施工合同是建筑工程项目实施的基础，它为工程的顺利进行提供了法律保障。接下来，我们将为大家介绍一些优秀的施工合同范文，希望能给大家提供有用的参考。
2023年光伏电站施工合同范文（21篇）篇一
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。
2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
开工日期：
并网日期：
竣工日期：
合同价格。
本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
1、工程质量。
(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
1起诉讼。
(1)调解要求停止施工，且为双方接受。
(2)、法院要求停止施工。
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
(2)承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
20xx年xx月xx日。
2023年光伏电站施工合同范文（21篇）篇二
发电工程按照大纲审查会讨论结果，将工程划分为土建工程、安装工程、绿化工程、安全防范工程、消防工程五大类，每大类可有一至多个单位工程。
准时，依据相关行业标准进行。其中围栏（围墙）的验收应按设计图纸进行。
检测跟踪系统能否运转至正确位置。在跟踪系统跟踪时间段内，手动方式改变跟踪系统方位角和高度角位置，然后切断主电源不少于30分钟再开启主电源，检测跟踪系统能否运转至正确位置。第4款第10项检测跟踪精度：测量跟踪系统光伏组件平面相对于阳光光线的位置偏差。测试将在跟踪系统的准确跟踪全范围内进行，连续一周的最大高度角和方位角偏差应符合产品手册的规定。
4.6.1~4.6.2依据《消防法》和有关国家标准确定了验收应检查项目和应具备的条件。4.6.3消防工程验收是建设单位组织的验收，最终工程质量还需当地消防部门进行认定。5工程启动验收5.1一般规定5.1.1~5.1.2光伏发电工程启动验收是对已安装完成的光伏阵列及其电气设备进行全面性的试运行和检查验收。根据工程完成情况，光伏阵列可以单个单独验收，也可以多个同时验收。
6.2.1第3款，在工程试运过程中，有些设备需要调试。
三个阶段的检查。7工程质量评定，评定标准是合格或是不合格。8存在的主要问题及处理意见，是对本次验收中发现的主要问题提出处理意见。9验收结论，包括对工程质量、能否按批准的设计标准运用及发挥效益、工程档案资料，以及是否同意通过验收等，均应有明确的结论。10有保留意见时，应当明确记载。11鉴定书应当力求简明扼要。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
2023年光伏电站施工合同范文（21篇）篇三
甲方：合同编号：
乙方：签订地点：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方就建设工程施工事项协商达成一致，订立本合同。
1.乙方资质情况：资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：
2.建设工程施工对象及内容：
工程地点：新疆焉耆县。
分包范围：高压侧电气安装：35kv开关柜至送出线路的光伏发电系统、站用电系统、光缆敷设、直流及ups、测控、保护、监控及通讯系统、电缆及辅助设施的安装。
低压侧电气安装组件至阵列升压变的光伏发电系统、通讯系统、电缆及辅助设施、全厂接地系统的安装。分包内容包括但不限于：
1、光伏发电系统：35kv开关柜安装、无功补偿装置安装、接地及消弧装置安装、送出电缆安装、电缆安装、光缆安装。
2、厂用电系统：低压配电箱安装，电缆敷设。
3、直流及ups充电馈电装置安装、蓄电池安装、电缆安装。
4、监控保护及通信系统：监控保护装置安装、远动装置安装、通信装置安装、测量计量装置安装、电缆安装。
5、接地系统：电缆沟接地。（实际以甲方施工通知单为准）。
2、低压侧组件汇线开始至阵列升压变之间所有安装工作：光伏发电系统：组件汇线，汇流箱安装，直流柜安装，逆变器安装，电缆敷设。通讯系统：通讯柜安装，汇流箱通讯线缆敷设。电缆辅助设施：电缆防火、电缆保护管敷设。（实际以甲方施工通知单为准）。
2023年光伏电站施工合同范文（21篇）篇四
发包方(甲方)：
承包方(乙方)。
按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3承包内容：支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。
1.4承包方式：
包工不包料(含装卸费)。
1.5工期：
开工日期：年月日
1.6工程质量：合格。
1.7合同价款(人民币大写)：
安装费按太阳能光伏发电板元/w计算，材料装卸费按元计算。
2.1甲方工作。
2.1.1甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。
2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
2.1.3指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.2乙方工作。
2.2.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
2.2.2指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2.2.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。
2.2.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
3.1根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元(不含装卸及搬运费)。
3.2安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。
3.3本工程无保修金，不含税。
4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。
4.2乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。
4.3本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。
本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
20xx年xx月xx日。
2023年光伏电站施工合同范文（21篇）篇五
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方就建设工程施工事项协商达成一致，订立本合同。
1.建设工程施工对象及内容：_________________。
工程名称：_________________。
工程地点：_________________分包范围：_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、相变、逆变基础、低压接线的施工。
2.工程计价方式：_________________。
2.1本合同价款采用固定综合单价方式确定。
固定综合单价：_________________。
暂定总价：_________________小写：_________________(元)。
大写：_________________(元)。
施工范围：_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、电板安装、相变、逆变基础、低压接线等工程。
工程结算价：_________________工程结算价=甲方确认(甲方施工技术员、项目经理、预算员三方共同确认)。
的工程量*工程量清单中的单价+(-)设计变更部分费用。
2.2价格调整。
除下列情况之一者可作调整外，不会因施工过程中人工、材料价格或其他不可预见的变动做任何调整。
2.2.1甲方确认的设计变更、修改和施工现场签证。2.2.2甲方代表签证的工程量的增减。
2.3乙方同意现场签证按甲方的签证制度执行，否则甲方不予认可。
2.4上述情况发生后，由乙方编制调整预(结)算书送甲方和监理工程师审核，甲方有权委托造价咨询机构进行审计，确定合同价款的增减。
