合同协议可以确保交易的公平性和合法性，保护各方的合法权益。合同协议是通过双方或多方协商达成一致，确定各方权益和责任的法律文件，它具有法律效力和约束力。那么在签订合同协议时，我们应该注意哪些要点呢？以下是小编为大家收集的合同协议范文，供大家参考。那么我们一起来看看吧。
注册监理工程师合同管理考试题（热门15篇）篇一
1.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有(bde )。
a.合同主体不变，仍为甲乙公司
b.转让必须征得乙公司同意
c.丙公司只能对甲公司行使抗辩权
d.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任
e.丙公司应承担与主债务有关的从债务
2.合同履行中当事人承担违约的责任形式有( abce)。
a. 支付违约金 b. 赔偿损失
c. 采取补救措施 d. 追缴财产
e. 继续履行
3.建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至(ad )之日止，以先发生者为准。
a.工程所有人签发完工验收证书
b.承包人完成施工任务
c.工程所有人组织工程验收
d.工程所有人实际占用全部工程
e.保修期满
4.关于合同成立时间的说法，正确的是(abd )。
a.要式合同自双方当事人签字时成立
b.不要式合同在承诺生效时成立
c.要式合同在承诺生效时成立
d.以信件订立的.合同在签订确认书时成立
e.以数据电文订立的合同在承诺生效时成立
5.关于合同撤销权说法正确的是( abce)。
a.可撤销合同只涉及当事人意思表示不真实的问题
b.具有撤销权的人自知道或应该知道撤销事由之日起1年内未行使撤销权，该权消灭
c.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或以自己的行为放弃撤销权
d.合同撤销的后果与合同无效的后果不同
e.当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提
6.委托监理合同中，属于监理人的义务包括(abd )。
a.按合同约定派驻人员
b.使用委托人提供的设施完成工作后应归还
c.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方
d.负责工程施工中有关各方的协调管理
e.负责办理施工有关的行政批准手续
7.由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场费，发包人应承担的责任包括( abc)。
a.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算
b.工期按实际延误的工日顺延
c.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费
d.付给勘察机构适当的利润
e.继续提供必要的生活条件
8.建设工程施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容不包括(bd )。
a.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
b.提供和维护非夜间施工使用的照明
c.开通施工场地与城乡公共道路的通道
d.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理有关规定
e.确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验
9.依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用不包括( abd)。
a.施工中发现文物的保护费用
b.承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费
c.承包人施工中出现安全事故的相应费用
d.施工现场内第三方人员的生命财产保险费
e.超出设计图纸范围工程量中的材料费
10.当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括(abe )。
a.工程师书面指令
b.施工会议纪要
c.招标文件中的投标须知
d.招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答
e.检查和试验记录
注册监理工程师合同管理考试题（热门15篇）篇二
1.根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对(ace)有建议权。
a.生产工艺设计变更。
b.工程分包人的资格。
c.确定设计标准。
d.调换承包人工作不力的有关人员。
e.选择工程总承包人。
2.监理人的附加工作包括(cde)。
a.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作。
b.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。
c.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量。
d.非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间。
e.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准。
3.我国现行的监理费计算方法有(abcd)。
a.按监理工程概预算的百分比计算。
b.按参与监理工作的年度平均人数计算。
c.由甲乙双方按商定的其他方法计算。
d.中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定。
e.按委托人提出的方法。
4.关于监理人的责任限度说法错误的是(de)。
a.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任。
b.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责。
c.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任。
d.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任。
e.因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任。
5.设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括(ad)。
a.发包人与设计协商并经设计人同意。
b.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同。
c.该部分设计成果需经设计人审查批准。
d.设计人不对该部分的设计质量承担责任。
e.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任。
6.下列关于对设计错误的处理正确的是(bce)。
a.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变。
c.损失严重的，应向发包人支付赔偿金。
d.赔偿金累计总额应不超过设计费用。
e.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算，写入相关条款。
7.设计人在各设计阶段的工作任务是(abcd)。
a.编制方案设计b.费用的支付。
c.设备设计的编制d.参加初步审查。
e.参与工程施工招标。
8.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是(abce)。
a.发包人应提供的资料b.费用的支付。
c.双方责任d.工程概况。
e.违约责任。
9.不适用固定价格合同的工程项目是(ade)。
a.工期较长工程b.工期较短工程。
c.施工简单工程d.施工复杂工程。
e.紧急工程。
10.按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作不包括(ab)。
a.确定水准点和坐标控制点。
b.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点。
c.提供进度统计报表。
d.提供和维修围栏设施。
e.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护。
11.关于固定总价合同说法中错误的是(ab)。
a.固定总价合同的价款是不可调整的。
b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于。
c.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担。
e.在约定的风险范围内合同价款不做调整。
12.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有(ab)。
a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求。
b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收。
c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格。
d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录。
e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求。
13.关于对工程量确认的说法中错误的是(ce)。
a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算。
b.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效。
c.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加。
d.承包人原因造成返工的工程量不予计量。
e.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效。
14.下列关于竣工验收的提法正确的是(ae)。
a.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收。
b.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书。
c.工程严禁任何部分甩项竣工。
d.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过之日。
e.竣工验收合格的工程移交发包人使用。
15.下列关于合同价款说法中错误的是(cde)。
a.标准化合同协议书内要求填写合同价款。
b.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内。
d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况。
e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。
16.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则应做的工作不包括(ace)。
a.向承包人发出必须提前竣工的指令b.与承包人协商并签订提前竣工协议。
c.负责修改施工进度计划d.为承包人提供赶工的便利条件。
e.减少对工程质量的检测试验项目。
施工合同条件规定的指定分包商，其特点不包括(ac)。
a.由业主选定并管理。
b.与承包商签订合同。
c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支。
d.承担不属于承包商应完成工作的施工。
e.由承包商负责协调管理。
18.按照fidic施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述错误的是(ac)。
a.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告。
b.当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提出索赔要求。
c.当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担。
d.由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理。
e.分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任。
19.关于争端裁决委员会成员的说法错误的是(ac)。
a.双方提名的成员代表各自的单方利益。
b.成员不得在业主、承包商或工程师处担任职务。
c.提交仲裁时，可以继续被任命为仲裁人。
d.委员会中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益。
e.没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议。
20.在fidic《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括(abe)等。
a.不可预见的外界条件。
b.施工中遇到文物和古迹。
c.异常不利的气候条件。
d.业主或其他承包人的干扰。
e.后续法规的调整。
注册监理工程师合同管理考试题（热门15篇）篇三
为了帮助考生们更顺利地通过考试，下面是小编为大家搜索整理的注册监理工程师合同管理重点考试题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!
