项目合作居间的合同大全（16篇）

居间合同是为了解决交易双方在谈判和达成协议过程中可能存在的不确定因素而设立的合同。居间合同范文5：下面是一份关于股权转让的居间合同范本，供大家参考借鉴。

项目合作居间的合同大全（16篇）篇一

身份证号码：（ ）

联系地址：

乙方（委托人）：扬州市华南装饰设计有限公司

法人代表：

联系地址：

身份证号码：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方友好协商，就甲方为乙方提供居间服务，促成乙方获得目标工程承包事宜，达成如下协议：

1、 （以下称“建设单位”）将其三栋研发中心的7600平方米，总造价约3000万元人民币装修工程（以下简称“该工程项目”）经甲方介绍由乙方施工，并在20xx年4月25日签订施工合同。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务。

2、 甲方接受乙方委托，负责就该工程项目，已引荐乙方与建设单位直接洽谈，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，并已最终促成乙方与建设单位签订该工程项目承包施工合同。

3、 本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目签订了专业承包施工合同。

1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的，并积极配合乙方协调整个施工过程中的运作及信息沟通。

2、如果居间成功，甲方应在乙方保证施工质量、进度，并得到

建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。

1、乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

2、乙方应在施工过程中保证质量、进度，并得到建设单位和监理方的签字认可。

3、乙方应按本合同约定，向甲方支付居间报酬。如果未及时支付，则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。

1、居间报酬是指乙方按该工程项目的施工合同金额计算应向甲方支付的报酬。

2、乙方应按该工程项目施工合同金额的 %向甲方支付保底居间报酬。

3、居间成功后，在本协议签订之日乙方向甲方支付居间报酬总金额的10%即人民币叁拾万元；根据建设单位与乙方签订的《施工合同》的约定，施工工期为六个月，乙方分六次按月按居间项目的总金额300万元人民币的15%，计45万元付给甲方。

4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。

5、甲、乙双方同意居间报酬按最终结标的工程总造价的10%计标。

居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方同意承担施工总造价的10%的居间费用。

居间成功后，如果乙方未按合同第四条第2、3款的约定及时全额的向甲方支付居间报酬，则乙方除应立即全额付清该居间报酬外，还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。

本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若协商不成，双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。

1、本合同自签字签署之日起生效；

2、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止，则合同自动终止；

3、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止；

4、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

年 月 日

项目合作居间的合同大全（16篇）篇二

根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，买卖双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致就甲方有意向购买房屋事宜，经过初步协商，双方都认为有继续协商的必要和实际成交的可能，故起草并签署该合同，以资共同遵守。

第一条居间标的物。

乙方将座落于____________________的房屋推荐给甲方：

(二)房屋建筑面积____________________平方米，该房屋占用范围内的土地使用权____________________平方米，实际可使用面积平方米，具体包含。

(三)该房屋占用范围内的土地所有权为____________________;国有土地使用权以____________________方式获得。

(四)随房屋同时转让的设备(非房屋附属设备)及装饰情况由乙方在第六条中予以一一列明。

(五)出卖人(房屋出售方，下同)转让房地产的相关关系(包括抵押、相邻、租赁等其他关系)由乙方在第六条中予以一一列明。

(六)该房屋内的户口情况;。

(七)其他：____________________;。

第二条乙方义务。

1.乙方应积极认真地把该房屋的真实情况及出卖人的真实意思表示介绍给甲方，并将与该房屋有关的重要事实如产权性质、产权有无争议、户口情况等在本协议中列明，重要情况应以书面形式告知甲方。若在与出卖人谈判过程中，甲方发现乙方提供的居间信息中有虚假或不真实的信息时，甲方有权向乙方索取本合同约定居间服务费总金额的50%作为违约金，并有权单方终止本合同。

3.乙方应协助买卖双方办理贷款、签订买卖合同、登记过户、产证办理、房屋交付等相关工作，待房屋产权转移至甲方名下，办理出产权证书，且完成房屋交付并办理完交付手续，即视为乙方居间完成。

第三条甲方的义务。

自乙方完成所有居间义务之日起三日内，甲方向乙方支付其应付的所有居间服务费。

第四条居间服务费。

1、居间服务费的约定：

乙方居间服务费按照成交房屋合同价的百分之一向甲方收取，在时由甲方向乙方预付，在乙方完成本合同及相关合同约定的所有的居间服务和义务之日起三日内，该笔预付款始转为居间服务费，此前，该笔预付款的所有权仍为甲方所有。

2、居间未完成时预付款的退还：

在签订本协议后若买卖双方无法对买卖条件达成一致，或甲方因法律、法规、部门规章等规定不符合购买条件或非因甲方原因无法完成交易或合同无法履行完毕时，乙方应当在接到甲方书面告知后3天内将预付款全部返还给甲方，否则按照日千分之五的标准支付违约金。

