生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。
农村房屋换瓦安全合同篇一
甲方：
乙方：
甲方委托乙方承建农村居民住房(包工按天计算)，为明确乙方在承建甲方房屋中的权利和义务，根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》的有关规定，结合该工程具体情况，双方本着平等、互利、诚信原则，确保建房过程中坚持安全、优质、高效原则，现经双方充分协商，同意签订本合同，以期共同遵守。
施工安全
1、乙方在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故，并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由事故发生的一切费用，一概与甲方无关。在整个施工过程中，若出现任何大小伤亡事故一切责任由乙方负责，甲方不承担任何法律连带责任。
2、乙方在施工过程中，应采取必要的安全防护措施，保障作业人员及相邻民居的人身及财产安全。如因施工问题导致相邻民居住房管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏、人身伤亡等一切事故，由乙方全权负责。
3、在施工前后时间里乙方发生任何事故与甲方无关,甲方不承担任何法律连带责任。
4、本合同自双方签字后生效，合同具有同等法律效力。本合同一式两份，
甲乙双方各执一份。
甲方：
身份证号：
乙方：
农村房屋换瓦安全合同篇二
建房协议书
甲方：瑞安市安阳街道红星村经济合作社
（以下简称甲方）乙方：安置房业主（建房户）
（以下简称乙方）丙方：某某房地产开发有限公司
(以下简称丙方)
为了加快红星村安置留地（返回地）建设步伐，改善村民居住坏境，提高生活质量，按照统一规划、统一建设、统一安置的原则，经红星村村两委集体初步商讨并提交村民代表（社员）会议表决通过后，决定将红星村安置留地瑞祥新区 某地块工程建设委托丙方代建，并已签订代建合同和补充协议。经甲、乙、丙三方充分协商，本着自愿、互利的原则，就有关安置留地建房事宜订立如下协议，供各方共同遵守履行：
一、甲方的职责（村经济合作社）
1、甲方作为工程建设单位负责成立红星村安置留地瑞祥新区
f-9
地块工程建设指挥部，同丙方协商、沟通日常项目事宜，协助丙方办理该项目的相关手续，并督促丙方严格遵守红星村《委托代建合同》及补充协议的规定履行义务。
2、甲方负责通知和督促乙方在规定的期限内按时交纳工程款，并设立项目专用账户，确保建房资金专用。
3、甲方严格执行与丙方签订的代建合同内容条款，会同丙方监管好施工单位的工程进度、质量、安全等事项。
4、甲方如有工程负责人变动，新任工程负责人同样按原合同条款继续承担工程建设责任。
二、乙方的职责（建房户）
1、乙方已知悉甲方与丙方签订的委托代建合同和补充协议的全部内容，对此无异议，并认同甲、丙双方签订合同的行为；乙方保证签订本协议系乙方全体家庭成员的真实意思表示，并委托由其为代表进行签订，家庭其他成员若反悔，其后果由乙方自行承担、解决。
2、红星村安置留地 f-9地块的建造全权委托瑞安市安阳街道红星村经济合作
社工程建设指挥部和代建公司对该工程全过程管理，组织实施。
3、乙方应严格执行甲方决定的缴纳各种规费、税费及建房工程款。乙方应当根据甲方缴款通知规定的期限内按时缴纳建设资金，逾期交纳及不交纳建设资金的，按照本协议承担资金逾期交纳的违约责任。
4、安置留地建设工程所需的一切成本费用均由乙方按照分配面积的比例负担，并统一由甲方代收、代付、代结。
5、工程项目建设过程中，乙方全权委托甲方对工程进度、工程质量、工程量的计算等工程建设事项进行监督及协调，甲方在委托权限内，并按相关规范程序处理工程项目相关事宜的法律后果由乙方承担。
三、丙方的职责（代建公司）
1、丙方应严格信守代建合同条款，高效、安全、达标的完成代建任务。
2、丙方应积极配合甲方严格管理好施工单位的工作，根据施工单位每月按实际上报工程量，共同做好确认，不得弄虚作假，分工明确，并确保施工安全。
3、丙方应无条件协助甲方、乙方办理转让指标的变更手续及日后产权登记土地证手续，同时丙方应严格遵守《委托代建合同》及补充协议中的垫资总工程款15%义务。
4、丙方如有工程负责人变动，新任工程负责人同样按原合同条款继续承担工程建设责任。
四、工程建设资金的筹集、交纳方式及违约责任
（一）建房工程建设资金筹集及交纳方式可分三种，由建房户自行选择：