1.监理公司取得法人资格的时间为( )日。
a.注册资金到位
b.公司成立
c.工商行政管理机关核准登记
d.建设行政主管部门颁发资质证书
2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。
a.委托代理 b.法定代理 c.指定代理 d.转代理
3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。
a.留置 b.保证 c.定金 d.质押
4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，则施工企业欠银行的债务( )。
a.全部消灭
b.还有100 万元
c.还有150 万元
d.还有180 万元
5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。
a.招标公告
b.资格预审合格通知书
c.投标书
d.中标通知书
6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应按( )的市场价格履行。
a.订立合同时订立地
b.履行合同时订立地
c.订立合同时履行地
d.履行合同时履行地
7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。
a.原价格
b.新价格
c.市场价
d.双方协商的价格
8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。
a.自行
b.请求主管部门
c.请求人民法院
d.请求工商行政管理部门
9.下列有关无效合同的说法中，错误的是( )。
a.无效合同从订立时起就没有法律效力
b.建设主管部门有权确认合同无效
c.一方当事人无权确认合同无效
d.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行
10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的'通知应在( )到达受要约人，才能取消该项要约。
a.要约到达受要约入之前
b.受要约人发出承诺通知之前
c.承诺通知到达要约人之前
d.受要约人发出承诺通知之后
11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为( )目。
a.要约生效
b.承诺生效
c.附生效条件的合同条件具备
d.附生效期限的合同期限届至
12.下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是( )。
a.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任
c.订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负
d.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任
13.依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为( )。
a.必须征得对方同意
b.无须征得对方同意，但应提供担保
c.无须征得对方同意，但要通知对方
d.无须征得对方同意，也无须通知对方
14.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的( )条款仍对双方具有约束力。
a.质量 b.工期 c.解决争议 d.结算
15.依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是( )。
a.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
b.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
c.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
d.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖
16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是( )。
a.发布招标公告、开标、审查投标人资格
b.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格
c.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件
d.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件
17.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是( )。
a.由招标人组织，费用也由招标入承担
b.由招标人组织，费用由投标人承担
c.由投标人组织，费用也由投标人承担
d.由投标人组织，费用由招标人承担
18.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是( )。
a.投标人 b.招标人
c.招标代理机构人员
d.招标单位的纪检部门人员
19.招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是( )。
a.通知中标结果并退还投标保证金
b.通知中标结果，但不退还投标保证金
c.不通知中标结果，也不退还投标保证金
d.不通知中标结果，但退还投标保证金
20.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、1870 万元;乙，1850 万元、1890 万元;丙，1880 万元、1820 万元;丁，1990 万元、1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为( )。
a.甲 b.乙 c.丙 d.丁
cabdc cacbb bdcdb bbaac
注册监理工程师合同管理考试题（热门15篇）篇四
1.下列关于合同价款说法正确的是()。
a.标准化合同协议书内要求填写合同价款。
b.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内。
d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况。
e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。
答案ab。
2.关于固定价格合同说法正确的是()。
a.合同的价款是不可调整的。
b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于。
c.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担。
e.在约定的风险范围内合同价款不再调整。
答案cde。
3.有关成本加酬金合同的正确描述是()。
a.合同双方分担风险。
b.一般用于工期较长的工程合同中。
c.发包人负担工程成本。
d.发包人支付承包人酬金。
e.可用于灾后修复工程。
答案cde。
4.发包人原因延期开工时，工程师应()。
a.以书面形式及时通知承包人。
b.赔偿承包人由此造成的损失。
c.批准工期顺延。
d.审核由此给承包人造成的损失。
e.口头通知承包人。
答案acd。
5.下列关于发包人供应的材料与约定不符时的处理原则，叙述正确的是()。
a.单价不符，由发包人承担所有差价。
b.到货时间早，发包人承担保管费。
c.数量多，由承包人负责运出工地。
d.规格不符，承包人可拒收。
e.延误的工期不予顺延。
答案abd。
6.工程师对质量控制和处理有关内容的说法正确的是()。
a.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款。
b.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工。
c.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责。
d.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担。
e.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任。
答案abd。
7.关于施工质量控制说法正确的是()。
a.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到则予拒收。
b.双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定。
c.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查。
d.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。
e.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担。
答案acd。
8.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有()。
a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求。
b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收。
c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格。
d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录。
e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求。
答案ab。
9.工程师发布暂停施工的原因包括()。
a.外部条件的变化。
b.协调管理的需要。
c.施工质量不合格。
d.施工中遇到古迹需保护。
e.承包人调换技术员。
答案abcd。
10.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有()。
a.设计变更。
b.非承包人原因停电。
c.分包人的施工干扰。
d.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行
e.交通部门修理公路影响材料运输进度。
答案abde。
11.有关变更的说法，正确的是()。
a.工程变更分为设计变更和其他变更两类。
b.工程中常发生的变更是设计变更。
c.其他变更仅指工程质量标准变更。
d.承包人不可要求设计变更。
e.只有发包人才能提出设计变更。
答案ab。
12.工程师可以就()方面向承包人发出变更通知。
a.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸。
b.增减合同中约定的工程量。
c.改变有关工程的施工时间和顺序。
d.其他有关工程变更需要的附加工作。
e.变更工程质量标准。
