合同协议是商业活动中约定权利义务的重要依据，有助于维护商业秩序和公平竞争。下面是小编为大家准备的一些合同协议样本，希望能对大家的合同起到借鉴作用。
与政府签框架协议（专业18篇）篇一
甲乙双方经友好协商，就建立全面战略合作关系达成如下框架协议：
一、合作背景市，位于，是珠三角连接东西、贯通南北的重要枢纽,经济、社会发展前景广阔。集团主营区域综合开发、交通基建、金融等核心产业。集团近年来积极参与市的经济建设，双方具有良好的合作基础。
为抓住机遇，进一步扩大和深化双方的战略合作，实现优势互补、共赢发展，双方基于共同的战略合作愿景，从战略层面联手打造新区，推动区域产业升级、民生福祉、社会善治的创新示范。
二、合作目标。
双方目标从战略层面联手打造新区。借鉴国内外城市及社会发展的先进经验，借助国际国内一流规划设计资源，高起点设计、高标准规划、高效率执行，以发展“新兴产业”为导向，以实现“明智增长”为目标，以建设“十大工程”为起点，将新区打造成为民族产业的制高点、民生福祉的示范区和社会建设的试验田。
三、合作原则。
双方同意按照“政企互动、市场运作”以及“整体规划、统筹开发、分步实施”的原则建立全面战略合作关系。双方共同投资、成片开发、综合管理“产业+宜居”的新区。双方充分发挥各自的综合资源优势、创新政企合作新模式，实现短期成效与中长期战略性目标的均衡发展，实现双方的互惠互利和战略共赢。
四、合作内容。
双方将围绕新区的规划建设，在区域综合开发、交通基建及金融等领域展开面全面战略合作：
（一）区域综合开发领域的合作。
1、双方同意在区域综合开发领域展开深度合作，共同投资、成片开发新区项目，将其打造成为具有特色性、示范性、引领性、标志性的全国新兴产业前沿基地、粤台新兴产业创新合作示范区、现代社会试验区及国际化低碳城区。
2、新区项目选址南朗镇及周边地块，包括市围垦总公司的西三、西四围，以及西六、七围，规划总面积约250平方公里。近期以西三、西四围为双方合作的核心起步区，起步区规划面积约5平方公里，中期拓展至周边的20－50平方公里（具体合作区位详见附件蓝线图）。项目未来3-5年总投资350亿元，中期投资1000-2500亿元。
3、新区的产业选择将充分尊重对文化历史及比较优势的传承与衔接，并按照知识密集度高、市场潜力大、竞争优势明显、产业关联性强、附加值高、符合低碳经济发展方向等标准，与国际发展趋势、国家发展战略相吻合，成为实现国家战略性新兴产业的重要载体、率先发展的先行区。到2020年，新区人均gdp达到或超过台湾的水平。
4、双方同意共同委托高水平咨询机构就项目的总体战略规划、产业发展规划、空间概念规划及政策创新等进行深入研究和推动，细化提出拟发展产业的类别与特征、配套功能、土地利用需求、空间布局与设计、产值贡献等，以实现大-片区运营、大集群导入、构筑全国新兴产业前沿基地的愿景目标。
5、双方同意组建合资公司，并创新筹组新区管委会/理事会，统筹推进合作区域的开发建设、招商引资及社会管理。对合资公司，甲方持股40—50%，乙方持股60-50%，具体股份比例由双方在下一阶段进一步商定。该合资公司可以市围垦总公司为平台，采用增资扩股等方式组建。合资公司将享有***新区土地的优先开发权，并从土地一级开发着手，按一、二级联动模式统筹开发，政府出让/转让拟合作区域基准地价不高于30万元/亩。
6、双方同意按优势互补、互利共赢的原则，在下一阶段进一步协商确定具体的商业模式、管理模式及启动项目。集团承诺按商业原则确保合作项目投资计划的落实。市政府承诺，在国家法律法规、国家及省政策范围内，对合作区域及合作项目给予土地、财税、审批等优惠政策。双方协同进一步争取国家及有关部委、省政府等对新区项目的创新政策支持。
（二）交通基建领域的合作。
1、双方同意进一步加强港航物流产业的'合作，优化供应链管理服务、降低物流综合成本。市政府支持集团旗下企业国际有限公司参与市港航企业集团的重组及进一步发展。
2、双方在公路、桥隧等交通基础设施建设方面展开合作。双方探讨以bt、bot等方式对市公路、桥隧等项目的投资建设，并共同推动及联合投资加快深中通道的规划建设。
（三）金融领域的合作。
1、乙方将利用在股权投资、债权融资、产业培育等领域的经验，积极推动双方在银行、证券、基金、保险经纪等方面全方位的交流与合作。
2、配合新区的产业发展，双方筹划设立新兴产业投资发展基金和中小企创新发展基金，启动规模20亿元人民币，基金规模在中远期可达到100亿元以上。
3、甲方对符合国家和省市产业发展规划的各类重点建设项目，优先选择乙方作为其金融服务顾问。乙方发挥金融领域的优势，为市政府提供金融顾问服务，并为市企业提供上市、再融资、资产重组、收购兼并、公司债和企业债发行、合作设立产业基金、资产管理、国有股权市值管理等资本市场服务，助推*****市经济转型升级。
五、合作机制。
1、双方建立高层会商制度，每年至少举行一次高层联席会议，研究重大合作事项，达成战略性共识，指导和推动双方的全面战略合作。
2、双方建立工作协调机制，联合组建战略合作工作协调小组，具体落实双。
方的战略合作事项。
3、双方按已签署的《关于新区项目的前期工作备忘录》尽快开展新区项目的前期工作，有关前期工作费用由甲乙双方共同承担。为加快项目推进，对急需费用，经双方确认后，按谁主办谁承担的方式先行出资，未来该费用一并由双方共同组建的合资公司承担。若新区项目因故双方合作未成，甲方同意以现金或其他经双方协商认可的方式对乙方的先行垫付费用予以返还。
六、近期重点工作及计划。
1、双方联手在本协议签署后三3个月内组织完成新区项目的总体策划，并获得***省政府的支持。
2、双方联手在本协议签署后六个月内完成新区项目的产业规划、概念规划、政策规划等相应的前期研究，并力争启动项目的先行投资建设。
3、双方同意在本协议签署后的三个月内签署集团及/或下属关联企业按净资产作价投资入股市围垦总公司的合作协议。
4、双方同意按照《合作备忘录》，共同推动在本协议签署后的三个月内，完成国际对港航企业股份有限公司投资入股的相关手续，并支持该公司的进一步发展。
七、其他。
1、本协议未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。必要时，经甲乙双方协商同意，可对本协议进行修正或补充。
2、甲乙双方承诺对本协议和所涉及相关事项及成果负有保密义务。若因项目推进确有必要对有关第三方披露本协议和所涉及相关事项及成果，需经甲乙双方协商一致同意，且需确保有关第三方也对本协议负有同等保密义务。
3、本协议在***省政府见证下，由甲、乙双方代表在北京签署，自签署之日起生效。
4、本协议一式肆份，双方各执贰份，同等有效。
甲方：*****市人民政府乙方：*****有限公司。
签字代表：签字代表：
年月日年月日。
与政府签框架协议（专业18篇）篇二
甲方：_______________有限公司（以下简称甲方）
法定代表：
乙方：_______________大学（以下简称乙方）
法定代表：
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本优势互补、协同创新、共同发展的原则，双方同意紧密结合甲方的产业特色和发展需求，依托乙方人才和学科优势，以新一代信息技术为重点，以________信息产业园为主要载体，共同构建充满创新活力的产学研合作平台，促进乙方人才智力和科研成果与________信息产业园的充分对接，推动__________区战略性新兴产业快速发展，产业竞争力大幅提升。双方经过友好协商，本着优势互补、互惠互利、长期合作、共同发展的原则，达成本协议。
一、合作的内容甲乙双方以__的a、a课程为基础进行业务深度合作，在课程共建、师资培养、人才输出等方面进行交流，合作。
二、合作时间合作期限为________年，自本协议签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望，以本协议为基础重新签订协议。
三、合作双方的权利和义务风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