2.5除2.2款规定情况外，甲方不再支付任何费用，由于乙方自行核算导致的漏项由乙方自行承担。
2.6工期要求：_________________。
1开工时间：_________________根据甲方书面通知为准。
竣工时间：_________________年月日。
3.质量标准：_________________。
工程质量应满足以下要求：_________________。
3.1本工程验收按“火电施工质量检验及评定标准-安装篇”、甲方施工图纸、甲方施工组织设计为依据。如在合同执行过程中，规范、标准和规定做了重大修改或颁布新的标准、规范和规定，则应执行新的规定。
3.2本合同工程质量目标：_________________合格，达到甲方要求。
3.2.1工程质量应当达到合格工程，并应符合本合同或技术协议书约定的质量标准，质量标准的评定以本合同约定(优先适用)、国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准，乙方应无偿返工，直致达到规定合格要求，返工的费用和延误的工期由乙方负责，给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。
3.2.3乙方应按甲方要求及时提供各种完整原始资料及经过监理、建设单位确认的工程质检、验收资料。
4.合同文件及解释顺序：_________________。
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：_________________。
(1)本合同;。
(2)本合同附件;。
5.总(分)包合同：_________________无。
6.图纸：_________________。
6.1甲方免费向乙方提供工程有关施工蓝图1套，乙方需要更多资料文件时，则费用自理。除了严格用于本合同的，乙方不能在未得到甲方书面批准的情况下让第三方使用或向第三方转让。
6.2乙方在施工过程中负责提供的技术资料如下：_________________。
2
术措施和作业指导书，报甲方相关部门审批同意后方可实施;但审批并不能减轻或排除乙方应承担的责任。
6.2.2施工过程中按甲方要求填制施工记录与质量检验记录;。
6.2.3乙方随工程进度同步完成分部、分项检验批、隐蔽、质评等竣工验收资料。资料员须常驻现场，如资料有延误，则按规定接受甲方项目部处罚。工程竣工后按甲方要求整理报送相关竣工资料。
7.甲方义务：_________________。
7.1按本合同约定，向乙方支付劳务报酬;。
7.2负责与业主方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
7.3提供完成本合同协议书上约定的材料。
7.4指定现场代表，协调处理相关现场事务。
7.6编制本工程的整体进度计划，并且对乙方每月的施工计划提出明确要求;。
7.7提供测量控制基准点。
7.8甲方委托项目经理为现场代表，履行甲方的责任。
7.9在开工之日起，甲方应按时供应所需的材料，不得因材料不到位所造成的误工和停工，如有因材料引起的停工天以上，应有甲方承担所造成乙方的损失，例如机械费用、民工工资。
8.乙方义务：_________________。
8.2未经甲方书面授权或允许，不得擅自与业主方及有关部门建立工作联系;。
8.3自觉遵守法律法规及有关规章制度;。
3
便利。
9.安全施工与检查：_________________。
9.3乙方应定期召开安全例会(每周)，并形成会议记录，存入工程施工档案;。
9.3.1不发生重伤及人身事故，轻伤事故在0人次以下。
9.3.2不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。
9.3.3不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。
9.3.4达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
9.4.1《中华人民共和国安全生产法》。
9.4.2国务院《建设工程安全生产管理条例》。
9.4.3国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》。
9.4.4国家经贸委《电力建设安全工作规程》(dl5009.1)。
9.4.5国家部委办相关安全的规定。
9.4.6国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。
9.4.7国家电网公司《电力安全工作规程》。
9.4.8国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程。
9.4.9建设工程所属的地方安全、环境法规。
9.4.10建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度。
9.5甲乙双方的安全文明施工权利和义务。
5
技术交底，收集、提供地下管线、设施等相关资料，并提出保护措施要求。
9.6.4组织同一区域交叉施工各方签订相应的安全协议，督促上下道工序各自做好安全措施。
9.6.5编制现场安全文明施工防护措施要求。临近带电设备作业，落实专人监护。
9.6.6建立健全施工现场临时用电安全、施工现场防火、安全设施等管理制度，按规定在施工组织设计中编制施工现场临时用电方案。
9.6.7定期召开安全工作例会和安全专题会议，组织安全监督网络活动，协调解决现场的安全问题。
9.6.8组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。
9.6.9组织对乙方编制的重大作业项目和大型机械的安装拆除等施工方案和安全措施的会审，报送监理审定签认。
9.6.10按规定拨付约定的安全文明施工措施补助费，并对乙方措施补助费的使用情况进行监督。
9.6.11建立应急处置组织机构，组织编制应急预案，开展演练。
9.6.12按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。
9.6.13如可能对其他施工单位或人员造成安全影响，乙方要求其他单位人员临时撤离或停止作业，甲方应做好组织协调工作。
9.7乙方的安全文明施工权利和义务：_________________。
9.7.1按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。
9.7.2遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方以及建设单位、监理对现场的安全文明施工、环境保护的管理，配合安全检查(包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查)，对存在问题落实整改。
9.7.3按照甲方总平面布置和安全文明施工管理制度、标准，制定安全技术措施计划，报甲方备案，并组织落实。
9.7.4按照国家电网公司的有关管理要求，建立完善相关安全记录台帐。
7
案和安全措施的全员交底，并由双方签字确认。
9.7.6按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行三级安全教育和考核;。
9.7.7严格特种作业人员管理，包括特种作业人员的培训、复审，持证上岗，并报甲方备案。
9.7.8定期组织施工人员身体检查，做到健康合格上岗，并按照国家规定为施工人员办理人身意外保险。
9.7.9开展危险源分析预控工作，进行作业场所危险点的告知并落实防范措施。
9.7.10对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。
9.7.11对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时纠正和整改。
9.7.12为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，并督促、教育施工人员按照使用规则正确佩带和使用;定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检验试验和更新;做好安全工器具的检测，确保合格、有效。
9.7.13建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测，并将检测报告和检测合格证书报甲方备案。