答案abcd。
13.对于确定变更价款的程序，应该是()。
a.承包人在工程变更确定后14天内，提出变更价款要求的报告。
b.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14天内给予答复。
c.工程师确认的追加合同价款，与工程进度款同期支付。
d.施工中与其他承包商发生干扰后提出变更合同价款的报告。
e.未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。
答案abce。
14.确定变更价款的原则包括()。
a.应维持承包人投标报价单内的竞争水平。
b.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款。
c.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。
答案abcd。
15.关于对工程量确认的说法正确的是()。
a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量。
b.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效。
e.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效。
答案abd。
16.工程进度款的计算内容包括()。
a.实际完成的工程量价款。
b.工程师批准的索赔款。
c.本期应扣回的预付款。
d.设计变更调整的合同款。
e.保修金的退还。
答案abcd。
17.工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有()。
a.识别可能发生不可抗力的因素。
b.督促当事人转移不可抗力风险。
c.督促承包人采取有效防范措。
d.审核不可抗力对承包商造成的损失。
e.发生不可抗力采取的有效手段。
答案abce。
18.有关联动无负荷试车的说法错误的是()。
a.由承包人组织。
b.试车合格，工程师签字。
c.发包人按要求做好准备工作。
d.由发包人组织e.双方签字确认试车合格。
答案abc。
19.关于竣工验收下列说法正确的是()。
a.实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见。
b.当各方不能形成一致意见时，应报当地建设行政主管部门协调。
c.发包人收到竣工验收报告28天内不组织验收视为验收报告已被认可。
d.发包人收到竣工验收报告28天内确认视为验收报告已被认可。
e.因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，需签订部分竣工协议。
答案abc。
20.关于正常使用条件下的最低保修期限的说法正确的是()。
a.基础设施工程，房屋建筑的主体工程为该工程的合理使用年限。
b.屋面防水工程为5年。
c.有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年。
d.供热、供冷系统，为2个采暖期、供冷期。
e.电气管线、给排水管道为2年。
答案abde。
注册监理工程师合同管理考试题（热门15篇）篇五
第 1 题 (单项选择题)
《中华人民共和国招标投标法》要求必须招标的项目是()。
a.恢复建设项目
b.利用国际援助资金的项目
c.涉及秘密项目
d.使用专有技术项目
正确答案：b,
第 2 题 (单项选择题)
某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械 未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。
a.自2月1日始，至12月5日止 b.自2月1日始，至12月20日止
c.自2月5日始，至12月5日止 d.自2月5日始，至12月20日止
正确答案：a,
第 3 题 (单项选择题)
材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以()的形式承担违约赔偿责任。
a.违约金
b.继续履行
c.赔偿损失
d.赔偿价差损失
正确答案：a,
第 4 题 (单项选择题)
《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的责任不包括()。
a.委托人选定的质量检测机构试验数据错误
b.因非监理人原因的事由使监理人受到损失
c.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立
d.监理人的'过失导致合同终止
正确答案：d,
第 5 题 (单项选择题)
依据《建设工程施工合同示范文本》的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是()。
a.监理工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力
b.索赔处理应尽可能协商达成一致
c.只能向有合同关系的对方提出索赔
d.监理工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬
正确答案：d,
第 6 题 (单项选择题)
fidic《施工合同条件》中的暂列金额是()的一项款额。
a.不计入合同价格之内
b.用于不可预见项目使用
c.由工程师或承包商代表控制使用
d.专门用于承包商施工范围内工程使用
正确答案：b,
第 7 题 (单项选择题)
工程师必须对隐蔽工程在()进行检查验收。
a.试车前
b.隐蔽前
c.隐蔽后
d.试车后
正确答案：b,
第 8 题 (单项选择题)
建设工程施工合同管理中，有关承包人要求延期开工的说法，不正确的是()。
a.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，则工期不予顺延
b.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为不同意承包人的要求
c.如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工
正确答案：b,
第 9 题 (单项选择题)
某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )。
a. 承包人的损失都由发包人承担b. 发包人的损失都由承包人承担
c. 双方的损失各自承担d. 双方的损失都由审批部门承担
正确答案：a,
第 10 题 (单项选择题)
某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 ( )提出。
a.发包人
b.设计单位
c.承包人
d.监理单位
正确答案：b,
第 11 题 (单项选择题)
按照fidic《施工合同条件》的规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以()签发接收证书。
a.本该进行竣工检验日
b.缺陷通知期内补充检验通过日
c.工程实际移交日
d.业主实际使用日
正确答案：a,
第 12 题 (单项选择题)
承包人()将竣工工程交付发包人，施工合同宣告终止。
a.竣工验收合格后14天内
b.竣工验收报告经发包人认可后28天内
c.自发包人收到竣工结算报告后28天内
d.收到竣工结算款14天内。
正确答案：d,
第 13 题 (单项选择题)
供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用()计算交货数量。
a.查点法
b.理论换算法
c.衡量法
d.经验鉴别法
正确答案：a,
执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据《中华人民共和国合同法》的规定，遇价格下降时，应按()执行。
a.原价格
b.市场价格
c.新价格
d.原价格和新价格的平均价
正确答案：c,
第 15 题 (单项选择题)
因设备制造原因试车达不到验收要求，由该()负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。
a.发包人
b.设备采购方
c.设计单位
d.承包商
正确答案：b,
第 16 题 (单项选择题)
工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由()承担责任。
a.发包人
b.监理人
c.设计人
d.承包人
正确答案：a,
第 17 题 (单项选择题)
建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。
a.工程所在地
b.仲裁申请人所在地
c.纠纷发生地
d.双方协商选定
正确答案：d,
第 18 题 (单项选择题)
暂列金额实际上是一笔建设单位方的备用金，()可以发布指示，控制使用暂列金额，发布变更指令，审查承包商索赔要求。只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后，才能从其中获得相应支付。
a.工程师
b.发包人
c.承包人
d.分包人
正确答案：a,
第 19 题 (单项选择题)
将施工索赔分为工期索赔和费用索赔的依据是()。
a.索赔目的
b.合同条款
c.索赔事件性质
d.索赔客体
正确答案：a,
第 20 题 (单项选择题)
在施工合同履行过程中，()是错误的。
a.工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认
c.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义
d.承包人对工程师的错误指令不承担责任
正确答案：c,
注册监理工程师合同管理考试题（热门15篇）篇六
1.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是(c)招标。
a.施工 b.设备采购
c.设计 d.材料采购
2.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，(d)。
a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
3.建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是(c)。
a.减少合同中约定的工程量
b.改变有关工程的施工时间
c.删除承包范围内的部分工作
d.更改工程有关部分尺寸
4.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由(a)。
a.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延
b.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延
c.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延
d.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延
5.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，(c)不违反监理人员应遵守的职业道德。
