太阳能合同诈骗大全(19篇)

时间:2023-11-14 作者:温柔雨太阳能合同诈骗大全(19篇)

合同协议是双方达成的约定,对双方的权益具有法律保障作用。此处提供的范例合同协议仅供参考,具体交易时应根据实际情况进行调整。

太阳能合同诈骗大全(19篇)篇一

购货单位:(以下简称甲方)

供货单位:(以下简称乙方)

第一条其产品名称、规格、质量(技术标准)、单价、总价等,如表所列:

第二条产品包装规格及费用:标准包装,包装费用由乙方承担。

第三条验收方法:货物到场并安装完成后甲方验收。

第四条货款及费用等付款及结算办法:货物到场、安装完毕并验收合格后甲方一次性付清货款。

第五条交货规定:

1、交货地点:2、交货日期:

第六条质保

保修期为:主机保修五年,附件保修一年。

第七条经济责任:

1、乙方应负的经济责任:

(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方同意利用者按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的千分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的罚金。

(3)产品包装不符合本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或重新包装,乙方应按不符合合同规定包装价值千分之三的罚金。

(4)产品交货时间不符合合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之三的罚金。

(5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料,应承担相关的赔偿责任。

2、甲方应负的经济责任:

(1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值3%的罚金。

(2)甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值3%的罚金。乙方不同意退货的,乙方仍需按合同规定收货。

(3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值千分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视中途退货处理。

(4)乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因此造成的损失和运输费用及罚金。

第七条产品价格如需调整,必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的千分之三作为罚金付给甲方。

第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总金额3%的补偿金。

第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方需变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前10天与甲方协商。

第十条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并单独要求变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或需延期履行、部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免于承担违约责任。

第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。(两者选一)

第十三条本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐、安装完毕经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后终止。

第十四条本合同在执行期间,如有未尽事宜。得由甲、乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同具有同等效力。

第十五条本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执正本一份。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

太阳能合同诈骗大全(19篇)篇二

一 . 产品型号、名称、数量、价款 签订地点 :_____________。

二 . 质量标准 : 产品由供方按国标行业标准生产并检验合格 , 产品质量实行保修一年 ( 易损件、耐磨件及非正常操作造成的故障除外 ) 。

三 :交 ( 提 ) 货地点、运输方式及费用承担。

四 :交 ( 提 ) 货时间 :______________。

五 :货款结算方式 :______________。

六 :货物所有权自 时起转移 , 但需方未履行支付价款义务或价款未付清的 , 货物所有权仍属供方所有。

七 :本合同自 起生效。

八 :约定事项 :______________ , 货到需方后 , 有需方负责货物的吊装及货物安全。供方负责安装调试 , 需方派人员协助供方安装人员进行安装与调试。

九 :供货范围 :______________。

十:违约责任:______________。

供 方 需 方。

单位名称 :______________。

单位地址 :______________。

法定代表人 :______________。

委托代理人 :______________。

电话 :______________。

传真 :______________。

开户行 :______________。

账号 :______________。

税号 :______________。

邮编 :______________。

单位名称 :______________。

单位地址 :______________。

法定代表人 :______________。

委托代理人 :______________。

电话 :______________。

传真 :______________。

开户行 :______________。

账号 :______________。

税号 :______________。

邮编 :______________。

合同有效期:_____________。

太阳能合同诈骗大全(19篇)篇三

甲方: (以下简称甲方)

乙方: 铁岭紫晶太阳能有限公司 (以下简称乙方)

甲乙两方就 太阳能热水系统工程,经友好协商,对系统设计达成了共识,现就有关事宜签字协定如下:

一. 系统技术参数

1. 太阳能系统采用工程用集热模块 型,即每组模块由 mm,长 mm全玻璃集热真空管 支,共 组,合集热面积为 m2.

2. 系统在春秋季节光照充足的条件下,日产热水约8吨(温度在45度75度之间)

3. 配套 只 吨保温水箱。(品牌为 、型号 、内胆材质为sus304不锈钢,外壳材质为 ,保温层为聚氨酯整体发泡)。

4. 配套 组电加热,9kw/380v/组。

5. 系统循环方式为 循环,光照不足及其它季节系统产水温度不足时,控制系统启动辅助加热。

6. 控制系统型号为 。

7. 室内冷热水管、电线管路由 方施工, 方派人技术指导。

二. 工程验收方式

1. 系统验收由甲乙双方共同进行。

2. 系统所采用的全部材料均为优质品,符合国家的相关标准。

3. 系统验收标准见 书中系统技术参数及验收规范, 中系统技术参数及验收规范的具体指标低于国家相关行业指标或标准的,应以国家标准为依据进行验收。

三. 工程造价及付款方式

1. 工程总造价为人民币: 大写 ( )。

2. 工程付款方式为合同签订后甲方首付工程50%( )作为预付款,货到工地,工程安装结束、系统调试正常后,甲方应付工程款 %( ),其余货款 %( )完工三个月内付清。

四. 甲方责任及义务

1. 甲方提供施工用电、用水至施工现场。

2. 在施工过程中甲方应提供临时仓库提供乙方存放施工材料;乙方负责施工材料在施工期间的安全问题。

3. 甲方应将系统的冷、热水接口,电源接至控制柜。

4. 施工方案及安装位置确定后,甲方如需更改设计或增减部分工程,经

双方确认后予以实施。

5. 甲方应按时支付工程款。

五. 乙方责任及义务

1. 乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业标准的要求。

2. 施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施,如确属必要,应书面通知甲方并由甲方负责处理。

3. 本工程自合同生效之日起施工周期为 天(其中前 天为乙方生产、发运期),在施工时无大风、雨天、其它自然灾害及不可抗力影响的情况下。

4. 乙方应提前由甲方共同确定安装位置。

5. 施工中的安全问题全部由乙方负责。

六. 双方违约责任。

1. 甲方预期付款。

2. 乙方按时交付使用。

3. 如有一方违约,每天按总工程款5‰赔偿对方。

七. 乙方质量承诺及售后服务

1. 太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。

2. 辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。

3. 超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏,乙方只收取工本费,终身服务。

4. 乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场,不能影响甲方的正常使用。

5. 乙方承诺系统的正常使用寿命为15年。

如需服务请拨打铁岭地区销售点的电话********,在接报修后24小时内,乙方应提供及时周到的服务。

八. 在保证质量的情况下工程可以转包,部分零部件可以外购。

九. 如有任何一方违约,双方首先友好协商解决,协商不成违约方有权诉诸法律。

本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同一式两份,甲、乙两方各执一份。

甲 方: 乙 方:

甲方代表: 乙方代表:

联系电话: 联系电话:

地 址: 地 址:

签定时间: 签定时间:

太阳能合同诈骗大全(19篇)篇四

甲方(供货方):

乙方(购货方):

