合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。
建设工程合同管理教材篇一
一。单选
1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。
a.委托方b.设计单位c.监理工程师d.主管部门
2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。
a.业主承担b.业主从监理费中扣除，转付给承包方
c.承包方承担，因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付
3.采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。
a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商
4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。
5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。
a.1万元b.2万元c.3万元d.4万元
6.合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。
a.另一方可请求法院强制执行b.仲裁机构可强制执行
c.另一方可以请求公安机关强制执行
d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款
7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。
a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回
b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回
c.每次阶段支付时均不许扣减定金
d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费
8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。
a.总价合同b.单价合同c.成本加酬金合同d.成本加奖惩合同
9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。
a.可继续施工b.应等待监理工程师进一步指示后在施工
c.要求监理工程师再次检验d.可报请业主作出决定
10.一方当事人要求变更合同，经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（）。
a.提出变更方承担b.对方承担
c.平均分担d.提出变更方按较大的比例承担
11.承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（）止所经过的日历天数。
a.合同约定的竣工日b.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日
c.办理竣工结算之日d.工程保修期满之日
12.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）
a.通知业主后即可调换b.无需通知业主即可调换
c.取得业主书面同意后才能调换d.合同签订后不允许再调换
13.分包商在施工现场的协调管理工作，应由（）负责。
a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商自己
14.招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的（）。
a.施工图预算价格b.当前建筑市场价格
c.初步概算价格d.预计的可能最低投标价格
15.监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（）。
a.监理工程师应推迟计量时间b.监理工程师单独计量无效
c.监理工程师单独计量有效d.监理工程师可不必在计量
16.施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（）。
a.建设项目依据国家计划被取消b.战争
c.**d.协议条款内约定等级以上的地震
18.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（）。
a.不承担责任b.承担连带责任
c.承担全部责任d.同意扣除一定数量的酬金
合同条件规定，某种自然力的作用致使施工受到损害时，该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范的条件，由（）来判断。
a.业主b.监理工程师c.承包商d.政府主管部门
20.要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由（）签发。
a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商
合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。
22.工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到（）书面同意方可运至现场。
a.业主b.监理工程师c.施工承包商d.设备供应商
23.担保与所担保合同的关系属于（）。
a.平等关系b.从属关系c.相对独立关系d.无关系
24.合同履行原则要求按合同规定的（）履行。
a.时间b.标的c.价款d.地点
合同条件规定，当组成合同个文件的约定有矛盾或歧义时，应由（）解释。
a.业主b.监理工程师c.承包商d.业主与承包商
26.驻地监理工程师代表的工作，应直接对（）负责。
a.业主b.监理工程师c.承包商d.分包商
27.建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则（）。
合同条件规定，若业主延误移交施工现场，导致承包商不能按合同约定时间开工时，新的合理开工时间应由（）提出。
a.业主b.监理工程师c.业主与监理工程师协调d.承包商
29.一方当事人发生（）时，允许变更合同主要条款的约定内容。
a.法定代表人变更b.企业法人隶属关系变更
c.企业法人名称变更d.违约行为
30.需要对施工图设计进行修改时，应经（）批准。
31.无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置的财产应当是（）。
a.违约方向第三方抵押的财产b.不属于该合同范围内的违约方财产
c.合同标的物d.违约方关系人的财产
32.违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方（）。
a.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同
33.招标过程中进行决标前答辩时，招标单位可与被选中标单位就（）加以澄清，并允许其补充和修正。
a.投标工期b.投标报价c.工程质量标准d.施工组织设计
34.施工期间，按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程，应由（）承担该部分永久工程的照管责任。
a.业主b.监理工程师c.承包商d.业主与承包商共同
35.合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（）。
a.立即停止执行b.继续有效c.宣告无效d.对要求变更的条款部分无效
36.某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得（）后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。
a.委托授权书b.订货单c.履约保证书d.钢材需求计划
37.工程竣工验收合格后，业主在合同约定的时间内，无合法理由而不办理竣工结算，承包商可（）保护自己合法权益。
a.自动撤场b.要求变更合同c.宣布合同终止d.拒绝移交工程
38.建设工程施工合同属于（）。