a.向其他人泄露委托人申明的秘密
b.从承包方获取提前工期奖金
c.帮助承包人完善施工组织设计
d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
6.发包人应为设计提供的现场服务不包括(c)。
a.施工现场的工作条件
b.生活条件
c.设计人的现场津贴
d.交通工具
7.监理合同示范文本的标准条款规定，当发生(d)情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。
a.执行监理业务的时间超过合同内约定的时间
b.委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求
c.委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款
d.由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月
8.发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故(b)。
a.所需费用和延误工期由承包人负责
b.所需费用和延误工期由发包人负责
c.所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责
d.延误工期应予顺延，费用由承包人承担
9.在合同正常履行的情况下，(d)，此时设计合同终止。
a.设计费全部支付完毕
b.设计阶段结束
c.颁发工程移交证书
d.工程施工竣工验收
10.下列委托合同中，以服务作为标的物的是(a)。
a.委托监理合同 b.勘察设计合同
c.施工承包合同 d.加工承揽合同
11.为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施工程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持(b)的程序。
a.先勘察设计，再施工
b.先勘察、后设计、再施工
c.边勘察、边设计、边施工
d.先设计、后勘察、再施工
12.监理合同示范文本规定，因(c)，属于监理服务的`额外工作。
a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间
b.委托人要求增加的监理工作范围
c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作
d.承包方原因，使监理工程受到阻碍，而增加的工作内容
13.勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人(a)。
a.无权要求返还定金
b.有权要求返还定金
c.无权要求返还定金且需支付违约金
d.只能要求返还定金的一半
14.关于委托人提供的人员服务说法错误的是(b)。
a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员
b.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示
c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责
d.人数和服务时间应在专用条件中写明
15.下列有关暂停施工说法不正确的是()。
a.承包人应按工程师要求停止施工
b.承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工
c.工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任
d.工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工
16.建设工程设计合同履行时，(c)是承包人的义务。
a.提供有关设备的技术资料
b.向有关部门办理各设计阶段的设计文件审批工作
c.修改预算
d.确定设计深度和范围
17.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由(a)。
a.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用
b.承包人负责检验工作，并承担检验费用
c.发包人负责检验工作，并承担检验费用
d.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用
18.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为(c)。
a.评标委员会算出的评标价
b.招标人编制的标底价
c.中标人的投标价
d.施工图预算价
19.发包人给设计人就项目设计的要求中应包括(d)。
a.工程范围
b.工程规模
c.限额设计要求
d.设计方案
20.施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由(b)承担责任。
a.发包人 b.承包人
c.工程师 d.承包人和工程师
注册监理工程师合同管理考试题（热门15篇）篇七
1、要约的撤销通知应在 ( ab )到达受要约人。
a受要约人发出承诺通知之前 b要约到达被要约人之后
c要约未发出之前 d要约同时到达受要约人 e要约生效之后
2、如果要约没有确定承诺期限，承诺应按 ( de )处理。
a按法律自定期限 b无期限永久有效 c一年的要约期限
d要约以对话方式作出的，应当即时做出承诺，但当事人另有约定的除外
e、要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限到达
3、合同内容不明确，如质量要求不明确，可按 ( abc )规定执行。
a按国家标准 b行业标准 c通常标准
c符合合同的特定标准 e合同一方的意思标准
4、下列情形属于要约失效的有 ( de )
a要约人确定了承诺期限 b拒绝要约的通知到达要约人
c要约人依次撤销要约 d。承诺期届满，受要约人未做出承诺
e受要约人对要约的内容做出实质性变更
5、有下列情形之一的，合同的权利义务终止的是( acde )
a合同解除 b债务人免除债务 c，债权债务同归于一人
d债务相互抵消 e债权人依法将标的物提存
6、下列选项的修改或增补是对要约内容实质性变更的是 ( abd )
a合同标的 b合同质量 c增加有建议性条款
d合同的报酬 e增加说明条款
7、下面情况可以中断履行债务的'是 ( abcd )
a经营状态严重恶化 b丧失商业信誉 c转移财产、抽逃资金，以逃避债务
d有丧失或者可能丧失债务能力 e当事人无确切证据中断履行债务
8、《合同法)第七十九条规定了三种不得转让的债权 ( cde )
a公益性债权 b私人债权 c根据合同性质不得转让
d根据当事人约定 e依照法律不得转让
9、合同成立与合同生效是两个对立且相对独立的概念，两者区别表现为 ( ac )。
a合同成立是解决合同是否存在的问题，而合同生效是解决合同效力的问题
b合同成立是解决合同效力的问题，而合同生效是解决合同是否存在的问题
10、下列属于可撤销合同特征的是 ( abde )。
a使可撤销合同效力消失的取决权仅在于撤销权人的意思
b可撤销合同在未被撤销以前属于有效合同
c撤销权一旦行使，合同成立之时的效力就消失
d合同具有可撤销因素，但撤销权人未有撤销行为，合同仍然有效
e、合同具有可撤销因素，合同可以部分有效，部分无效
11、承诺是受要约人同意要约的意思表示。根据 《合同法》的规定，承诺生效应符合(acd )
a承诺必须由受要约人向要约人作出 b承诺可以由要约人向受要约人作出
c，承诺的内容应当与要约的内容相一致 d受要约人应当在承诺期限内作出承诺
e承诺应以通知的方式作出
12、《合同法》规定合同一般包括 ( abce )
a当事人的名称或者姓名和住所 b合同当事人权利义务共同指向的对象
c履行期限、地点和方式 d质量即对标的计量
e质量即标的的内在素质和外观形态的综合
13、合同是平等主体的 ( ade )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
a自然人 b合同人 c代理人 d法人 e其他组织
14、合同可变更、撤销的条件是 ( cde )。
15、合同的订立当事人条件 ( cd )
a 、自然人 b代理人 c具有相应的民事权利能力
d具有相应的民事行为能力 e依法可委托的代理人
16、下列情况可以变更合同的有 ( ae )
a甲、乙共同协商，达成一致协议;
b甲以胁迫手段使乙签订合同
c甲对合同变更内容不明确
d甲、乙两方对合同变更的内容定义与原合同找不出本质区别
e，一方因不能履行合同，而愿意变更或撤销条款合同
17、下列情形使格式合同无效的有 ( bd )
a一方对条款理解不明 b一方加重对方责任 c、一方免除对方责任
d、一方排除对方主要权利的 e、一方向对方做出口头承诺的
18、当事人订立合同，采用的方式有 ( ad )。
a要约 b格式条款合同 c合同示范文本 d承诺 e协商
19、下列不是订立合同的过程的是 ( bcd )。
a提出要约 承诺 签字、盖章 合同成立
b承诺 要约 签字盖章 合同成立
c承诺 协议 签字盖章 合同成立
d协议 承诺 签字盖章 合同成立
e要约 承诺
20、要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应符合的规定是 ( bc )
a、内容详尽、具体 b、内容要确定 c要约人受意思约束
d要约人受自己意思约束 e要约限定其在一定期限做出承诺的意思表示
注册监理工程师合同管理考试题（热门15篇）篇八
1.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用(b)的方式请投标人予以说明。
a.书面形式 b.澄清问题会
c.口头形式 d.询问
2.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是(d)。
a.立项批准 b.资金到位
c.报建批准 d.成立法人
3.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括(a)。
a.以评标价最低的标书为最优
b.以投标报价最低的标书为最优
c.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价
d.中标后按评标价格签订合同价
4.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为(b)。
a.各自承担自己的损失
b.甲方赔偿乙方1万元损失
c.甲方赔偿乙方2万元损失
d.甲方赔偿乙方4万元损失
5.下列选项中不能作为抵押的是(b)。
a.抵押人依法有权处分的`国有土地使用权
b.土地所有权
c.抵押人所有的机器、交通工具
d.抵押人的房屋及地上定着物
6.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，(b)日合同成立。
a.要约生效
b.承诺生效
c.双方当事人签字或者盖章
d.附生效期限的合同期限界至
7.合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的(d)关系。
a.债权人与债务人
b.代理人与被代理人
c.法人与自然人
d.权利与义务
