在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。
简单空调安装合同模板篇一
乙方：__________________
一、甲方必须服从乙方的`统一安排和分配，并就乙方所售出的空调以最快速度，最好质量给用户提供安装，维修服务，尽量做到日事日毕,旺季日安装量须达24台以上。
二、甲方在提运，安装空调之时必须核对清型号，并负有保全责任。在安装分体机之时，安装前必须对室内机通电运行检查。
三、甲方对乙方所售出之空调给用户保修或维修服务，并实行城内____小时，城外____小时服务到位，否则乙方可对甲方作出处罚决定。
四、如属甲方安装原因引起的故障，甲方必须负全部责任。
五、甲方在安装或维修完毕之后，必须填写安装，维修单据，收回废旧零件及时交给乙方，以便乙方上网结算，否则乙方有权将迟交单据不予结算。
六、乙方按甲方每天所交回乙方的安装卡经审核无误后，按如下安装费标准结算给甲方;维修费按工厂标准每单乙方扣除_______元支付。
七、甲方必须有足够的服务能力来为乙方服务，否则乙方有权作出其他改变。
八、甲方必须切实保证安装，维修安全，安装维修之时必须穿上达乐工服并配戴安全带，发生工伤事故由甲方负全部责任。
九、甲方在给用户安装空调之时，如果没有用铁架必须拿回给乙方，否则一经乙方证实进行2倍罚款。
十、甲方交给乙方____元(从安装费中扣出)作为例约保证金。
十一、甲方必须确实配合乙方工程勘查并出具准确方案，同时对工程信息负有严格保密的责任。
十二、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲，乙双方签字当即生效，有效期一年从签字之日起生效。
身份证号：_________________
_______年_______月_______日
简单空调安装合同模板篇二
电气工程是现代科技领域中的核心学科之一，对于电气安装合同你又了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的电气安装合同范文，感谢您的欣赏。
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就滨江大道 广告位用电安装事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。
一、甲方承诺乙方，全面负责材料安装，调试，验收工作。(包括电缆线 米、电表、开关等)
二、安装材料时甲方必须根据国家用电标准，进行安装施工。
三、甲方承诺乙方全权负责包工、包料事宜，并在 月 日安装完毕。
四、甲方保证安装验收合格以后，负责以后的一切维护、维修工作。
五、甲方在安装调试的过程中，必须严格按照国家电力施工标准进行施工作业，施工期间的安全由甲方全权负责。
付款方式
六、 乙方承诺甲方一旦验收合格以后将一次性全额付款。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经甲乙双方签章后生效
甲方： 乙方：
电话： 电话：
通讯地址： 通讯地址：
签约代表： 签约代表：
签约日期： 签约日期：
甲方： 乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：劳务承包。保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围及合同价款：
(一)电气部分
1、低压配电柜出线开关后至各楼层配电总箱，t接箱，双电源切换箱，泛光照明配电总箱，事故照明配电箱等有关电线、母线、桥架、线管的安装，调试和验收。以及单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路的假设和维护。
2、公共部分(地下室、楼梯间)的照明工程。
3、所有弱(火灾报警系统)电线管、孔、洞的预留预埋。
4、防雷接地工工程。
5、安全文明施工。
(二)合同价款
本合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。
五、 工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。
七、 质量验收程序：
1对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。
2 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的电阻测试等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一致。
3 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。