9.7.14按规定编制起重机械、垂直运输机械等的安装拆除的施工和安全措施方案，报甲方和监理审查通过后实施。安装拆除单位必须具备相应的安全资质。
9.7.15对危险性较大的施工项目，应经安全验算，编制专项安全技术措施并报甲方和监理审查通过后实施。
9.7.16落实现场施工环境保护要求，对施工产生的噪声、振动、大气污染、废水泥浆排放、扬尘、固体废料和危险废料等进行控制。
9.7.17按实际情况和季节特点制定包括防火、防大风、防汛、防冻、防暑、防雷、防雨、防雾等安全措施或管理办法，落实相应的安全设施。
9.7.18建立和执行施工临时用电管理制度;根据甲方施工组织设计中的施工现场临时用电方案，编制施工临时用电实施方案报甲方审批后执行;按要求选用合格的配电箱，装设漏电保护器，电缆、架空线敷设、接地等符合规范。
8
线保护措施，周边应设置围栏和警示标志，防止水土流失。(不包括爆破作业)。
9.7.20落实土方开挖、运输的防尘措施，工地出入口必须采取措施，防止污水和污土污染周边环境。
9.7.21施工废水经处理合格后排放。
9.7.22现场一旦发生事故，必须立即进行救援，及时报告甲方，并按要求报告地方安全生产监督和管理部门，做好善后处理工作。
9.8对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。
9.9安全文明施工措施补助费。
9.9.1甲方按规定向乙方提供万元的安全文明施工措施补助费，在合同价款中单独列支，并按照规定以及实际使用情况和工程进展情况分期支付。
9.9.2乙方应按规定用于安全文明施工措施等相关支出，不得挪作他用。有关使用情况应定期报告甲方，并接受甲方的检查和监督。
9.10安全文明施工考核标准：_________________。
9.10.1发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为，甲方有权按照保证金扣款标准扣除乙方相应的安全保证金。
9.10.2甲方在拨付工程款或竣工结算时，汇总在施工过程中发生的《安全保证金扣款通知单》，对安全保证金进行扣款。
9.10.3乙方被扣除的安全保证金超出预留金额部分，在工程款中抵扣。
10.安全防护：_________________。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
________年____月____日。
2023年光伏电站施工合同范文（21篇）篇六
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
一、依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）。
2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期。
开工日期：
并网日期：
竣工日期：
四、合同价格和付款方式。
合同价格。
本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务（包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
五、施工质量和质量检查。
1、工程质量。
（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
六、解决争议的办法起诉讼。
（1）调解要求停止施工，且为双方接受。
（2）法院要求停止施工。
七、违约。
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
（1）、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
九、合同的生效及终止。
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
十、合同份数。
本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
2023年光伏电站施工合同范文（21篇）篇七
设计单位（或施工单位，以下简称甲方）:本溪市恒鼎光伏科技有限公司建设单位（或业主，以下简称乙方）:经甲乙双方协商，根据^v^颁布的《合同法》要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。
第一条甲乙双方责任。
一、根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。
二、乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明。
三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴(国家发改委20xx文件，分布式光伏电站度电补贴元)。
四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。
五、乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以有偿委托甲方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。
第二条项目工期。
本项目自年月日开始施工，至年月。
第三条项目承包方式。
分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。
第四条项目质量。
甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际a类标准，光伏电池组件寿命可达25年，其效率衰减仅为。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准。如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。
第五条项目容量方式及合同价格。
2023年光伏电站施工合同范文（21篇）篇八
1、现有设备使用，维护，操作方法正确(确保上班当值人员持证上岗)，如果电站机械自然老化，如压力管壁外层氧化生锈、压力管变薄、穿孔出现事故。购进更换现有设备造册登记，维修过程中更换被损物件，统一交给甲方。
2、新增固定资产，如原发电机欠发无功，对网路造成影响，欠发3度无功扣(罚)1度有功，电力部门已经作出处罚都不整改，仍然无动于衷做法，提出疑问，为什么要这样做，对该问题一次性投入，该固定资产长期使用，固定资产属甲方，应由甲方出资购进。
3、甲方交好的，正常的电站机械给乙方经营，到时交回给甲方的也一样，或至少都正常运作，但外表旧了些少，属合理。例如甲方交汽蚀穿孔转轮给乙方，要乙方交完好无缺的转轮给甲方，这种做法有失公平。安装远程计量监控设备，不能说在乙方经营时就安装，十年后就拆走或无偿送给甲方，因为远程计量属高压计量组成部分。交接前一切设备运行正常，如有残缺的甲方负责修理完毕才交给乙方使用。
4、无过错行为造成的需维修问题。
(1)、小额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以下的，由乙方解决。
(2)、大额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以上的，由甲方负担。
(3)、一切油类生产易耗物均由乙方负责，从中标之日起电站内存油类及其他物料乙方可使用，乙方用完后，其需多少甲方不负责。
5、行为过错造成的需维修问题。
如乙方人为造成，需维修的，如操作失误等，不管费用大小，由乙方负担。如甲方人为造成，需维修的，不管费用大小，由甲方负担。
6、自然灾害造成的需维修问题。
因电站属甲方所有，一切自然灾害造成电站需维修的费用，由甲方负担。小额度每次500元内的均由乙方承担，超额部分全由甲方承担。
七、特殊情况下租金问题。
(一)自然灾害造成的停产情况下租金问题。
因不可抗力的自然灾害造成电站停产，不能发电，根据《合同法》规定，乙方将自然灾害及电站停产情况报甲方，由甲、乙双方共同核实，造册登记签证，按每天实际发电量与租金进行相应比例扣减租金。并进年底应交租金核算。电站停产时段的发电量计算方法参照前后的日发电量，对比计算停产损失标准。如果出现连续停产2个月不能开机发电，则按月数占全年的全额承包租金比例计算。
(二)电站机械残旧自然造成停产情况下租金问题。