8.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则(d)。
a.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行
b.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行
c.无论上涨还是下降均按新价格执行
d.无论上涨还是下降均按原合同价格执行
9.下列财产中，(a)可作为抵押物进行抵押。
a.抵押人所有的房屋
b.抵押人有权使用的集体土地所有权
c.依法被查封的财产
d.抵押人所有的支票
10.合同法律关系的客体不包括(b)
a.物
b.法人
c.行为
d.智力成果
注册监理工程师合同管理考试题（热门15篇）篇九
(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由( )承担。
a.发包人
b.承包人
c.工程师
d.承包人和发包人共同
2、对已经发生法律效力但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权、债务关系提前归于消灭的行为称为( )。
a.合同解除
b.合同转让
c.合同变更
d.权利和义务同时转移
3、施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于( )条款。
a.有效的合同
b.效力待定的合同
c.可变更、可撤销的合同
d.无效的合同
4、在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0%，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据《合同法》的规定，甲、乙之间的买卖合同因( )。
a.欺诈而可撤销
b.胁迫而可撤销
c.胁迫而无效
d.显失公平而无效
5、无权代理的情况不包括( )。
a.没有代理权而为代理行为
b.经过被代理人追认的.行为
c.代理权终止为代理行为
d.超越代理权限为代理行为
6、执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，( )。
a.按原价格执行
b.按新价格执行
c.遇价格上涨时，按新价格执行;价格下降时，按原价格执行
d.遇价格上涨时，按原价格执行;价格下降时，按新价格执行
7、不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔方法是( )。
a.比例计算法
b.网络图分析法
c.分部组合估价法
d.定额估价法
8、下列关于合同法律关系的表述，错误的是( )。
a.合同法律关系的主体决定了合同法律关系的性质
b.合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织
c.合同法律关系包括合同法律关系主体、客体和内容三个要素
d.合同法律关系是由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利、义务关系
9、监理合同自( )生效。
a.合同签字之日起
b.合同登记之日起
c.工程开工之日起
d.监理工程师进驻现场之日起
10、监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过( )d的准工作时间。
a.14
b.21
c.42
d.84
11、 甲公司欠某供应商1 000万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的l 000万元债务的清偿问题的说法，正确的是( )。
a.应当由乙、丙两公司承担连带清偿责任
b.乙公司与丙公司均不承担清偿责任
c.应当由甲公司承担全部债务
d.应当由乙公司承担全部债务
12、 工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后( )d内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
a.7
b.14
c.28
d.34
13、 监理合同的有效期即监理人的责任期，是以( )来判定的。
a.约定的日历天数
b.完成正常监理工作预定的时间
c.《建设工程委托监理合同》中注明的完成日
d.监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务
14、 下列关于施工合同履行过程中竣工验收后管理的表述中，不正确的是( )。
a.发包人在验收后l4 d内给予认可或提出修改意见
b.竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人承担工程保管责任
c.需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用
15、 由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做( )。
a.费用索赔
b.工期索赔
c.工程加速索赔
d.工程变更索赔
16、 当发包人委托的监理工程师与发包人派驻代表的职责发生交叉或不明确时，应当由( )。
a.发包人明确双方职责，且无需做出通知 、
b.监理单位明确双方职责，并以书面形式通知发包人
c.监理单位明确双方职责，且无需做出通知
d.发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方
17、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师发出暂停施工指示的起因不包括( )。
a.内外部条件的变化
b.发包人应承担责任的原因
c.协调管理的原因
d.承包人的原因
18、 合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿，基于此项信赖而发生的损害称为( )。
a.连带责任
b.违约责任
c.保证责任
d.缔约过失责任
19、 主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。
a.指定代理
b.法定代理
c.转代理
d.委托代理
20、 发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括( )。
a.提前竣工的机器设备要求
b.发包人为赶工应提供的方便条件
c.提前竣工所需的追加合同价款
d.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施
注册监理工程师合同管理考试题（热门15篇）篇十
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选答案中，只有1个最符合题意。)。
1、监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署(d)意见。
2、下面表述中错误的一项为(d)。
a.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作。
b.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案。
c.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展。
d.监理大纲、监理规划、监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可。
3、建设工程监理的基本程序宜按(d)实施。
a.编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作。
b.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作。
c.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收。
d.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料。
4、项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为(d)。
a.平行检验b.交接检验c.隐蔽工程验收d.互检。
5、《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程(c)使用年限。
a.经济b.最长c.合理d.法定。
6、下列各项活动中，(d)属于工程建设监理。
a.质量、工期、投资控制b.质量、工期、施工成本控制。
c.制定设计文件并对设计目标控制d.确定工程项目总目标。
7、项目监理人员应参加由(b)组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。
a.总承包单位b.建设单位c.设计单d.监理单位。
8、凡是(b)的单位，均可称为监理单位。
a.经监理资质管理部门审查批准b.取得监理资质证书，具有法人资格。
c.从事工程建设监督管理活动d.从事工程建设招标代理活动。
9、某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为(b)。
a.合格b.基本合格c.不合格d.基本不合格。
10、如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在(c)关系。
a.对立b.统一c.既对立又统一d.既不对立又不统一。
11、工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有(c)性。
a.公平b.科学c.独立d.公正。
12、工程建设的()阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。
a.可行性研究b.项目决策c.勘察设计d.施工。
13、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是(b)。
a.有大量的隐蔽工程b.施工中未及时进行质量检查。
c.工程质量的评价方法具有特殊性d.工程质量具有较大的波动性。
14、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，(c)属于监控主体。
a.设计单位b.施工单位c.工程监理单位d.勘察单位。
15、施工图设计文件审查是(c)对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。
a.建设行政主管部门b.工程质量监督机构。
c.依法认定的设计审查机构d.设计主管部门。
16、施工过程中由于种种原因停工，复工时必须有(d)的复工指令方可复工。
a.业主代表b.施工单位负责人。
c.监督站负责人d.监理工程师。
17、对于质量控制点，一般要(a)，再制订对策和措施进行预控。
a.事先分析可能造成质量问题因b.事先分析施工过程中的关键工序。
c.分析施工过程中的薄弱环节d.分析施工过程中质量不稳定的工序。
18、施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行(d)程序。
a.质量预控b.承包商自检c.质量检验d.技术复核?
