承包合同是一种法律文件，用于规定承包人承诺向业主提供某项工程或服务，并约定了双方的权利和义务。在工程项目中，承包合同起着至关重要的作用，它涉及到款项支付、工期、质量要求等方面的内容。近期，我们需要签订一份承包合同，来确保项目的顺利进行。如果你想了解更多关于承包合同的信息，欢迎阅读以下合同样本。
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇一
发包人：_________设计人：_________。
签订日期：_________
发包人委托设计人承担_________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
第五条本合同设计收费估算为_________元人民币。设计支付进度详见下表。
第六条双方责任。
6.1发包人责任：
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新提交设计文件的时间。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
6.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任：
6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是：_________。
6.2.3设计合理使用年限为_________年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任：
7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的_________%。
7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条其他。
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关的设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第_________种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。
8.8本合同一式_________份，发包人_________份，设计人_________份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。
8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.12其它约定事项：_________。
发包人名称(盖章)：_________设计人名称(盖章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________。
住所：_________住所：_________。
编码：_________编码：_________。
电话：_________电话：_________。
传真：_________传真：_________。
开户银行：_________开户银行：_________。
银行帐号：_________银行帐号：_________。
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇二
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方在平等自愿的原则上，经协商一致，签订本合同。
二、承包范围：
1、新建房屋的基坑土方工程和老建筑物遗留的基础砖、石、砼的挖掘，破碎、装卸、运输和清理弃至场外。
2、施工所需的机械、工具、能耗、维修等均由乙方承担。
三、承包价格：
1、土方、建筑垃圾、杂物、破碎快料外运，每立方米元，甲方需留用的土方，乙方应在甲方指定位置及要求堆放，每立方米元。以上价格的工作内容包括挖、装、运、卸、外运，还包括途中产生的费用和卸物的地点由乙方解决和费用承担。
2、施工时遇到体积大于0.6立方米砼、钢砼，或厚度在30厘米以上的基础需要破碎，按实际体积计算，破碎费每立方米元。
3、砼地坪厚度超过20厘米，需要使用炮头机打，每平方米元，含破碎物清理外运。
四、工程量、计量方式：
原始地面标高每棟房屋测6-8个点的平均数，由甲、乙双方共同测量并做好记录。(监理单位进场后可同时参加)，参加人员签字后土方开挖，待基坑挖好后，基底标高再测量记录，经参加人员签字生效，(砼破碎工程也同样记录、签字生效)。记录表格采用土方测量记录单(甲方提供)。
五、施工质量和进度：
乙方在施工进度中应根据甲方和监理人员指定的时间、施工范围和施工图要求进行施工，工作完成后应甲方和监理对质量认可后双方测量签单。
六、安全、文明施工：
1、乙方应定期对所属员工进行安全生产和文明施工教育，并做好安全工作。
2、施工过程中，遇到通信光缆，电缆和文物等重要迹象应立即停止施工，报告现场管理人员或甲方领导，待事情处理后再施工。
七、付款方式：
1、考虑到施工周期(各栋房屋不一定同时开工)，定于每月的号结算一次，结算根据施工时每栋房子已经签字的记录单，按完成量的70﹪付款，余款待小区改期工程全部完工1个月后的3个月工作日内结清。
2、付款时凭税票并经相关人员签字注明已完成付款的房屋楼号。
八、其它事项：
1、如甲方需工程进度加快而乙方无法跟进施工时，甲方可另行施工单位进场施工。
2、由于甲方付款不到位，乙方可顺延工期。
九、本合同经双方商定，不得违约，如一方违约，则守约方有权解除合同。如在合同履行过程中发生争议，应协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇三
发包人(以下简称甲方)：
承包人(以下简称乙方)：
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式：
包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：
开挖、运输土方_____________元/m3(石砂)。
四、工期要求：
按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1.基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2.做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3.回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4.土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1.开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2.严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3.遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4.开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5.雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6.发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式：
采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。