根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规,为明确甲乙双方的权利义务,甲、乙双方经友好协商,就乙方向甲方购买太阳能电池板相关事宜,达成如下协议:

1、乙方自本合同签订之日起个工作日内,向甲方一次性支付合同总金额%,计人民币万元(大写:万元)整。余款:经验收合格后日内付给乙方。

2、付款方式:银行转账。

1、运输方式:送货上门。

2、送货地点和接收单位(或接收人):

3、甲方所在地到乙方所在地(运货地点)运费由甲方承担;货到后由乙方进行验收,如发现产品规格、质量不合规定,由甲方负责免费调换。验收合格后乙方签收,签收后的产品损毁由乙方负责。如果乙方拒不签收,造成的任何损失由乙方承担。

1、产品的安装由乙方自行负责,为确保产品的安装质量,乙方必须使用甲方的原装标准化配件,如果乙方自行购买配件,不在甲方的服务范围之内,如需要维修按照实际发生额结算。如因乙方配件造成产品损坏及其他损失由乙方自行承担。

1、甲方提供的产品,保修期年。保修期内,凡属产品质量问题,甲方负责免费维修或调换产品。

2、保修期内,非产品质量问题造成的维修及保修期外故障的维修,甲方及时上门服务,维修所发生的材料费及服务费用由乙方承担。

1、根据甲乙双方协商的结算方式,乙方逾期付款,每迟延一天,应向甲方支付违约金为合同总金额的%,同时甲方供货期限顺延。甲方逾期交货,每迟延一天,应向甲方支付违约金为合同总金额的%。

2、乙方无正当理由退货(备注:除了严重的质量问题外),应事先与甲方协商,甲方同意退货的,应由乙方偿付甲方退货部分货款总值%的违约金。甲方不同意退货的,乙方仍须按合同规定收货。

1、甲、乙双方在履行合同的过程中发生争议,应当友好协商解决,协商不成或不愿协商,双方一致同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

1、当合同履行结束且合同双方完成合同规定的责任和义务,合同自动终止。

2、若双方同意,并以书面形式予以确认,合同可以在任何条件下终止。这种情况下,双方均无例外地免去对方按照合同约定尚未履行部分的责任和义务。

3、提出终止合同的一方应以书面通知对方。收到通知的一方必须在收到通知后7日内回复,否则视作合同终止且对双方有效。

4、如合同终止是由于乙方违约引起,甲方有权获得合同终止日期前的所有实际发生的费用及合同损失造成的直接损失。如果合同终止因甲方违约引起,乙方有权索赔由于其违约造成的所有直接损失。

5、任何对合同条件的变更或修改均须根据双方协商达成的协议,并作为本合同不可分割的组成部分,具有与合同本身同样的效力。

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时,应及时向另一方通报不能履行或不能完全履行的理由。

1、本合同一式两份,双方各执一份,本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2、未尽事宜,双方协商签订补充协议书,该补充协议书与本合同具有同等法律效力。甲方:乙方:

主要负责人:主要负责人:

(签章)(签章)。

年月日年月日。

太阳能合同诈骗大全(19篇)篇五

甲方(供货方):

乙方(购货方):

根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规,为明确甲乙双方的权利义务,甲、乙双方经友好协商,就乙方向甲方购买太阳能电池板相关事宜,达成如下协议:

1、乙方自本合同签订之日起个工作日内,向甲方一次性支付合同总金额 %,计人民币 万元(大写: 万元)整。余款:经验收合格后日内付给乙方。

2、付款方式:银行转账

1、运输方式:送货上门

2、送货地点和接收单位(或接收人):

3、甲方所在地到乙方所在地(运货地点)运费由甲方承担;货到后由乙方进行验收,如发现产品规格、质量不合规定,由甲方负责免费调换。验收合格后乙方签收,签收后的产品损毁由乙方负责。如果乙方拒不签收,造成的任何损失由乙方承担。

1、产品的安装由乙方自行负责,为确保产品的安装质量,乙方必须使用甲方的原装标准化配件,如果乙方自行购买配件,不在甲方的服务范围之内,如需要维修按照实际发生额结算。如因乙方配件造成产品损坏及其他损失由乙方自行承担。

1、甲方提供的产品,保修期 年。保修期内,凡属产品质量问题,甲方负责免费维修或调换产品。

2、保修期内,非产品质量问题造成的维修及保修期外故障的维修,甲方及时上门服务,维修所发生的材料费及服务费用由乙方承担。

1、根据甲乙双方协商的结算方式,乙方逾期付款,每迟延一天,应向甲方支付违约金为合同总金额的%,同时甲方供货期限顺延。甲方逾期交货,每迟延一天,应向甲方支付违约金为合同总金额的 %。

2、乙方无正当理由退货(备注:除了严重的质量问题外),应事先与甲方协商,甲方同意退货的,应由乙方偿付甲方退货部分货款总值 %的违约金。甲方不同意退货的,乙方仍须按合同规定收货。

1、甲、乙双方在履行合同的过程中发生争议,应当友好协商解决,协商不成或不愿协商,双方一致同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

1、当合同履行结束且合同双方完成合同规定的责任和义务,合同自动终止。

2、若双方同意,并以书面形式予以确认,合同可以在任何条件下终止。这种情况下,双方均无例外地免去对方按照合同约定尚未履行部分的责任和义务。

3、提出终止合同的一方应以书面通知对方。收到通知的一方必须在收到通知后7日内回复,否则视作合同终止且对双方有效。

4、如合同终止是由于乙方违约引起,甲方有权获得合同终止日期前的所有实际发生的费用及合同损失造成的直接损失。如果合同终止因甲方违约引起,乙方有权索赔由于其违约造成的所有直接损失。

5、任何对合同条件的变更或修改均须根据双方协商达成的协议,并作为本合同不可分割的组成部分,具有与合同本身同样的效力。

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时,应及时向另一方通报不能履行或不能完全履行的理由。

1、本合同一式两份,双方各执一份,本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2、未尽事宜,双方协商签订补充协议书,该补充协议书与本合同具有同等法律效力。 甲方: 乙方:

主要负责人:主要负责人:

(签章)(签章)

年月日年 月 日

太阳能合同诈骗大全(19篇)篇六

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》为明确甲、乙双方在本项目中的权利、义务,经双方在平等、自愿的基础上,签订本合同,以便于共同遵守严格执行。

第一条工程概况

1、工程地点:

2、工程名称:

第二条甲乙双方责任

甲方责任:

1、甲方向乙方提供施工的基本条件。

2、按本合同第五条的约定付款。

3、按本合同第七条的约定验收。

4、负责验收后的设备接管工作。

5、指派人员接受培训。

6、开工前甲方确定乙方提供设计方案签字认可。

乙方责任:

