生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
旧厂房拆除买卖合同篇一
甲方：
乙方：
根据《_合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
第一条装拆机械设备的名称、型号、机号、数量、高度和附墙
第二条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、项目经理：
第三条：
甲方职责
1、负责施工场地平整、道路畅通、临电到位。
2、负责提供设备基础和附着装置隐蔽工程的验收合格资料。
3、协助乙方对装拆过程中的安全进行监护。
4、提供乙方在装拆过程中所需的气割和焊接设备。
5、负责在装拆过程中所需的电源设施，夜间作业提供充足的照明。
6、协助乙方做好机械设备装拆前的安全技术交底和安装结束后参与安装验收。
第四条：乙方职责
1、向甲方提供企业营业执照复印件，二级以上起重机械设备装拆资质复印件和企业装拆作业人员特种作业有效证件复印件。（复印件全部要装拆单位加盖法人章）。
2、乙方负责编制规范的机械设备装拆施工方案（方案必须在装拆前三天报甲方审批），制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。安装完毕后，乙方应进行自检，出具自检合格证明，并向甲方进行安全使用说明，负责组织验收，报市检测中心检测，待检测合格后将有关证件交甲方存档或安监站备案。
3、乙方在装拆前负责对作业人员安全交底，指派专人在装拆现场负责安全工作。
4、乙方在装拆过程中，严禁违章指挥和违章作业。
5、对装拆过程中的安全、质量负责，并承担因作业所造成的事故责任及一切损失费用。
第五条：安装、运输、拆除标的
第六条：设备装拆的付款方式：第七条：违约责任：
1、甲乙双方应根据合同法中的有关规定严格执行，违约方按合
同法有关规定处理。
2、乙方按装拆施工方案要求进行装拆，确保装拆安全，按期完成装拆任务，每逾期一天乙方承担1000元的违约金。 第八条：其它：
第九条：装拆时间:
第十条：依据《_安全生产法》规定，双方另订安全协议。
第十一条：本合同一式 份，双方各执 份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签约日期： 年 月 日
旧厂房拆除买卖合同篇二
无证房屋买卖协议书，有些房子不一定有房产证，那么该怎么办呢?下面是我带来的关于无证房屋买卖协议书的相关信息以及范本，欢迎阅读!
无证房屋买卖协议书【1】
无证房屋买卖合同有效吗
一、我国法律对无证房买卖合同效力的规定
《城市房地产管理法》第38条第6项\”未依法登记领取权属证书\”的房屋不得转让的规定，系对房屋交易过程中为维护交易安全而制定的一种原则意义上的管理性规定，旨在规范房屋交易中的行政管理，而非禁止交易关系。这一规定在性质上不属于最高人民法院《关于适用〈^v^合同法〉若干问题的解释(二)》第14条规定中的\”效力性强制性规定\”，而属于取缔型的禁止规范。故违反上述规定并不必然导致交易行为及缔约合同的无效。对以将来可能取得所有权的财产为标的物的买卖合同，不因出卖人未取得所有权而导致合同无效，但出卖人在合同履行期限届满时仍未取得标的物所有权致使标的物不能交付的，应承担违约责任。
二、无证房屋买卖相关法律风险提示
(1)《城市房地产管理法》第38条(2007年8月30日修改前为第37条)关于\”未依法登记领取权属证书\”不得转让的房产的适用范围，理论上及实务中不乏争议，地方司法裁判亦呈现不同样态。笔者认为：就将来取得产权的房屋设定买卖，并不必然导致因当下未领取权属证书而致交易行为的无效;《城市房地产管理法》规定的不得转让的房屋一般是指自始至终都不能办理权属登记的房屋;该条款主要针对不认定无效即不能达到法律、行政法规的立法目的，并将会损害国家、集体、他人利益及社会公共利益的买卖合同;其设置目的是对在房屋所有权人尚不明确的情况下，对房地产权属进行转让和实际变动行为的一种限制，而不必然产生否定房屋买卖合同的效力。
(2)我国实行不动产登记制度，但不动产登记只是物权变动的生效要件，而非买卖合同的生效要件。问题是：嗣后取得合法处分权，不妨碍订约时该标的房屋无权属证的交易行为效力，但至纠纷成诉，合法处分权前提下仍不能判断权属能否最后取得或取得已无意义，能否适用《城市房地产管理法》第38条第6项认定合同效力，依然存在讨论余地。
(3)以无产权证的房屋为标的的买卖合同签订后，在未办产权证前，买受人亦未依约支付购房尾款，一旦拆迁导致该房权属证书无法办理或办理已无意义。签约时明知房屋产权不能及时办理，或在产权办理之前出现受阻事宜导致无法办理或办理无意义的，约定买受人以领取权评估并预先对违约责任进行约定。
(4)拆迁安置房、产权人已去世的遗产房、集资房、预售房、房改房，以之作为买卖合同的标的，实践中多出现\”无证转让\”情形，一方面存在上述法律适用上的争点;另一方面也因真正权利人的扑朔迷离易造成无权处分情形发生。故此类房屋交易，需要对权属状况的审核、风险评估慎之又慎。
(5)作为房产出卖人，给购房人办理产权证书是其房屋买卖合同中的一项主要义。
属证为尾款支付条件的条款时，应予以充分的风险务，如不能办理房产权属证明，即使已为交付，亦不能视为已履行合同主要义务，仍应依法承担合同无效或根本违约的法律责任。