（一）甲方的权利和义务
1、将甲方作为乙方的人才培养基地，为高等教育中长期发展规划、学科建设规划等方面提供帮助和支持；协助乙方制定、修订人才培养方案和适合企业岗位能力需求的教学计划，课程体系及教材开发等工作。
2、甲方充分发挥自身及__的优势，负责对乙方教师进行业务技能培训和技术指导。
3、甲方整合园区资源，根据产业发展和企业的需求，由乙方推荐相关专业学生在园区实习和就业工作。
4、甲方向乙方开放__体验中心，供学生参观、学习，并体验全球的信息技术。
5、根据乙方的教学需要，在符合甲方要求的前提下，经甲方同意后，可在甲方挂牌设立校外实习训练基地、就业基地或产学研合作基地，为乙方的学生提供见习、专业实习、毕业实习、毕业设计及社会实践等活动的协助。
（二）乙方的权利和义务
1、乙方负责实施课程推广及落实，并以必修课、选修课、实践教学等形式实现。
2、乙方负责搭建符合课程需求的场地及硬件设施，按照甲方的技术标准根据实际情况进行场地及硬件设施的改建。
3、乙方应选派优秀教师和业务骨干参与甲方的教师培训项目，掌握相关课程的教学内容、教学方法。
4、乙方应当配合甲方在校内开展宣传推广活动，每年不少于______次。
5、乙方应聘请甲方高级管理人员担任客座教授帮助学生进行职业规划，开展就业辅导活动。
四、保密协定风险提示：
应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的`活动。双方将严格执行产品、技术等科研成果的商业保密，在合作协议终止后的________年内，双方仍有责任遵守对涉及对方产品和科研成果的技术、文档、数据和有关信息不作为商业目的的转让。
五、争议解决本协议履行中发生争议，双方先协商解决，协商解决不成的，双方均可向各自住所地人民法院起诉。
六、其他
1、甲、乙双方成立项目协调小组；人员由双方相关负责人组成，负责项目合作策划、运营、管理。
2、本协议为合作框架协议，具体事宜以双方签订的正式具体合作合同的约定为准。
3、本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。
4、本协议自双方签字盖章之日起生效。
5、本协议未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
________年____月____日
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
________年____月____日
与政府签框架协议（专业18篇）篇三
发包人:。
营业地址:_____________。
委托代理人:_________营业执照号:___________。
承包人:。
委托代理人:___________电话:_________。
本工程设计人:_________电话:_________。
施工队负责人:_________电话:_________。
依照中华人民共和国协议法及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议:。
第一条工程概况。
1.2工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)。
1.3工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)承包人包工、包料。
(3)承包人包工、发包人包料(详见发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4工程期限_____天，开工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1.5协议价款：本协议工程造价为(大写):______________元(详见预算报价单)。
第二条施工图纸。
双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：
(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第三条发包人义务。
3.2提供施工期间的水源、电源;。
3.3负责协调施工队与邻里之间的关系;。
3.5施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;。
3.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第四条承包人义务。
4.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;。
4.3保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;。
4.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第五条工程变更。
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。
第六条材料的提供。
6.2由承包人提供的材料、设备(详见承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
第七条工期延误。
7.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延;
(1)工程量变化和设计变更;。
(2)不可抗力;。
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
7.3发包人未按期支付工程款，协议工期相应顺延。
7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
第八条工程款支付方式。
8.1双方约定按以下第种方式支付工程款：
(1)协议生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：
支付方式支付时间支付金额。
第一次开工前三日支付元。
第二次工程进度过半支付元。
第三次双方验收合格支付元。
8.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。
8.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。
8.4本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起月。
第九条违约责任。
9.1协议双方当事人中的任何一方因未履行协议约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
9.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
9.3因一方原因，造成协议无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理协议终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
9.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元。
9.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
9.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。
第十条协议争议的解决方式。
本协议在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十一条附则。
11.1本协议经双方签字(盖章)后生效，协议履行完毕后终止。
11.2本协议签订后工程不得转包。
11.3本协议一式_______份，双方各执________份,_________部门___________份。