1、按合同约定、设计方案、施工规范等进行施工,保证工程质量。

2、对施工人员进行安全施工教育,遵守甲方工地的有关规定制度,保证施工安全,乙方安全事故与甲方无关。

3、为乙方工地的代表,管理监督施工过程中的质量问题,并同甲方代表协商有关工程变更,随工签证及其他单位、部门间协调工作。

4、培训甲方操作人员。

5、提供符合合同规定的全新原包装设备,保证安装调试并能正常使用。

6、负责安全运输及验收前货物设备保管。

7、做好售后服务工作。

第三条保管责任及风险转移

乙方工程材料进场时,由甲方代表指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须具有安全保证),工程材料的安全由甲乙双方共同负责,乙方安装调试完毕,甲方现场验收。验收完毕后产生合同约定以外的风险责任由甲方承担。

第四条合同价款及调整

合同价款得到双方一致认可,任何—方不得以任何理由进行变更或不予认可。施工中发生设计变更(包括数量、规格、位置及附加工作等),方案修改,设备材料增减,经甲乙双方确认签定变更单。因以上变更导致费用增减,在工程后期付款时予以结算。

第五条工程价款支付方式及期限

1、工程总造价:元(大写:)。

2、支付方式由甲方分三次,以下列方式支付:

(1)合同签定完工,验收合格后甲方即付乙方全部货款元价款说明:

1、此造价不含施工过程中所产生的电费、水费;

2、不含与土建、装璜等施工单位有可能产生的相关配套费用。

3、不含三箱电源线。

4、甲方应将系统的冷、热回水口接至屋顶。

第六条工期及工期延误

1、工期:合同签定后,热水工程安装从20xx年10月07日至20xx年10月18日完成。

2、如遇到不可抗力因素,工期应顺延;

3、乙方无正当理由工期不得延误,如延误按本合同第八条处理。

第七条验收

1、初步验收:货到现场3日内,甲、乙双方工程代表共同进行验收,逾期视为合格,其目的仅在于检查设备外观、规格、品种、随机附件、资料是否齐全。符合要求后,乙方组织安装调试。

2、乙方安装调试完毕,通知甲方现场验收签字。

3、甲方不得在系统正式交付使用前,未经乙方书面同意而擅自使用,否则视工程已通过验收并正式交付使用。

第八条售后服务

1、乙方及时为甲方建立用户档案,并实施定期回访。

2、系统如出现故障,公司人员应在接到报修电话后,24小时之内及时给予处理或答复。

3、辅助器件、控制系统、水泵等保修期为一年,水箱保修期为三年,集热器、真空管、为陆年。保修期内由于设备故障或施工质量造成的故障乙方全部免费维修,保修期外,乙方只收取零配件费用,并进行终身维修。

第九条违约责任

1、如遇不可抗力的原因造成本合同无法完成,由双方协商解决。

2、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延。

(1)工程量变化或设计变更。

(2)不可抗力。

(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工。

(4)甲方同意工期顺延的其他情况。

第十条争议解决方式

双方因合同发生争议,可进行协商解决,协商不成的,可向甲方住所地人民法院诉讼。

第十一条其他

1、在甲方未全部付清工程款时,乙方对该工程安装的设备拥有处置权。

2、本合同一式贰份。

3、本合同未尽事宜,由双方协商后补签协议,所补签的协议与本合同具有同等法律效力。

4、合同自双方签字之日起生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

太阳能合同诈骗大全(19篇)篇七

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

甲乙两方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程,经友好协商,对系统设计达成了共识,现就有关事宜签字协定如下:

一、技术参数

1、容水量,管数管径外壳材质内胆材质支架材质其它:根据甲方小区业主的要求,有需要其它型号的,经甲方同意后可提供其它型号,报价另行商定。

2、配件:

3、冷热水管、电线管路按四方预留位置链接,甲方根据实际情况施工。

二、验收方式

验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。系统所采用的全部材料均为优质品,符合国家的相关标准。系统验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行业指标或标准的,应以国家标准为依据进行验收。

三、费用及付款方式

1、每台热水器报价为人民币:

2、付款方式为

四、甲方责任及义务

甲方提供施工用电、用水至施工现场。甲方提供施工屋面有关设计资料。施工方案及安装位置确定后,甲方如需更改设计或增减部分工程,经双方确认后予以实施。

五、乙方责任及义务

1、乙方应保证系统配置及功能符合并达到"系统技术参数"及相关行业国家标准的要求。

2、施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施,如确属必要,应书面通知甲方并由甲方负责处理。

3、乙方应提前由甲方共同确定安装位置。乙方的施工质量应符合安全要求(包含避雷要求),如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失,乙方应承担全部责任。

4、乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。

六、双方违约责任。

1、如有一方违约,给对方造成损失的,除赔偿损失外,另支付违约金元。

七、乙方质量承诺及售后服务

1、太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏,乙方只收取工本费,终身服务。

2、自然灾害导致的太阳能主机损坏,乙方承诺免费更换。乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场,不能影响甲方小区内业主的正常使用。

3、乙方承诺系统的正常使用寿命为20xx年。

八、如有任何一方违约,双方首先友好协商解决,协商不成违约方有权诉诸法律。

九、本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页,一式两份,甲、乙两方各执一份。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

太阳能合同诈骗大全(19篇)篇八

甲方:

乙方:

本合同由以下签署处签字盖章的甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》相关规定,就乙方承接本合同所述的太阳能安装工程施工事宜达成以下内容:

一、工程概况

1、1工程名称:太阳能热水系统安装工程

1、2工程地点:

1、3工程内容:

(1)钢支架制作;

(3)管道支架制作,水箱底座基础制作,设备间设备安装(包括电加热管或热泵、水泵等设备)

(4)管道保温制作安装

(5)设备、材料的装卸、搬运及现场的清理等工作

1、4工程承包方式:包清工施工,所有安装调试工具乙方自备,施工材料由甲方负责提供。

二、工程工期

2、1本工程自年月日开工,于年月日竣工。

2、2如有工期延误,出现以下2、2、1—2、2、3条约定的情形,并且乙方在约定情形发生后三天内,就延误的内容、原因以及补救措施向甲方提出书面报告,并经甲方书面批准后,工期可相应顺延。

2、2、1甲方因故临时调整或变更乙方的施工时间,对施工完成进度有影响的,应予乙方书面形式通知,并加强协调工作。

2、2、2一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

2、2、3出现本合同规定的不可抗力;本合同中的"不可抗力"仅指足以影响到本合同相关义务正常履行的不可预见、不可避免的自然灾害,以及双方书面确认的其它不可抗拒的因素。受不可抗力影响的一方应在出现不可抗力的24小时内通知另一方,并在7日内提供不可抗力事件发生地区的公证机关或经另一方认可的其他机构出具的证明材料。超出规定时间未提供有效的证明文件将被视为未出现不可抗力。