无证房屋买卖协议书【2】
出卖人(以下简称甲方)：
身份证号：
旧厂房拆除买卖合同篇三
房主人(甲方)：
承建人(乙方)：
根据《^v^合同法》、《建筑法》的有关规定，结合本房屋修建工程的具体情况，为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅工程中的权利、义务，经双方协商同意签订本合同。
第一条、建筑项目：私房建设工程
第二条、建设地点：
第三条、承建方式及施工准备
1、甲方将其住宅工程以包工不包料的方式承包给乙方承建。
2、乙方应提前天，将工程建设所需材料告知甲方，甲方应及时向乙方提供工程所需全部材料。
3、乙方自带建筑工程所需的一切机械设备及工具和安全设施设备;雨天做好遮雨措施，避免下雨影响工程质量。
第四条、建房工期
乙方承建的该房屋从年月日开工至年月日完工工期天。
第五条、建设工程承包单价及建设内容
1、整体建筑包工费，按照建筑面积定价，本房屋修建的包工费每平方米元(包括人工工资、施工工具和安全设施、安全设备费、水电工资)。
2、整体建筑建设内容
房建工程规范中所指的主体工程的全部土建工程，含上下水管的孔洞预留，电路、闭路电视线、电话线、管线路的预埋和安装，瓷砖粘贴、内外墙粉敷、、等。
第六条、承建工程付款方式：
付款方式：第一次：待乙方进入施工现场后预付元做启动金。
第二次：基础工程按合同和设计保质保量完成后预付元。
第三次：主体工程按合同和设计保质保量完成后预付元。
第七条、施工安全要求
1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验，以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。
2、乙方必须重点抓好工程的.质量和安全施工，严格按照《抗震安居房屋建设标准》建房，在施工期间，以确保工程质量和人员及房屋安全，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。
3、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成建筑工人及第三者发生伤亡事故的责任和因此责任而发生的一切费用。如果发生安全事故，责任与甲方无关。
第八条、工程质量。
1、乙方根据甲方要求由乙方确定施工图纸，若发现图纸有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。
2、工程质量应达到《抗震安居房屋建设评定标准》的合格条件。建房后的墙体、门窗洞口等要做到平整、光滑、无空鼓，墙砖、地面砖做到平整，杜绝空鼓，符合相关标准。
3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件，乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作，并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的，乙方承担工程质量违约责任。
第九条、违约责任和争议的解决办法
1、甲方如未按照乙方的工程进度不能及时提供有关材料，造成乙方待料停工所受损失，均由甲方负责承担赔偿。
2、乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的，乙方要无偿修理、返工或重作。造成损失的，乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
3、甲乙双方因履行本合同发生争议，协商解决。如经协商仍无法解决的，提请劳动仲裁委员会进行仲裁。
第十条、合同的生效与终止。
1、本合同一式三份，人民政府社区、甲、乙双方当事人各执一份。
2、本合同自签订之日起生效。
以上合同，双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，另纸补充合同与该合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
旧厂房拆除买卖合同篇四
乙方：xxxxx
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律，行政法规的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就基泰国贸展厅拆除部分工程事宜协商一致，订立本合同。
一、拆除工程概况：
二、拆除物的归属及处属方式：
拆除物带有钢筋的砼由甲方拆除钢筋，钢筋归甲方所有，工地内拆除的建筑垃圾由乙方负责外运，外运地点由乙方负责。
三、拆除要求
1）拆除方式为保护性拆除，拆除措施为人工机械结合拆除。拆除作业根据拆除工程的结构特点执行相应的拆除规程和安全规定，确定符合安全环保的作业标准和要求。
2）遇有六级以上的风力、大雪、雷暴雨、冰雪恶劣气候影响施工安全时，禁止露天作业。
3）采用机械人工拆除应遵守国家有关安全技术和机械设备管理的规定。
四、拆除工期 自合同签订之日起，十日之内完成，因不可抗力造成的事件由双方协商解决。
五、合同价款与估算 本工程议价工程：合同价款为
工程拨款方式为拆除工程量进行至 50%时拨合同款的 40%，工程完工前拨付造价的 85%，验收后 3 日内工程款付清。