第五条诚信原则。

自本合同签订之日起两个月内，如果甲方未通过乙方就该房屋而与出卖人私下自行成交，则甲方仍应按照第4条的约定向乙方支付约定数额的居间服务费。

第六条房屋交易相关事实。

1.房屋交付时出卖人将该房屋固定装修，维修基金，煤气初装费，有线初装费，随房附送给甲方。赠送的家具家电具体如下：

2.买卖双方于甲方办妥《__________市房地产权证》，后个工作日内至物业处办妥维修基金的更名手续;并对水、电、煤气的户名进行更名。

第七条争议的处理。

1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向原告方所在地人民法院起诉。

第八条本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，均具有同等效力。

乙方：____________________。

签署日期：____________________

项目合作居间的合同大全（16篇）篇三

甲方：

乙方：

为了合作顺利完成*项目，经甲乙双方友好协商签订协议如下：

一、双方的权利与义务(据实修改)。

1、甲方的权利与义务。

1)为乙方提供办学资质，成立南京金陵翻译院培训中心中学生部，限中学生培训项目;。

3)协助乙方组织师资以及教学场地安排;。

4)提供乙方报名培训发票;。

5)甲方南京书城培训超市8号摊位同时作为乙方的报名点，乙方承担费用1万/年;。

6)在协议期间内，甲方不得与南京其他机构进行以上项目的合作;。

2、乙方的权利与义务。

1)以甲方的名义进行项目宣传，负责市场的策划、宣传、拓展以及培训工作;。

2)承担合作项目运作过程中的所有费用;。

3)在合同期内乙方不得和相关的外部培训机构进行单独合作;。

4)甲方提供给乙方的发票必须由甲方指定的人员负责管理，同时承担相应的报名咨询及收费等工作。

二、利益分配与支付方式。

甲方代表甲乙双方收取咨询费，咨询费到达甲方账户后，乙方向甲方开具收据支取合作项目收入的%(已含各种税金)。甲方向咨询方提供发票。

三、本协议自签订之日起生效。

四、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

五、本协议未尽事宜，双方应本着友好合作的原则协商解决。

甲方：乙方：

代表：代表：

地址：地址：

邮政编码：邮政编码：

电话：电话：

日期：年月日日期：年月日

项目合作居间的合同大全（16篇）篇四

甲方(委托人)：

乙方(居间人)：

甲乙方为了发挥双方的优势，根据《民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项

1.1乙方接受甲方委托，负责把江西某某公司年生产面料3000万平方米、服装280件生产线厂房建设项目(以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的施工合同，取得施工权。

1.2居间成功是指完成本工程项目与建设单位签定总包合同，即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定总包合同，视为委托事项未完成。

二、乙方的义务

2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展对业主方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工权。

2.2乙方承诺向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方能够如约进场施工。否则，视为乙方居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。

三、甲方义务

3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列需要的手续准备。

3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的各位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。

甲方：

乙方：

年 月 日

项目合作居间的合同大全（16篇）篇五

1.1买方：

1.2卖方：

1.3签订地点：项目部

1.4签订时间：20xx年10月1日

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利、公平、诚实信用的原则，为明确买卖双方的权利义务，经双方充分协商达成一致，特签定本合同以便买卖双方共同遵守。

2.合同标的

2.1工程合同生效后，卖方同意提供商品混凝土及服务。卖方应按合同条款和“技术要求”的规定，为买方生产并提供商品混凝土;做好商品混凝土的装卸、运输、汽车泵或者地泵的输送浇注;进行出厂检验和验收工作;进行质保期服务，并履行质量保证责任;向买方提交货物检验、试验及其他所需的所有技术文件。

2.2买方依照合同规定履行其合同义务的条件下，卖方须承担依照“合同条款”第2.1条规定而履行其合同义务所产生的全部费用。

3.来源地

3.1本合同项下所提供的货物和服务均应来自于：京基或高强

4.技术要求和标准

4.1货物应符合以下“技术要求”中所述的标准。如果在以下“技术要求”中没有提及的，则应符合中华人民共和国国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.1.1第二条、混凝土技术要求

1、混凝土材料应符合以下要求：

(1)砂石需有进厂检验报告及出厂合格证;

(2)水泥须有生产许可证、出厂合格证、复试报告;

(3)外加剂需要有相应的合格证和检测报告;