2、3非上述原因,工程不能按竣工日按时竣工,乙方须向甲方支付合同总价款的0.3%每天的违约金。

2、4由甲方协调原因造成乙方不能连续施工停工时,甲方应承担乙方下次人员施工时的来回路费。

2、5工期提前乙方在保证工程质量前提下的工期提前完工甲方不应被拒绝。

三、合同价款:

本项目合同款总价为:人民币大写

四、关于工程质量的约定:

4、1质量要求:工程质量应符合相关国家法律法规和双方约定质量要求,并适合工程项目用途。

4、2质量不符的责任:在工程验收之时或工程保修期内工程质量不能达到质量要求,乙方应承担全部费用负责返工。

五、关于验收的约定

5、1本工程制作图纸、说明及太阳能相关标准由甲方提供,竣工后由甲方按制作图纸、说明及太阳能相关标准验收。

5、2甲、乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方没有验收,乙方不得进行后续施工,否则后果自负。

5、3由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方全部承担,并承担因此给甲方和第三方造成的一切损失,工期不顺延。

六、合同价款支付方式

6、4余下工程款的5%,一年后付清。

七、双方的责任与义务

7、1甲方的责任与义务

7、1、1甲方每次出示书面委托给乙方,指派甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续及其它事宜。

7、1、2乙方施工时,甲方需提供与其相关部分的配合和协调。

7、2乙方的责任和义务

7、2、1乙方负责本合同管道保温的修复及外防护层制作,乙方施工如不符合甲方的要求,甲方有权责令乙方全部返工,直至达到甲方的设计要求和质量标准。

7、2、2施工期间,乙方须按国家的法律、法规、标准及规范执行,并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方应采取所有合理的措施保障施工的安全,并对施工过程中发生的所有人员伤亡、财产损坏及由此造成的一切问题承担一切责任。发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即报告保险公司等相关机构和相关个人并通知甲方驻工地代表,同时按政府有关部门要求处理。甲方仅负责协助对乙方安全行为和有关措施进行检查和监督,但对其行为的结果不负任何责任。

7、2、3服从现场甲方驻地代表、监理及总包方管理,合理安排施工进度,按期竣工,做好甲方成品保护工作,如出现损坏,照价赔偿。

八、售后与维修

8、1乙方承诺接到甲方通知后48小时内按甲方提供的地址上门为顾客服务

8、2本工程自竣工验收之日起,乙方将对本工程施工问题免费保修一年。

8、3一年免费保修期满后如出现问题,由甲乙双方协商维修费用,乙方上门负责维修调试好。

九、合同的变更和解除

9、1合同变更方式:甲方驻工地代表的权限为对合同约定的工程进行初验收(最后结算应以总包方加盖公章的正式验收证明为准)和本合同明确约定的其它事项,甲方代表权限以外的其他事宜(如工程量增减、设计变更、乙方是否可转包、分包等)由甲方与乙方另行签订书面补充协议,自双方签字并加盖公章后生效,与本合同具有同等法律效力,其他形式无效。如无签署生效的书面补充协议,乙方应严格按照本合同约定履行,否则应被视为违约行为,乙方应在甲方要求下恢复原状并赔偿甲方损失。

9、2合同的变更、解除权:一方对合同进行变更或解除时,应提前向另一方发出书面通知,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方有此造成的经济损失。

9、3乙方违约时的解除:如乙方违反有关法律规定或合同约定,甲方有权变更或解除合同,乙方应该按本合同约定承担违约责任,并赔偿因此而给甲方造成的损失。

十、争议或纠纷处理:本合同执行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商不成时,甲、乙双方同意提交济南仲裁委员仲裁。

十一、本合同未尽事宜,由双方另订补充协议,作为本合同的组成部分。

十二、合同生效条件与份数

12、1生效条件:合同双方签字盖章后生效。

12、2合同份数:本合同正本叁份,甲方贰份,乙方壹份,具有相同法律效力。

十三、本合同履行完成后自动终止。

本合同经双方协商后形成,而且各方对本合同条款的含义已经全部理解并无异议后签署。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

太阳能合同诈骗大全(19篇)篇九

甲方:一片天太阳能 乙方:

电话: 电话:

签约日期:年 月 日 签约日期:年 月 日

法定代表人(签章): 法定代表人(签章):

为大力发展 “一片天”太阳能(以下简称本产品)市场,甲乙双方友好协商,在公平、诚实、信任、真诚合作、平等互利的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律,甲方授权乙方为本产品代理经销商,并达成如下各项合同条款共同执行。

一、甲方的义务与权利

1、乙方首次进货 台(元)后,甲方授权乙方在省 县(市)地区独家经销本产品,保证不在乙方所在地区授权其他单位及个人销售本产品。

2、甲方确保“一片天”太阳能原配一体机产品(水箱、真空管、支架、仪表均为“一片天”牌),甲方确保乙方本地区独家代理权,乙方在向甲方申请后也可在附近乡镇发展“一片天”牌太阳能经销商。

3、甲方确保本产品的质量,并实行整机(水箱、真空管、支架)五年有效保修,真空管保用保换十五年。在运输过程中造成真空管破损凭“十”金属环免费更换,并且甲方对乙方实行本产品的终身维护。

4、甲方免费为乙方提供本产品的营销指导与销售相关的技术支持及培训、宣传资料和省级电视广告支持。

二、乙方的权利与义务

1、乙方免交加盟费,甲方负责给予乙方的店面形象设计、喷绘写真、招牌喷绘、展板广告、字贴、荣誉证书、宣传资料等。

2、乙方应在本地区发展其他经销商和乡镇级经销商,甲方可免费给乡镇经销商提供荣誉证书、宣传资料等,每年不定期的免费给予乙方比例的促销礼品。

3、乙方所请的安装工要进行专业培训,负担安装工的安全责任,如因安装原因造成的所有损失均由乙方负责。

4、乙方要完成全年任务量 台,如一年内完成100台返利给乙方5%或三年内完成 300 台返利奖给乙方商务面包车一部。

三、其它规定事项

1、 甲方根据的工程单,最少一次是50台或1吨水量以上,甲方应在乙方代理价基础上再优惠,其优惠价是多少可另行商定,如客户须开增值税发票,可由厂方开出。

2、 乙方所请的安装工,可免费到厂方培训,其培训费及来去差旅费、食宿费等由甲方负责。

3、 甲方在收到乙方的货款后3天内发货到乙方,其运费乙方负责。

5、 本合同有效期一年,自签定之日起至 年 月 日止,本合同在首次付款提货和双方签字后生效,本合同具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

年 月 日

太阳能合同诈骗大全(19篇)篇十

申请人:_________________杨__________,男,__________年_____月__________日生,住址:_________________湖南省__________,身份证号:__________________,电话:______________。