八、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇四
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
一、工程概况。
(一)工程名称：大千路北延线及北环线安臵还房土石方工程。
(二)工程地点：大千路北延线。
(三)工程内容：主要是挖填土石方，所有土石方全部外运、场地平整等。
(四)工程方量：此标段挖方总量为11500立方米(图纸范围内)。
根据双方协商，工程期限自年月日起至年月日止。
合同签订时乙方应充分考虑施工期间环境影响、道路情况、车辆运输、管理情况、施工检查、政策变化以及可能出现群众阻挠施工等一切可影响工程施工进度的因素，除自然灾害等不可抗力因素外，出现其他因素工期不予调整。
三、工程质量。
乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。
四、工程价款及结算。
(一)工程总造价：经双方确定本合同综合单价为34元/立方米，全部工程造价暂定为人民391000元(大写叁拾玖万壹仟元整)，包括挖填土石方费、装车费、平整费、运费、卫生费、弃土费、税费及相关费用，双方不得擅自改变合同价款。
(二)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：
本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同确认后作为最终结算的依据。
(三)工程价款付款方式。
工程完工结束后15日内一次性付清全部工程款。
(一)本工程实行施工总承包。乙方不得将合同约定的工程转包给其他施工单位施工。工程开工后，如发现乙方有未按合同承诺实施的，甲方有权终止合同。由此造成的一切后果由乙方承担。
(二)如甲方发现乙方未按附件中所列的人员进场，甲方有权中止合同，由此造成的一切后果，由乙方承担。
(三)乙方须按合同约定，乙方自行负责渣场及。
六、双方责任。
(一)甲方责任。
1、向乙方提供施工图纸。
5、工程完工后，甲方应组织专门人员在3日内进行验收;。
6、双方约定的由甲方应作的其他工作。
(二)乙方责任。
1、向甲方提供工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告;。
5、已完工工程未交付甲方之前，乙方负责成品保护工作，发生损失，乙方自费负责修理;。
8、乙方必须与项目管理人员密切配合，协调一致;。
9、双方约定的由乙方应做的其他工作。
七、违约责任。
(一)甲方违约。
甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，延误的工期相应顺延。
(二)乙方违约。
2、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准;。
3、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况;。
6、乙方必须安排具体人员长驻工地负责施工。
八、合同纠纷。
因履行本合同发生的一切争议，或合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决。双方协商不成时，双方约定采取下面方式逐级解决。
1、调解;。
2、向内江市仲裁委员会提请仲裁解决;。
3、依法向内江市人民法院起诉。
九、其他事项。
(一)本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。
(二)本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。
(三)本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇五
工程名称：____区________年以工代赈项目柳岗坪村道路工程甲方：____区梓潼庙乡柳岗坪村村民委员会乙方：____区________年以工代赈项目道路、水利工程柳岗坪村(施工区)施工承包合同甲方：____区梓橦庙乡柳岗坪村村民委员会乙方：根据号文件批复同意的____区________年以工代赈项目实施方案，现决定对这些道路、水利工程进行建设及整治。按照《民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经协商，甲方将工程承包给乙方组织实施，并达成如下协议：
一、工程概况工程名称：____区________年以工代赈项目柳岗坪村道路工程工程地点：____区梓橦庙乡柳岗坪村施工区工程内容：乡村公路1公里，路宽3.5米，疏通水沟0.8公里，房屋及附属设施15户。
二、工程承包实施范围按项目实施方案、工程设计和民办公助议事决定的内容实施，即：乡村公路1公里，路宽3.5米，疏通水沟0.8公里，购置安装涵管20米;房屋及附属设施15户。
三、合同工期本工程自签订合同为起始日，工期____日历天。
四、质量标准符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
五、结算方式。
1、财政资金补助的工程结算单价按设计施工预算单价并扣除村社农民投劳折资费用后进行结算。
2、结算工程量为工程实施过程中经村质量监督小组签字认可后实际发生的工程量。
3、工程结算补助总价款不得超过该工程施工预算中“建安”工程费用。
4、甲方在拨付工程款时，根据工程进度，经乡镇农技中心技术人员(现场监理人员、甲方技术负责人)、甲方质量监督小组签字按程序报批后，方可支付。工程完工后，支付工程补助总价款的80%，剩余工程补助价款经验收合格后一次性付清。
5、经申请，开工时可预拨工程总造价30%的工程款。
六、乙方不得以任何方式进行分包、转包，一经发现，情况属实，将取消乙方工程承包合同，且一切损失由乙方承担。
七、安全责任工程施工期间，乙方必须接受甲方安全监督并自觉遵守国家相关规定，如在施工中出现任何安全问题，乙方负全部责任。
八、竣工清场工程竣工后，施工现场的垃圾、临时工程、材料、堆积物清理及场地平整乙方必须在甲方指定的时间内完成。
九、违约责任超工期罚金(每超一天处罚结算补助总价款的0.5%)。
一、附件。
1、后附乙方营业执照(身份证)复印件。
2、投入情况和建设任务表。(投入情况按照以工代赈项目财政补助资金、整合项目资金补助、农民群众筹资、农民群众投劳折资等方面予以明细)。
3、施工区划分表。
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇六
甲方雇佣乙方装修甲方位于____装修合同报价清单_市_____路_____号_____小区内_____号房屋，甲乙双方应共同遵守以下条款：
一、装修项目及价格装修合同范本简单。
(一)水电安装。
水路：包括装修合同两个卫生间、厨房、阳台的水路、燃气管路的装修合同注意事项别忽视敷设安装。
电路：由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。
价格：水电安装费用总价装修合同注意事项别忽视为元整(含人工费、沙子水泥材料费以及建筑垃圾倒放费等)。
(二)地面、墙面贴砖。
1、地面客厅、餐装修合同厅、两个卫生间、厨房、阳台以及过道等，单价为________元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。
2装修合同范本简单、墙面：两个卫生间装修合同模板、厨房、三个房间飘窗以及厨卫门窗包封等，单价为____装修合同注意事项别忽视____元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。