2、执行标准

6.2货款支付

6.2.1首次付款方式：筏板砼浇筑完成后，双方核对无误后乙方在15日内付筏板总砼货款的50%。

6.2.2筏板浇筑完成以后其他部分浇筑混凝土的付款方式为:乙方应在3个月内支付剩余的50%混凝土货款。如买方不能按上述约定足额支付商品混凝土货款，买方应支付违约补偿金(按商业银行同期的利息两倍计算利息)。卖方账户必须是合同约定账户，如卖方随意改变账户，买方将拒付货款，由此引起的延期付款责任及相关的损失全由卖方承担。

6.3银行费用

在买方银行发生的费用由买方负担，在卖方银行发生的`费用由卖方负担。

7计划与供货

7.1计划

7.1.1在要求到货前，买方一般应提前具体要求到货时间以提前小时的通知(可为电话通知)为准。如有计划有变化，也应于计划到货时间前5小时通知卖方。大量(超过1000立方米)使用货物，需提前两天预约。

7.1.2卖方应按买方向卖方发出供货通知的供货时间、数量、规格、技术要求等提供货物。

7.2运输

卖方应使用搅拌车将货物运至买方指定的工程地点，运杂费已包含在合同单价中。卖方负责办理装、卸及泵送的一切手续，承担运输及泵送的全部工作和责任并负担实施运输及泵送所产生的全部费用。

8.保险

1卖方根据货物的特点，考虑对货物在生产、购置、运输、存放和交付过程中的丢失或损坏以及对工作人员和第三方责任进行保险，费用由卖方负责。

9.索赔与赔偿

9.1不足量索赔

9.1.1由卖方供应到工地现场的货物，经抽检，如被抽检的本车货物实际数量少于卖方出具的相应送货单，超过允许误差范围2%，本批货物数量将按此抽检结果计算和核定。

9.1.2卖方供应的货物，数量虽然在允许误差范围之内，但经抽检，出现多次负偏差(超过%时)的现象，买方可能认为卖方有故意欺骗的行为，并有权对卖方提出警告、要求赔偿、甚至解除合同。

9.1.3对于可清楚计量的部位，现场验工计量也作为实际到货数量的一个参考依据，应与双方签收的相应单据数量基本一致，如有较大差异的(超过2%时)，双方友好协商解决，查找原因，如经证实为卖方的原因，买方将追究卖方的责任，并向卖方提出索赔。

9.2质量索赔

9.2.1如在“合同条款”第7、9条所述之检验和验收过程中，发现货物的质量不能达到“技术要求”的有关要求，买方应事先以传真或电话，向卖方提出索赔，并附上有关检验单位出具的检验证明。

9.2.2卖方须在收到买方的索赔文件(包括传真件)后，两个工作日内做出答复，认可是否接受买方的索赔要求。如卖方在收到索赔文件两天内不作答复，则应视为该索赔要求已被卖方接受。

9.3延迟到货及付款索赔

9.3.1除非合同双方书面同意延迟到货外，若商品混凝土未能按约定的时间运至交货地点则卖方应按本批未按时到货的货款5%向买方支付罚金，本项罚金开累不超过合同总价的2%，如超过合同总价的2%，则买方有权终止合同。如延迟到货(含因货物质量问题影响的到货)，已对工程的质量造成影响或停工，买方将追究因此而造成的相关损失。同时，为保证工程的质量和进度，买方有权按12.4(b)的规定另行采购货物。

9.4“合同条款”第12.2条对货物提出的索赔，若卖方根据“合同条款”第12.4(a)条的方式未能及时更换货物或出现多次质量问题对工程造成影响，则买方有权决定按“合同条款”第12.4(b)的方式处理。

(a)更换

卖方应及时更换有缺陷的货物，费用自理。除买方特别许可外，货物的更换应当场完成。经替换的货物在通过规定的检验合格后，买方应予以接受。

(b)另行采购

如卖方未能及时更换货物或延误到货时间影响了工程的进展或出现质量事故对工程造成潜在危险，买方可以认定卖方不具备供应能力，为保证工程进度及质量，买方在通知卖方后有权单方面终止、解除合同，从其它公司采购替换的货物。但卖方必须赔偿买方因另外购买货物而产生的一切费用及额外支出。

10.买方保留的权利

10.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

10.1.1如卖方供货不及时或货物质量(含外观质量，如坍落度、和易性等)问题或无法满足工程的需要，买方有权执行12.4(b)条款的权利。

10.1.2如本工程其它标段的供应商供货不及时或货物质量(含外观质量，如坍落度、和易性等)问题或无法满足工程的需要时，买方有权要求卖方作为此标段的补充供货商或取替供应，卖方不应拒绝。