八、 质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的 年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有维修工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
简单空调安装合同模板篇三
乙方：
为了明确甲方与乙方的权利与职责，经双方协商定以下内容：
一、租赁空调品牌、型号
二、租赁期限
出租时间为：20x年6月~20x年10月
三、租金数额
1、1.5p空调，每台租金元;
2、2p空调，每台租金元，押金
3、3p空调，每台租金元。
四、租赁空调的维修保养
租赁的空调与保养由甲方负责，在空调使用期间甲方接到乙方维修问题，甲方须24小时内解决，特殊情况除外。甲方务必修好空调否则将承担乙方自行维修的费用。
在租赁期间双方均不得擅自修改合同，随意废除合同，本合同如有未尽事宜，双方协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
简单空调安装合同模板篇四
乙方：__________________
按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议，以资共同信守。
第一条 工程概况
1、工程名称：__________________
工程地点：__________________
工程内容：__________________空调设备销售及安装
2、开工日期：定货__天设备到达施工现场。
安装施工工期： __天
3、技术指标：建筑面积为___平方米，制冷面积为___平方米。
a、制冷、制热运行室外环境温度范围为：-15℃43℃。
b、冬季室内温度达到16℃，夏季室内温度达到26℃-28℃。
4、设备及材料如下
a、设备表如下：
序号 设备规格名称 产地
c、施工、安装、调试。
第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律
1、合同语言：中文。
2、适用法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国民法典》及有关法规。
3、验收标准、规范：按国标、部标有关标准和审核验收规范。
第三条 合同总造价：
第四条 付款方式及期限
1.预付款数额为供货合同签订后____日内付__%;
2.货到工地现场经验收后付__%;
4.安装调试验收合格后，经监理方会同甲方签字认可后付__%;
5.质保金：_%(质保期满后一次性付清)。
第五条 甲方工作及责任
1、确认施工场地具备开工条件;
2、水、电等施工管线进入施工场地;
3、授权委托现场监理公司，负责协调现场及乙方工作。
4、甲方将室外机的电源提供至室外机旁。
5、提供施工用电。
第六条 乙方工作。
1、该工程为乙方总包模块水冷式中央空调工程。即货物的供货及施工、安装、调试、检测。
2、该工程包括室内风机、风管及配套设施的供货及安装。
3、按格力厂方提供的施工图纸施工。
4、施工防护工作的要求：按__省建筑工程施工防护措施规定执行。
5、成品保护的要求：做好安全防护措施，负责设备、材料及系统的看护管理。
6、施工场地清洁卫生的要求：按工段进 行清理打扫卫生。工程竣工验收前彻底清除一切垃圾并将垃圾送至到指定垃圾场。
7、乙方应服从工程总包单位的现场管理和监理部门的质量监理督。
8、乙方应严格遵守和执行招标原件和投标承诺的各项条款。
9、乙方应加强施工人员的安全教育，在施工中若发生人身伤亡事故，责任由乙方全部承担。
第七条 检查和返工：按工段计划要求进行初检试压验收，如不符合安装质量，必须返工达到验收合格，返工责任及经济损失一律由乙方自负。
第八条、隐蔽工程中间验收
中间验收部位和时间：按设计图纸和工程施工进度的要求和时间执行，验收所有隐蔽系统合格后，再进行明工程施工。
第九条 试机：甲、乙双方派员共同参加试机，试机时间甲乙双方共同商定。
第十条 验收：工程验收日期双方协商而定。甲乙双方共同派员参加现场验收，验收标准根据招标文件要求及乙方提供的产品样本的技术参数进行验收。
第十一条 设计变更：乙方根据甲方提供的方案及图纸进行施工，如施工中甲方对施工方案进行较大的调整，需根据工程量及材料用量追加增减工程款(所有变更需经甲方施工负责人及监理部门签字认可)。
第十二条 确定变更：根据变更的具体情况，双方确定后再补充协议。
第十三条 保修
1、保修内容、范围及时间：整个空调系统保修期为__个月。
2、________年内上门保养服务。
3、终身维修，并按成本价格随时提供格力设备的备品备件。
第十四条 安全施工：财产安全、施工环境安全保护，施工人员安全等，一切由乙方负责，如发生安全事故，一切直接经济损失和间接损失由乙方自理。
第十五条 不可抗力：不可抗力的自然灾害认定标准：6级以上地震;7级以上持续4天以上的大风。
第十六条 争 议
1、未尽事宜的解决：本合同未尽事宜和工程量调整，可经双方协商一致后达成补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