3、碰角：所贴墙面直角对接处，单价为装修合同电子版_____元/米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。
4、踢脚线：餐厅、客厅以及过道处等装修合同怎么写，单价为_____元/米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含装修合同电子版主材砖)。
5、装修合同模板其他：贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽时，不发生费用;三根管道的包封、批灰以及厨房门洞、大门旁鞋架洞的批灰共元;门窗包封时按实际碰角长度计算(即单价为元/米，含人工、装修合同注意事项别忽视水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。
(三)砌灶台灶台总长度约米(以实际尺寸为准)，灶台面宽_____米，混砖结构。单价为_____装修合同简单版元/米(含人工、水泥砂浆、钢筋、辅料、贴砖、台面贴石材，不含主材砖及柜门)。
(四)阳台封窗阳台封窗采用铝合金窗，厚度_____mm的南南铝材，厚度______mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色两扇。单价为元/平方米(含安装费、材料费)。
(五)地面找平三个房间用水泥砂浆找平，与客厅贴砖后高度相对找平装修合同签订需要注意的细节。单价为元/平方米(含人工、水装修合同注意事项别忽视泥砂浆、辅料)。
二、具体要求。
(一)乙方自己准备专业工具和人员。乙方人员在装修过程中，要遵守小区物业管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的过失和错误，造成人身和财产的损失，由乙方自己承担。
(二装修合同)装修装修合同注意事项别忽视前，乙方事先确认既有装修设施的状况;材料使用前，确认材料无质量问题，否装修合同书则验收时所发现的新生缺陷和质量问题，装修合同范本简单由乙方承担全部责任并负责赔偿。
(三)乙方在装修过程中必须按标准的工艺和程序进行，不得偷装修合同范本简单工减料，不得污损、毁坏甲方屋内(包括地面、墙面)和周围环境的任何设施，如果造成不可复原的损坏，乙方要承担赔偿和修复的全部费用。
文档为doc格式。
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇七
包人：____________（以下简称甲方）。
承包人：____________（以下简称乙方）。
本着互惠互利、诚实守信的原则，经双方充分协商，甲方同意由乙方承包_______公司新建________工程基础打桩工程的泥浆外运任务。结合本工程实际情况，双方签定如下协议。
一、工程地点________________________。
二、承包内容：______________________。
三、工程量结算：____________________。
四、泥浆承包价格：
2．自____年____月____日至打桩结束，按____结算；
五、付款方式：打桩施工全部结束后，10日内支付工程量的__，待于__前10日时再支付剩余工程量的__。
六、乙方职责：____________________。
七、甲方代表：
1．甲方驻工地代表：________。
2．甲方驻工地代表职责：签署开工令、验收所告、工程量增减、工程进度款支付、工程协商等合同约定的事项。
八、甲方工作：
1．负责对乙方的质量、进度、安全和规范用工及文明施工进行监督。
2．甲方应向乙方提供临时用电用水及泥浆池及清水池，具体按现场实际设置。
3．甲方选择的打桩班组要把泥浆集中到泥浆总池内。
4．甲方负责供应电源，施工便道，临时设施。
九、乙方代表：
1．乙方驻工地代表：________。
2．乙方驻工地代表职责：按发包方批准的施工作业计划、施工组织设计、工期控制计划、质量目标和发包方代表依据合同发出的指令配置资源进场并组织全过程施工，履行本分包合同中规定的其他义务。
十、分包方工作：
1．乙方进场后，所有施工人员必须严格遵守甲方的各项规章制度，确保该工程的创优、创标化工地而尽全力做好本职工作。
2．乙方在排污输送前必须向有关部门办理泥浆外运一切手续，费用由乙方自己负责。如因乙方原因污染河道、道路、场地，责任与费用由乙方负责。
3在承包期间，乙方应及时向外排送泥浆，不能影响甲方施工（除人力物力不能抗拒的自然灾害外），如泥浆满池外要及时清理。
4．乙方在排污作业时，运输过程中必须严格遵守有关工程规定的操作规程和规范执行，应做到文明施工，安全生产。乙方所有施工人员的安全、劳保，均由乙方自负责任和费用。
5．如该工程项目在开始或施工过程中与周围居民或本地地方关系发生矛盾，乙方应负责处理妥当，不应留有后患给甲方，否则甲方有权终止合同。
6．按甲方要求进行施工，必须按计划保证全面完成。
7．乙方必须遵守国家及市政府有关施工不扰民、环境保护及文明施工的有关规定。发现有违法、违规行为，如擅自排放泥浆、对临近道路路面的保洁工作造成影响等，除接受相关执法部门的处罚外，对甲方公司的形象造成负面影响的，根据情节轻重，甲方将对乙方采取______元/每次的罚款。
8．分包方在施工中必须自备符合甲方及安全要求的劳动防护用品。
十一、工期：
对以下原因造成的竣工日期延误事件，经发包方代表确认，工期相应顺延。
1．不可抗力；
2．经发包方和业主方确认的施工方案与工程设计变更；
十二、安全：
1．发包方负责对分包方进行安全生产各项规章制度的交底工作。分包方熟悉并能自觉遵守执行行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及发包方的各项规定。
2．施工前双方均有义务对作业环境、操作设施设备、工具认真检查，确定无患后方准施工。
3．因为分包方的原因造成的安全事故，由分包方自行承担经济责任和相关法律责任。
4．对发包方所发出的安全整改通知，分包方应在发包方指定的期限内立即派人整改完毕；如发包方发现分包方在接到发包方安全整改通知后在指定的期限内仍然未予整改或整改不符合要求，按照发包方有关规定对分包方进行处理。
十三、争议解决：
双方发生争议时，通过和解或调解解决合同争议，不愿和解、调解或和解、调解不成的，向管辖权仲裁机构，或向人民法院起诉。
十四、本协议壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，签字盖章后生效，工完款清后自动失效。
甲方（签章）：_______乙方（签章）：_______。
联系方式：___________联系方式：___________。
_____年_____月_____日_____年_____月_____日。
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇八
甲方：__ (以下简称甲方)。
乙方：__ (以下简称乙方)。
因20_年5月10日下暴雨，造成__段发生了塌方，非机动车道无法行人、行车。经请示领导同意，将此塌方地段的土方挖运及清理工作承包给乙方施工，为明确双方权利义务，特订立如下协议：
1、承包内容:清理及挖运非机动车道、人行道内的土方，修整该段边坡，避免再次发生塌方。施工时，发生的工程量以我委委派的人员计量为准，工程造价按市场价进行结算。
2、工程结算办法:挖机费按270元/小时计算，土方挖运按100元/车计算，以上单价含一切税费。
3、质量要求:乙方在施工过程中必须严格把握质量，施工过程中必须按照文明施工要求，并负责竣工后道路的清洁。
4、工期要求:乙方在签订本协议后必须立即组织人力、物力精心安排，周密部署，保证在今日内顺利完工。