11.4协议附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
发包人:____________(签字)承包人:_______________(签章)。
法定代理人:_____________法定代理人:_____________。
委托代理人:_____________委托代理人:_____________。
________年_____月_____日。
与政府签框架协议（专业18篇）篇四
协议编号：甲方：
注册地址：
法定代表人：
联系方式：
乙方：
注册地址：
法定代表人：
联系方式：
鉴于：
二、乙方系经工商行政管理局批准成立的以经营为主的公司，公司运行正常，合法合规。
三、乙方因发展需要，特委托甲方为其提供融资服务，甲、乙双方经友好协商，就全面合作达成如下一致意见：
第一条合作目的。
充分整合甲、乙双方拥有的资源，达到优势互补、合作共赢的目的。
第二条合作内容。
1、乙方特委托甲方对其名下资产提供融资居间服务。具体为：甲方利用自身资源优势，根据乙方融资要求，为乙方提供合适的融资平台，供乙方筛选，促成乙方与融资平台方成功签约，使乙方成功取得金融机构或其他机构的*款。居间成功后乙方按照约定向甲方支付居间服务费。资产明细详见附件。
2、乙方拟融资元（最终以实际放款金额为准）。上述“居间成功”是指：甲方顺利促成乙方取得*款机构的*款。
第四条特别约定。
1、出现下列情形之一，非经甲方同意，乙方不得撤销本协议，也不得就本协议项下事宜与任何第三方签订类似协议：
1.3甲方已帮助乙方寻找到合适的融资机构，该机构股东会或审委会已同意为乙方提供融资服务。
2、本协议签订后，甲方尚未开展任何工作，未开展本协议。
第四条第一款项下任何工作的，乙方可与甲方协商解除本合同，也可另行委托其他任意第三方提供融资服务。
3、甲方仅为乙方提供居间服务，但不对乙方与融资平台方之间的合作事宜承担任何责任。
4、本协议合作期限为，即从至时止。合作期满，双方另行商定。
第五条保密条款。
1、双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的资产信息、合同信息、财务信息、其他标明保密的文件或信息等资料(简称“保密资料”)予以保密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。
2、甲乙双方可仅为利于本协议顺利实施之目的向其雇员或中介方披露对方提供的保密资料，但同时须要求其雇员、中介机构遵守本条规定的保密义务。
3、本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。
第六条双方权利义务。
1、甲方必须勤勉尽责地为乙方提供服务，不得泄露乙方商业秘密。
2、乙方应积极提供甲方所需的一切材料，包括但不限于股东会决议、因本次融资所需的所有合同文本，资产权属资料等，并保证提供给甲方的材料真实、完整、无任何隐瞒、遗漏。乙方如有隐瞒、欺骗等行为，甲方可以单方解除本合同。
第七条违约责任。
1、本协议签订后，双方均应遵守，一方违反本协议约定给对方造成损失的，应当赔偿对方一切损失。
2、出现本协议第四条（特别约定）约定情形的，本协议即不可撤销，乙方必须履行。如乙方确有正当理由，经甲方同意后，可解除本合同，乙方除向甲方支付违约金、自行承担评估费用、融资成本、因本次融资所产生的费用等外，还应向甲方支付相应的服务费。
3、乙方须保证及时提供甲方所需材料，如因乙方原因，未能及时提供所需材料、或提供的材料存在遗漏、错误等导致甲方遭受损失的，乙方应当赔偿甲方一切损失。
第八条其他。
1、本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议有冲突的，适用补充协议的约定。
2、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
3、本协议为不可撤销之合同，一经签字（盖章）即生效。
4、因履行本协议产生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均应向本协议签订地的人民法院提起诉讼。
甲方：乙方：
本协议由双方于年月日签订于。
与政府签框架协议（专业18篇）篇五
本协议双方遵循互惠互利合作理念，以促惠上为目的，依托国资系统合作平台，本着“发挥优势、相互促进、长期合作、互利互赢”的原则推进战略合作，努力扩大双方合作的深度和广度，提高双方经济效益，实现互利共赢。 经双方友好协商，达成如下战略合作协议：
1、双方确立互为战略合作伙伴关系，并予以长期保持。
2、双方同意就乙方引进某市某集团（控股）有限公司旗下及其合作伙伴所属品牌产品予以宣传推广，开展深入长期合作，并根据需要扩大和收缩合作范围，增加和减少合作内容。
3、双方同意互为合作事项创造最惠条件和待遇，共同形成新的发展优势。
4、双方确定合作协调办事机构，负责提供合作资料，商定合作事项，制定合作计划，衔接合作企业，协调合作事项，落实合作事宜。
5、双方应尽可能支持对方发展、宣传对方形象、维护对方声誉、拓展合作领域。
6、双方应协商解决合作中所遇问题。
7、双方合作无排他性，不改变各自独立地位，以各自名义承担对外经营责任。
8、双方应共同建立市场风险预警、防范、处置机制，最大限度保护双方利益。
9、双方同意建立管理层不定期会晤和沟通机制。
10、因不可抗力及其他不可预见和不可避免因素致使本协议不能履行时，双方协商同意后终止本协议，双方均不承担法律责任。
11、本协议为框架协议，具体合作事宜需在每一项合作具体合同中进一步明确。
12、本协议一式 ________份，双方各执________ 份，据同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：________乙方：________
法定代表人： ________法定代表人：________
签约时间：________签约时间：________
与政府签框架协议（专业18篇）篇六
甲乙双方经过友好协商，本着互惠互利、优势互补的合作原则，就甲方转让地皮事项达成如下协议，甲乙双方共同遵守。
1、甲方责任：_________________
2、乙方责任：_________________
3、甲乙双方约定：在与第三方交易过程中不得单方面毁约，如有一方存在欺诈，隐瞒所得款实额等毁约行为，导致对方受到损失，必须以下承担违约责任。萁中甲方所支付给乙方的为扣除应交税费后的金额。
4、违约责任：
1)本协议除了法定原因外非经双方协商一致不得单方解除。
2)任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任。
3)承担违约责任的范围应包括守约方的直接损失和履约应得的合同收益。
5、不可抗力
1)本协议的履行因发生地震、水灾、非人为因素引起的火灾、战争、社会动乱、流行瘟疫等不可抗力事件，可以中止;如果协议的继续履行已不可能或不再必要，可以协商终止。
2)因不可抗力事件而形成的违约，双方均不承担违约责任，但应以公平的原则协商解决协议中止或终止后的遗留问题。
6、争议的解决
双方因本协议的履行、解释而发生争议，如协商解决不能，提请仲裁委员会并依据其仲裁规则仲裁解决。
7、合作期限、解除和终止
1)本协议有效期自开始到交易最终结束。
2)本协议经协商一致,可以提前解除。
8、其他
1)本协议书经双方签字、盖章生效。
2)本协议书(包括协议书附件)经协商可进行书面修改或补充，经修改或补充的书面补充协议为本协议书不可分割之部分，与本协议书具有同等法律效力。
3)本协议书的附件为本协议书的组成部分，与本协议书具有同等法律效力。
4)本协议书一式四份，甲、乙方各持二份。
________年____月____日________年____月____日
与政府签框架协议（专业18篇）篇七
乙方：________（供方）签订地点________