a.劳务性合同b.工作性合同c.财产转移合同d.要物合同
39.订购500吨水泥的合同价为300元／吨。在履约期间，交付200吨后水泥涨为320元／吨，供货方要求变更单价，采购方不同意，此时供货方（）。
a.可单方宣布解除合同b.必须按原单价交付剩余水泥
c.有权拒绝按原单价供应水泥
d.可单方面修改价格条款强制采购方执行
40.业主与承包商的关系是（）。
a.购销合同关系b.经济委托关
c.法律上的平等关系d.委托与被委托的关系
41.某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于（）。
a.采取欺诈手段b.采取胁迫手段c.超越经营范围d.无效代理
合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至（）止。
a.工程移交证书指明的竣工日b.颁发工程移交证书日
c.颁发解除缺陷责任证书日 d.承包商提交的结清单生效日
43.工程项目建设工程中，监理单位、设计单位、施工单位之间是（）关系。
a.经济管辖b.合同c.经济合伙d.经济协作
44.施工中，因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误，导致承包商受到损害，则承包商应（）递交索赔通知。
a.业主b.监理工程师c.以业主和承包商的共同名义向设计单位
d.监理工程师和承包商的共同名义向设计单位
合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求（）。
a.通知对方并与他协商b.提交监理工程师请他作出决定
c.自己提交仲裁d.直截提请诉讼
46.业主应对（）原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。
a.监理工程师提供的水准点高程有误
b.承包商使用的测量仪器有误差
c.承包商放线有误而监理工程师未查出
d.承包商放线后监理工程师未进行复测
47.采用（）方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。
a.公开招标b.邀请招标c.议标d.比价招标
48.施工承包合同中的经济法律关系客体是指（）。
a.业主b.承包商c.合同标的d.合同条款
49.合同必须由（）签署。
a.法人b.企业组织内部的办事人员
c.没有书面授权的企业外部代理人d.法定代表人书面授权的委托人
50.业主应在监理工程师签发（）后的14天内退还承包商履约保函。
a.单位工程移交证书b.合同工程移交证书
c.解除缺陷责任证书d.最终支付证书
二、多选（有两个或两个以上答案）
51.诉讼时效法律制度规定，诉讼时效期间的起算自（）起。
a.权利人的权利受到限制之日b.权利人义务人订立合同之日
c.权利人知道权利受到侵害之日 d.诉讼时效中断事由消除之日
e.权利人应当知道权利受到侵害之日
52.设计阶段，监理工程师进行合同管理的法律依据是（）。
53.依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件（）。
a.依法成立b.有必要的财产和经费c.有自己的名称、组织机构和场所
d.有符合法定条件的法定代表人e.能独立承担法律责任
54.当事人能行使留置权的合同有（）。
a.购销合同b.加工承揽合同c.仓储保管合同d.借款合同e.运输合同
55.合同鉴证和公正的差异是（）不同。
a.实行的原则b.实施的目的c.行为的性质
d.证据的效力e.法律效力的适用范围
56.勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时，应由（）。
a.承包方继续完善勘察设计b.发包方与承包方解除勘察设计合同
c.承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金
d.视造成损失浪费的大小减收或免收勘察设计费
e.视造成损失浪费的大小赔偿发包方实际损失
57.施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是（）。
a.工程本身的损害b.清理修复的费用c.施工现场的设备、机械的损坏
d.施工现场甲方人员的伤亡
e.施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡
58.《合同法》规定，合同依法订立具有法律约束力。审查合同的有效性，应从以下几方面考虑：（）。
a.当事人主体资格b.形式程序合法c.合同内容合法
d.合同登记备案e.合同经过公证
60.监理单位对监理工作承担责任的原则是（）。
a.在监理合同有效期内承担责任
b.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任
c.在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任
e.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任
61.施工招标中作为一个独立合同包，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在（）范围内进行招标。
a.全部工程b.单位工程c.特殊工程d.分部分项工程e.土建工程和安装工程
62.监理单位的投标书由（）组成。
a.技术建议书b.承接监理任务意向书c.投标说明书d.财务建议书e.资质资格证书
63.工程施工招标文件，主要由（）组成。
a.招标申请书b.工程综合说明和设计文件c.单价表和工程量清单
d.投标须知e.招标邀请书
64.施工合同的发包方对（）承担责任。
a.施工场地的土地征用
65.代理法律制度中的委托代理，代理人因（）承担法律责任。
a.委托授权不明b.无权代理未经追认c.与第三人恶意串通
d.完成代理事项，被代理人不接受行为后果e.复代理行为未经追认
66.勘察设计合同中委托初步设计的，委托方的主要义务有：向承包方提供（）。
67.施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是（）。
a.合同条件b.协议条款c.承包工程投标书d.施工监理日志e.工程恰商纪要
68.监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是（）。
a.施工招投标工作的监督管理b.施工工期管理c.施工费用管理
d.施工质量管理e.施工过程的档案管理
69.施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容包括（）。
a.提前竣工的时间b.为提前竣工而调整的施工进度计划c.乙方采取的赶工措施
d.赶工措施的经济支出和承担e.违约责任
70.施工合同示范文本规定，在施工中由于（）原因，造成工期延误，经甲方代表确认，竣工日期可以顺延。
71.监理工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的（）进行检查。
a.制造材料b.制造进度c.生产计划d.制造成本e.制造工艺
72.下列选项中，属于合同的主要条款是（）。
a.合同标的条款b.合同的违约金条款c.标的数量和质量条款
d.当事人双方要求写明的条款e.合同的担保条款
73.合同变更或解除后，当事人的责任为（）。
a.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
b.因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任
c.双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任
e.不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任
土木工程施工合同条件规定，监理工程师可以行使下列权力（）。
规定，（）的关系不是合同法律关系。
49.d 50.c
建设工程合同管理教材篇二
1.接到采购方的书面异议通知后，供货方应在(b)天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。
a.7 b.10
c.14 d.15
2.按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当(a)。