5、安全施工要求:乙方在施工过程中必须树立安全意识，采取安全措施，加强安全管理，如在施工过程中因乙方原因导致的安全事故，其一切经济、法律责任概由乙方负责。
6、付款办法:要求乙方全额垫资建设，在工程验收合格付清。
7、本协议一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，自签合同起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇九
发包人(甲方)：自贡市第二建筑工程有限公司江安上城国际项目部承包人(乙方)：身份证号码：
承包人地址：
根据工程生产的需要，经甲乙双方友好协商，甲方同意将承建的江安飞跃上城国际商住楼的基础土石方工程承包给乙方操作，为明确双方的责、权、利，保证双方的利益，经协商达成以下条款，供双方共同遵照执行。
一、工程名称：江安飞跃上城国际商住楼。
二、工程地址：江安中心路碓窝井。
三、基础工程结构形式：条形砼基础及少部分独立柱基。
四、承包范围及分包形式。
1、基础开挖范围内土石方的挖方及运输、倒土(包括基槽、基坑的破碎、挖、运、倒土以及基槽、基坑的修边检底)。
2、分包形式：单价包干。
1、土石方按实收方计算。基槽、基坑的挖方包括坑、槽的清边检底，达到验收要求。
2、承包价格：
按实际收方量计算:180元/m3。
六、价款支付。
完工后支付全部工程款的80%，剩余工程款在俩个月内全部支付完。
七、工程所需用具，设备等双方负责范围：
1、甲方负责向乙方提供基础施工图纸及向乙方交代每单元四边主轴线。
2、乙方负责所有的放坑、槽线，甲方派人配合。严格按照施工图纸的尺寸大小及标高进行开挖、清理，并达到验收要求。
3、乙方自行准备挖机、运输车辆、放线所需的一切工具。
八、施工工期。
施工工期为15天,如果每延误一天，则按500元/天进行处罚。若遇不可抗拒因素,工期顺延。
九、工程质量。
1、甲方有权监督乙方分包的工程质量，乙方应严格按有关施工规范、图纸进行操作施工，产品必须一次性交验合格，乙方应精心组织、精心施工，以确保工程质量优良，如乙方在施工中出现自己放线错误造成的一切损失由乙方承担。
十、安全生产。
乙方必须严格按照国家现行的安全操作规程和有关规定，进场必须设兼职安全人员，建立健全安全制度，禁止违章操作，甲方有权监督乙方分包工程的安全生产，若发生安全事故，经济损失双方负责的范围如下：
1、由于乙方责任或主要责任属乙方，经济损失在20xx元以内全部由乙方负责。
2、由于乙方责任或主要责任属乙方，经济损失在20xx以上由甲、乙双方协商解决。
3、若因乙方不戴安全帽，高处作业不系安全带发生的事故，无论原因如何，主要责任属乙方，并由乙方负责经济损失。
4、若工地发生安全事故，无论责任属谁方，乙方均应积极组织相关人员同甲方一超，抢救伤员，保护现场。
十一、双方责任。
1、甲方责任：组织乙方人员的入场教育和工程质量、安全生产进行技术交底和公司有关规章制度的教育，并做好记录，记录由双方代表签字，对已完工程量进行验收并办理价款支付。
2、乙方责任：(1)对所有进场人员进行管理和教育;(2)乙方进场后要认真熟悉施工图及规范，在施工过程中必须严格按现行规范施工作业，班组每天坚持召开全体员工班前会，总结查找施工中的质量、安全隐患，确保质量、安全正规化、正常化;(3)服从甲方项目经理和施工员的指挥，做到遵章守纪，爱护产品，保护财产及设施;(4)机械设备由乙方自行负责管理;(5)严禁出现材料的浪费。(6)做到工完场清,没有用完的材料及时收检,(7)施工中的作业人员，应文明施工，并确保安全生产。a、凡发现穿拖鞋、不戴安全帽上班处20—50元/人、次的罚款;b、高处临边作业，不系安全带处50—100元/人、次的罚款。c、饮酒后上班者处50—100元/人、次的罚款。d、外架作业，严禁单板操作，违者罚款50—100元/人、次。经教育仍不整改者加倍处罚。f、工地上无论任何原因而发生打架斗殴者，双方将受到1000-10000元/人、次的处罚，并承担伤者的一切费用。
十二、违约责任。
甲乙双方必须严格遵守以上条款，确保工程进度和工程质量及安全生产，如发生安全和质量事故，按双方签订的安全和质量责任执行。
十四、其它事宜：
十五、本合同如有未尽事宜，双方协商解决。
十六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方盖章和签字后生效，本工程完清结算，且付清余款后，本合同自动失效。
甲方负责人：乙方承包人：
身份证号码：身份证号码：
电话号码：
电话号码：
20xx年月日。
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇十
一、工程名称：
万锦花园项目：一期、二期。
二、项目地点：
项目位于连云港市解放西路与新孔路交叉口东南角。
三、工作内容：
施工现场土方及建筑垃圾的开挖、外运、弃渣、边坡修整、清理及刮平基槽及路面保洁，土方开挖的劳动力及技术装备安排，现场的安全文明施工措施，同周边政府单位包括环卫、城建、交通、居委会和周边企(事)业单位为保证工程质量、进度而做的协调等工作。
五、合同工期：
以连云港万锦房地产开发有限公司施工进度以及甲方要求为准所在地人民法院提起诉讼。
十二、文本持有：
本合同壹式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，双方签字盖章后生效。
发包人(公章)：
法定代表人：
委托代理人：
开户银行：
账号：
年月日乙方代表人(公章)：法定代表人：委托代理人：开户银行：账号年月日。
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇十一
发包人(甲方)：自贡市第二建筑工程有限公司江安上城国际项目部承包人(乙方)：身份证号码：
承包人地址：
根据工程生产的需要，经甲乙双方友好协商，甲方同意将承建的江安飞跃上城国际商住楼的基础土石方工程承包给乙方操作，为明确双方的责、权、利，保证双方的利益，经协商达成以下条款，供双方共同遵照执行。
一、工程名称：江安飞跃上城国际商住楼。
二、工程地址：江安中心路碓窝井。
三、基础工程结构形式：条形砼基础及少部分独立柱基。
四、承包范围及分包形式。
1、基础开挖范围内土石方的挖方及运输、倒土(包括基槽、基坑的破碎、挖、运、倒土以及基槽、基坑的修边检底)。
2、分包形式：单价包干。
1、土石方按实收方计算。基槽、基坑的挖方包括坑、槽的清边检底，达到验收要求。
2、承包价格：
按实际收方量计算:180元/m3。
六、价款支付。
完工后支付全部工程款的80%，剩余工程款在俩个月内全部支付完。
七、工程所需用具，设备等双方负责范围：
1、甲方负责向乙方提供基础施工图纸及向乙方交代每单元四边主轴线。
2、乙方负责所有的放坑、槽线，甲方派人配合。严格按照施工图纸的尺寸大小及标高进行开挖、清理，并达到验收要求。
3、乙方自行准备挖机、运输车辆、放线所需的一切工具。
八、施工工期。
施工工期为15天,如果每延误一天，则按500元/天进行处罚。若遇不可抗拒因素,工期顺延。
九、工程质量。
1、甲方有权监督乙方分包的工程质量，乙方应严格按有关施工规范、图纸进行操作施工，产品必须一次性交验合格，乙方应精心组织、精心施工，以确保工程质量优良，如乙方在施工中出现自己放线错误造成的一切损失由乙方承担。
十、安全生产。
乙方必须严格按照国家现行的安全操作规程和有关规定，进场必须设兼职安全人员，建立健全安全制度，禁止违章操作，甲方有权监督乙方分包工程的安全生产，若发生安全事故，经济损失双方负责的范围如下：
1、由于乙方责任或主要责任属乙方，经济损失在元以内全部由乙方负责。
2、由于乙方责任或主要责任属乙方，经济损失在2000以上由甲、乙双方协商解决。
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇十二