鉴于本合同双方同意建立一种长期的合同关系，使乙方得以依据本合同中规定的条款和条件向甲方提供货物和/或服务；据此，双方经友好协商，现达成协议如下：
第一条全部交易文件
1.1双方确认，本合同、订单、以及双方达成的书面协议构成供应采购交易的全部法律文件并对双方均有约束力。
1.2乙方提出的任何与本合同条款有矛盾的要求，必须经甲方以加盖公章的形式明确书面同意，否则不产生约束力。甲方除以加盖公章的形式书面同意外的任何行为（包括其已知乙方提出了对立或背离本合同条款和条件的要求但还是接受乙方任何货物和/或服务的行为）均不表示甲方已经同意了乙方的该要求。如发生上述情况，双方仍应按照本合同中的相应条款和条件规定执行。
第二条本框架合同
2.1双方承认，本合同应为确立双方在中国境地内就货物和/或服务达成的供应采购关系中权利及义务的基本法律文件。
第三条采购条件
3.1双方进一步承认，在甲方与乙方依据本合同进行任何交易前，双方应详细讨论乙方将提供的货物和/或服务，并针对某些具体问题在合同附件内达成一致。
3.2对采购条件达成一致后应由乙方发出报价单，甲方确认。合同附件可以由双方根据实际情况的变化而不时地进行修改，但该修改也必须有双方签字盖章确认。
第四条订单
4.1除本合同以及合同附件外，甲方与乙方之间的每个具体交易应以订单的形式完成。
第五条货物或/和服务登记
5.1通常情况下，在依据本合同进行交易之前，乙方与甲方协商并在甲方登记其将向甲方提供的货物或/和服务。
5.2通常情况下，按上述规定登记后，甲方应当优先从已登记货物或/和服务中向乙方订购，且乙方只应向甲方供应已登记的货物。
5.3乙方货物或/和服务登记为要约，甲方一经向乙方发出订单视为承诺。
第六条订货和接受
6.1本合同项下的每一具体交易中，应由甲方向乙方发出订单采购货物或要求服务。
6.2本合同项下的订单均应以书面形式出具并应以信函、传真、电子邮件或双方确认的方式发至乙方在本合同中指定的地址（如乙方变更地址，应及时以书面形式通知甲方）后即视为有效订单。
6.3有效订单一经按6.2款规定发给乙方即应视为乙方收到，乙方在收到有效订单后无须予以确认。
6.4如收到无效订单（即乙方无法按订单要求供货），乙方应拒绝供货，同时应于一个工作日向甲方按照其在本合同中指定的地址发出书面通知，该书面通知包括以信函、传真、电子邮件或双方确认的方式。
6.5如收到订单并认为无法按照该订单的规定供货，乙方可拒绝供货，但应于一个工作日内按照6.4款的规定通知。但若甲方在订单发出后一个工作日内没有收到乙方的上述通知，该订单即成为有效订单。
6.6甲方有权根据每一具体交易内容对订单样本进行必要的改动或补充，从而形成实际供货的订单。乙方应依据甲方发出的每一具体交易实际采购的订单进行供货。
第七条不中断供应
7.1乙方应就双方商定的某种货物保持足够库存，以确保甲方对该货物的必要销售量。除非双方另有约定，上述“足够库存”应相当于根据前1个月甲方对该货物的平均需求数量。
7.2如乙方违反本条约定引起无法及时、全面、实际供货，乙方应向甲方支付相当于违反的每份订单的全部购买金额百分之十（10%）的违约金。如该违约金不足以弥补甲方由此蒙受的损失，乙方还应承当赔偿。甲方有权自应付款项中直接予以扣除上述违约金和赔偿金。如应付款项不足以支付上述违约金和赔偿金，乙方应在七日内补足。
8.1甲方和乙方可以在某一阶段内固定某种货物或/和服务的价格（下称“购买价格”）。除非双方另有书面约定，经固定的购买价格的提高必须至少提前一个月向甲方提出，并经甲方书面同意后方可提价。同时在提价前乙方必须保证满足对甲方公司的供货数量要求，不得擅自减少。如乙方自行降价必须在执行降价前十个工作日书面通知甲方公司。如违反本规定，乙方每次应向甲方支付人民币伍仟元(rmb5000)的违约金。如违约金不足以弥补甲方由此蒙受的损失，乙方还应承担赔偿责任。甲方有权自应付款项中直接予以扣除。如应付款不足支付上述违约金和赔偿金，乙方应在七日内补足。
8.2除非双方另有书面约定，本合同项下的购买价格应为“门到门”价格，即应包括将货物送到指定的交货地点的最后一个门口（下称“交货地点”）产生的或与之相关的所有费用，包括但不限于包装、运输、保险以及装卸、安装等方面的费用，以及按中国有关法律法规要求对此销售行为征收的各项税收和其他单位收取的费用。
8.3能够为公共获知的一般价格通知或报价单不得作为上述第8.1条中规定的有关价格变动的通知。
8.4乙方必须承诺其向甲方提供的货物或/和服务的价格（以下简称：甲方价格）为甲方行政区域内市场最低供货价或零售渠道统一供货价格（以下简称：他方价格），且零售价具竞争力。否则，一经发现，乙方给予的甲方价格高于他方价格，则甲方有权要求对于即将或正在采购的货物或/和服务乙方按照他方价格调价，且乙方必须无条件执行。对于甲方乙方已经采购的货物或/和服务包括已销售商品以甲方进货价的50%予以结算。
第九条包装
9.1乙方应按接受的订单或供货条件中规定的包装标准向甲方订购的货物进行包装。如果在订单或供货条件中没有规定，则应按照中国国家或行业包装标准对货物进行包装。在不存在适用国家标准或行业标准时，乙方应按一名正常商人的标准尽其最大努力包装货物使其得以受到充分保护。
9.2乙方应根据国家相关法律法规的规定在提供的货物包装上准确加注所有必要的标记、标识或其他信息。
第十条送货
10.1乙方应按照其已接受订单和甲方订单中的要求送货。
10.2除非双方另有约定，乙方应自付费用并组织自己的人员或其代理人以合理方式运送货物。
10.3除非双方另有约定，乙方应使货物在甲方指定的交货正常工作时间到达交货地。乙方应在货物到达之前向甲方发出适当通知以便其作相应的接货准备。
10.4乙方应在订单中列明的日期交货（下称“交货日”）。
10.5如果按本合同送交的货物在交货日之前到达，乙方应事先通知甲方。若乙方未能通知，则甲方有权拒收货物且乙方应承担被拒收货物运回的全部费用，或者要求乙方支付甲方因此多支出的费用。
10.6如果发生或将要发生使乙方无法在订单中规定的交货日交付货物的事件，乙方应立即将此事件以及货物最早到达日期通知甲方。
10.7依据本合同交付的货物到达后，乙方应向甲方提交一份交货清单对已交付货物予以说明，甲方可以就乙方依据本合同交付货物数量、种类、规格予以签收。但是此行为不得以任何方式被解释为甲方已经接受或验收了这些货物，也不能被解释为对这些货物的质量表示认同。同时，这种行为亦不得在任何方面代替甲方按本合同第十二条规定签发的实收商品对账单。10.8乙方不得凭借甲方根据上述第10.7条的签收向甲方要求付款。
第十一条过量交货及交货不足
11.1乙方依据本合同交付的货物应与其已接受订单中确定的数量相同。
11.2如果依据本合同交付的货物超过订单中已确定的数量，则甲方有权选择接受或拒绝超过部分的货物。11.3如甲方选择接受过量交付的送货，该过量交付的送货应视为赠品。
11.4如果依据本合同交付的货物不足订单中确定的数量，则甲方有权选择完全拒收已交付货物，或接收已交付货物。如选择接收已交付货物，乙方应按10.8条的规定承担交货不足部分的违约和赔偿责任。
11.5乙方提供服务的，同本条。
第十二条验收
12.1自依据本合同交付的货物到达交货地后，甲方应进行并完成对已交付货物的验收。
12.2.2拒收不符合标准的货物，并以书面形式要求乙方在特定时间内纠正不符合标准的货物中的缺陷，或以同一种类及同一数量的符合标准的货物替换不符合标准的货物；在这种情况下，乙方应自负费用纠正货物中的缺陷或替换不符合标准的货物。
12.3依据本合同由甲方拒收的货物应由乙方自行保管并自费运回。
单应包括对已交付货物、已验收货物及货物符合标准情况的说明。
12.5实收商品对账单作为甲方已接受按本合同交付且符合标准的货物的表面证据。但是，若有关货物的质量问题在签发实收商品对账单时尚不能被发现或全部发现或者有关货物的质量问题要通过一定的检测设备才可以明确或者被政府部门（或其委托/指定机构）认为是不合格产品，则甲方仍有权要求乙方按照本合同的规定承担违约责任。
12.6在甲方依据上述第12.4条规定出具实收商品对账单后，乙方应依据中国有关法律法规就已验收确认的货物向甲方出具增值税专用发票。除非双方另有约定，该发票上的总价应为已验收确认货物之购买价格。