2、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议时，由当事人双方协商解决。如协商不成，可通过仲裁委员会进行仲裁，也可通过法律诉讼解决。
第十七条 合同生效与终止
1、合同生效的日期：本合同自签定之日起生效。
2、合同终止的日期：本合同至本工程无质量问题，双方办理完所有经济手续后，自行终止。
第十八条 合同份数
合同文件共计两份。甲乙双方各持壹份。
1、本合同签订的时间：________年____月____日
2、合同签定的地点：
第二十条 双方需要说明的事项
1、本合同签定的依据为设计图纸，如设计图纸发生变更，合同也将随之发生变更。
2、乙方提供的产品样本做为合同附件，与合同具有同等法律效力。
简单空调安装合同模板篇五
乙方(服务方)：
一、施工工作量：
二、双方的义务、责任与权利：
1、甲方的责任、权利与义务：
1)甲方有义务对乙方本次工程施工进行协助，提供专门的工程施工协调人员。
2)甲方有责任为乙方协调提供指定的风口清洗场地。
3)甲方有责任在施工期间为乙方协调提供安全的清洗设备储存场地，如因甲方或业主原因发生设备丢失，甲方应按价赔偿。
4)甲方有责任在本次工程完成后，按付款方式中的规定，与乙方完成相关费用的结算。
5)甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。
2、乙方的责任、权利与义务：
1)乙方有义务为本次工程的顺利实施提供必要的清洗设备、项目经理、技术管理人员和施工人员。
2)乙方为本次工程的施工主体，有责任承担本次工程的施工准备与实施、施工人员的组织和管理。
3)乙方负责为本次工程施工编写施工方案。
4)乙方负责为本次工程施工结束后提供竣工报告和提供清洗证据(包括照片与视频资料)或在清洗过程中每天结束后提供相关清洗证据。5)乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。
6)乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。
三、付款方式：
甲方在要求乙方提供本次工程施工前应先支付工程总费用的%作为工程预付款，工程结束后的日内一次性结清所有工程款。
四、工程质量要求：
清洗过程中不得产生交叉污染;清洗后视觉检查应达到：被清洗的管道无污染物残留;上海润风环保科技有限公司中央空调清洗专家联系电话：提供：中央空调通风系统清洗中央空调水处理大型换热器、冷凝器、蒸发器清洗工业清洗清洗应采用机械清洗方式，清洗中不得损坏中央空调各功能部件和控制部件，否则乙方应给予赔偿或修复。
五、验收标准：
按卫生部颁发《公共场所集中空调通风清洗规范》的要求执行。
六、验收方式：
按施工进度每天对清洗过的管道进行验收。
七、施工时间：从施工起始日开始计算的完工期限应根据相应的中断时间增加。
八、工程量变更说明：如甲方在合同签定后或施工过程中需变更工程量，不同意变更，如乙方同意变更，双方应签定本合同的附件，调整服务价格和完工时间。
九、特别说明：乙方在施工过程中，认，乙方不承担此部件损坏的责任。
十、保密规定：甲乙双方对本合同内容均有对第三方保密的义务。
十一、违约责任：按《合同法》的规定处理。
十二、合同纠纷解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决。协商不成，可交双方有管辖权的人民法院裁决。
十三、合同的生效：本合同在双方签章后，甲方预付款到达乙方帐户的当日生效。本合同的传真件与正本等效。
十四、合同的终止：
2、经甲乙双方同意，本合同可终止;
3、任何一方在执行过程中违约，另一方可选择终止本合同并可追究违约方责任。
十六、本合同一式两份，双方各持一份。
乙方(服务方)：
年月日：
简单空调安装合同模板篇六
甲方：
乙方：
为了保证 空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。
第一条 甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为 （口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条 乙方安全责任
1、安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。（学生打架调解协议书）
2、后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。
3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
6、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
7、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