1、建房户自筹全部建设资金。自本协议签订后，待本工程现场监理签证开工时（具体交款时间以甲方缴款通知书为准）一次^v^纳总造价的30%，剩余70%的建房款在基础工程桩完成时一次^v^清。根据本项目银行贷款的类型，如须全体业主签字的，应履行签字义务。
2、建房户自筹与银行贷款方式，其中自筹建设资金30%，剩余70%向银行贷款。自筹30%付款方式，自本协议签订后，待本工程现场监理签证开工时（具体交款时间以甲方缴款通知书为准）一次性首付30%，剩余70%通过银行贷款筹资。并按银行贷款的要求需签署联保贷款协议的，必须按照甲方出具的联保方案执行。
3、建房户自筹、丙方垫资与银行贷款相结合方式：自本协议签订后，待本工
程现场监理签证开工时（具体交款时间以甲方缴款通知书为准），一次性首付15%，并由丙方垫资15%（由丙方垫资的15%，时间按实计算,利息按月息9%三个月付一次利息，该利息直接从工程款中支出，待工程结算时，根据集资、交纳方式的不同分别计算。）剩余70%通过银行贷款筹资。并按银行贷款的要求需签署联保贷款协议的，必须按照甲方出具的联保方案执行。
以上三种方案一经确定，乙方不得在执行过程中予以变更，否则，承担违约责任。
（二）由丙方垫资本工程总造价的15%建房资金及通过银行贷款的70%偿还方式：
1、丙方垫资总造价的15%，乙方需在房屋结顶后两个月内偿还。
2、通过银行贷款总造价的70%资金，乙方需在房屋竣工验收后一个月内偿还；
1、无论乙方选择何种方式筹集建设资金，乙方均应按甲方出的缴款日期与数额及时交纳建房款，对于逾期交款建房户，（包括逾期支付利息的建房户）根据逾期天数，30天内按未交款额月息12‰（一分二厘息）累计计取利息；30-60天内每日按未交款额月息20‰(二分厘息)累计计取利息，60天以上每日按未交款额月息30‰（三分息）累计计取利息。
3、办理房产手续，所开具税务发票其发生的税费由乙方承担。
4、缴款通知方式：具体缴款时间以甲方通知为准，通知方式：
1、直接向建房户书面通知(含邮寄)；
2、手机短信通知；
解具体缴款事项，以避免出现逾期缴款的不利后果。
（四）各工程款未到位或未及时办理手续而造成停工损失的，按以下方式承担责任：
1、乙方未按期如数缴交建房款及一切应负担的规费致使甲方不能交（转）付工程款的，造成工程停工损失的，则由乙方承担全部责任。
2、乙方已按分期如数缴交建房款及一切规费，因甲方原因未交（转）付工程款的，造成工程停工损失的，则由甲方承担全部责任：
3、甲、乙双方均如期如数交付工程款，因丙方未及时办理相关手续而造成停工、延期，则有丙方承担全部责任。
五、根据上述甲、乙、丙三方的职责，特别约定如下：
1、建房成本由乙方承担，由甲方统一代收、代付、代结。暂定土建成本按中标价位基础收缴，具体价格由有资质估价鉴定的机构决算后确定，为及时按计划交付工程筹资款，甲、乙、丙三方应积极配合利用该工程土地证等有关证件作银行贷款抵押，如需乙方签字认同的，乙方应无条件配合给予签字确认。
2、房屋位置确定方式及楼层差价规定另定，并由甲方制定方案，乙方无条件执行。不交足房款者，无权参与抽签定位。
3、本套共同所有的当事人，对本套其他共有人交款情况承担连带责任，其中一人不交款逾期交纳，视为该套房屋逾期交纳。
4、办理产权登记手续由甲方统一上报，但各权利人必须提供相关证件，逾期后果自负。
5、如部分建房者有转让现象，则地下室（停车位）面积视同分配面积一并转让，不得有任何异议。
6、物业管理房：
1）不分配给村民，属小区全体业主所有。
2）管理房及配套设施建设成本按建筑面积，平均分摊在所有商住房。
7、每套房屋配套 个停车位，按就近分幢后抽签决定具体位置，但停车位不登记产权。未交完房款者，无权参与抽签停车位。
8、基准房价计算方式：小区总造价除以小区总建筑面积，不区分幢数。地下室停车位的造价直接摊入房价。
六、为了信守合同，如遇村两委或经济合作社换届，本协议继续有效。
七、本协议未尽事宜，由各方协商后另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
八、本协议一式四份，甲方二份，乙丙双方各执一份，经各方签字并盖章后生效。
甲方（盖章）：
乙方（签字）：
身份证号码：
丙方（盖章）：
甲方代表（代理人）： 座机电话：
手机：
丙方代表（代理人）：
****年**月**日
农村房屋换瓦安全合同篇三
甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》和《建筑工程承包合同条例》的规定，并为了加强房屋拆除施工管理工作、规范拆除施工行为，搞好安全防范和市容、环境、卫生，确保拆除现场安全、规范、有序的进行，在平等、自愿的基础上经双方协商签订本拆迁安全协议。