a.按订购数量及时支付货款
b.按实际交货数量及时支付货款
c.待供货方补齐缺少的数量后再支付
d.按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量
3.因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按如下确定(b)。
a.该部分工程的价值
b.减少的工程价值乘以规定费率
c.合同价的减少的一半
d.节省的承包单位的直接费的一半
合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于(d)的暂停施工，承包商可能得到补偿。
a.合同中有规定
b.由于不利的现场气候条件影响
c.工程施工安全
d.现场气候条件以外的外界条件或障碍导致
施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以(c)之日为标志。
a.工程接收证书签发
b.颁发履约证书
c.“结清单”生效
d.提交竣工报表
6.关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是(a)
a.承包商每天应向工程师提交进度报告
b.工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度
c.工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任
d.工程师有权批准合同工期顺延
7.某采用fidic《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为(a)。
a.4月15日 b.5月1日
c.5月15日 d.5月18日
8.工程师对承包商提交的施工计划的审查不包括(c)。
a.承包商各阶段投入的资金是否能保证计划的实现
b.承包商各阶段投入的机械和人力资源是否能保证计划的实现
c.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突和干扰
d.计划实施工程的`总工期和主要阶段的里程碑工期是否与合同约定的一致
9.依据fidic《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当(c)。
a.在首次支付工程进度款时起扣
b.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣
c.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣
d.自承包包商获得工程进度款累计总额达到动用预付款的金额那个月起扣
10.施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为(c)。
a.工程师已拒绝索赔要求
b.承包人需提交现场记录和补充证据资料
c.承包人的索赔要求已成立
d.需等待发包人批准
建设工程合同管理教材篇三
1.甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。以下关于甲公司分立后500万元债务清偿问题的说法，正确的是( )。
a.乙公司与丙公司均不承担清偿责任
b.应当由乙、丙公司承担连带责任
c.应当由丙公司承担全部债务
d.应当由乙公司承担全部债务
2.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从( )之日生效。
a.合同签订
b.合同登记
c.约定交付定金
d.实际交付定金
3.下列选项中，不属于无权代理的是( )。
a.没有代理权而为代理行为
b.超越代理权限为代理行为
c.代理权终止为代理行为
d.不当代理行为
4.甲、乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲、乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是( )。
a.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲、乙双方承担
b.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半
c.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任一
d.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任
5.下列各项中，关于无效合同的法律后果的表述，有误的是( )。
a.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行
b.合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效
c.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失
d.由于无效合同自始没有法律约束力，因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式
6.合同履行中，应当先履行合同的一方可以中止履行合同的情形不包括( )。
a.丧失商业信誉的
b.拖欠工程费的
c.抽逃资金以逃避债务的
d.经营状况严重恶化的
7.建设工程合同属于( )。
a.单务合同
b.从合同
c.双务合同
d.无偿合同
8.有关债务人向第三人履行债务这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是( )
a.在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝
b.债务人对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用
c.债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系
d.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向第三人承担违约责任
9.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，则( )。
a.施工合同成立，且生效
b.施工合同成立，但不生效
c.施工合同不成立，但有效
d.施工合同不成立，不生效
10.最高人民法院的.司法解释认为，民间借贷(包括公民与企业之间的借贷)约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍，为显失公平。
a.2
b.3
c.4
d.5
11.建设工程施工过程中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，承包人依据的是( )。
a.先履行抗辩权
b.同时履行抗辨权
c.后履行抗辩权
d.代履行抗辩权
12.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价格履行。
a.履行合同时订立地
b.履行合同时履行地
c.订立合同时订立地
d.订立合同时履行地
13.合同履行地点没有约定或约定不明确的，关于其确定方法的表述不正确的是( )。
a.给付货币的，在给付货币一方所在地履行
b.交付不动产的，在不动产所在地履行
c.履行期限不明确的，债务人可以随时履行
d.履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行
14.下列选项中，( )是指由于债权人的原因致使债务人无法向其交付标的物，债务人可以将标的物交给有关机关保存以此消灭合同的制度。
a.提存
b.抵押
c.保全
d.留置
15.某建设物资采购合同，采购方向供货方交付定金8万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为20万元，则采购方有权要求供货方支付( )万元承担违约责任。
a.8
b.16
c.20
d.28
16.关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是( )。.