因供求关系，甲方自愿将____县汤山镇高楼村红桥__转让给乙方修建房屋，本着公平、公正、合理、互利原则，避免今后出现产权、所有权、使用权等纠纷，经双方共同协商达成以下一致协议：
2.00元，另基础造价8000.00元，乙方应付甲方转让价共计225632.00元。
二、双方协定变更宅基地面积60平方米，甲方负责协助乙方办理产权变更手续，费用由乙方负责。
三、甲方负责把该宅基地上的电线协商挪开，水电由甲方在修建房屋前负责安装到该宅基地，修建房屋时，二楼以上前挑1米，后挑80公分，挑出部分不再另外计算费用。
四、付款方式：分两次付清，于________年____月____日付甲方166000.00元，余款60000.00元于________年古历____月底付清。
五、本协议书在甲乙双方签字之日起生效，本协议由甲乙双方各执壹份。
六、附加条款：
1、今后甲方及其家属和后代都不得以任何理由与乙方提出该宅基地的产权、所有权、使用权纠纷。若甲方单方面发生产权、所有权、使用权等纠纷造成乙方经济损失由甲方全部赔偿。
2、今后该宅基地如被国家征用或再次转让及他人置换，甲方必须无条件出面协助乙方办理相关事宜，乙方因该宅基地以下所获的所有赔偿与甲方无关。
七、本协议书自双方签字盖章后生效，具有法律责任。
八、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
转让人：_____________接管人：_____________。
甲方证明人：_____________乙方证明人：_________。
____________年____月____日。
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇十三
甲方(卖方)：身份证号码：
乙方(买方)：身份证号码：
甲、乙双方就宅基地买卖事宜，经协商自愿达成如下协议：
一、甲方自愿将坐落在宅基地出售给乙方。
二、双方议定的上述宅基地成交总价为人民币xx元。
三、甲方陈述：该宅基地的所有权完全归甲方个人，该宅基地没有任何的债权债务纠纷，其转让符合法律规定的条件，如因甲方原因导致乙方损失，甲方愿承担全部赔偿责任。
四、双方签署本合同以后，乙方即向甲方支付xx元定金;甲乙双方约定在前向乙方交付，并于前办理土地使用证手续。
五、在约定期限内不能办好土地使用证手续，导致本合同无法履行，乙方可向甲方提出解除合同的请求，甲方接到请求后应向乙方返还所有已收款。
六、土地使用证手续完善后，甲方将相关原件交付给乙方，乙方即向甲方付清最后一笔款。
七、自本合同签订生效起，该宅基地的所有权、处置权、以及因国家动拆迁安置政策带来的所有权益均与甲方无关。
八、土地使用证等其他证件未能办理前，以本合同为准。
九、本合同自双方签章之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，由此达成的补充协议与本合同有同等效力。
十、按《民法典》履行，合同履行地点为乙方户籍所在地。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等效力。
甲方签字：
联系地址：
电话：
乙方签字：
联系地址：
电话：
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇十四
基础工程/岩土工程的人才在我国需求量越来越大，那么对于基础工程承包合同你了解多少呢?以下是本站小编整理的基础工程承包合同，欢迎参考阅读。
甲方：
乙方：
甲方因承接x项目工程，经甲方多方考察，乙方具备基础工程施工的人员、技术、设备等条件。经甲、乙双方协商，甲方同意将基础工程承包给乙方施工，双方特签订本基础工程施工承包合同：
一、甲方同意将x项目工程的基础工程(承包范围：独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础，包工不包料)承包给乙方施工。
泥土部分为190元/m，独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础、余基部分等六项工程的人工打尖石部份均为850元/m。
三、乙方在基础工程施工中，必须按照国家规定的工程质量标准和x项目工程设计的具体要求，保证基础工程质量。基础工程施工完成后，经由甲方进行初步验收，并报请质监等有关部门进行工程质量验收，所承包基础工程必须达到合格标准。如验收不合格，一切返工损失由乙方负责。
四、乙方承包的x项目工程的基础工程工期为五十日(自20xx年12月18日至20xx年2月3日止，特殊情况经甲方同意施工工期可顺延)，乙方必须在保证约定工期内全面完成基础工程施工任务。
五、乙方在基础工程施工中，必须精心组织，特别注重安全施工，千方百计防止出现安全事故。一旦造成工程施工中的安全事故，由甲、乙双方各承担50%责任。
六、乙方在基础工程施工中，必须听从甲方技术人员的安排，乙方还应明确两名工程技术管理人员，负责基础工程施工中具体协调工作，保证工程施工质量和进度。
七、乙方在基础工程施工中所需机械用具、材料等由乙方自行解决。乙方工程施工人员的生活(吃、住等问题)自行解决。
八、付款方式。
乙方承包的基础工程施工任务经质监等相关部门验收合格后，甲方在十五日内付给乙方工程总额的70%，待混泥土浇筑完毕后，在三十日内付给剩余的30%工程余款，同时，乙方所参加施工人员领取工资签字搭迹，并附工资表一份给甲方。
施工合同。
具有法律效力，甲乙双方必须严格遵守，严格履行合同约定。
甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
20xx年12月___日20xx年12月___日。
甲方：______________________。
乙方：______________________。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就地基处理工程施工协商一致，订立本合同。
第一条：工程名称及地址。
第二条：工程项目。
一、工程项目及内容：
依据设计院提供的振冲碎石桩施工图进行施工。
本工承包采用总包法。(包含：施工材料、机械、人员及其工艺的其它配套设施)。
第三条：工程量及工程造价。
施工桩距_____排距___桩径____桩长____共计桩数_____根，计:_____米,工程造价按__元/米进行结算,共计：_____元，大写：___________________(此费用不含水电费及税金，只向甲方提供施工人员工资表)。
第四条：付款方式。
本工程无预付款，每月底进行每月的计量，根据计量每月付款70%，本工程施工完毕后，经检测合格，付款至90%，等本站工程全部竣工验收合格后付款至100%。
第五条：振冲碎石桩工期。
1、本工程开日工期为x年x月xx日。
2、本工程商定有效工期为天，工程竣工日期为x年x月xx日。
3、凡因人力所不能抗拒的自然因素，或经甲方认可的原因延误了工期，按时顺延。
第六条：甲方职责。
1、负责施工现场的统筹、协调，施工质量监督和工程验收工作。
2、施工前负责向乙方提供施工必须的技术资料和施工图纸、建筑总平面图、建筑结构、基础结构及地基处理施工设计图、建筑场地工程地质勘察资料、普探资料、施工技术要求等。
3、提供施工所需要的平面坐标，建筑红线或基础轴线定位桩，场地水准点及标高数据。
4、负责提供现场正常施工条件、道路畅通，场地平整等满足施工所需要求，(三通一平)。
5、负责清除施工现场上空、地表及地下障碍物，解决施工可能对周围环境的影响以及外界人为影响施工有关事宜。
6、工程用水、用电由甲方负责提供至施工现场。
7、及时就施工中出现的有关问题召集有关单位和部门会商解决。