一、甲方责任1.甲方提供乙方房屋拆除的地址以及具体的拆除范围，确保乙方在施工范围内安全拆除。2.向乙方提供拆除过程中有关设施、管道、通讯及电信、光缆等资料。
二、乙方责任
1.乙方进场后必须向甲方提供该项目的房屋拆除施工方案(技术、安全、文明)，并采取有效的安全、文明防范措施，必须服从甲方和有关部门的领导。严格按照施工方案进行施工。
2.乙方在施工前必须对所有进入施工现场的作业人员进行安全技术交底等相关的教育和培训，并经考核合格;同时建立健全安全生产管理机构和各项规章制度，配备专职项目经理和安全施工员，层层落实安全生产责任，确保施工作业人员认真执行;特种行业人员须持证上岗。3.进行人工拆除施工时，楼板上严禁人员聚集或堆放材料，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上作业，被拆除的构件应有安全的放置场所。在拆除过程中，严禁从上至下抛扔物件。
4.人工拆除施工应从上至下、逐层拆除分段进行，不得垂直交叉作业。
5.拆除建(构)诸物，应自上而下对称进行，先拆除非承重部分后再拆除承重的部分。不得数层同时拆除。当拆除一部分时，另与之相关连的其他部分采取临时加固稳定措施，防止发生坍塌。承重结构要等它所承担的全部结构和重拆除后再进行拆除。
6.拆除梁或悬挑构件时，应采取有效的下落控制措施，方可切断两端的支撑
7.乙方在施工过程中必须确保周围的道路、水电不断，排水不堵，做到安全文明施工。严禁无关人员进入施工现场。
8.机械设备有乙方自行看管、保养，如发生机械设备丢失、损坏，与甲方无关。
9.在遇到五级以上风或恶劣天气时，应停止施工作业。
10.在甲方监管和检查施工的工程中，如发现存在安全隐患问题后，通知乙方予以纠正，否则甲方有权责令乙方停工施工。
11.如果在拆除施工过程中，乙方不严格执行施工方案，不按规定配备安全防护用品，不履行拆除施工合同或协议，出现一切安全事故及责任，均由乙方自行负责。如发生安全事故必须在第一时间内通知甲方和上级有关部门。
三、此协议书双方签字(盖章)后生效，作为合同正本的附件。
四、此安全协议书一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：(盖章)
乙方：(盖章)
甲方代表人：
乙方代表人：
日期：
日期：
农村房屋换瓦安全合同篇四
甲方：________________（发包方）
乙方：________________（承包方）
根据《^v^民法典》、《^v^消费权益保护法》以及其它法律法规的原则，结合本工程的具体情况，双方达成协议，须共同遵守。
一、工程概念
施工地点：_____乡_____村
施工内容：房屋维修
维修项目：墙体里外翻新、厨房、卫生间从新改造，房顶全面更换、电路改造等。
工程期限：从________年________月________日开工至________年________月________日。
二、工程总价及结算方式
付款方式：工程总价款________________元（大写：________________元整）自本协议签订后甲方预付首付款________________元（大写：________________元整）该工程竣工后并经甲方验收后一次性付清剩余的资金。
三、施工准备及双方义务
（1）甲方义务
甲方应向乙方提供施工所需的水、电等必备条件做好施工中临时性使用部分操作以及产生影响力关系行为的协调工作。
（2）乙方义务
1、对甲方房屋维修的做法进行现场说明。
2、乙方指派技术负责人，负责本协议的履行。按要求组织施工保质保量按期完成施工任务。解决乙方负责人各项事宜。
（3）工程质量及竣工验收的方法
1、由于甲方的原因造成工程质量问题，其返工费用由甲方进行承担，乙方有权利顺延工期。
2、由于乙方的原因造成工程质量问题，其返工费用由乙方自行承担，工期不变。
3、工程竣工后乙方应及时通知验收，甲方自接验收通知三日内进行验收。
（4）双方违约责任
自本协议签订后，甲、乙双方应履行协议规定的各项条款，不得擅自变更或解除协议。
（5）纠纷处理
本协议履行期间双方发生争执时在不影响工程的前提下，双方可以采取协商解决，若协商不成可向当地人民法院起诉。
（6）本协议一式三份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
农村房屋换瓦安全合同篇五
法定代表人：____________ 职务：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