12.7除上述规定外，如甲方发现在已交付货物中有任何隐蔽性缺陷则应及时将该缺陷通知乙方。乙方应及时纠正该缺陷或替换有此缺陷的货物，否则甲方仍有权要求乙方按照本合同的规定承担违约责任。
第十三条退货
13.1除本合同另有规定外，被政府部门认为不合格产品等情况，甲方应将上述情况立即通知乙方，并有权退货。乙方应在接到甲方通知后七日内自费运回上述退货。否则，甲方有权自行处理该商品，且费用由乙方承担，全部损失都由乙方赔偿。
第十四条货损风险
14.1除本合同第15.2及15.3条、12.5条中规定外，在货物到达交货地且已被安放于可由甲方接收并处置的状态时并签发实收商品对账单起，依据本合同交付货物的货损风险应由乙方转移到甲方。
第十五条付款、付款和所有权的转移
15.1除本合同另有规定外甲方应在收到按上述第12.4条发出的实收商品对账单及交货清单复印件，和乙方按上述第12.6条向甲方出具的发票复印件后，按甲方采购条件确认书和订单中的规定，安排用合理方式将款项付至乙方指定的银行账户。
15.2乙方已交付货物的所有权，应在按上述第15.1条规定就该货物的付款进行并完成之后转移至甲方。但在以银行本票、支票或其他支付手段付款的情况下，相关货物的所有权应在该本票、支票或其他支付手段被银行有效承兑之后方转移到甲方。
15.3依据本合同所作的任何支付行为不得被解释为甲方对已付款货物的质量表示完全认同。
第十六条合同变更和解除
16.1双方协商一致，可以书面方式变更或解除合同。
16.2发生下列情形之一的，无过错方可以解除合同：
16.2.1因不可抗力，致使合同目的不能实现；
16.2.2乙方未按照合同约定期限交付货物，经催告后7日内仍未交货；
16.2.3货物质量不符合约定，且乙方未按照甲方要求采取必要补救措施的，甲方可以单方解除合同，有关损失由乙方承担。
16.2.4甲方无正当理由拒绝接受货物的，乙方可以解除合同。
16.3合同变更或解除，不能免除违约方应承担的违约责任，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
第十七条合同争议的解决
17.1因本合同发生的纠纷，双方应协商解决，协商不成的，向合同签约地人民法院提起诉讼或仲裁委仲裁。
第十八条效力及其它约定
18.1本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖单位印章（合同专用章）后生效。
18.2合同附件或补充协议是本合同组成部分，具有与本合同同等的法律效力。
18.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同不一致时，以补充协议为准。
16.4本合同一式五份，甲方执三份，乙方执两份。
甲方：________（盖章）乙方：________（盖章）
时间：________时间：________
与政府签框架协议（专业18篇）篇八
甲方：代表：地址：电话：传真：乙方：代表：地址：电话：传真：风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲乙双方本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，决定充分利用双方各自的优势，资源互补，开展留学预备课程，特制定本合作框架协议。
1、预备班学制：________年。
2、预备班培养目标：
（1）提高学生的英语综合能力，并达到可以办理出国留学的英文水平。
（2）加强学生专业知识水平，为学生在国外的专业学习奠定基础。
（3）达到与国外交流学校课程衔接模式的实现。
3、预备班结束后前往国外学习的国家：澳大利亚、英国、新西xx、加拿大等。
4、预备班收费标准：______元人民币（不含国外使馆签证申请费、个人出国材料公证费以及国外学校报名费）。
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
1、甲方权利和义务。
（1）负责招生工作，包括制定招生计划，招生宣传等。
（2）负责设计教学方案。
（3）负责安排教学相关工作，包括教师招聘、教学场地的安排和教材的选择等。
（4）负责向学生收取学费和签证服务费。
（5）负责学生管理。
（6）承担所有教学成本及教职员工的薪金。
（7）负责组织安排家长和学生就签证文件的准备、出国前签证辅导、及临行辅导等之会议。
2、乙方权利和义务。
（1）负责与海外合作院校联络和沟通，并负责接待与招待外方人员。
（2）负责甲方工作人员的业务培训。
（3）辅助甲方设计教学方案，给教学计划及方案提出建议和意见。
（4）帮助甲方聘请外籍教师、英文教师。
（5）帮助学生联络国外合作院校并取得录取信。
（6）帮助学生整理签证文件，联系使馆、递交签证资料等所有和签证相关的事宜。
（7）帮助已取得签证的学生安排海外付款、接机、住宿等相关后续事宜。
（8）帮助联络、沟通、处理学生出国后问题。
1、预备班学费由甲方负责统一收取，甲方分配每个学生总学费______元人民币的______%。乙方分配每个学生总学费______元人民币的______%。
2、上述款项在学校开学的第______周内，由甲方以转账的形式，交付给乙方。
1、对学生的英语语言能力的要求：
（1）申请国外留学的学生，必须拿到xx成绩5分以上的英语成绩（相当于普通高中中等学生英文水平），不然无法申请签证。
（2）国外专业课程要求xx成绩6分的直接入读，达不到6分的学生，可以出国后先就读语言课程，待达到入学的语言水平后开始专业课程。
（3）学生申请国外学校的录取时，可不提供xx成绩。
2、每年开学后______个月内，需召集家长及学生提前准备部分签证等重要文件。
3、由于不可控制的原因，极少部分学生有可能最后没拿到签证，甲方给其颁发______学院预科证书。
合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。
1、由于甲、乙双方其中一方工作滞后，而导致合作项目不能顺利开展，均属违约行为，应给予另一方经济赔偿，赔偿金额按合同法有关规定执行。
2、由于乙方和海外合作院校联络和沟通工作执行不到位，而导致预备班学生不能顺利到国外读书，乙方应负全部责任，并应给予甲方及相关学生经济赔偿，赔偿金额按合同法有关规定执行。
如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。
1、本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确，甲方双方需本着合作协商共同进步的原则逐步完善各相关条款及事宜。
2、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
3、本协议有效期：自本协议签订之日至________年____月____日有效，期满后双方可协商续约。
4、本协议一式______份，甲乙双方各持______份，且具有同等法律效力。甲乙双方盖章签字后，即行生效。
甲方（签章）：
代表人（签字）：________年____月____日。
乙方（签章）：
代表人（签字）：________年____月____日。
框架异型柱加固施工。
知识产权保护框架合同。
英文简历的基本框架。
知识产权（tpr）保护框架合同。
与政府签框架协议（专业18篇）篇九
甲方:______(以下简称甲方)。
乙方:______（以下简称乙方)。
为经济，本着公平、公正、互惠互利的原则，经甲、乙双方协商，现就乙方在甲方区域兴建建设项目有关事宜达成以下协议：
一、项目名称、规模及项目地点。
项目名称:______项目（混凝土生产销售)。
项目:总______万元。
项目地点：__市驿城区。
二、项目享受的策。
2、乙方项目可享受省、市、区招商引资项目建设的相关策。
三、甲乙双方的权利和义务。
（一）甲方的权利和义务。
1、甲方负责乙方项目选址区域外具备“七通一平”,达到项目进场施工要求。