正常生产是企业生命，停止生产即企业无法生存。因电站机械残旧自然造成停产，乙方将电站机械残旧自然造成停产情况报甲方，2个工作日内，由甲、乙双方共同核实清楚，并进行修复，造册登记签证，按每天实际发电量与租金进行相应比例扣减租金。并进年底应交租金核算。电站停产时段的发电量计算方法参照前后的日发电量，对比计算停产损失标准。如果出现连续停产2个月不能开机发电，则按月数占全年的全额承包租金比例计算。
八、电站经营权交接。
(一)交接时间。
1、本合同生效之日起，甲方将电站经营权、使用权、管理权、收益权移交给乙方。
2、本合同规定的承包到期之日，乙方将电站经营权、使用权、管理权、收益权交回给甲方。
(二)交接内容及方式。
1、甲方将电站的一切证件移交给乙方管理。乙方要妥善保管。
2、甲方将电站的公章移交给乙方管理、使用。乙方要依法使用电站的公章，不能违法使用。
3、甲方将电站的帐户交乙方使用、管理。移交支票，更改财务印鉴。
4、甲、乙双方共同派人到电站造册登记电站所有设备、资产，登记册一式两份，甲、乙双方人员在册上签名，有公章的加盖公章，再加盖电站公章，甲、乙双方各执一份。竞标时，甲方已经声明，电站原有的一切设备、资产不动，交给中标方管理使用。否则作违约论。
九、合同生效。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，两份效力相同，甲、乙双方对本合同内容充分理解，自签订之日起生效，双方共同遵守。本合同的未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
甲方为了加强电站的运行管理，提高电站的经济效益和社会效益，电站董事会研究决定，对电站运行管理实行承包责任制，将电站运行管理承包给乙方，经甲乙双方协商，达成如下条款：
一、承包内容和项目。
1、电站大坝、闸门、渠道、栏网垃圾、厂房、宿舍、升压站、高压线路及电站相关设施的巡视、维修、管理。
2、发电运行、水工系统等的巡视检查、维护。
3、全部机电设备的运行管理，机电设备的巡视检查、维护、保养及日常维修。
4、高压线路的巡视检查和维护(如出现故障所需材料由甲方购买)。
二、乙方职责。
1、乙方要有名中级电力技术职称人员。发电人员具有实际操作经验及小件维修能力。
2、电站设备在运行中，大坝要有乙方专人管理，无重大特殊情况，电站人员定编人，按三班制运行，每班值班人员不得不少于人，汛期每班不少于人。
3、乙方值班人员在值班期内不得离开机房，发现无乙方人员值班每次罚款伍佰元。
4、因乙方值班人员操作失误或不在机房所造成的一切事故和直接经济损失，由乙方负全部责任。
5、由于乙方值班室人员对事故处理不当或不及时而造成事故扩大，损失单元件超过伍佰元以上(含伍佰元)，由乙方负责50%的费用，自然磨损和人为不可抗拒的自然灾害造成损失由甲方负责。
6、乙方要保证经常检查渠道设施和电站相关设施，巡查要有记录，发现隐患即时报告甲方进行处理。
7、乙方负责机电设备的日常维护检修，检修材料由乙方列出清单，甲方负责购买，且不另行负担乙方检修工时费。
8、乙方视水流量按电功机率尽量满负荷发足无功。
9、乙方严格控制管理好职工用电及近区用电，尽量做不到不倒电。如发现近区有倒电供电情况乙方应即时拉闸处理，严禁倒电供电，否则视情况处罚乙方。
10、乙方发电任务每年上网电量(含近区电量)为万度(千瓦/小时)。
11、乙方为乙方所有电站工作人员买好人身保险，在承包期内如发生一切人身安全事故由乙方负责。
12、乙方负责引水渠网垃圾的即时清理，保证水流畅通。引水渠不准拉闸捕鱼，否则每次罚款10000元。
三、甲方职责。
1、甲方按电网每月的上网电度加近区用电电度给乙方计算承包费。
2、甲方支付乙方承包费标准：500万度以内按人民币每度厘计算承包费用，超过500万度电量以上的部分按每度计算承包费用(以电站结算电量为计算依据)。
3、易损耗性材料由乙方列出材料购买清单由甲方出资购买。
4、甲方按每月电话费补助给乙方元包干使用，超过部分由乙方负责支付。
四、其它事项。
1、乙方承包后，必须保持宿舍、厂房、附属设施和机电设备的完整、良好、整洁，承包期满后，移交给甲方时，对上述项目也必须保持完整、良好、整洁、如有缺陷，修复后方能交给甲方，无法修复的照价赔偿(设备本身缺陷和自然磨损在外)。
2、乙方必须控制职工用电，职工用电每人每月度内不收费，超过度的按上网电价收取电费。
3、甲方对电站配备的全部工具和备用品主生活用品，在承包时如数移交给乙方，乙方承包期满后移交给甲方作价自行带走。
4、因突发性自然灾害造成停机，超过天(不含天)以上的部分由甲方付给乙方值班人员(按值班人计算)每人每天30元，五天以内的由乙方自行解决。
5、近区用电由乙方每月和甲方共同负责抄电表，乙方负责检查是否有偷漏电行为，如发现有人偷电应即时报告甲方作出处理。并根据甲方需要(特殊情况)随时配合收取电费。
6、高压线路维修时甲方负责购买材料和支付乙方以外工人的工资。机电设备大修时需要三人或三人以上工作的甲方补给检修人员每人每天元工资。如另请厂家师傅解决问题由甲方负责开支。
五、付款方式。
1、发电承包费：在电力公司拨付电费的前提下，丰水期付给当月应付承包款的80%，枯水期当结清，其余部分年终时由甲方一次性付清给乙方。
六、承包时间。
承包期年，即从年月日起至年月日止。本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，双方签字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
2023年光伏电站施工合同范文（21篇）篇九
_____(以下简称甲方)。
代表人：
地址：
______有限公司(以下简称乙方)。
代表人：
地址：
甲方为利用区域内丰富的太阳能资源，引进乙方公司建设太阳能光伏并网发电项目。甲乙双方本着互惠互利，共同发展的原则，在自愿、平等、协调一致的基础上，达成如下协议：
一、主要内容。
(一)项目投资主体：______。
(二)项目建设内容：拟建装机容量为______mw的太阳能光伏并网电站，以最终适合建设的地址确定最终安装容量。
(三)项目拟建地点：甲方行政区域内适合地面电站建设的场地。
(四)项目占地：_____亩。
(五)项目计划总投资：约_____亿元人民币。
(六)建设工期：_____月。
二、双方责任和义务。
(一)甲方责任和义务。
1、甲方负责协助向乙方获得提供项目全部所需用地，并采用征、租结合的方式，配合乙方完善用地手续，确保用地合法，符合国家土地、林业等有关使用政策。甲方严格落实国家及地方有关支持和鼓励新能源产业发展的各项优惠政策;且在土地使用、税收减免等方面依法给予乙方一定的优惠。
2、甲方成立项目协调小组，负责协助乙方办理项目有关手续。做好项目的跟踪服务，帮助协调解决项目推进和建设中的困难问题，为乙方营造一个良好的投资环境。
3、甲方协调土地拥有者，以有偿租赁、征租结合的方式将项目用地提供给乙方。具体土地租赁合同，由乙方与项目所在地土地所有权人或其授权代表人民政府签订。甲方负责协助办理项目建设用地的选址意见书、土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等相关行政审批手续，甲方保障乙方项目所用土地的整体合规性。
4、甲方对乙方上报提交的项目有关文件、资料及相关商业机密予以保密。
5、甲方将该项目列为市招商引资光伏电站项目，享受国家关于光伏产业有关扶持政策及市招商引资的有关优惠政策。
6、甲方协助乙方实现项目地通水、通电、通路。协助乙方取得项目必须的当地气象、地质、地形图等相关基础材料。
7、甲方承诺在甲方管辖区内推广使用乙方太阳能光伏产品，支持乙方在本地范围内包括但不限于闲置土地、政府机关、学校、医院、车站、工厂等公共建筑、工业建筑、商业建筑建设光伏发电项目，鼓励光伏应用的推广，并协助办理投资项目的前期手续，积极协助乙方进行融资和申报政策补贴。
(二)乙方责任和义务。
1、乙方负责筹措该项目建设所需的建设资金，负责所有与项目有关的工程类工作，包括项目前期工作。
2、乙方要按属地管理和属地纳税的原则，将该项目工商注册登记和纳税申报在本地市工商局和本地市国税局、地税局。
3、在甲方的协调下，乙方负责向省发改委申报项目前期有关手续，直至完成项目核准及电网接入手续。
4、在甲方的配合下，乙方负责将该项目向国家发改委申请国家太阳能地面发电站电价优惠政策，以期最终获得国家优惠电价补贴。
5、乙方必须依法依规建设和生产经营，按要求认真填报投资报表和项目生产经营情况。
三、双方约定。
1、由于自然灾害(包括火灾，水灾，地震，风暴，飓风或其他自然灾害)，战争，侵略，外国战斗人员，恐怖分子的行为，军事或其他侵占的行为，政治没收，国有化，政府的制裁或禁运等不可抗力因素，致使本协议有关条款不能履行，双方协商后，自动终止本协议。