8、负责办理各项施工许可证(地质勘察报告1份)。
9、负责解决与施工有关的土地纠纷和其它环境问题，解决施工中非乙方原因出现的困难。
第七条：乙方职责。
1、组织全部施工机具、人员，提供现场施工方案，精心施工。
2、严格按照施工图纸和技术要求，以及有关规范、规程的规定，接受甲方的监督、监理，保质保量、按工期要求完成施工任务,工程质量必须满足设计要求。
3、严把质量关，做好施工原始记录，备齐所需的技术资料，完工后向甲方移交相关的技术资料。
4、对因现场组织、管理不善所造成的质量、人身安全、交通安全承担全部责任。
5、及时向甲方及监理反映施工中出现的问题，积极协助甲方解决工程中出现的有关问题。
第八条：其它事项。
1、凡本合同未及列入或在施工中出现、发生的有关问题，甲乙双方应本着有利工程，互让互谅、团结协作、主动承担的原则精神，平等协商解决。
2、本合同一式肆份，甲方执两份，乙方执两份，合同经双方签订后生效，共同遵守。
3、工程结束，验收通过，工程费用结清，本合同自动失效。
甲方(公章)：乙方(公章)：
工程负责人：工程负责人：
联系人：联系人：
合同签订日期：年月日
共
2
页，当前第。
1
页
1
2
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇十五
发包人：________________(以下简称甲方)。
承包人：________________(以下简称乙方)。
经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。
依照《民法典》、《^v^建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目。
工程名称：道路工程。
工程地点：位于________________，________________以西，________________以南，________________以北地块。
承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)。
承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
质量标准：合格。
工期：
工程总日历工期_______天。
具体开工日期以招标单位书面通知为准。
二.技术标准及图纸。
发包人提供：
技术标准：
执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;。
质量评定执行相关质量检验评定标准。
所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三.双方权利和义务。
发包人的权利和义务。
发包人委派的业主代表：
姓名：________________职务：________________。
监理单位及委派的工程师：
监理单位：________________。
姓名：________________职务：________________。
职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
发包人主要工作：________________。
负责场地三通一平;。
确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;。
提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;。
进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;。
按合同约定支付工程款。
承包人的权利和义务。
项目经理。
姓名：________________职务：________________。
项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
承包人主要工作：
本合同签订后收到发包方通知2天内，承包人进场完成施工准备。
严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。
负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准;。
负责本工程施工范围内的施工安全工作。
做好现场设备、材料的照管工作。
做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查;。
工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;。
发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。
负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。
四、工程价款。
本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用质检费用水电费管理费利润税金劳务监督赶工措施费开办费机械进出场费安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。
该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮计取设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。
工程报价单详附件，工程量按实结算。
五、工程价款的支付。
工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的________%;。
六.安全文明施工。
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七.竣工验收。
承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。
发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。
承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。
竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。
八.违约责任。
发包人违约：
因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
承包人违约：
因承包人原因，未按本合同第条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。
因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。
如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。
如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。
九、争议。
在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁。
十、合同生效与终止。
本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;。
合同订立时间：________年________月________日;。
合同订立地点：________________。
发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
十一、合同份数。