一、修缮修理项目、数量、金额、交货期限
修缮修理品名或项目
计量单位
数量或任务量
价款或酬金
交提货期限及数量
总金额
合计人民币金额(大写)
二、修缮修理的质量要求、技术标准
三、承揽方对修缮物的负责条件及期限
四、验收标准及方法
五、包装要求及包装费用负担
六、运输方式
七、结算方式和期限
八、交付定金、预付款数额及时间
九、违约责任
十、技术资料、图纸提供办法
十一、定作方供料
十二、解决合同纠纷的方式
十三、双方协商的其他条款
定作方：________________________
法定代表人：________
____年____月____日
承揽方：________________________
法定代表人：________
____年____月____日
农村房屋换瓦安全合同篇六
甲方____县____农村信用合作社。住所地：____县____镇____村。法定代表人：张____主任。
为加大抵债资产处置变现力度，甲乙双方就抵债房屋转让事宜，经过充分协商，达成如下协议：
一、根据人民法院执字___第号民事裁定书，甲方依法取得原属所有的位于____县的房屋一处，共层每层间，共计间。
二、为尽快处置变现抵债资产，甲方将上述抵债房屋转让给乙方。
三、转让财产的范围，以人民法院执字___第号民事裁定书所列财产为准。
四、转让价格为人民币元（大写元整）。
五、转让价款，乙方在年月日前，以现金形式支付给甲方；甲方收到转让价款后，向乙方出具收款收据。
六、甲方在收到乙方缴纳价款后5日内，将转让房屋交付乙方使用。
七、甲方交付转让房屋时，应同时向乙方交付人民法院执字___第号民事裁定书和甲方获得的抵债房屋的产权登记证件及附属资料。
八、转让房屋由乙方负责办理过户手续，所支出的税款、行政事业收费和服务性收费，均由乙方承担。
九、乙方办理转让房屋过户手续时，甲方应当积极协助，提供便利。
十、因抵债房屋产权发生纠纷致使乙方无法办理过户手续的，由甲方负责处理并承担相应法律责任。
十一、乙方超过约定期限支付价款的，应按照未支付价款金额的20%向甲方支付违约金。
十二、甲方超过约定期限向乙方交付房屋的，应按照收取价款金额的20%向甲方支付违约金。
十三、本协议履行期间，任何一方未经对方书面同意，不得擅自变更或者解除本协议。
十四、本合同未尽事宜，由双方协商予以补充，补充协议作为本合同的组成部分。
十五、如因本协议履行发生纠纷，由甲乙双方协商予以解决，协商不成或者不愿协商的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。
十六、本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。
十七、本合同一式三份，甲乙双方各持一份，报甲方主管部门____县农村信用联社备案一份，各份具有同等法律效力。
附：
1、人民法院执字___第号民事裁定书
2、转让房屋产权登记证书及附属资料
甲方____县____农村信用合作社（盖章）
法定代表人（签章）_______________
乙方（签章）_______________
__________年_____月_____日
农村房屋换瓦安全合同篇七
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致前提下，并根据《^v^合同法》等相关法律法规之规定，同意将xx区xx街xx村甲方房屋进行改建(面积详见土地证、房产证为准)为一幢三层半楼房，现达成如下协议：
1、合同签订后，甲方向乙方提供土地使用证及身份证复印件等相关证件，用于乙方办理房屋改建所需相关手续，由此发生的`相关费用均由乙方承担。
2、甲方应在本协议签订时，一次性支付伍万元给乙方作为房屋建房保证金(此保证金房屋建成后不退给甲方)。
3、乙方负责该房屋的设计和工程建设投资。改建中、拆迁和施工所需的人力、物力和财力由乙方自行组织、规划、监督和管理，自负盈亏，风险自担。
4、甲方不得干涉乙方的正常施工。
5、甲方所拆除改建房屋全权由乙方负责建成三层半毛坯房，不装门窗。
6、甲方负责建房时房屋水、电及建筑材料堆放场地，不得占用公共通道。
7、甲方负责四邻纠纷不得有上访发生。
8、甲方负责将原房屋水、电协助报装。
9、甲方负责协助建成房屋，产权及土地办证，不得借故拖延办理。
10、新房建成后，乙方负责还建成两间长米，宽米的三层半房屋给甲方，一间长米，宽米的三层半还建房屋作为建房费用分给乙方，甲方不再支付任何建房款。