a.邀请对象的数目不应少于5家
b.邀请对象的数目以5～7家为宜
c.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间
d.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差
17.在开标时判定为无效的投标文件，应当( )。
a.在初评阶段淘汰
b.不再进入评标
c.在详评阶段淘汰
d.在定标阶段淘汰
18.某建设工程的施工单项合同估价为l 200万元人民币，在施工中需要采用专有技术进行施工，该施工项目( )方式发包。
a.应该采用邀请招标
b.应该采用公开招标
c.可以采用直接委托
d.应该采用议标
19.公开招标的优点不包括( )。
a.招标人的选择范围较广
b.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人
c.有利于取得有竞争性的报价
d.招标时间短、费用低
20.下列选项中，( )是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项。
a.暂列金额
b.保留金
c.预付款
d.暂估价
建设工程合同管理教材篇四
1、建设工程中涉及的代理主要是（ ）。
a．法定代理
b．指定代理
c．转代理
d．委托代理
2、某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙，则丙有权要求（ ）。
a．解除合同
b．撤销合同
c．甲、乙对合同承担连带责任
d．原施工单位上级主管部门承担责任
3、施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法，正确的是( )。
a．张某应当向施工企业赔偿损失
b．保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿
c．保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿
d．施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失
4、下列关于施工合同履行过程中工程保修责任的说法中，不正确的是（ ）。
a．属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起7 d内派人保修
b．发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修
d．质量保修完成后，由工程师组织验收
5、关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是（ ）。
a．在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点
b．采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点
c．当事人对合同成立的`地点可以另行约定
d．如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立
6、 fidic《施工合同条件》规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的（ ）d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。
a．7
b．14
c．21
d．28
7、施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车合格，（ ）在试车记录上签字。
a．发包人
b．承包人
c．工程师
d．承包人和发包人共同
8、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（ ）d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
a．5
b．15
c．21
d．28
9、 fidic《施工合同条件》规定，争端裁决委员会一般由（ ）名成员组成。
a．1
b．2
c．3
d．4
10、 fidic《施工合同条件》规定，预付款的起扣是自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价(减去暂列金额)（ ）的那个月起扣。
a．10％
b．15％
c．20％
d．25％
11、 关于格式条款理解争议的表述中，不正确的是（ ）。
a．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释
b．在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款
c．对格式条款有两种以上解释的，应当做出有利于提供格式条款的一方的解释
d．对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款的一方的解释
12、 工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的（ ）和计算的正确性。
a．方法
b．取费规范性
c．取费合理性
d．取费实效性
13、 按照（ ）原则，订立合同后，任何一方都不能将建设工程施工合同转让给第三者。
a．自愿
b．公平
c．平等
d．诚实信用
14、 甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时间为（ ）。
a．甲签字、盖章时
b．乙收到合同书时
c．乙签字、盖章时
d．甲、乙达成协议时
15、 fidic《施工合同条件》规定，根据施工进度管理，工程师对承包商提交的施工计划的审查不涉及（ ）。
a．承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现
b．承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰
c．承包商拟定的部分工程的施工图设计是否符合该工程
d．计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致
16、 属于按索赔目的分类的索赔是（ ）。
a．工程延误索赔
b．工期索赔
c．合同中默示的索赔
d．合同中明示的索赔
17、 设计招标文件的内容不包括（ ）。
a．设计依据
b．工程项目应达到的技术指标
c．具体的工作量
d．项目限定的工作范围
18、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是（ ）。
a．投标文件
b．招标公告
c．宣传广告
d．招股说明书
19、 关于要式合同成立的叙述中，有误的是（ ）。
a．当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立
b．合同书的表现形式是多样的，通常情况下双方签字、盖章必须同时完成
c．双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点
d．当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书
20、 建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是（ ）。
a．要约
b．承诺
c．新要约
d．要约邀请
建设工程合同管理教材篇五
)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、委托监理合同文本。下面是小编为大家带来的关于建设工程委托监理合同的知识，欢迎阅读。
1.《建设工程委托监理合同示范文本》的内容
1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)以及其他所有在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。2)狭义的建设监理合同仅指委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)。
2.建设工程委托监理合同是合同文件的正文和核心，起总协议的作用。
3.监理合同文件的解释顺序为：第一是双方签署的合同补充与修正文件，具有最优效力等级;第二是委托监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最后是中标人的监理投标书。
4.工程监理的附加工作是指：(1)委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容;(2)由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理义务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
6.监理人义务
1)向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的'监理工作范围内的监理义务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
2)监理人在履行本合同的义务期间，应为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
3)监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
4)在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，不承担责任。