9、乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。
11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。
13、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。
第三条 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方（签字和盖章）： 乙方（签字和盖章）：
地址： 地址：
电话： 电话：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
简单空调安装合同模板篇七
购货单位： (以下简称甲方)
供货单位： (以下简称乙方)
第一条 产品名称、规格型号和数量：见附件
第二条 产品质量、技术标准：
1、如果产品属于标准产品，则按照国家产品标准或企业产品标准执行;
2、如果产品属于非标准产品，必须以技术要求形式单独予以明确，作为合同的有效组成部分;无明确说明的，视为按标准产品处理。
第三条 产品的交货方式：
乙方运输至甲方负责卸货;甲方人员签收货物并在工厂送货单上加盖甲方公章确认。
第四条 验收方法及提出异议的期限：
由甲方依照合同按设备清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向乙方在场人员提出;对货物的质量有异议的，甲方应在收到货物后15天内以书面形式向乙方提出。
第五条 合同款的结算方式及期限：
1、付款方式;
2、本合同总价款为人民币10093700;
3、合同签订后，甲方提供最终供货清单，甲方向乙方按供货清单支付清单总价款的作为订金;发货前，甲方向乙方100%支付清单剩余价款余额。
第六条 产品的交(提)货期限：
2、如乙方因故不能按时交货，乙方应及时通知甲方，说明理由和延误时间，甲方如同意，可酌情延长交货时间。甲方提出更改机型的，交货期限重新确定。
第七条 产品质量责任和售后服务条款：
1、产品质量保证期：以安装验收合格之日起二年和乙方交货之日起36个月中先到期的时限为产品质量保证期。
1、 甲方取消订货合同总价款
2、 如果乙方延迟交货超过%的违约金。
第九条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。 第十条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向被告方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十二条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
简单空调安装合同模板篇八
乙方：__________________
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议，以资共同信守。
第一条工程概况
1、工程名称：__________________
工程地点：__________________
工程内容：__________________空调设备销售及安装
2、开工日期：定货__天设备到达施工现场。
安装施工工期：__天
3、技术指标：建筑面积为___平方米，制冷面积为___平方米。
a、制冷、制热运行室外环境温度范围为：-15℃—+43℃。
b、冬季室内温度达到16℃，夏季室内温度达到26℃-28℃。
4、设备及材料如下
a、设备表如下：
序号设备规格名称产地
c、施工、安装、调试。
第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律
1、合同语言：中文。
2、适用法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国合同法》及有关法规。
3、验收标准、规范：按国标、部标有关标准和审核验收规范。
第三条合同总造价：
第四条付款方式及期限
1.预付款数额为供货合同签订后7日内付__%；
2.货到工地现场经验收后付__%；
4.安装调试验收合格后，经监理方会同甲方签字认可后付__%；
5.质保金：_%（质保期满后一次性付清）。
第五条甲方工作及责任
1、确认施工场地具备开工条件；
2、水、电等施工管线进入施工场地；
3、授权委托现场监理公司，负责协调现场及乙方工作。
4、甲方将室外机的电源提供至室外机旁。
5、提供施工用电。
第六条乙方工作。
1、该工程为乙方总包模块水冷式中央空调工程。即货物的供货及施工、安装、调试、检测。
2、该工程包括室内风机、风管及配套设施的供货及安装。
3、按格力厂方提供的施工图纸施工。
4、施工防护工作的要求：按__省建筑工程施工防护措施规定执行。
5、成品保护的要求：做好安全防护措施，负责设备、材料及系统的看护管理。
6、施工场地清洁卫生的要求：按工段进行清理打扫卫生。工程竣工验收前彻底清除一切垃圾并将垃圾送至到指定垃圾场。