2、甲方协助乙方完成该项目的.审批、立项、环评、工商注册、税务登记、土地、规划许可证、施工许可证等相关证照的报批办理工作。
3、甲方负责为项目落地和建设创造良好的外部环境。
（二)乙方的权利和义务。
1、在协议签订后，乙方应及时在甲方区域成立新。
2、乙方应及时向甲方提供项目报批、报建的相关资料和文书，以保证项目报批及开工建设顺利进行。
3、乙方项目规划设计需经甲方审核同意后方可开工建设,并按照协议约定的设计规模、建设周期建成达产。
4、乙方项目建设须符合国家环保标准，废水、废气和噪声排放应达到国家或地方规定的排放标准。
四、本协议一式两份，经甲、乙双方签字盖章后生效，双方__执壹份。
甲方:。
乙方：
理局（盖章）有限(盖章）。
代表人（签字)：代表人(签字）:。
______年______月______日。
与政府签框架协议（专业18篇）篇十
甲方：地址：电话：乙方：地址：电话：风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本协议双方遵循互惠互利合作理念，本着发挥优势、相互促进、长期合作、互利互赢的原则推进战略合作，努力扩大双方合作的深度和广度，提高双方经济效益，实现互利共赢。经双方友好协商，达成如下战略合作协议：风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
第一条：双方确立互为战略合作伙伴关系，并予以长期保持。
第二条：双方同意就乙方引进某市某集团（控股）有限公司旗下及其合作伙伴所属品牌产品予以宣传推广，开展深入长期合作，并根据需要扩大和收缩合作范围，增加和减少合作内容。
第三条：双方同意互为合作事项创造最惠条件和待遇，共同形成新的发展优势。
第四条：双方确定合作协调办事机构，负责提供合作资料，商定合作事项，制定合作计划，衔接合作企业，协调合作事项，落实合作事宜。
第五条：合作期限从________年____月____日起至________年____月____日止。
第六条：双方应尽可能支持对方发展、宣传对方形象、维护对方声誉、拓展合作领域。
第七条：双方应协商解决合作中所遇问题。
第八条：双方合作无排他性，不改变各自独立地位，以各自名义承担对外经营责任。
第九条：双方应共同建立市场风险预警、防范、处置机制，最大限度保护双方利益。风险提示：
应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
第十条：甲方和乙方均有义务履行保密义务，未经对方同意，不得向任何。
第三方披露或透露有关本协议内容项目下的任何信息。
第十一条：因不可抗力及其他不可预见和不可避免因素致使本协议不能履行时，双方协商同意后终止本协议，双方均不承担法律责任。
第十二条：协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。
第十三条：本协议为框架协议，具体合作事宜需在每一项合作具体合同中进一步明确。
第十四条：本协议一式______份，双方各执______份，据同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
有关企业新管理会计框架的构建。
框架异型柱加固施工。
知识产权保护框架合同。
英文简历的基本框架。
底层框架抗震墙的抗震设计。
与政府签框架协议（专业18篇）篇十一
甲方：
住所：
联系电话：
乙方：
住所：
联系电话：
本着诚意合作、整合资源、发挥优势、实现共赢的目标，经友好协商，甲、乙双方自愿结成旅游市场开发战略合作伙伴，共同打造旅游品牌，推进旅游业持续快速地增长。
年月日至年月日止。
坚持竞争导向，互惠双赢，以德待人、以诚经营，促进旅游产业的迅速发展。
采取业绩与合作诚意为主要考核方式的办法，通过联合营销、广告置换、效果奖励等方式共同开发市场。
1、乙方在各营业场所优先宣传甲方旅游产品，乙方的大型宣传活动应将旅游作为宣传活动的重要部分。
2、乙方同意尽最大能力组织游客来。
3、甲方保证乙方在政策允许的同等条件下，有权优先开发旅游资源及旅游市场。
4、在符合各项审核条件的情况下，甲方将以星级酒店住房、景区门票资源、现金补贴等方式给予乙方宣传旅游广告费用相应置换，促进乙方积极开拓旅游市场。具体置换办法由双方根据具体业务另行商议确定。
5、甲方将根据乙方要求，视情况配合乙方的大型旅游宣传活动，经协商甲方可以星级酒店住房、景区门票资源、现金等方式补贴乙方部分宣传费用。
6、甲方将根据乙方要求，视情况在乙方市场投入相应的其他广告，开展相应的宣传活动，为乙方促销提供条件。
7、甲方同意在力所能及的范围内对乙方的市场开拓工作提供方便，为乙方在甲方地界的正常经营提供协助。
8、甲方将根据乙方的要求，视情况推出乙方市场需要的产品。
甲方(签字)：
签订地点：
乙方(签字)：
签订地点：
与政府签框架协议（专业18篇）篇十二
甲方：
乙方：
为促进___________工业经济的快速发展，实现甲乙双方合作双赢的目标，本着平等协商、互利互惠的原则，现就乙方在___________投资建设___________深加工企业相关事宜达成如下协议：
一、投资进度、规模及步骤。
1、乙方的主要业务包括___________种植、精深加工、系列产品开发，蔬菜速冻保鲜冷链系统建设项目（含农超对接），项目总投资___________万元，分两期建设进行（部分同期）。投资协议最重要的部分便是出资问题，因此一定要在协议中载明出资的方式，以此方式认缴的出资额是多少，确定该出资额所占的出资比例等。其中，最为重要的是，出资实际缴付的时间确定。实践中不乏有投资人在签订出资协议后，因各种原因而迟迟不予缴付出资，从而导致整个合作项目进程延缓。若未在协议中对此约定，或使迟延履行出资义务人逃脱责任。
2、________年____月至________年____月进行一期建设，总投资___________万元，计划固定资产投资___________万元，实现销售收入___________万元，实现利税___________万元，其中企业利润___________万元，税收___________万元。3、________年____月至________年____月进行二期建设，计划投资___________万元，建成后实现销售收入___________万元，实现利税___________万元，其中企业利润_______万元，税收_______万元。
二、企业选址及土地取得方式项目建设用初步选址________市________县________村________场（具体以县规划委员会规划批准选址为准）），甲方协助乙方通过国土部门挂牌方式取得国有土地________亩（具体面积以供地红线图为准）作为建设用地和生产场地。该土地征地包干价为________万元亩（地面附属物拆迁等费用由乙方承担）。土地用地性质为工业用地。乙方取得土地使用权后每亩的投资强度不得低于________万元。
三、甲乙双方的权利和义务。
1、甲方负责项目建设用地的土地表面附着物及青苗补偿协调工作，乙方承担相关费用，为乙方提供良好的投资环境，确保项目的顺利建设。
2、乙方在本协议签订后____日内向甲方指定账户打入土地预付款________万元。
3、乙方享受________市出台的.工业企业及招商引资的各种优惠政策。企业建成投产后优先安排________村失地农民及下岗职工就业。
4、乙方用地及工程规划经县规划委员会批准后，必须严格按照规划建设，不得随意变更规划和用地性质。
为避免发生潜在风险，合同各方将违约责任条款作出明确约定，就会使签约人谨慎签约，全面系统的估计自己的履约能力，防止签约人故意违约，提高签约人履行合同的自觉性，并在履约过程中积极按合同约定履行义务，使合同风险消弭于签约阶段。其次，合同中，许多当事人常约定因违约造成对方损失的，应当承担赔偿责任，但确忽略对具体违约金的确定，而在后续纠纷争议中，守约方又对损失的大小无法确切举证，而造成无法弥补全部损失，因此在设置违约责任条款时应当多费些心思。
四、违约责任合同履行过程中，任何一方违约，给对方带来的损失，都应承担赔偿责任。赔偿时只赔偿实际损失，不包含隐形损失。