六、验收：工程完成后 10 日内，甲方应提供相关单位对工程完工情况进行验收，并出具验收报告，甲方在收到乙方验收申请后 5 日内，不组织验收，视为验收合格。
七、双方权利和义务
1）甲方提供施工图纸、水、电、道路畅通，地下隐蔽管道位置。
2）对乙方违章作业甲方有权制止并要求停工。
3）拆除作业前取得相应的拆除工程施工许可手续。
4）乙方有权拒绝甲方的违章指挥。
5）乙方有严重危及乙方生命安全的紧急情况时，乙方有权采取避险措施。
6）乙方应全面了解图纸资料，做好应急救接方案。
7）清运渣土的车辆应封闭或覆盖。
八、合同变更和解除
1）双方协商一致可以书面形式变更或解除合同。
2）发生下列情形之一的，无过错方可解除合同。
a、因不可抗力无法实现的
b、甲方未按合同支付工程款的，经催告 3 日内未支付的。
c、拆除作业不符合合同约定拆除内容
九、争议解决：
本合同履行过程中发生纠纷，双方应协商解决协商不成:可提交仲裁或向高密人民法院诉讼。
十、合同效力：
1、由甲乙双法定代表人签字盖章生效，合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，如补充协议与本合同不一致，以补充协议为准。
2、本合同一式六份，甲乙双方各执三份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
代表人（签字）：
代表人（签字）
xx年xx月xx日
旧厂房拆除买卖合同篇五
出卖人(甲方)____________________________
买受人(乙方)____________________________
根据《民法典》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就乙方向甲方购置房产签订本协议，以资共同信守执行。
1、因甲方的房屋被依法迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。
2、由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号，选择房屋的楼层及位置。
3、根据开发商的要求，乙方自行应当支付房款(房屋平均价格为每平方米元，具体房款按所购的楼层及位置具体核算)。除此，作为乙方还应当按所购置的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的酬谢金。
4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方酬谢金的三分之一;待房屋主体结构完成后再支付三分之一;基余的待楼房交付后十日内支付完毕。
5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于。如果回迁房屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该协议，甲方应当退还已支付的酬谢金。
6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的相关手续，甲方有义务协助提供。
7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。
8、乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠。
9、本协议签订后，双方应该共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约，除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外，还应当支付元的违约金。
10、本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。任何一方违反本协议的，应当支付对方元的违约金。
10、在本协议履行过程中，双方发生分歧应该协商解决，协商不成，任一方均可向人民法院起诉。
11、本协议一式两份，双方各执一份为凭。
12、本协议自双方签字之日起生效。
甲方____________________________
乙方____________________________
_________年_________月_________日
无产权证房屋买卖合同范本二
根据《^v^民法典》及相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的.原则上，就房屋买卖事项达成以下协议书条款：
一、甲方同意出售甲方所有的位于_____________________的房产给乙方。该房屋户型为_________，建筑面积________平方米，房屋用途为住房，权属为私产，房地产权证号为____________________。未曾装修。
二、甲乙双方议定上述房屋转让价为人民币___________元整（大写：___________元整），按套计算，包括公共维修金、房屋现有设施等所有费用，甲方不得再以任何形式追加。
三、房屋交付：
在甲乙双方在场的情况下，甲方对该房屋以下项目进行交接：
1、甲方将上述房屋全部钥匙、水、电，费交清避免乙方在过后生活中发生不必要的麻烦。
2、由甲方向乙方说明可以正常使用的设备的基本情况、使用方法及注意事项。