(一)申请事项:对被申请人以合同诈骗申请人挖机的犯罪行为予以立案查处。

(二)事实和理由:被申请人骗取两申请人在《工程机械买卖协议》上签字,将两申请人价值____万元的序号为dwyc20__-e4780的履带式液压挖掘机骗走一案,申请人已于20__年4月20日__________公安局报案,贵局于20__年4月26日作出_____公不立通字[20__]0002号《不予立案通知书》,申请人不服,申请复议,贵局又作出_____公刑不立复字[20__]第01号《关于__________等人涉嫌诈骗一案不予立案答复函》。后来申请人又找贵局领导,领导对申请人说:_________________找律师找些证据,证据够了就立案。故此,申请人到长沙请__________律师取了一些证,__________律师对唐__________、杨__________、肖__________、陈_____时四位知内情的人进行调查取证(请见四份调查笔录)。根据他们四人提供的证据和被申请人陈__________的录音证明,被申请人的行为完全构成了诈骗罪。因为申请人同被申请人签订的《工程机械买卖协议》是一份假的协议,双方约定是对外的,而是在去公证处公证、在双方签字之前就有了口头约定,以《抵押合同书》为准,公证后双方再到《抵押合同》上签字。谁知,经过公证处公证后,被申请人就不愿意在《抵押合同书》上签字了;使申请人完全受了骗(《抵押合同书》是被申请人杨__________亲自写的,而且是四位被申请人都一致同意的)。

根据以上事实和理由,被申请人的行为触犯了《刑法》的第二百六十六条规定,请予以立案查处。

此致

__________自治县公安局。

___年___月___日。

这就是申请合同诈骗行政复议书的写法,请参照。

太阳能合同诈骗大全(19篇)篇十一

需方:(以下简称甲方)。

供方:(以下简称乙方)。

甲、乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。

1、乙方于月(甲方应保证具备施工条件)。

2、甲方在签定合同后即付总价金额的%作为定金,乙方安装完毕经甲方验收合格后交付总价金额的%(自送货日起,因甲方原因不能安装完毕的,10天内应付清全部货款)。乙方安装完毕后,通知甲方,当天进行验收,如三天内不进行验收,则视工程验收合格,后期改动则应付相关费用。

乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质,并同意太阳能主机免费包修期为3年(主机包括:太阳能热水器),配件为期1年(配件包括:辅助加热器),终生维护(包修期外如出现故障,乙方适当收取人工、材料费)。在包修期内,设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换,乙方在收到甲方通知后,应在24小时内给予维修(具体保修内容见保修卡)。

乙方未能按合同交货,延迟交货超过15天(因天气原因、甲方原因除外),要承担总货款3%的赔偿金。甲方未能按期付款,自安装完毕日起,按所欠款项每日罚款1%.在甲方未付清货款前,合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲方未能按上述支付款项,逾期未付款项达15天时,乙方有权中止甲方对该设备的使用,并有权随时取回作为合同标的的设备,甲方已付款项不退。

如出现下列情况,甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能,或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题,甲方可退货或解除合同。

1、甲方需把电源、冷、热水源接至设备处,设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由甲方负责保护,保护期间如发生损坏、丢失,由甲方负责。设备安装途中或已完毕,甲方更改安装位置,需另行支付人工费、材料费,具体按现场商谈(最低按____元起)。

2、乙方施工期间自行做好安全防护措施,如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的,由乙方承担一切赔偿责任。

甲乙双方因本合同发生纷争时,当事人应协商解决,协商不成发生诉讼时,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

2、本合同自双方签定之日起生效,合同如有变更,经双协商后制成合同附件,双方代理人签字或盖公章后有效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

太阳能合同诈骗大全(19篇)篇十二

住址:_____________电话:_____________。

上诉人因_____一案,不服_____人民法院_年_月_日字第号,现提出上诉。

上诉请求:________________。

上诉理由:________________。

此致

___________人民法院。

具状人:___________。

____年_____月_____日。

太阳能合同诈骗大全(19篇)篇十三

请求依法追被举报人涉嫌集资诈骗罪的刑事责任,以挽回报案人的经济损失。

案情事实与经过:_________________。

其投资公司就成了本事件的主要责任单位及责任人。

被举报人违法国家金融管理法律规定,虚假借款人以借款为名,骗取钱财进行诈骗,仅从报案人处就募集到资金人民币肆佰陆拾万元。被举报人虚构事实,以高息为诱,设置骗局,虚拟借款人,公司做担保人,将诈骗款收取,使用诈骗方式集资,数额巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定,涉嫌集资诈骗罪。

综上所述,被举报人涉嫌犯罪的行为触犯我国刑法,为使报案人合法权益得到保障,报案人决定向公安机关报案。请求公安机关依法立案,追回受害人蒙受的经济损失,并追究被举报人的刑事责任。

报案人:_________________。

太阳能合同诈骗大全(19篇)篇十四

上诉人因盗窃一案,不服____________人民法院_____年_____月_____日(____________)苏刑初字第28号刑事判决,现提出上诉。

上诉理由和上诉请求:

对于判决书所述事实和定罪部分,上诉人并无争议。但是对于量刑部分,上诉人认为量刑过重,理由如下:

1、上诉人盗走被害人现金后,在不到四个小时的时间内,上诉人便主动携带所盗全部赃款到公安机关投案,并如实供述了自己的罪行。根据《刑法》第六十一条第一款的规定,上诉人的该行为应认定为自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。

2、因全部赃款及时由公安机关发还给了被害人,对被害人生活影响不大,没有给被害人造成严重后果,依据罪行相适应原则,上诉人所犯罪行应为轻罪,故不应当对上诉人判得这么重。

3、上诉人是初次犯罪,比起累犯来讲对社会危害不大。且上诉人一贯表现较好,上诉人在苏仙宾馆任保安期间,还因拾金不昧,多次受到务工单位的通报表扬,故不应该判这么重。

4、上诉人认罪态度较好,有悔罪表现。

5、上诉人在看守所积极配合改造,有悔罪表现。

上诉人年纪尚轻,从农村到城市务工时间不长,只是因一时糊涂才犯罪,且所犯罪行并非暴力犯罪,民愤不大,犯罪之后积极改造,痛悔前非,对上诉人予以轻判不致造成严重后果,但是却能给上诉人一个重新做人的机会。综上所述,上诉人认为这些都是可以给上诉人轻判的理由,但是原审人民法院对上诉人投案自首、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度等均没认定,判处上诉人三年徒刑,这是不符合惩罚与教育相结合的刑事政策及罪行相适应的原则,也不符合构建和谐社会的政策精神,因此上诉人不服原判,特提出上诉,请求撤销原判,依法改判,给我以宽大处理。

此致

_________中级人民法院。

上诉人:_________。

_____年_____月_____日。

太阳能合同诈骗大全(19篇)篇十五

涉嫌犯罪事实:_______________20__________年我公司依法准备拍摄重大革命历史题材电视剧,该剧是一部经过国家政府重点审批和支持的电视连续剧。我公司对该剧依法单独享用著作权及其他相关的权利,该剧拍摄过程中融资包括赞助款等款项的收取,以及委派会计,聘用剧组导演、制片人等其他人员决定权都归属我公司。