五、其他。
1、因履行合同发生争议，双方均可向甲方所在地的人民法院起诉。
2、本协议一式________份，甲乙双方各执________份。本协议经双方签字，并加盖公章后生效。
3、本协议未尽事宜，双方协商解决。协商一致的，可签订补充协议，补充协议于本协议具有同等效力。
甲方（盖章）：代表人：签约地点：签订时间：
乙方（盖章）：代表人：签约地点：签订时间：
与政府签框架协议（专业18篇）篇十三
甲方：
乙方：
丙方：
甲乙双方本着互惠互利、资源互补、共同发展的原则，就公司合作事宜达成如下共识：
一、合作目的：
充分运用市场化手段，积极调动各合作方的社会资源，拓展高尔夫体育产业。合作方在条件成熟时注册成立"合伙企业或有限公司"，以便于公司的持续发展。
二、、公司注册名称：
1、公司拟核准名称："合伙企业或有限公司"。
2、高尔夫体育主题公园项目。
3、预算原则：合理投入，成本领先，长远兼顾。
三、公司注册资本金：万元人民币。
四、公司运作：
1、公司为独立的经营核算主体，自主经营，自负盈亏。
五、公司治理结构：
1、公司注册资本为万元人民币。
2、公司按照公司章程运作，实行董事会领导下的执行董事负责制，执行董事按照公司章程行使责、权、利。
3、公司实行股份制财务体系管理原则，公开、公正、透明。
六、出借资金额及股本结构：
1、甲方以人民币出资万元，享有公司%股权，以技术及资源入股，享有公司%股权；
2、乙方以人民币投资万元，享有公司%股权，；
3、丙方以人民币投资万元，享有公司%股权，；
七、公司注册及筹办期间有关人员待遇及相关约定：
1、筹办期：年月日起至年月。
2、投资策略：公司投资发展定位与规划、项目定位与策略及经营目标等由执行董事及其团队制定，报董事会批准通过、备案，并由管理团队付诸实施。
3、执行董事及公司管理团队须严格遵守公司法及董事会的各项决议。
4、管理团队实行红股年度激励原则：
八、公司的股权（债权）转让。
1、股东之间转让股权（债权）的，经全体股东同意后股东之间可以优先受让。
2、股东向股东以外的人转让股权（债权），经全体股东一致同意。
3、受让人必须遵守本公司章程和有关法律、行政法规规定。
九、公司成立后管理岗位月度基本工资及费用标准：
公司高管每届任期年限为年。同意先生任执行董事。
（一）公司成立后专职股东月度基本工资及费用标准（201年12月1日起执行）。
（1）执行董事（专职股东）月基础工资：元；（含交通、路桥、油费、通信费等）。
（2）交通、路桥、油费、通信费用凭有效据核销。
（3）其它专职股东及员工资费用标准：
十、相关分红及投资人回报等事项约定：
1、效益分红每半年一次，按股份持有比例进行分红。中高层管理骨干的红股激励标准，由董亊会或执行董事按贡献及责任大小进行分配。
十一、管理团队实行目标管理责任制：
1、管理团队须有明确的项目投资及经营目标：如投资目标、收益目标、项目定位、投融资规划及策略。
2、管理团队按月度（次月10日前）向董事会呈报月度财务经营分析报表。
3、执行董事和管理团队对年度收益目标负责，对未完成公司董事会年度经营目标接受相应经济处罚。
十二、违约责任：任何一方违反以上条款而出现违约行为，违约方无条件承担违约赔偿责任。
十三、公司内的各项重大投资、扩充业务范围、融资、资本调配及转让股份必须经董事会全体董事一致签名同意后方可实施及有效。
十四、其他事项约定：甲方同意以有限公司—————%股权作为投资人本金及收益承诺的担保之一。
十五、本协议从股东签字之日起生效，双方各执一份，同具法律效力。
十六、该合作协议书作为公司（董事会）章程的补充，同具法律效力。
十七、未尽亊宜以补充协议方式，经全体股东（董事）决议签名后具有同等法律效力。
十八、所有签订的合同、协议、章程以本框架协议书发生冲突的以本协议书为准。
甲方股东签名：
乙方股东签名：
丙方股东签名：
框架异型柱加固施工。
知识产权保护框架合同。
英文简历的基本框架。
企业信息安全治理框架论文。
与政府签框架协议（专业18篇）篇十四
甲方：
乙方：
鉴于甲方是以研发、制造、外销石油钻采机械设备以及提供有关的石油工程服务为主的大型外向型工贸集团，并且拥有完善的销售体系和较强的销售能力；乙方拥有对erw焊管、lsaw焊管、ssaw焊管较强的生产能力，能够为甲方提供较为雄厚的产品和技术支持。现甲乙双方友好协商，甲乙双方友好协商，秉着共同发展、诚信合作的宗旨达成如下协议：
1、双方在合作中建立的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础，提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本利益。
2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、保护协作市场。
3、充分发挥双方优势，优势互补，提高竞争力，共同进行市场开拓。
4、本协议为框架协议，应是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。
1、甲、乙双方各自建立专业的业务团队进行营销信息交流乙方授予甲方在国家（或区域）对（产品）的销售代理权，甲方根据乙方提供的产品信息寻找在该地区的需求信息。乙方通过甲方指定的业务员了解其相应国家（或区域）等产品的需求信息，乙方对以上信息负严格保密责任。乙方向甲方提供乙方的产品信息（包括技术更新进步和新产品信息）以及公司的产品动态和变化。
2、甲乙双方在战略合作中可采用的合作方式和操作方式
（1）甲方根据不同客户实际情况，参加招投标和报价等。为顺利夺标和获得订单，根据竞争对手和投标以及订单实际情况，乙方根据自己的实际情况报出合理的价格和交货期，支持甲方投标。乙方在报价有效期内确定的价格不得随意更改。甲方中标后，甲乙双方将根据实际标的另行签订产品买卖或定作合同，以确定双方的权利义务，合同付款方式以及其他条款应根据（不优于）甲方与最终客户签订的合同条款确定，给予甲方足够的支持。
（2）在甲方的积极参与及支持、并且双方就具体项目签订合作协议的情况下，乙方通过招标或者直接销售与当地需求客户直接签订合同时，乙方按合同金额的一定比例向甲方支付报酬（根据项目另行协商）。
1、甲方每年可以对乙方公司进行拜访、考察，以了解乙方产品的生产过程和技术工艺水平，并有权监造其定制产品的生产。
2、甲方可以根据其对乙方产品的使用情况向乙方做出反馈，乙方应对甲方的反馈和建议做出积极的回应。
3、如甲方的产品售往国外，甲方有权要求乙方提供其产品的售后服务,具体事宜另行协商。
1、在甲方按约履行付款义务的情况下，乙方有义务根据甲方或海外分公司与乙方签订的合同规定向甲方交付产品。
2、乙方应向甲方提供相当数量的产品的销售和促销资料，如：中英文产品目录，宣传手册。
3、如甲方要求，乙方应接待甲方客户的相关考察，乙方承认并尊重甲方客户信息属于商业秘密，未尽甲方允许乙方不得自行接触和泄露上述信息。
4、乙方应积极回应甲方的询价和招标邀请。
5、乙方有责任根据与甲方签订的合同对其产品的质量负责，并根据合同约定向甲方提供产品的技术和售后服务支持。
1、双方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方商业秘密严格保密，未经对方事先书面同意，不得向第三方披露。
2、除本协议规定工作所需外，未经对方事先同意，不得擅自使用、复制对方的技术资料、商业信息及其他资料。
如果双方对于彼此之间的合作感到满意，经双方同意则本协议将自动续延一年。
甲方：
乙方：
日期：
日期：
与政府签框架协议（专业18篇）篇十五
甲方：
乙方：
一、为促进商务服务的共同发展，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、互利、自愿原则的基础上，经充分协商达成如下协议，共同信守。
二、本协议签订生效后，乙方成为中_天马系统的特约医院。双方合作期限为年(自始至终)。
三、甲方责任：
1、积极为乙方发展就医人员。
2、在“易马系统”公布乙方名称，发布乙方信息。