本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;。
副本陆份，双方各执叁份。
本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇十六
广州市*消防局：
我单位集资建设的xxx工程，由xxx工程公司承建，xxx设计院负责设计，xxxxxx市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督，并委托xxxxx消防工程监理有限公司承担现场监督，并由xxx消防设施检测单位于20xx年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测，确认检测结果为合格。工程于20xx年12月21日通过了五方主体预验收工作，并完成了有关问题的质量整改闭合，现已具备竣工验收条件，工程具体情况汇报如下：
一、工程概况（建筑类别、总*面布局和*面布置）：
1、x与广场路交叉口，南邻广场路，北邻飞鹏巷，西朝信河街，东邻居民区。属居民集中区域，为消防重点控制单位，本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层，独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2，地下部分。
2。
总建筑高度分别为：、、、。一层层高为、二层层高为，三层层高为；地下室一层高度分别为：机动车库；设备房非机动车库。地下事室主要有两个消防通道口，设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的.喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房，地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房，正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。
2、建筑类别及耐火等级：一类高层建筑及地下室，耐火等级为一级，北侧商业部分为二类多层建筑，耐火等级为二级。
3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架框支剪力墙结构，地下室连体，地下室设有汽车库，非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所，三层设为架空层（技术层）、露天部分设屋顶花园等休闲场所；四层及以上为住宅。
二、建筑内部装修情况：
三、安全疏散与消防电梯情况：
四、消防水源、消防电源情况：
五、消防工程设施情况：
1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统，由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在d—1栋一层，消防中心采用集中报警控制器控制。
2、本工程联动系统为集中控制，联动控制台设在一层消防控制中心内，联动功能主要有：火灾报警后停止送排风机，打开排烟口和正压送风口，启动排烟风机和正压送风机，火灾确认后接通警报装置，10~15秒后接通紧急广播，组织疏散，同时启动消防水泵、喷淋泵，电梯迫降至底层。
3、消防控制室的联动逻辑和手动功能：
a、手动按钮动作时，立即联动消防设备。
b、消防栓按钮动作时，立即启动消防泵和喷淋泵。
c、烟感、温感、水流指示器等报警时，应确认后方可联动消防设备。
d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层。
e、消防控制室应有各消防设备的启停启示，并能手动控制各消防设备的启停。
f、消防控制室内的消防广播应能手动开启，也可自动开启，设有话筒，也可放录音带。
g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话，在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。
六、工程施工过程：
我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制，明确各自的质量责任，建立完善的工程自检制度，分工明确，责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制，在每个分项施工前，进行严格的技术交底，并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步，各项技术复核项目，自行复核合格后，报请质监站，建设单位和监理单位*行验收，在符合设计要求和验收规范的规定后，再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件，对不合格，杂乱产品拒之门外。
——水泵安装验收报告模板。
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇十七
甲乙方根据《^v^民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托，负责就__________工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务。
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的‰向乙方承担违约金。
三、乙方的义务。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后的日内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担。
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲方向乙方支付万元，做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的，居间活动的费用，由居间人负担;居间人未促成合同成立的，有权不予返还居间活动费用。
六、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。
七、合同终止。
1、本合同签字生效后，如果至_______年_____月_____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
八、争议解决方式。
如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇十八
甲方：乙方：
依据建筑法合同等法律法规精神，本着互惠互利、快速优质完成工程的原则，双方就本工程有关事宜协商一致，达成如下条款，望双方共同信守。
一、工程概况。
1、本工程是北高镇埕前村坑柄64号叶桂宗建房打桩工程。
2、位于四周左邻是叶文炼，右邻叶金宣，前面叶风瑞，后面叶兰香。
二、工程安全文明及质量要求。
1、乙方严格按照甲方房子设计施工，并遵守建筑地基、基础工程施工质量验收规范，确保工程验收合格，由于乙方施工不当造成安全、质量事故，由乙方负责与甲方无关。
2、乙方施工时，严格遵守工艺标准要求，并通过甲方检查及验收。
3、甲方需打桩，深度6米，直径1米，共15个，深度6米直径1.2米两个，深度3米直径1.2米一个，总共18个。
4、每个桩用18厘钢筋12根打5个圈，用8厘钢筋10公分左右绕一圈。两个1.2米直径用14根钢筋。
5、每个桩要横竖都整齐，一个高度。
6、每个桩不可打偏，钢筋要出土面55公分。