19、按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作。
的人员一般为(b)。
a.监理员b.专业监理工程师c.总监理工程师代表d.总监理工程师。
20对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，“工程质量评估报告”要由(b)共同签署。
a.建设单位、设计单位、施工单位、监理。
注册监理工程师合同管理考试题（热门15篇）篇十一
1.索赔事件发生时，现场施工非常紧张，监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，监理工程师()。
a.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的28天内提出索赔意向通知
b.必须马上处理该项索赔
c.有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知
《施工合同条件》规定，给指定分包商的付款应从()内开支。
a.承包商的工程款
b.暂列金额
c.预备费
d.工程量清单中相应的工作内容项
3.委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人()。
a.不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责
b.既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责
c.只对检测试验数据的错误负责
d.只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责
4.某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同()。
a.未成立
b.已经成立
c.在公证后成立
d.不具备成立条件
5.某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后 使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由()承担。
a.发包人
b.工程师
c.承包人
d.发包人与承包人共同
6.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当()。
a.赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期
b.只相应顺延工期
c.只赔偿承包人因此造成的损失
7.当事人互负债务，一方在对方履行合同之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的()。
a.不安抗辩权
b.撤销权
c.代位权
d.同时履行抗辩权
8.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为()。
a.承包人递交竣工验收报告日
b.发包人组织竣工验收日
c.开始进行竣工检验日
d.验收组通过竣工验收日
9.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于()。
a.不可原谅的延期
b.可原谅并给予补偿费用的延期
c.承包人应承担的风险责任
d.可原谅但不给予补偿费用的延期
10.在施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金为2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失为2.2万元，施工企业应要求供应商支付()万元。
a.4.2
b.2.2
c.2.0
1.在fidic《施工合同条件》中，承包商只可提出工期补偿的是( )。
a.公共当局引起的延误
b.对竣工检验的干扰
c.业主提前占用工程
d.业主的干扰
e.变更导致竣工时间的延长
2.下列情况中，( )的合同属于效力待定合同。
a.无处分权人处分他人财产
b.以胁迫手段订立
c.因重大误解订立
d.限制民事行为能力人订立
e.表见代理人订立
3.在材料采购合同履行过程中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有( )。
a.双方签订的采购合同
b.施工合同对材料的要求
c.合同约定的质量标准
d.合同未约定的推荐性质量标准
e.双方当事人共同封存的样品
4.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。
a.对勘察资料的正确性负责
b.提供设计人在现场的工作条件
c.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续
d.完成施工中出现的设计变更
e.负责设计人与承包人的工作协调
5.工程师通常在( )情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。
a.索赔事项属于发包人的`责任
b.事实依据不足
c.合同的依据不足
d.承包人未遵守意向通知要求
e.承包人必须提供进一步的证据
6.在fidic的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在( )等方面。
a.选择分包单位的权利不同
b.分包合同的工作内容不同
c.分包合同的当事人不同
d.工程款的支付开支项目不同
e.业主对分包商利益的保护不同
7.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。
a.投标须知
b.业主提供的现场办公条件
c.评标原则
d.合同条件
e.对监理单位的要求
8.采用fidic《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括()等。
a.施工工程的计划进度
b.分包商在施工阶段的安排
c.重要检查检验的次序和时间
d.保证计划实施的说明文件
e.滞后于进度计划的责任
9.建设工程施工索赔的特征有()。
a.索赔是双向的
b.索赔是一种未经对方确认的单方行为
c.索赔的行为客体是合同
d.索赔行为的结论由工程师给出
e.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔
10.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是()。
a.提供地下管线资料
b.办理法律、法规规定的批准手续
c.进行图纸会审
d.按规定办理安全生产有关手续
e.协调处理古树名木的保护工作
d.赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期
一、单项选择题
1、a2、b3、a4、b5、c6、a7、d8、a9、d10、b
二、多项选择题
1、ade2、ade3、ace4、abc5、bcde
6、abde7、abde8、acd9、abe10、cd
注册监理工程师合同管理考试题（热门15篇）篇十二
1.招标代理机构所具备的条件有()。
a.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金。
b.有审查招标单位资质的能力。
c.具备相应的专家库。
d.符合法律规定的其他条件。
e.能够编制招标文件和组织评标。
答案ace。
2.下列关于对投标人资格审查文件的核查叙述中，正确的有()。
a.不得强制投标人组成联合体投标。
b.可以对外地投标人采取不同的评标方法。
c.几个投标人可以联合起来排斥其他投标人。
d.不得对投标人实行歧视待遇。
e.可以要求投标人组成联合体投标。
答案ad。
3.《招标投标法》规定的招标方式包括()。
a.公开招标。
b.询价比较招标。
c.直接发包。
d.邀请招标。
e.议标。
答案ad。
4.邀请招标与公开招标比较，具有()等优点。
a.竞争更激烈。
b.不需设置资格预审程序。
c.节省招标费用。
d.节省招标时间。
e.减少承包方违约的风险。
答案bcde。
5.在招标准备阶段，招标人的主要工作包括()。
a.办理招标备案。
b.编制招标文件。
c.选择招标方式。
d.进行资格预审。
e.发布招标公告。
答案abc。
6.公开招标条件下，所发布的招标广告主要内容包括()。
a.工程概况。
b.项目资金来源。
c.投标须知。
d.评标方法。
e.招标范围。
答案abe。
7.关于资格预审，下列说法正确的是()。
a.资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部分。
b.为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定。
c.资格预审表中开列的内容应全面、完整，能反映投标人的综合素质。
d.资格预审表是以应答方式给出的调查文件。
e.资格预审须知包括招标工程概况但不包括工作范围介绍。
答案acd。
8.有关开标的说法，正确的是()。
a.邀请招标不需举行开标会议。
b.开标由招标人主持。
c.开标后允许评标委员会对投标书中的错误加以修正。
d.开标后允许评标委员会更改投标书的内容。
e.投标书经启封后不得再更改评标方法。
答案bce。
9.出现()情形之一的，应当作为无效投标文件。
a.投标文件未按照招标文件的要求予以密封。
b.投标文件的关键内容字迹模糊。
c.未按照要求提供投标保证金。
d.投标函未加盖投标人企业及法定代表人印章。
e.投标中报价发生细微偏差。
答案abcd。
10.投标文件对招标文件未作实质性响应的重大偏差，包括()等。
a.提供了不完整的技术信息和数据。
b.提供的投标担保有瑕疵。
c.个别地方存在漏项。
d.没有按招标文件要求提供投标担保。
e.投标文件没有投标人授权代表签字。
答案bde。
11.评标报告的内容有()。
a.招标公告。
b.评标规则。
c.评标情况说明。
d.对各个合格投标书的评价。
e.推荐合格的中标人。
答案cde。
12.关于中标通知书的说法正确的是()。
a.中标通知书由招标人发出。
b.中标通知书只对中标人具有法律效力。
c.招标人确定中标人后7日内向有关部门提交书面报告。
d.中标通知书对招标人具有法律效力。