2、协议签订后，双方成立联合工作领导小组，开展前期工作。
3、双方如有争议，应协商解决，协商不成提交被告方所在地人民法院诉讼解决。
四、其他事项。
1、本协议书一式____份，双方各执____份。
2、本协议为框架协议，具体事宜另行签订合同，本协议自甲、乙双方签字并盖章后生效。
甲方：
签字代表：
地点：
______年____月____日。
乙方：
签字代表：
地点：
______年____月____日。
2023年光伏电站施工合同范文（21篇）篇十
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工)。
2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期。
开工日期：
并网日期：
竣工日期：
四、合同价格和付款方式。
1、合同价格。
本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
五、施工质量和质量检查。
1、工程质量。
(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
六、解决争议的办法。
1起诉讼。
(1调解要求停止施工，且为双方接受。
(2法院要求停止施工。
七、违约。
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
(2)承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
九、合同的生效及终止。
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
十、合同份数。
本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。
发包人：(公章或合同专用章)。
承包人：
2023年光伏电站施工合同范文（21篇）篇十一
出租方(以下简称甲方)：
租赁方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国土地管理法)及《中华人民共和国国土管理法实施条例》等有关法律、法规和政策规定，甲乙双方经协商达成如下协议：
一、租赁内容：
甲方租赁给乙方使用的国有土地位于：，地面积为亩(土地面积以最终实际测量，双方认可面积为准)，用途为。其位置与范围如本合同附图所示，附图已经双方共同确认。
甲方租赁给乙方的土地的所有权归国家所有，乙方只享有租赁土地的使用权，租赁土地的地下资源、埋藏物及市政公用设施均不属于租赁范围。
二、租赁期限。
租赁期限为年，自。
三、租赁金及交付方式。
1.该土地面积暂以亩为计算面积，租赁金第一阶段五年按荒地每年元/亩，林地每年元/亩。第一阶段共计人民币.元(已包含所有税费，租赁期内乙方无须缴纳土地使用税等相关税费)。待实际测量双方认可后确定最终租赁面积。
2.本合同经双方签字后即日生效，乙方需在合同生效日内以现金或转账方式向甲方支付第一阶段五年的租金。
3.租金按每年为一个阶段支付一次。乙方应于支付年月日之前将下一阶段的租金划入甲方指定的账户上。
4.甲方银行开户行：账户名称及账户号：。
四、其他约定。
1.乙方在后续扩建光伏发电项目时，甲方应在紧邻地块以相同条件参考本合同价格租赁土地给乙方。甲方不得无故提高地价。
2.乙方在本合同期限内未经甲方书面同意不得将租赁土地使用权转租、转让或抵押。
3.本合同约定的土地使用年限届满后乙方需续租的，甲方应优先租赁给乙方。乙方应在本合同期满前三个月内，向甲方申请续期。经双方协商后，重新签订租赁合同。
4.在租赁年限内土地转让的，乙方有优先受让的权利。甲方在与乙方办理土地转让手续后，终止租赁关系。
5.本合同期限内，乙方改变土地用途和现使用条件的，经双方协商一致后，应重新签订土地租赁合同。
6.乙方有权利处理该租赁土地区域内现存地上物及植被，在租赁期限内乙方建设的地上物所有权归乙方所有。
五、甲方的权利义务。
1.甲方对土地的开发利用进行监督，保证土地按合同约定的用途合理利用，并使乙方合法取得土地使用权。
2.按照合同约定收取租赁金，在合同有效期内，甲方不得提高租赁金;甲方有义务在收到乙方缴纳的土地租赁金后，为乙方开具相关财务票据(发票或非税收入票据);甲方银行账户如有变更，应在变更后5日内及时通知乙方。
3.甲方应积极与乙方一同办理土地出租登记的相关手续。
4.在合同履行期内，甲方须确保乙方在该土地使用权上不受任何干扰。在合同期限内，甲方不得有重复发包或租赁等有损乙方租赁使用该地块的行为，如因租赁范围出现土地纠纷，由甲方负责解决，若致使乙方遭受经济损失，由甲方负责赔偿。如逾期30天不能解决的，应按照第八项第一条执行违约责任。
六、乙方的权利义务。
1.按照合同约定的用途和期限，有权享有该土地使用权。
2.乙方不承担征地补偿费用及耕地占用税。
3.在合同履行期限内，乙方须按合同规定缴纳租赁金给甲方，不缴纳除合同规定租赁款外的任何其他非国家规定之费用。
4.在土地使用权期限内，国土资源管理部门对土地使用情况进行监督检查的，乙方有义务予以配合，并如实提供有关证明文件。
5.本合同期满，如继续租赁，同等条件下乙方享有优先权。在合同履行期间，甲方受让该地块的，同等条件下乙方享有优先受让的权利。
七、违约责任。
1.本合同生效后，甲方不得在本合同约定期限未届满或本合同未解除时收回租赁土地使用权。如因公共利益需要或依照相关法律法规需收回，或甲方违反合同约定导致合同解除的，甲方需付给乙方违约金4万元，同时应负责对乙方的经济损失进行评估并赔偿乙方全部损失和全部土地租赁费用。
2.甲方银行账户有变更时，由于甲方未及时通知乙方而造成的误期付款，或其他非乙方原因造成延迟缴纳土地租赁费用的，乙方不负责任何违约责任。
3.如乙方逾期缴纳土地租赁金的，按日加收每年土地租赁费用总额的0.5%作为滞纳金。乙方连续拖欠租赁费3个月以上的，甲方有权解除租赁合同，收回土地使用权。
4.乙方未按照合同约定开发建设、未经甲方同意转让转租或抵押的，甲方有权解除合同。
5、甲方未积极与乙方一同办理土地出租登记的相关手续，导致乙方不能如期使用该土地，甲方应按乙方已支付的租金的百分之五十支付违约金。逾期30天乙方仍不能使用的，乙方有权单方解除合同，甲方不但按上述约定支付违约金，还要按照本项第一条承担违约责任。
6、在合同履行期间内，因该土地产生纠纷或甲方重复发包或出租导致乙方无法正常使用，甲方应积极解决，并对因此造成乙方的损失承担全部赔偿责任。该损失包括停产停工的人工、机器耗损、材料损失及经营利润等，也包括乙方因此循求法律途径解决产生的律师费、诉讼费等。
八、合同纠纷的解决办法。
因执行合同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同经甲乙双方签章后生效。
十一、本合同未尽事宜，可由双方约定后作为补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同一式份，甲乙双方各执份。
甲方(签盖)：乙方(签盖)：
签订时间：年月日签订时间：年月日。
2023年光伏电站施工合同范文（21篇）篇十二
发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：项目的水电安装工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。
一工程概况。
工程名称：工程地点：施工内容：图纸范围内所有室内水电安装工程，结构类型：
二、乙方进场人数(附名册)。
乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求。
(一)开工日期：年月日
(二)总(日历)工期：个月。
(三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
四、承包方式与范围(一)承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。
(二)承包范围：1图纸范围内的所有室内的水电安装工程(包工包料)。
2乙方负责现场所有临时水电的安装工作。
3夜间施工乙方必须派专人值班(不补任何加班费)。
(三)计价方式：
1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：