7、乙方负责全部施工事项，如钻孔、搬运、焊接、搅拌、灌料、安放钢筋等。
8、乙方在施工中，搅拌石子、水泥、沙要均匀，配料要合格，确保水泥凝结。
三、工程价格及支付办法。
1、直径1.2米，每米深度为120元，6米共720元，直径1米每米深度为100元，以此计算，要没有任何费用。
2、施工钱款在一个内付清。
四、工程质量赔偿事项。
1、乙方在施工中，出现质量问题，如钢筋焊接不牢固，水泥配料不合格，搅拌不均匀，收缩膨胀冒气泡等，要赔偿甲方一切损失。
2、乙方在施工中，桩基打偏、不平整等，要赔偿甲方一切损失。
3、工程完工乙方施工设备可停留现场。
五、甲方提供事项。
1、甲方提供水泥、石子、沙子等材料。
2、甲方提供水、电、茶。
3、其它全由乙方自己负责，至工程完工。
六、本合同未尽事宜，由双方协商解决，本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力，双方签字生效，工程结清后自动废止。
甲方：
乙方：
****年**月**日。
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇十九
现甲方区村大街巷号原有x层楼房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议：
本合同条款本着公平，公正的原则，双方充分协商达成一致意见并签订本合同，双方必须严格遵守执行。
一、工程名称：甲方私人住宅加建。
二、工程地点：
三、工程限期：从20xx年月日至20xx年月日止，共月。
四、工程议价：人民币x万元整。
五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全包工包料，包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料。
六、工程内容：按照甲方要求和现有模型修建，在x楼加建x层楼房。
上述材料需为优等品，建好后乙方搞好屋内、四周卫生，做好防火防盗。做到人走场地清。
七、乙方在建房施工时，一定要保证质量。如有不符合质量问题，要求翻工，造成的浪费由乙方自己负责，并负责翻工费用。
八、乙方在施工期间一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成伤亡事故，由责任方承担有关费用;若造成邻居房屋损坏，由乙方负责。
九、若遭受城管干扰，影响乙方施工，当中损坏的建筑材料，按当时造价由甲方负责。另外，如需修改施工内容，增加工程项目必须与甲方商量，双方达成一致，做到互相尊重、顺利完成本次施工任务。
十、乙方进场后，施工用水用电由甲方负责，保证施工场地通水通电。房子建好后水电安装包括水电材料全部由甲方负责。
十一、付款方式：完工后一周内全部付清。
十二、本合同书经双方确认后，即生效，双方必须严格遵守执行。
十三、本合同共一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，未尽事宜需经双方协商，意见一致后可作补充条文。结算付清工程款项后，本合同书自然终止无效。
甲方房东签字：乙方承接方签字：
身份证号码：身份证号码：
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇二十
一切报告都是下级向上级机关或业务主管部门汇报工作，让上级机关掌握基本情况并及时对自己的工作进行指导，所以，汇报性是“报告”的一个大特点。
因为报告具有汇报性，是向上级讲述做了什么工作，或工作是怎样做的，有什么情况、经验、体会，存在什么问题，今后有什么打算，对领导有什么意见、建议，所以行文上一般都使用叙述方法，即陈述其事，而不是像请示那样采用祈使、请求等法。
报告是下级机关向上级机关行文，是为上级机关进行宏观领导提供依据，一般不需要受文机关的批复，属于单向行文。
多数报告都是在事情做完或发生后，向上级机关作出汇报，是事后或事中行文。
报告虽不需批复，却是下级机关以此取得上级机关的支持指导的桥梁;同时上级机关也能通过报告获得信息，了解下情，报告成为上级机关决策指导和协调工作的依据。
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇二十一
综合管廊工程基坑（槽）开挖前，应根据围护结构的类型、工程水文地质条件、施工工艺和地面荷载等因素制定施工方案。
基坑回填应在综合管廊结构及防水工程验收合格后进行。回填材料应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。管廊两侧回填应对称、分层、均匀。管廊顶板上部1000mm范围内回填材料应采用人工分层夯实，大型碾压机不得直接在管廊顶板上部施工。综合管廊回填土压实度应符合设计要求。
综合管廊基础施工及质量验收应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》gb50202的有关规定。
2）现浇结构。
综合管廊模板施工前，应根据结构形式、施工工艺、设备和材料供应条件进行模板及支架设计。模板及支撑的强度、刚度及稳定性应满足受力要求。
混凝土的浇筑应在模板和支架检验合格后进行。入模时应防止离析；连续浇筑时，每层浇筑高度应满足振捣密实的要求；预留孔、预埋管、预埋件及止水带等周边混凝土浇筑时，应辅助人工插捣。
混凝土底板和顶板应连续浇筑不得留置施工缝，设计有变形缝时，应按变形缝分仓浇筑。
混凝土施工质量验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204的有关规定。
3）预制拼装结构。
预制拼装钢筋混凝土构件的模板，应采用精加工的钢模板。
构件堆放的场地应平整夯实，并应具有良好的排水措施。构件运输及吊装时，混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时，不应低于设计强度的75%。
预制构件安装前应对其外观、裂缝等情况应按设计要求及现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204的有关规定进行结构性能检验。当构件上有裂缝且宽度超过时，应进行鉴定。
预制构件和现浇构件之间、预制构件之间的连接应按设计要求进行施工。预制拼装综合管廊结构采用预应力筋连接接头或螺栓连接接头时，其拼缝接头的受弯承载力应满足设计要求。
螺栓的材质、规格、拧紧力矩应符合设计要求及《钢结构设计规范》gb50017和《钢结构工程施工质量验收规范》gb50205的有关规定。
（2）暗挖法。
1）盾构法。
盾构法的技术指标应符合《盾构法隧道施工与验收规范》gb50446的有关规定。
2）顶管法。
计算施工顶力时，应综合考虑管节材质、顶进工作井后背墙结构的允许最大荷载、顶进设备能力、施工技术措施等因素。施工最大顶力应大于顶进阻力，但不得超过管材或工作井后背墙的允许顶力。
一次顶进距离大于100m时，应采取中继间技术。
顶管法的技术指标应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》gb50268的有关规定。
专业地基与基础工程承包合同（汇总22篇）篇二十二
甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)。
根据《^v^合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
地点：
1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。
1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
甲方：乙方：