e.中标通知书发出30日内签订合同。
答案ade。
13.下列关于定标原则说法正确的是()。
a.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。
b.能够满足招标文件各项要求，并经评审的价格最低，但不得低于成本。
c.a种情况指用综合评分法或评标价法进行比较后，最佳标书的投标人应为中标人。
d.b种情况适应于一般投标人均可完成的小型工程。
e.中标人必须同时符合上面a、b两种情况。
答案abcd。
14.设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为()。
a.对投标人的资格审查内容不同。
b.招标文件的内容不同。
c.对投标书的编制要求不同。
d.开标形式不同。
e.评标原则不同。
答案bcde。
15.对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有()。
a.设计方案优劣。
b.投入、产出效益比较。
c.设计进度快慢。
d.投标报价是否最低。
e.社会信誉是否良好。
答案abce。
16.下列关于监理招标的特点，说法正确的是()。
a.招标宗旨是对监理单位能力的选择。
b.报价占主要地位。
c.报价占次要地位。
d.邀请的投标人较多。
e.邀请的投标人较少。
答案ace。
17.委托监理工作范围的确定通常考虑的因素是()。
a.工程规模。
b.工程项目的专业特点。
c.被监理合同的难易程度。
d.监理人员的配置数量。
e.主要监理人员的能力。
答案abc。
18.监理招标的评标主要侧重()方面。
a.监理企业的业绩。
b.监理取费。
c.监理单位的资质能力。
d.实施监理的计划。
e.派驻现场的监理人员的素质。
答案cde。
19.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有()。
a.施工内容的专业要求。
b.施工现场条件。
c.投标人的财务能力。
d.对工程总投资的影响。
e.投标人的工程经验。
答案abd。
20.大型工业项目的资格预审的主要内容包括()。
a.财务报表。
b.法人资格。
c.分包计划。
d.人员报表。
e.投标文件。
答案abcd。
注册监理工程师合同管理考试题（热门15篇）篇十三
某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方( )。
a.必须适用违约金条款
b.必须适用定金条款
c.可以选择适用违约金或定金条款
d.两者都不能适用，因约定无效
正确答案：c
第 2 题
在fidic《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( )。
a.工程维修
b.清理施工现场
c.报送竣工报表
d.财务结算
正确答案：d
第 3 题
某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件， 建设单位有权要求供货商支付( )万元。
a.10
b.25
c.20
d.35
正确答案：b
第 4题
下列各项中，关于无效合同的法律后果，表述有误的是( )。
a.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行
b.合同被确认无效后，合同约定的权利义务即为无效
c.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失
d.由于无效合同自始没有法律约束力，因此，赔偿损失是处理无效合同的主要方式
正确答案：d
第 5 题
a公司授权其采购员甲到b公司购买一批计算机，并交给甲已经盖好公司公章的空白合同书。后甲办理了辞职手续离开了a公司，又用此合同书与b公司订立了购买 一批电视机的合同，b公司要求a公司支付计算机价款，a公司认为甲已辞职，其订立的合同与己无关，因此发生纠纷。根据合同法中的规定，应如何定性( )。
a.购买电视机的合同成立，a公司应支付价款
b.购买电视机的合同成立。甲应支付价款
c.购买电视机的合同不成立，b应自己承担损失
d.购买电视机的合同不成立，甲应赔偿b损失
正确答案：a
第 6 题
工程师必须对隐蔽工程在( )进行检查验收。
a.试车前
b.隐蔽前
c.隐蔽后
d.试车后
正确答案：b
第 7 题
施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于( )的.规定。
a.撤销权
b.不安抗辩权
c.后履行方抗辩权
d.同时履行抗辩权
正确答案：d
第 8 题
某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由( )承担。
a.发包人
b.监理单位
c.承包人
d.维修公司
正确答案：a
第 9 题
监理人开始实行分包合同的前提是( )。
a.签订分包合同协议
b.行政主管部门备案
c.委托人书面同意
d.分包形式合法
正确答案：c
第 10 题
依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是( )。
a.招标公告
b.投标书
c.寄送的价目表
d.招股说明书
正确答案：b
第 11 题
(2010年)合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( )。
a.地震灾害导致施工暂停
b.恶劣气候影响施工安全
c.社会动乱影响施工进度
d.图纸设计错误导致的工程返工
正确答案：d
第 12 题
当事人采用信件、数据电文等形式订立的合同，( )时合同成立。
a.签订合同
b.承诺生效
c.签订确认书
d.双方签字
正确答案：c
第 13 题
按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人( )。
a.不再负责处理有关设计问题
b.仍应无偿负责处理有关设计问题
c.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
d.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
正确答案：c
第 14 题
设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时，表明( )。
a.要约生效
b.承诺生效
c.合同成立
d.合同生效
正确答案：c
第 15 题
合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。
a.合同公证书
b.仲裁协议书
c.履约保函
d.合同担保书
正确答案：b
第 16 题
(2010年)某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。
a.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
b.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
c.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任
d.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工
正确答案：c
第 17 题
下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是( )。
a.联合体投标没有联合体协议书
b.投标工期长于招标文件要求的工期
c.投标报价的大写金额与小写金额不一致
d.投标文件没有投标人授权代表的签字
正确答案：c
第 18 题
为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理形式是( )。
a.有权代理
b.法定代理
c.指定代理
d.委托代理
正确答案：b
第 19题
当承包商不能在工程师限定的时间内将不合格的材料或设备移出施工现场，以及在限定时间内没有或无力修复缺陷工程时，建设单位可以( )。
a.直接向承包商发出终止合同的通知
b.雇佣其他人完成作业，所支付的费用从承包商处扣回
c.立即进驻现场，自行修复
d.根据履约担保处理
正确答案：b
第 20 题
某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在( )中。
a.建设工程委托监理合同
b.中标函
c.建设工程委托监理合同标准条件
d.建设工程委托监理合同专用条件
正确答案：d
注册监理工程师合同管理考试题（热门15篇）篇十四
1根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》，下列关于工程进度款的说法不正确的是()。
a.工程进度款支付方式或按月工程进度或按付款计划表申请付款。
b.发包人应在收到承包人提交的付款申请报告之日起的25日内审查并支付。
d.按月工程进度申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础。
参考答案:c。
2下列流水施工参数中，属于工艺参数的是。
a.施工过程。
b.施工段。
c.流水步距。
d.流水节拍。
参考答案:a。
3运用现金流量图可以全面、形象、直观地表示现金流量的三要素：()。
a.资金数额、方向、期间。
b.资金数额、流入、时间点。
c.大小、流出、时间段。
d.大小、方向、时间点。
参考答案:d。
4根据《合同法》，执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的'物的，则()。
a.无论价格升降，均按新价格执行。
b.遇价格上涨时，按照新价格执行。
c.无论价格升降，均按原价格执行。
d.遇价格上涨时，按照原价格执行。
参考答案:d。
5在单因素敏感性分析中，当下降幅度为5.91%、项目投资额降低幅度为25.67%、经营成本上升幅度为14.82%时，该项目净现值为0，按净现值对、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为()。
a.——投资额——经营成本。
b.——经营成本——投资额。
c.投资额——经营成本——。
d.经营成本——投资额——。
参考答案:b。