3、指定会员在乙方进行保险公司大病保险检查诊断。(暂定)。
4、帮助乙方申请中国健康扶贫工程定点医院。
5、参照扶贫价格为乙方推荐医疗器械和药品。
6、协议签署后，甲方向乙方提供“易马系统”标志。
7、在合作过程中，甲方对其知悉的乙方商业秘密承担保密义务。
四、乙方责任：
1、为甲方会员提供折扣优惠，优惠项目和折扣率见附表：
2、为甲方会员建立健康档案。
3、积极参与甲方组织的健康科普和慈善等公益活动。
4、乙方在为甲方会员(应出示会员卡)看病检查时，应做好记录。
5、协议终止后，乙方应停止使用甲方系统“标志”及其它广告材料。
6、在合作过程中，乙方对其知悉的甲方商业秘密承担保密义务。
五、甲方义务：
1.在甲方网站上设立乙方网站(或链接);。
2.在甲方“名医名院”栏目中推荐;。
3.在甲方商家名录中突出位置放置乙方信息;。
4.每月为乙方发送健康短信500条;。
5.在“网上医院”频道中开设乙方“门诊室”。
六、乙方的优惠折扣若有变化，应及时通知甲方;乙方除药品价格外，其它价格应保持相对稳定;所有变化，双方协商后以补充协议方式确定。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
电话：电话：
与政府签框架协议（专业18篇）篇十六
甲方：
乙方：
为贯彻落实国务院《关于进一步加大工作力度，确保实现“十一五”节能减排目标的通知》（国发[20xx]12号）和《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》（国办发[20xx]25号）精神，使政府宏观调控和企业节能活动更好的结合起来，发展“低碳经济”，增强城市核心竞争力，实现节能减排。双方经友好协商，形成共识，签订框架协议如下：
一、甲方积极支持开展合同能源管理，推进节能技术进步，切实抓好重点领域节能降耗，提高能源利用效率，完成节能任务目标。
二、乙方作为行业内领先的节能服务公司，秉承绿色、低碳、节能、环保理念，通过先进的整体节能管理系统和创新的三方节能商业模式及国家大力推行的合同能源管理（epc），积极参与支持推进大丰港经济开发区的节能减排事业。为高耗能企业提供用于整体节能技术改造的资金和技术。
三、甲方具体负责协调有关县（区）、重点耗能企业与乙方合作开展合同能源管理工作。双方成立协调推进工作小组，具体负责协调在大丰港实施合同能源管理工作。
四、甲方于＿＿年＿＿组织港区重点用能企业举办合同能源管理商业模式推介会，由乙方负责介绍合同能源管理（epc）商业运转模式和技术架构。
五、在推介会结束后＿＿个工作日内，甲方向乙方提供＿＿加不同行业具有代表性且年综合能耗＿＿万吨标煤以上的企业名单。乙方在接到上述企业名单后＿＿个工作日内，排出能源诊断企业的具体实施日期，60日内免费完成相关企业能源诊断，形成初步解决方案，并对诊断企业的商业及技术秘密进行保密。
六、乙方在对＿＿价企业能源诊断的基础上，选取3-5价节能潜力大的企业作为试点，进行技术架构论证，确认节能技术方案。乙方一企业签订合同能源管理协议，由乙方实施节能技术改造，实现的节能效益双方按协议分享。
七、根据试点企业的节能成效。甲方进行总结推广。
八、未尽事宜双方共同协商解决，本协议一式四份，双方各执二份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表（签字）：代表（签字）：
框架异型柱加固施工。
知识产权保护框架合同。
英文简历的基本框架。
知识产权（tpr）保护框架合同。
与政府签框架协议（专业18篇）篇十七
乙方：**物流公司。
甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，确定乙方为甲方的特约物流公司，现就长期合作事宜达成如下协议：
一、合作期限：
自________年_____月_____日至________年_____月_____日。有效期_______年。
二、货物运输范围及价格。
1、范围及价格表。
单位：元。
序号始开地到达地市场价合作价备注。
1
2
3其他地区以当时市场价为准。
2、价格。
当市场价格下调时，乙方给予甲方的合作价也应相应的下调。乙方应承诺给甲方的合作价应低于同范围的市场价。否则，一经发现，乙方应退还给甲方当次运费的差价。
三、甲乙双方权利与义务。
1、甲方授权乙方承揽_______港口的货物运输业务，乙方应按甲方提出的时间，准确、快速地送达目的地。
2、甲方提供充足车皮，乙方有义务在运送期间保管好甲方的物品，如出现损坏、丢失等情况，乙方应赔偿相应经济损失。
3、甲方视乙方为唯一的合作伙伴，并承诺其他运输公司不参与_______港口的货物运输业务，一经发现，甲方将赔偿乙方的一切经济损失。
4、甲方应按照甲乙双方约定的结算方式，按时予以结算。其双方约定的结算方式为：_______。
四、其他。
1、甲乙双方应共同遵守本协议中规定的条款，甲乙双方若发现对方的行为严重违反本协议条款，严重违背商业道德或损害对方利益，违约方应承担给另一方所带来的一切损失。
2、甲乙双方对本协议有关事宜发生争执，应协调解决，协商不成应通过当地仲裁委员会仲裁或诉讼解决。
3、本协议期满后自行终止，若继续合作，甲方将在同等合作条件下优先选择乙方。
4、本协议一式两份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字之日起生效。
5、本协议有不详之处，双方可续签补充协议，《补充协议》与该合作协议具有同等的法律效力。
甲方：乙方：
公司代表(签字)：公司代表(签字)：
地址：地址：
电话：电话：
年月日年月日。
框架异型柱加固施工。
质量检验员个人简历框架范文。
知识产权保护框架合同。
英文简历的基本框架。
石斛种植项目可行性研究报告框架范文。
与政府签框架协议（专业18篇）篇十八
甲方：
地址：
乙方：
地址：
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的`合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。为促进甲方区域内光伏发电项目合理、有序、高效开发，经双方友好协商，就共同推进该项目建设的有关事项达成如下意向。
一、___有限公司___光伏发电项目符合产业发展规划，是优化能源结构，促进节能减排的需要。经双方同意，本着平等、__利、诚信的原则，甲方引进乙方作为优先光伏发电项目合作伙伴，并支持乙方在甲方区域内投资开发光伏发电项目，并建立长期稳固的合作关系，在合作中实现__利共赢。风险提示：
应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
二、乙方在甲方区域内光伏发电项目容量不少于20，项目总投资_____亿元人民币。乙方承担光伏发电项目工程建设的相关费用。乙方承诺在本协议签订后3个月内在___注册项目公司。（具体建设规模及投资规模，根据项目备案文件确定。）。
三、甲方协助乙方落实光伏发电项目场址资源，争取______省、市、区等相关扶持政策，并提供项目申报审批方面的优质服务。风险提示：
应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
四、若本项目在实施过程中遇国家宏观政策的调整或改变，使本协议书相关条款无法实施的，则由甲乙双方协商解决。甲乙任何一方对双方相关约定均具有保密义务，不得向第三方透露。
五、本协议书是一份具有法律效力的合作文件。甲、乙双方确保本投资协议的真实性。协议书签署后，在项目的具体实施过程中，甲、乙双方应共同遵守投资协议书中对双方的约定条款。未尽事宜由双方另行协商。
六、本协议书由双方代表于____年____月____日签订。签订地点：_____。
七、本协议一式_____份，双方各执_____份，经双方代表签字盖章后生效。
甲方：
（盖章）。
法定代表人授权代表：
____年____月____日。
乙方：（盖章）。
法定代表人授权代表：
____年____月____日。