_按定额计价方式计价：建筑装饰及安装等工程按《20__年云南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》《20__年云南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》《20__年云南省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《20__年云南省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。
施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件规定办法，则按有关政策性文件执行。
2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。
3﹑人工调差按总承包合同执行。
4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。
5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。
6、材料送检费用由乙方负责。
五、工程要求：
甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。
(一)质量要求：按9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。
1必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。
2乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸(含书面通知)和。
施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。
3乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。
4对检出的不合格品(项)，乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。
5乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。
6乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。
若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。
乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。
7对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。
8保修期为一年。
(二)工期要求。
1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。
2、工期延误。
(1)乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。
(2)如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担;。
(3)如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。
(三)成本控制要求。
1乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生;努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。
2各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。
3乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。
4乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。
5乙方必须遵守甲方材料的管理制度。
(四)安全施工要求。
1甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
2乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。
3乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。
4乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。
5乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。
六、付款方式。
进度款支付按照月进度实施。
1、乙方每月号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进度的%的工程款。
2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收，一次性竣工验收合格后，如乙方提交验收申请一周后未验收的，或者开发商开始使用的，视为整个工程验收合格，乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的日内，甲方向乙方支付工程款的97%。
发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
2023年光伏电站施工合同范文（21篇）篇十三
发包方：(以下简称甲方)。
法定代表人：
承包方：(以下简称乙方)。
法定代表人：
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程主要内容：
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限。
工程期限____天，预定_____年____月___日至____年____月____日止。
三、工程承包价及其它。
总承包价______元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任。
(一)甲方责任。
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;。
2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任。
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求。
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式。
工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。
七、工期延误。
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。
工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。
甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期。
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求。
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。
乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准。
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任。
1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。
2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、争议。
承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
十三、合同份数。
本合同一式_____份，甲方____份、乙双方____份。
十四、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方：
法人代表：
_____年____月____日。
乙方：
法人代表：