现经我公司查实,犯罪嫌疑人利用我公司拍摄过程中,以虚构事实,隐瞒真相的方法,骗取他人巨大赞助等款项,犯罪嫌疑人的行为已涉嫌合同诈骗罪,具体犯罪事实如下:

1.犯罪嫌疑人对外宣传自己是承制和运作本剧的主体,借此与他人签订大量的投资协议和赞助协议,收取了巨大的融资款项,此外犯罪嫌疑人还在网站上发布招聘演职人员,骗取演员的资金,犯罪嫌疑人通过这些融资方式骗取的资金多达一千多万元。后有大量的被害人向我公司举报嫌疑人的这些违法行为。犯罪嫌疑人的上述行为不仅已经导致多数被害人巨大财产损失,而且给我公司的名誉造成严重的损害,还给社会造成了重大的负面影响。

2.犯罪嫌疑人没有履行合同的能力。目前,该剧尚未通过审查,我公司仍未取得《广播电视节目制作许可经营证》,该剧不能开机。另,我公司也没有授权给犯罪嫌疑人融资、招募演职人员的权利。因此,事实上犯罪嫌疑人私自融资和招聘演职人员后的行为是没有实际履行能力。

根据我国《刑法》第二百二十四条规定,犯罪嫌疑人以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取他人赞助费等款项,数额巨大,自身又没有履行能力,其行为已涉嫌构成合同诈骗罪。因此,特请贵局对“神州”涉嫌合同诈骗一案立案侦查,挽回被害人的损失,维护我公司的名誉和利益。

20__________年__________月__________。

太阳能合同诈骗大全(19篇)篇十六

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

甲乙两方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程,经友好协商,对系统设计达成了共识,现就有关事宜签字协定如下:

一、技术参数。

1、容水量,管数管径外壳材质内胆材质支架材质其它:根据甲方小区业主的要求,有需要其它型号的,经甲方同意后可提供其它型号,报价另行商定。

2、配件:

3、冷热水管、电线管路按四方预留位置链接,甲方根据实际情况施工。

二、验收方式。

验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。系统所采用的全部材料均为优质品,符合国家的相关标准。系统验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行业指标或标准的,应以国家标准为依据进行验收。

三、费用及付款方式。

1、每台热水器报价为人民币:

2、付款方式为。

四、甲方责任及义务。

甲方提供施工用电、用水至施工现场。甲方提供施工屋面有关设计资料。施工方案及安装位置确定后,甲方如需更改设计或增减部分工程,经双方确认后予以实施。

五、乙方责任及义务。

1、乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。

2、施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的'设施,如确属必要,应书面通知甲方并由甲方负责处理。

3、乙方应提前由甲方共同确定安装位置。乙方的施工质量应符合安全要求(包含避雷要求),如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失,乙方应承担全部责任。

4、乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。

六、双方违约责任。

1、如有一方违约,给对方造成损失的,除赔偿损失外,另支付违约金元。

七、乙方质量承诺及售后服务。

1、太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏,乙方只收取工本费,终身服务。

2、自然灾害导致的太阳能主机损坏,乙方承诺免费更换。乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场,不能影响甲方小区内业主的正常使用。

3、乙方承诺系统的正常使用寿命为20xx年。

八、如有任何一方违约,双方首先友好协商解决,协商不成违约方有权诉诸法律。

九、本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页,一式两份,甲、乙两方各执一份。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

20xx年xx月xx日。

太阳能合同诈骗大全(19篇)篇十七

甲方:xx有限公司,(以下简称甲方)。

乙方:xx有限公司,(以下简称乙方)。

丙方(担保方):xx身份证号码:

甲、乙、丙三方就太阳能热水系统工程,经友好协商,对太阳能热水器采购及安装的有关事宜达成一致,签订如下合同:

1、四季沐歌太阳能热水器型号为新欢居系列,容量127l,管数18支,管长160mm,管径58mm,外壳材质珍珠白彩色钢板,内胆材质304-2b食品级不锈钢,支架材质热镀锌钢板折弯喷塑,并以双方确定的封样为准。

2、配件四季沐歌专用仪表、混水阀、淋浴喷头、双阻燃恒温加热带。

3、冷热水阀、电线管路按甲方提供的图纸要求施工。热水接至喷淋及厨房。

1、验收由甲方、乙方、监理方及物业管理方共同进行。

2、系统所采用的全部材料均为四季沐歌专用优质品,并符合国家的相关标准。

3、系统验收标准按技术系数及施工方案进行。

1、每台太阳能热水器报价为人民币2200元(包括所有的配件、安装费用及税费)。计194台×2200=426800元。总价款大写人民币肆拾贰万陆仟捌佰元整。

2、付款方式:合同签订之日支付本合同款的10%(计人民币肆万元整)作为定金,工程竣工验收合格后支付至95%,留5%为质保金,待一年期满后付清。

1、甲方提供施工用电、用水及施工现场。水电费乙方承担。

2、甲方提供施工屋面的有关设计资料。

3、甲方提供太阳能热水器安装的施工图纸。

4、施工方案及安装位置确定后,甲方如需变更时间或增减部分工程经双方确认后予以实施。

1、乙方应保证系统配置及功能复合达到“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。

2、施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施,如确属必要,应书面通知甲方负责处理。

3、乙方要按甲方提供的图纸要求,文明施工、安全施工。

4、乙方的施工质量应符合安全要求(包含避雷要求),如对甲方屋面等造成损坏或损失的,乙方应承担一切责任。如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成的损失,乙方应承担全部责任。

5、乙方应负责现场全部作业的安全。自乙方进入施工现场之日起,直到双方签订竣工验收单,一切的人员伤亡以及对财产(包括工程本身、设备、材料和施工机械)的损失或损坏,均由乙方承担或由其负责人自行解决。

6、丙方自愿为乙方作担保,为乙方的担保方,为乙方承担连带赔偿责任。

l、如有一方违约,给对方造成损失的,除赔偿损失外,另支付工程总价10%的违约金。

l、四季沐歌太阳能热水器主机自使用之日起三年内质量问题由乙方免费更换。

2、辅助器件及控制系统自使用之日起一年内质量问题由乙方免费更换。

3、超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损失,乙方收取工本费,终身服务。

4、乙方承诺的售后服务应在保修24小时内到达现场,不能影响甲方小区内业主的正常使用。

5、如遇因乙方安装不牢固而造成太阳能热水器或设备设施损坏及人员伤亡事故,乙方。

必须承担一切责任,并赔偿所有损失,与甲方无涉。

6、乙方承诺系统的使用寿命为15年。

1、合同签订后第14天(20xx年7月7日),乙方必须将太阳能热水器及安装设备送到甲方指定地点,运送所产生的费用由乙方负责。

2、20xx年7月8日至20xx年7月20日乙方保证安装调试完毕。

3、该工程竣工验收后,乙方必须提供税务发票,向甲方结算所约定的工程款项。

4、乙、丙方必须严守商业秘密,不得向外泄露该合同的价格,由此造成的纠纷及损失由乙、丙方承担。

地址:地址:

签订时间:签订时间:签订时间:

太阳能合同诈骗大全(19篇)篇十八

[摘要]。

合同诈骗与经济合同纠纷是两类既相似又不同的合同行为。在司法实践中这两者往往容易混淆,导致许多判决结果存在争议。因此,对两者进行全面分析,认真把握两者的性质与具体特征,分清违法与犯罪的区别,有助于我们更好地惩治违法、打击犯罪、准确高效地司法、推进我国法制建设的进一步发展。

[关键词]合同诈骗经济合同纠纷全面分析性质&n。

[正文]。

合同又称“契约”,是当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。其广泛存在于社会生活的各个领域里,对国家经济秩序的维持及当事人利益的调节有着相当广泛的影响。《中华人民共和国合同法》自1999年10月1日施行至今,已在全国范围内得到了切实的贯彻与实施,与此同时,立法部门也在对其进行不断的修改和完善,然而,依旧有一部分不法份子无视国家法律,利用合同进行各式各样的违法犯罪活动,严重破坏社会主义经济秩序,给国家和人民带来了巨大损失。

经济是一个国家得以存在和发展的基础。在形形色色利用合同进行违法犯罪活动的案件中,经济合同所占比例最大。然而,经济合同纠纷往往容易与合同诈骗相混淆,有的案件甚至连司法部门都难以作出准确区分。在实践中,不少与此有关的案件,法院的判决结果是比较勉强的,这不但影响了法律在人民心目中的权威地位,还对一个国家的法制建设进程起到了消极的阻碍作用,因为这既是一个复杂的理论问题,又是一个棘手的实践问题。笔者认为,根据两者各自的构成,可以从以下几个方面进行区分界定。

(一)性质不同。

违法行为的社会危害性较犯罪小,只是违反了一般的法律法规。犯罪行为具有严重的社会危害性,是严重的违法,将受到刑罚的处罚。合同诈骗既违反《刑法》又违反《民法通则》,是刑事犯罪附带民事违法的行为,其侵犯的客体是市场管理秩序公私财产所有权,将受到刑事法律和民事法律的双重处罚;经济合同纠纷则是单纯违反《民法通则》的民事违法行为,侵犯的是债权,仅受控于民事法律。正如杨立新教授所说:“这个问题,是一个非常难的理论和实践问题,从理论上说,合同诈骗是一个刑法上的问题,经济纠纷是一个民法上的问题”(1)。这是两者在本质上的区别。

(二)特征不同。

目前认定合同诈骗的关键,有三种观点:1)客观论:认为只要行为人在客观上采取虚构事实或隐瞒事实真相的手段与对方签定了经济合同,同时非法地占有了对方的财物,就构成合同诈骗。2)履行能力论:认为签定合同时行为人有无履行合同的能力是区分两者的关键。3)主观论:行为人主观上有无非法占有他人财物的目的。笔者认为,这三种观点都过于片面和绝对,相比之下,全面分析更为准确。即:行为人在主观上有非法占有他人财物的目的,在客观上采取与事实有孛的方法与对方签定了经济合同并已占有了对方的财物。在这里,笔者认为是否具有履行合同的能力不能作为区分合同诈骗与经济纠纷的依据。签定合同时有履行能力的行为人未必不具备非法占有公私财物的目的,而没有履行能力的`行为人在主观上也未必有非法占有他人财物的目的,有的只是想借用,即通常我们所说的“借鸡生蛋”。并非想非法占有。因此,以履行能力论作为认定合同诈骗的依据显存不妥。我们应该坚持全面分析的方法。具体而言,可从以下几个方面进行比较。

1、行为人签定合同的目的。

这里主要是看行为人签定合同时是否以非法占有为目的。

根据我国《刑法》第二百二十四条的规定,区分二者的关键是行为人是否具有“非法占有的目的”。非法,即违反法律法规的有关规定,采用不正当的方法占有他人财物。合同诈骗的行为人在主观上必须是以非法占有为目的;而合同纠纷当事人均有履行合同的意愿,但因客观原因或其他情况而未能履行或完全履行,如为解决其生产经营中诸如资金短缺、周转困难等等,其观上不具有非法占有的目的。然而在司法实践中,确实有当事人在签订合同中有欺骗手段,在履行合同中有欺诈行为,但其目的并非为非法占有他人财物,所以不宜以合同诈骗论处。民事欺诈不存在非法占有他人财产的目的,只是当事人一方或双方在履行合同的过程中为了经营上的便利或在经营上受益,采取了一些带欺诈性质或其他性质的方法,致使合同的继续履行受到阻碍或不利于对方当事人利益的一种纠纷。这是两者在主观上的重要区别。

2、行为人签定合同的手段。

合同诈骗的行为人在签定合同时,为了非法占有他人财物,一般都采取冒充他人身份,虚造凭证等情节严重的欺诈手段;经济合同纠纷则无须冒充他人身份也无须采取伪造凭证等行为,只是为了使合同的履行能够相对有利于自身的利益而实施了一些情节较轻的欺诈性行为。两者虽然都具有“欺骗”因素,但欺骗的具体手段大不相同。

3、行为人欺骗的程度。

合同诈骗的行为人是在合同的主要内容上采取虚构事实、隐瞒真相的方法,其所骗取的公私财物的数额通常较大的或次数较多的。而经济合同纠纷则是在次要合同上弄虚作假,其所骗取的公私财物数额通常是较小的。欺骗的程度不同导致了两者的社会危害性也不相同。

4、行为人履行合同的态度。

合同诈骗的行为人与合同纠纷当事人对待合同履行的态度是不同的。前者出于非法占有的目的,根本没有履行合同的诚意,往往毫无履行合同的能力,因此也就谈不上会积极地去履行合同约定的义务,这种情况下,合同诈骗犯罪份子往往是签定合同非法拿到对方财物后立即消失或者再三推脱逃避对方的履约要求。也有的合同诈骗的行为人仅履行少量合同约定义务,目的是为了骗取更多的财物,当目的达到时,行为人同样地要么,消失要么推脱逃避;经济合同纠纷当事人一般均有一定的履行能力、履行的诚意和积极行为。一旦利益受损的一方要求侵害方承当违约责任,只有合同纠纷的行为人才愿意承当违约责任。

5、行为人处置财物的方式。

合同诈骗行为人与合同纠纷当事人对财物的处置也是不同的。前者大多没有将骗得的财物用于合同约定的事项上,反而将骗取的财物用于个人生活而非生产经营中,甚至进行挥霍,致使财物无法返回,更为离奇的是有的将财物用于重复诈骗。后者则一般将财物用于合同约定事项或正常的生产经营活动中,并没有挥霍掉财物。