6在评价投资方案经济效果时，如果a,b两个方案中缺少任何一个，另一个就不能正常运行，则a,b两方案称为()。
a.组合型。
b.互补型。
c.混合型。
d.相关型。
参考答案:b。
7静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费及()。
a.生产预备费。
b.调整预备费。
c.不可预见费。
d.因工程量误差而引起的工程造价的增减。
参考答案:d。
8根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是()。
a.评标委员会成员为7人以上单数。
b.联合体中标的，由联合体牵头单位与招标人签订合同。
c.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
d.投标人应在递交投标文件的同时提交履约保证金。
参考答案:c。
9我国甲级工程造价咨询单位中从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的人员分别不少于()人。
a.20和10。
b.20和8。
c.12和8。
d.12和6。
参考答案:a。
10在融资的每股收益分析中，根据每股收益的无差别点，可以分析判断()。
a.企业长期资金的加权平均资金成本。
b.市场投资组合条件下股东的预期收益率。
c.不同销售水平下适用的资本结构。
d.债务资金比率的变化所带来的风险。
参考答案:c。
11在投资项目经济评价的不确定性分析中，敏感性分析的主要目的是()。
a.分析不确定因素的变化对项目评价指标的影响。
b.度量项目风险的大小。
c.判断项目承担风险的能力。
d.分析不确定因素发生变化的概率。
参考答案:a。
12在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后()h内向监理人提交书面报告。
a.24。
b.48。
c.72。
d.96。
参考答案:a。
13发达国家一般按照投资来源不同，将项目划分为政府投资项目和()。
a.企业投资项目。
b.国外投资项目。
c.私人投资项目。
d.国际投资项目。
参考答案:c。
14按照我国现行规定，外商投资企业总额1200万美元，注册资本最低要求是不得低于()。
a.420万美元。
b.500万美元。
c.400万美元。
d.480万美元。
参考答案:b。
15在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是().
a.流水节拍。
b.施工段。
c.流水强度。
d.施工过程。
参考答案:b。
a.1。
b.2。
c.3。
d.4。
参考答案:a。
17美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由()制订。
a.政府建设主管部门。
b.土木工程师学会。
c.各专业协会、大型工程咨询公司。
d.建筑师学会。
参考答案:c。
18根据国家现行规定，下列关于建设项目竣工验收的表述正确的是()。
a.无论规模大小，建设项目完工后均应进行初验，然后进行正式验收。
b.建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志。
c.由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。
d.施工单位必须及时编制竣工决算，分析投资计划执行情况。
参考答案:c。
19某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有()条。
a.1。
b.2。
c.3。
d.4。
参考答案:b。
20作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理实施规划应()主持编制。
a.在开工之前由承包单位技术负责人。
b.在开工之前由施工项目经理。
c.在投标之前由承包单位技术负责人。
d.在投标之前由施工项目经理。
参考答案:b。
注册监理工程师合同管理考试题（热门15篇）篇十五
1、建设工程中涉及的代理主要是（ ）。
a．法定代理
b．指定代理
c．转代理
d．委托代理
2、某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙，则丙有权要求（ ）。
a．解除合同
b．撤销合同
c．甲、乙对合同承担连带责任
d．原施工单位上级主管部门承担责任
3、施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法，正确的是( )。
a．张某应当向施工企业赔偿损失
b．保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿
c．保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿
d．施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失
4、下列关于施工合同履行过程中工程保修责任的说法中，不正确的是（ ）。
a．属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起7 d内派人保修
b．发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修
d．质量保修完成后，由工程师组织验收
5、关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是（ ）。
a．在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点
b．采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点
c．当事人对合同成立的`地点可以另行约定
d．如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立
6、 fidic《施工合同条件》规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的（ ）d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。
a．7
b．14
c．21
d．28
7、施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车合格，（ ）在试车记录上签字。
a．发包人
b．承包人
c．工程师
d．承包人和发包人共同
8、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（ ）d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
a．5
b．15
c．21
d．28
9、 fidic《施工合同条件》规定，争端裁决委员会一般由（ ）名成员组成。
a．1
b．2
c．3
d．4
10、 fidic《施工合同条件》规定，预付款的起扣是自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价(减去暂列金额)（ ）的那个月起扣。
a．10％
b．15％
c．20％
d．25％
11、 关于格式条款理解争议的表述中，不正确的是（ ）。
a．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释
b．在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款
c．对格式条款有两种以上解释的，应当做出有利于提供格式条款的一方的解释
d．对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款的一方的解释
12、 工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的（ ）和计算的正确性。
a．方法
b．取费规范性
c．取费合理性
d．取费实效性
13、 按照（ ）原则，订立合同后，任何一方都不能将建设工程施工合同转让给第三者。
a．自愿
b．公平
c．平等
d．诚实信用
14、 甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时间为（ ）。
a．甲签字、盖章时
b．乙收到合同书时
c．乙签字、盖章时
d．甲、乙达成协议时
15、 fidic《施工合同条件》规定，根据施工进度管理，工程师对承包商提交的施工计划的审查不涉及（ ）。
a．承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现
b．承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰
c．承包商拟定的部分工程的施工图设计是否符合该工程
d．计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致
16、 属于按索赔目的分类的索赔是（ ）。
a．工程延误索赔
b．工期索赔
c．合同中默示的索赔
d．合同中明示的索赔
17、 设计招标文件的内容不包括（ ）。
a．设计依据
b．工程项目应达到的技术指标
c．具体的工作量
d．项目限定的工作范围
18、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是（ ）。
a．投标文件
b．招标公告
c．宣传广告
d．招股说明书
19、 关于要式合同成立的叙述中，有误的是（ ）。
a．当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立
b．合同书的表现形式是多样的，通常情况下双方签字、盖章必须同时完成
c．双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点
d．当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书
20、 建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是（ ）。
a．要约
b．承诺
c．新要约
d．要约邀请