11、新建房屋的土地证、房产证分户以双方协商为准(过户费用以政府收费标准为准)12甲乙双方必须遵守上述约定，不得违约，如有任何一方违约，违约方须向对方支付违约金贰拾万元人民币。
12、此协议一式五份，甲、乙双方各持两份，自双方签字之日起生效，未尽事项双方协商解决。
甲方(签章)：
乙方(签章)：
20xx年xx月xx日
农村房屋换瓦安全合同篇八
甲方（转让方）：
乙方（受让方）：
甲乙双方就甲方所有的位于转让事宜，经协商达成协议如下：
该宗房屋位于宅基地。
该宗房屋及宅基地共计作价***元，乙方与**年**月**日前交付转让款***元，余款***元于****年**月**日付清。
甲方在*****年****月***日之前交付转让标的。
1、甲方保证对该房屋拥有全部的所有权，该房屋及宅基地使用权无任何权利瑕疵。如果因权利瑕疵或者因甲方原因导致乙方不能购得该房屋，甲方应当支付违约金元并赔偿乙方的全部经济损失（包括但不限于：直接经济损失、房屋改造费用、应得利益损失、因纠纷而支付的律师费、公证费）。
2、甲方应当按照合同约定的期限交付房屋，每拖延一日需承担房屋总价款1%的违约金。
3、合同签订后，甲方不得为任何租赁、担保、买卖等损害该房屋所有权的行为，否则承担与房款等额的违约金。
4、在房屋交付之后，甲方有义务配合乙方办理各项过户手续，过户费用由双方另行协商。
5、该宗房屋的所有权于合同签订时转移至乙方，该房屋上的一切权益全部归乙方享有（包括占有、使用、收益、处分等），如果该处房屋因改造需要拆迁，因拆迁而产生的所有补偿款及权利全部由乙方享有。
6、在房屋交付前所产生的费用（包括但不限于：水费，电费等）由甲方承担，与乙方无关。房屋交付之后所产生的水电等费用由乙方承担，与甲方无关。
五、本协议一式两份，双方各执一份，具有相同的法律效力。
六、本协议自双方签字之日起生效。
甲方： 乙方：
年月日 年月日
农村房屋换瓦安全合同篇九
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：
该房屋农村集体土地使用证号：__________________________ 房屋座落：______市______区_______村。设计用途 居民自住用房 ，建筑结构 ，建筑层数为____层。建筑面积_____平方米。
该房房土地来源为： 农村集体土地划拨 ，房屋建于_________年使用至今为______年。
该房屋按照协商以总价计算，价款为30万元，计叁拾万元（大写）
经双方签订合同后，乙方付清甲方房款_5_日内方可交付。甲方在将房屋交付乙方时如遇不可抗力（如自然灾害及其他不可抗力）时，且不能履行合同，双方同意按下列第_2_种方式处理：
1、 变更合同
2、 解除合同
如甲方无异议，乙方将在合同签订_5_日内按一次性付款形式付款。
如超过上述约定期限的，乙方有权按照下述约定，追究甲方违约责任，约定为：合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按房屋价款的万分之七向乙方支付违约金。
如超过上述约定期限的，甲方有权按照下述约定，追究乙方违约责任，约定为：
合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，乙方还应每日按房屋价款的万分之七向甲方支付违约金。
甲方交付的房屋的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺（特别是房屋主体结构的质量需要达到国家关于房屋居住的要求），未达到国家规定标准和承诺的，甲方应承担责任。乙方在房屋主体结构完好情况下，承担维修责任。
该房屋及其土地使用权利由甲方保证为本人所有，且甲方于_______年_____月____日按照合同规定将所属房屋售于乙方。乙方作为购买者享有该房屋及其土地使用的一切权利，且双方需声明乙方在购买该房屋后，拥有对于房屋及与其不可分割的土地的任何处置权利（包括被征用、改造、迁移产生的赔偿或者其他形式所产生的赔偿均由乙方所得，与甲方无任何关系，且甲方后代不得对乙方及其后代进行追偿）。
该合同由双方所在村委会给予认可，甲方应将该房屋的农村集体土地使用证转交于乙方，乙方在法律规定和适当机会下将其作废，并在村委会的证明和市/区政府规定的条件下重新办理乙方对于该房屋的农村集体使用证。
本合同在________省________市________区________村村委会的公证下签订，双方对于村委会的公证给与肯定和赞成。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________