7、乙方应服从工程总包单位的现场管理和监理部门的质量监理督。
8、乙方应严格遵守和执行招标原件和投标承诺的各项条款。
9、乙方应加强施工人员的安全教育，在施工中若发生人身伤亡事故，责任由乙方全部承担。
第七条检查和返工：按工段计划要求进行初检试压验收，如不符合安装质量，必须返工达到验收合格，返工责任及经济损失一律由乙方自负。
第八条、隐蔽工程中间验收
中间验收部位和时间：按设计图纸和工程施工进度的要求和时间执行，验收所有隐蔽系统合格后，再进行明工程施工。
第九条试机：甲、乙双方派员共同参加试机，试机时间甲乙双方共同商定。
第十条验收：工程验收日期双方协商而定。甲乙双方共同派员参加现场验收，验收标准根据招标文件要求及乙方提供的产品样本的技术参数进行验收。
第十一条设计变更：乙方根据甲方提供的方案及图纸进行施工，如施工中甲方对施工方案进行较大的调整，需根据工程量及材料用量追加增减工程款（所有变更需经甲方施工负责人及监理部门签字认可）。
第十二条确定变更：根据变更的具体情况，双方确定后再补充协议。
第十三条保修
1、保修内容、范围及时间：整个空调系统保修期为__个月。
2、_____年内免费上门保养服务。
3、终身维修，并按成本价格随时提供格力设备的备品备件。
第十四条安全施工：财产安全、施工环境安全保护，施工人员安全等，一切由乙方负责，如发生安全事故，一切直接经济损失和间接损失由乙方自理。
第十五条不可抗力：不可抗力的自然灾害认定标准：6级以上地震；7级以上持续4天以上的大风。
第十六条争议
1、未尽事宜的解决：本合同未尽事宜和工程量调整，可经双方协商一致后达成补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
2、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议时，由当事人双方协商解决。如协商不成，可通过仲裁委员会进行仲裁，也可通过法律诉讼解决。
第十七条合同生效与终止
1、合同生效的日期：本合同自签定之日起生效。
2、合同终止的日期：本合同至本工程无质量问题，双方办理完所有经济手续后，自行终止。
第十八条合同份数
合同文件共计两份。甲乙双方各持壹份。
1、本合同签订的时间：_______年____月____日
2、合同签定的`地点：
第二十条双方需要说明的事项
1、本合同签定的依据为设计图纸，如设计图纸发生变更，合同也将随之发生变更。
2、乙方提供的产品样本做为合同附件，与合同具有同等法律效力。
简单空调安装合同模板篇九
乙方：
第一条 工程内容：
工程名称：
工程地点：
承包范围和内容：中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。
合同工期：
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
工期总日历天数为：10 天
第二条 双方责任：
甲方责任：
1、甲方应根据国家或行业有关标准、规定，
2、向乙方提供开展工作所需的有关技术资料，并对提供的时间、进度
和资料的可靠性负责。
3、负责协调施工过程中与有关单位的配合问题。
4、负责现场水电供应，以满足乙方正常施工、调试。
乙方责任：
1、乙方保证全部按照合同条款的规定和竣工期向甲方提供合格的服务。
3、乙方施工人员应严格遵守甲方的规章制度。注意施工安全并委托专职安全检查员，若发生安全问题由乙方负责任。
第三条 合同价款及支付：
1、合同价款：本合同总金额大写： 贰万 元整。
3、付款账号：
银行账号：
持卡人：
开户行：
第四条 质量标准、验收及工程质量保证：
1、工期：同合同工期。
2、质量标准：《通风与空调工程施工质量验收规范》。
3、竣工验收：
、乙方应委派有专业资质的人员进行调试、验收。
、乙方提交竣工资料和报告后，甲方应在三日内组织验收；如甲方在三日内不组织验收，则视为验收合格。
4、工程质量保证：
、产品自交付调试完成后保质24个月。在质保期内，由于乙方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由乙方负责。由于甲方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由甲方负责。
、乙方在接到甲方维修要求后，将立即委派工程技术人员10小时之内赶到现场，及时排除故障。
第五条 违约
1、甲方或乙方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
2、如因乙方自身原因造成未按合同约定工期完成工程施工内容，每延误一天，应向甲方支付合同总价千分之一的违约金；工程延期超过五天，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价百分之三的违约金；工期延误超过10天，甲方有权单方终止本合同。如由于其他专业造成乙方无法按期施工，或现场不能满足乙方施工条件等原因，造成的乙方未按期完成施工内容，经甲、乙双方确认后，乙方不负违约责任。
