和解—调解—仲裁—诉讼

b、调解—和解—仲裁—诉讼

c、和解—调解—诉讼—仲裁

d、调解—和解—诉讼—仲裁

答案a