(三)其他不同。

两者进一步恶化的结果不同。合同诈骗是一种比较严重的破坏社会主义市场经济的犯罪行为,在以经济建设为中心的今天,合同诈骗所带来的恶劣影响是不能低估的。然而,我国《刑法》第224条及第231条对此罪的最高刑罚只是无期徒刑,并处罚金或没收财产(2)。显然,如果在合同诈骗过程中又竞合地犯了其他更为严重的罪名,则意味着有可能被国家审判机关判处死刑;经济合同纠纷只是一般的违法,但其已经具备转化为合同诈骗的潜在可能性。如果其违法行为进一步加重,则将构成合同诈骗罪。也就是说,经济合同纠纷可以转化成合同诈骗,而合同诈骗只能向更高的罪名转化。

上去区分两者,把违法和犯罪区分开来,其次再从基本特征上去比较两者,分析行为人签定合同的目的、手段、欺骗程度、履约态度、处置财物的方式等。同时我们应当认识到,实践中的案件是各不相同的,我们的法学理论也是不断发展的,我们不能用死的理论来作为评判分析案件的永恒依据,我们必须不断发展我们的法学理论,进一步分析合同诈骗与经济合同纠纷的相似相异之处,为司法活动提供更加准确的评判标准,推进我国法制建设的进程。

[注解]。

(1)尹铮.《合同诈骗还是经济纠纷-从两则案例看“司法瓶颈”》.[a].正义网.

(2)笔者认为,在以经济建设为中心的今天,将合同诈骗的最高刑定为死刑更有利于打击此类犯罪。

文档为doc格式。

太阳能合同诈骗大全(19篇)篇十九

甲方:一片天太阳能乙方:

电话:电话:

签约日期:年月日签约日期:年月日

法定代表人(签章):法定代表人(签章):

为大力发展“一片天”太阳能(以下简称本产品)市场,甲乙双方友好协商,在公平、诚实、信任、真诚合作、平等互利的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律,甲方授权乙方为本产品代理经销商,并达成如下各项合同条款共同执行。

一、甲方的义务与权利。

1、乙方首次进货台(元)后,甲方授权乙方在省县(市)地区独家经销本产品,保证不在乙方所在地区授权其他单位及个人销售本产品。

2、甲方确保“一片天”太阳能原配一体机产品(水箱、真空管、支架、仪表均为“一片天”牌),甲方确保乙方本地区独家代理权,乙方在向甲方申请后也可在附近乡镇发展“一片天”牌太阳能经销商。

3、甲方确保本产品的质量,并实行整机(水箱、真空管、支架)五年有效保修,真空管保用保换十五年。在运输过程中造成真空管破损凭“十”金属环免费更换,并且甲方对乙方实行本产品的终身维护。

4、甲方免费为乙方提供本产品的营销指导与销售相关的技术支持及培训、宣传资料和省级电视广告支持。

二、乙方的权利与义务。

1、乙方免交加盟费,甲方负责给予乙方的店面形象设计、喷绘写真、招牌喷绘、展板广告、字贴、荣誉证书、宣传资料等。

2、乙方应在本地区发展其他经销商和乡镇级经销商,甲方可免费给乡镇经销商提供荣誉证书、宣传资料等,每年不定期的免费给予乙方比例的促销礼品。

3、乙方所请的安装工要进行专业培训,负担安装工的安全责任,如因安装原因造成的所有损失均由乙方负责。

4、乙方要完成全年任务量台,如一年内完成100台返利给乙方5%或三年内完成300台返利奖给乙方商务面包车一部。

三、其它规定事项。

1、甲方根据的工程单,最少一次是50台或1吨水量以上,甲方应在乙方代理价基础上再优惠,其优惠价是多少可另行商定,如客户须开增值税发票,可由厂方开出。

2、乙方所请的安装工,可免费到厂方培训,其培训费及来去差旅费、食宿费等由甲方负责。

3、甲方在收到乙方的货款后3天内发货到乙方,其运费乙方负责。

5、本合同有效期一年,自签定之日起至年月日止,本合同在首次付款提货和双方签字后生效,本合同具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

相关范文推荐

    失败乃成功之母的演讲稿大全(23篇)

    演讲稿的语言要力求简洁明了,表达清晰,以便于听众能够轻松理解并记住演讲的内容。下面是一些经典的演讲稿范文,欢迎大家共同分享和学习。同学们:伟大的科学家法拉第在研

    单间小院出租合同(优质13篇)

    合同协议的编写需要充分考虑各项条款,确保各方的权益得到有效保障。下面是一些常见合同范文,供大家在起草合同时进行参考。甲方(房主)__________签名/盖章(

    地下室租赁协议书(精选17篇)

    租赁市场的发展,使得个人和企业在使用各种设备、场地和资源时更加灵活和经济。小编为大家整理了一些关于租赁的新闻和热点话题,欢迎大家一起讨论。甲方:乙方:住所:住所

    高考文言文(优秀20篇)

    优秀作文能够用简洁明了的语言表达出复杂的思想,给读者留下深刻的印象。小编特意为大家准备了几篇优秀作文,希望能够给大家提供一些写作的参考。所谓“用法”,包括弄清(

    寒假教育孩子心得体会(精选17篇)

    心得体会是我们在一段时间内对自己的成长和发展,对他人的影响和帮助等方面进行总结和思考的结果。小编为大家整理了一些优秀的心得体会范文,供大家参考和借鉴。

    法律服务所工作总结和计划(热门18篇)

    月工作总结是对过去一个月内工作表现进行回顾和总结的重要步骤。想要写一篇出色的月工作总结,可以先看看下面这些范文,结合自己的实际情况进行参考和借鉴。20xx年是紧

    新护士长岗前培训心得体会(优质17篇)

    培训心得体会是对自己在培训过程中遇到的问题的分析和解决方案的总结。接下来,小编将为大家分享一些精选的培训心得体会范文,供大家参考借鉴。参加了市行组织的前台人员业

    幼儿园春节活动教案名称(汇总21篇)

    幼儿园教案是为了指导幼儿园教师进行教学活动而编写的教学计划。以下是小编为大家收集的幼儿园教案范文,供大家参考学习。1、引导幼儿感受过年包饺子的风俗,体验“包饺子

    小学安全教育教案设计方案(模板19篇)

    小学教案的编写也需要注重教师的教学经验、教学法和创新能力的发挥。最后,分享一些小学教案的案例,希望能够对大家的教学实践有所帮助。1、在马路上行走或骑车,都必须自

    中班本周工作计划(汇总15篇)

    工作计划书可以帮助我们规范和规划工作内容,提高工作的系统性和组织性。下面是一份工作计划书的实例,供大家学习和借鉴,希望对大家的工作有所帮助。一、指导思想。本学期