第六条 仲裁及诉讼
凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好办商解决。如不能解决，则向通辽市人民法院诉讼解决。诉讼费用由败诉方负担。
第七条 合同生效及其它
1、本合同自甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。
2、本合同的履行地为甲方本工程项目所在。
3、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》等有关规定办理。
4、合同中的未尽事宜，甲乙双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以“纪要”形式经双方盖章记录备案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
本合同书共二份，甲方执一份，乙方执一份。
乙方：
（盖章）
（盖章）
代表签字：
代表签字：
日期：
日期：
简单空调安装合同模板篇十
空调又称为空气调节器。对于空调租赁合同你有多少了解?以下是本站小编整理的空调租赁合同，欢迎参考阅读。
出租方： 承租方： 负责人： 负责人：
为了明确出租方与承租方的权利义务，经双方充分自由协商制定本合同，以 便双方共同遵守。
(一)租赁基本情况 租赁空调型号：
附件：日前租赁期结束。
(三)租金数额、结算方式及交纳期限 根据双方商定，承租方一次性向出租方交付租金 元。押金： 元。
此租金包含空调使用费、送货费、安装费、集中回收费和 1 年保修期内维修费。 (承租方自行安装空调的，不包含安装费。)空调退还时退还押金。
(四)租赁财产的维修保养 租赁期间，空调的维护与保养由承租方负责，承租过程中一切空调故障、维 修、 更换空调的相关费用全部由出租方承担，但是零部件及附件缺失由承租方赔 偿。承租方自行安装空调，空调安装后出现相关不良后果由承租方自行承担。在 出现故障期间， 承租方必须在得到出租方允许后方可继续使用，否则出现任何后 果出租方不承担任何责任。 空调超过租赁期，出租方将不再对空调使用和维护过 程中产生的相关后果承担任何责任。
(五)承租方的变更 承租方如因需要，将空调转让给第三方使用，必须事先征得出租方的同意， 否则出现任何后果出租方不承担任何责任。经同意后，取得空调使用权的第三方 即成为本合同的当然承租方，享有原承租方的权利，承担原承租方的义务，租赁 时间不改变。转租过程中，空调从新安装后，出租方将不再对空调安装造成的相 关问题负责，并收取相关安装费(出租方负责安装的情况下)。如果空调使用地 脱离原来使用地造成出租方空调维护、 回收成本等相关费用增加的部分由新承租 方负责。否则，出租方有权终止服务，以及拒绝承担相关的一切后果。
(六)出租方免责
如承租方使用过程中因为电线老化、接触不良等非空调本身原因造成的漏 电、 火灾以及相关损失出租方不承担责任， 且由承租方承担空调损毁的相关损失。
(七)出租空调的回收 合同到期，出租方可以自行收回空调。或者由承租方电话通知出租回收。如 承租方因搬家、去外地等原因要求出租方提前回收空调，出租方有权收取 50 元 拆卸费。出租方也可以自行归还。超过租赁期通知出租方回收空调，出租方有权 拒绝回收，或者向承租方收取相应租金。
(八)提前退租 若承租方提前退还空调，出租方将押金全额退还。但租金不退。若承租方确 实因特殊情况需要提前退还空调，租金收取方式由双方协商解决。
(九)违约责任 若合同到期，承租方不通知退还空调，也不主动退还空调，出租方有权视为 承租方欲购买该空调， 有权以市场价向承租方收取相关费用。若承租方不退还空 调也不购买该空调， 则出租方保留去承租方生活圈及互联网公布的权力。若出租 方在租赁期间存在拒绝合理的安装、 维修等事项视为违约， 承租方有权扣留空调， 并要求出租方承担相应违约责任 (向出租方收同等于押金的违约金)同时享有保 留去出租方生活圈及互联网公布的权力。 (若租赁任何一方要求撤消公示，则按 租金 3%的比例每日向未违约方缴纳滞纳金。)
(十)违约金 承租方在违约时，押金视为违约金，出租方不再退还;出租方违约时，承租 方有权向出租方收取同等于租金数额的违约金。
备注：本合同正本一式二份，双方各执一份。租赁期间，合同双方的任何一方均不得擅 自修改或随意废除合同。本合同如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补 充规定与本合同具有同等效力。
出租方签名(印章)： 承租方签名(印章)：
电话： 电话：
地址： 地址：
出租人(甲方)：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 租赁物的要求
第三条 租赁期限：自 年 月 日至 年 月 日，共计 月(天)。乙方因工程需要可以全部或部分延长(缩短)租期，租赁费用不变，每批租赁物的租赁时间以实际使用期限为准。