_____年____月____。
2023年光伏电站施工合同范文（21篇）篇十四
发包人：(以下简称甲方)。
承包人：(以下简称乙方)。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：xx市xx级水电站技改工程。
工程地点：xx市xx镇村。
工程内容：水电站厂房技术改造土建工程。
二、工程承包范围。
厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期。
开工日期：20xx年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于20xx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于20xx年二月二十三日动工，20xx年四月二十三日浇筑完工。20xx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量标准：合格，争创优良。
五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
七、本合同《专用条款》。
1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
2、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作。
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
九、承包人工作。
1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
十、材料。
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收。
1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工。
承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付。
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款。
合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付。
每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。
十六、完工结算。
完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金。
完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议。
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜，双方另行协商。
二十一、本合同一式4份，双方各执2份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
2023年光伏电站施工合同范文（21篇）篇十五
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工)。
2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期。
开工日期：
并网日期：
竣工日期：
四、合同价格和付款方式。
1、合同价格。
本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
五、施工质量和质量检查。
1、工程质量。
(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
六、解决争议的办法。
1起诉讼。
(1调解要求停止施工，且为双方接受。
(2法院要求停止施工。
2023年光伏电站施工合同范文（21篇）篇十六
尊敬的各位领导、各位来宾：
大家上午好！
在这个红红火火的季节——夏天来临之际，我们怀着无比喜悦的心情，在这里隆重举行“xxx有限公司20mwp分布式光伏发电项目”开工典礼。借此机会，请允许我代表xxx有限公司——向出席项目开工典礼的'各位领导、各位来宾表示热烈的欢迎！
向一直关心、支持我公司事业发展的省、市、县等有关部门的领导和社会各界朋友表示诚挚的感谢！
向对项目工作付出辛勤劳动的全体工作人员致以最亲切的慰问！
xxx有限公司20mwp分布式光伏发电项目，是大型地面光伏电站，工程总装机容量为20mwp，总投资为两亿，建设于美丽的xxx。
今天，隆重举行本项目开工典礼，标志着xxx有限公司正式落户xxx。这是一个美好的开始，同时，告诉我们接下来还需要共同努力、脚踏实地完成好这个项目。
在此，我代表xxx有限公司的全体员工郑重承诺：在本项目的建设过程中，一定高标准、严要求，以建设“资源节约型，环境友好型”工程为宗旨，大力配合相关部门的监督和指导，精心组织、精心管理、精心施工，以一流的建设质量和一流的建设效率，一步一个脚印地顺利完成好这个项目。
不管是现在还是将来，我们xxx有限公司都一定会严格按照国家能源结构和发展的战略计划，继续在新能源领域努力开展一些卓有成效的投资建设，不断发展、壮大xxx有限公司光伏发电项目的规模，迎来我公司与xx合作共赢的美好局面。
最后，祝愿——xxxxxx分布式光伏发电项目建设圆满成功！
祝各位领导、各位来宾身体健康，万事如意！
谢谢大家！
xxx有限公司总经理。
2015年5月22日。
2023年光伏电站施工合同范文（21篇）篇十七
甲方(发包单位)： 乙方(承包单位)：
甲方同意将工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点)：
工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2km引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。
二、承包方式：
1、包工包料;。
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：
1、总工程价款(金额大写元整;。
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
2023年光伏电站施工合同范文（21篇）篇十八
1.镇江市扬中市：扬中市政府设立1000万元光伏应用产业投资基金，对在扬中注册的光伏发电建设企业在本市新建光伏发电项目，且使用本地光伏产品价值量占设备投资总额的80%(含)以上、50%(含)以上，除按政策享受国家0.42元/千瓦时补贴外，根据项目建成后的实际发电效果，在当年额度内再由市财政分别给予0.15元/千瓦时、0.1元/千瓦时补贴，补贴年限暂定为~(享受国家、省专项补贴的项目不得重复补贴)。
居民屋面项目补贴0.3元/千瓦时，补贴年限6年。
对已建成的光伏屋顶发电项目，按新建项目标准的50%补贴。
2.镇江市句容市：在句容注册的光伏发电建设企业在本市新建光伏发电项目,且使用本地光伏产品价值量占设备投资总额的40%(含)以上,再由市财政给予0.1元/千瓦时补贴,补贴年限为-20(享受国家、省专项补贴的项目不得重复补贴)。
备注：对屋顶出租亦有补贴。
句容市政府针对分布式户用光伏投资进行了大力度的补贴，补贴额度为0.3元/度，期限为5年。
积极鼓励企业厂房屋顶出租，对屋顶出租的企业按实际使用面积给予一次性20元/平方米的补助，补贴年限为20-年。
苏州市。
项目建成后按实际发电效果，除享受国家和省有关补贴外，在给予项目应用单位或个人0.1元/千瓦时补贴。
对提供屋顶资源投资建设或出租屋顶资源参与建设分布式光伏电站的单位给予政策扶持。
南通市。
对市区年内竣工并网的装机容量不小于1兆瓦的分布式光伏发电项目，采用南通地区企业生产的光伏组件等关键设备(本地配套率大于70%)的，按0.5元/瓦对项目实施主体给予一次性补助，单个企业年度补助总额不超过1000万元;本地配套率100%的企业，补助总额不作限制。
盐城市。
市区范围内的示范项目自并网发电之日起两年内，在国家、省有关补贴的基础上，按其实际发电量给予0.1元/千瓦时的市级补贴，单个项目年度发电补贴最高不超过30万元。
2023年光伏电站施工合同范文（21篇）篇十九
发包人：
承包人：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：xx市xx级水电站技改工程。
工程地点：xx市xx镇村。
工程内容：水电站厂房技术改造土建工程。
二、工程承包范围。
厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期。
开工日期：20xx年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于20xx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于20xx年二月二十三日动工，20xx年四月二十三日浇筑完工。20xx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量标准：合格，争创优良。
五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
七、本合同《专用条款》。
1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
2、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作。
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
九、承包人工作。
1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
十、材料。
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收。
1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工。
承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付。
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款。
合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付。
每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。
十六、完工结算。
完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算。
申请书。
发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金。
完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议。
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜，双方另行协商。
二十一、本合同一式4份，双方各执2份。
发包人：承包人：
住所：
代表：
电话：
签订日期：
共
2
页，当前第。
2
页
1
2
2023年光伏电站施工合同范文（21篇）篇二十
甲方： 乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿原则，经过充分协商，在平等互利的基础上，就乙方租赁甲方厂房屋顶安装太阳能光伏电站相关事宜达成如下协议：
一、厂房屋顶基本情况。
甲方将其拥有位于的厂房屋顶租赁给乙方用于安装太阳能电站，厂房屋总面积平方米(厂房屋顶实际面积以丈量为准)。
二、厂房屋顶租期限。
1、厂房屋顶租赁期限自20xx年4月12日起，至2043年4月12日止，租赁期30年。
2、租赁期间，屋顶使用权归乙方所有。租赁期满，甲方有权收回所有屋顶，乙方应如期归还，乙方如需要继续承租，应于租赁期满前三个月提出书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。
三、租金及相关费用支付方式。
1、乙方以电费优惠作为使用甲方屋顶租金。甲、乙双方约定，乙方租赁甲方厂房屋顶安装光伏电站，电站并网发电后，乙方承诺，对甲方实施电价优惠，甲方购买乙方太阳能电站电力每千瓦时电费比电力公司当时的电价优惠15%。具体电费支付方式，甲、乙双方另行协议约定。
2、租赁期间，乙方使用该厂房屋顶发生的所有水、电及维护费用由乙方承担。
四、厂房使用要求及维护责任。
1、租赁期间，乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用，导致厂房屋顶及其附属设施损坏或发生故障的，由乙方负责维修。
2、租赁期间，乙方需装修或增设附属设施和设备的，应事先征得甲方的同意，按规定须向有关部门审批的，则还应由甲方报请有关部门批准后，方可执行。
五、厂房转租和归还。
1、乙方在租赁期间，如将厂房屋顶转租给第三方，须事先征得甲方的书面同意，擅自中途转租、转让，甲方有权利终止本租赁协议。
2、租赁期满后，该厂房屋顶归还时，应当符合正常使用状态。
六、租赁期间其他有关约定。
1、租赁期间，甲、乙双方都应遵守国家的法律法规，不得利用厂房租赁进行非法活动。
2、租赁期间，甲方有权督促并协助乙方做好消防、安全、卫生工作。
3、租赁期间，厂房因不可抗拒的原因和市政动迁造成本合同无法履行，双方互不承担责任。
4、租赁期间，乙方可根据自己的经营特点进行装修，但原则上不得破坏原房结构，装修费用由乙方自负，租赁期满后如乙方不再承担，甲方也不作任何补偿。
5、租赁期间，乙方应及时支付房租及其他应支付的一切费用，如拖欠不付满一个月，甲方有权增收5%滞纳金，并有权终止租赁协议。
6、租赁期满后，甲方如继续出租该房时，乙方享有优先权;如期满后不再出租，乙方应如期搬迁，否则由此造成一切损失和后果，都由乙方承担。
七、其他条款。
1、租赁期间，如甲方提前终止合同而违约，甲方应一次性赔偿乙方20万元。租赁期间，如乙方提前退租而违约，乙方应一次性赔偿甲方20万元。
2、租赁期间，如因产权证问题而影响乙方正常经营而造成的损失，由甲方负一切责任给予赔偿。
3、甲方协助乙方办理项目的相关材料及手续，其费用由乙方承担。
4、租赁合同签订后，如企业名称变更，可由甲乙双方盖章签字确认，原租赁合同条款不变，继续执行到合同期满。
八、合同的变更和解除。
1、本合同一经签订，即具有法律约束力，任何单位和个人不得随意变更和解除。
2、在合同履行期间，甲、乙双方不能因机构变更、人事变动或其他原因而无故终止合同。如因不可抗拒力致使难以履行合同时，本合同可以变更或删除。
3、本合同期满，乙方在同等条件下享有优先承租权，如果乙方由此需要，甲方应当优先与乙方续签合同。
八、发生争议，甲乙双方本着互谅互让原则协商解决，协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。
九、本合同未尽事宜，可由甲乙双方约定后作为补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方：新余市第三自来水厂乙方：新余市银龙光伏工程有。
限公司。
法人代表：法人代表：
日期：日期：
2023年光伏电站施工合同范文（21篇）篇二十一
尊敬的各位领导、各位来宾：
大家上午好！
在这个红红火火的季节——夏天来临之际，我们怀着无比喜悦的心情，在这里隆重举行“xxx有限公司20mwp分布式光伏发电项目”开工典礼。借此机会，请允许我代表xxx有限公司——向出席项目开工典礼的'各位领导、各位来宾表示热烈的欢迎！
向一直关心、支持我公司事业发展的省、市、县等有关部门的领导和社会各界朋友表示诚挚的感谢！
向对项目工作付出辛勤劳动的全体工作人员致以最亲切的慰问！
xxx有限公司20mwp分布式光伏发电项目，是大型地面光伏电站，工程总装机容量为20mwp，总投资为两亿，建设于美丽的xxx。
今天，隆重举行本项目开工典礼，标志着xxx有限公司正式落户xxx。这是一个美好的开始，同时，告诉我们接下来还需要共同努力、脚踏实地完成好这个项目。
在此，我代表xxx有限公司的全体员工郑重承诺：在本项目的建设过程中，一定高标准、严要求，以建设“资源节约型，环境友好型”工程为宗旨，大力配合相关部门的监督和指导，精心组织、精心管理、精心施工，以一流的建设质量和一流的建设效率，一步一个脚印地顺利完成好这个项目。
不管是现在还是将来，我们xxx有限公司都一定会严格按照国家能源结构和发展的战略计划，继续在新能源领域努力开展一些卓有成效的投资建设，不断发展、壮大xxx有限公司光伏发电项目的规模，迎来我公司与xx合作共赢的美好局面。
最后，祝愿——xxxxxx分布式光伏发电项目建设圆满成功！
祝各位领导、各位来宾身体健康，万事如意！
谢谢大家！
xxx有限公司总经理。