10.2为更好保证货物的质量，买方(或代理单位)保留向卖方供应外加剂和水泥的权利，卖方不应拒绝，双方以合同的形式明确。

11.争端的解决

11.1本合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决;协商不成时，依法向人民法院提起诉讼。

12.双方合同义务履行完成终止合同

12.1当合同双方完成了合同中规定的责任和义务，合同终止。

13.双方同意终止合同

13.1双方同意终止合同时，合同双方则将无例外的免去对方合同规定尚未履行的责任和义务，但已履行部分应当清算并继续履行完毕。

14.违约终止合同

14.1因卖方违约终止合同

14.1.1如果买方发现卖方以下违约情形之一后，可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(2)如果卖方未能履行合同约定的其他任何义务;

(3)如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

(ii)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益，包括投标人之间串通投标(递交投标书之前和之后)，人为地使各投标价丧失竞争性，剥夺买方从自由公开竞争所获得的权益。欺诈行为还包括卖方擅自更改货物的配合比进行生产，改变重要原材料产地，使用非买方指定的水泥品种等。

14.1.2如果买方根据“合同条款”第19.1.1条的规定，发出违约通知书后，买方有权依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，或买方有权采取其认为最合适的措施来完成被终止了的工程，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用或为了执行完成被终止了的该部分而买方实际发生的直接费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

14.2因买方违约终止合同

14.2.1如果买方严重违背了合同规定的责任义务，而且这种违约没有任何条款允许时，则卖方有权终止合同的一部分或全部，但前提条件是卖方应在终止合同前二个月内书面通知买方，而买方未能在这个期限内采取合理的措施以弥补其违约。

14.2.2在“合同条款”第19.2.1条的情况下，卖方有权要求买方补偿其因违约而造成的任何直接损失。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

15.因破产而终止合同

15.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

15.2卖方有责任而且必须支付买方超过合同金额的合理的必须的费用。该费用是买方为了执行完成被终止了的该部分而实际发生的直接费用，包括搬运费及所需的额外资料费。

16.适用法律

16.1本合同应按照中华人民共和国法律进行解释。

17.合同生效

17.1合同生效条件：合同双方法定代表人或双方授权代表签字，合同签订日期以最后一个签字日为准。

买方：卖方：经办人(签章)：经办人(签章)：

联系电话：联系电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：

签订时间：签订时间：

项目合作居间的合同大全（16篇）篇六

项目合作居间的合同大全（16篇）篇七

5、 法人身份证正反面复印件或扫描件一份。

*以上协议及证件都需加盖公章及法人亲笔签字

甲方：xxxx贸易有限公司

地址：xxa区创业园8号楼

乙方：_______________________

1、甲方是一家合法注册的公司，在白银贸易领域方面具有一定的经验和优势；

2、乙方是一家合法注册的公司，在所在的区域内拥有一定的资源和投资咨询经验。

甲、乙双方本着真诚合作、互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，达成如下协议：

1、甲方授权乙方利用自身的优势，承担江西泰达银业贸易有限公司在当地区域内开发市场的职能。

2、双方以交易手续费分成的方式实现各自的经济利益。具体分成方式按照《附件一》办理。

1、中华人民共和国境内登记注册的企业法人；

2、承认公司的章程及各项业务规则；

3、具有良好的信誉和经营历史，近两年内无严重违法行为记录；

4、有健全的组织机构和财务管理制度及完善的白银等贵金属业务管理制度；

5、经营场所须设立在相关产业集中地区、相关产品交易市场或金融机构集中地区。办公场所要求室内使用面积至少在300平方米以上，公共接待大厅使用面积40平方米以上，随着客户数量的增加可逐步扩大。

6、人员配备达到以下要求：

a、1-2名熟悉公司业务的经理；

b、3-4名熟悉相关行业现货贸易业务的专职人员；

c、1-2名熟悉业务的市场交易风险控制人员；

d、2-3名客服人员；

e、不少于20人的专业市场开发团队。

作为xxx贸易有限公司的代理单位，甲方授权给乙方代理如下事务：

2、协助甲方办理客户入市交易等相关手续，并协助甲方管理；

3、办理其他甲方授权的业务。

1、甲方应定期或不定期向乙方提供必要的业务介绍资料，为乙方按本协议开展业务提供必要的资源与支持。甲方有权对乙方依据本协议提供的服务与服务过程进行监督和管理，并提供指导意见。

2、甲方鼓励客户对甲、乙双方的行为进行监督，并提供通畅的投诉与举报通道；

4、甲方不得泄露乙方的商业秘密，损害乙方的利益；

5、甲方负责为乙方提供手续费结算等服务；

6、甲方有权对乙方办公场所的布置进行统一设计、统一规范；

7、甲方负责对乙方市场开发人员进行业务及职业道德培训；

9、甲方须按本协议的要求定期向乙方支付手续费分成；

10、若乙方发生违法、违规操作行为或乙方违反本协议，甲方有权随时解除本协议。

11、若因不可抗力的发生以及市场竞争等原因，甲方有权调整客户交易费用标准，并对乙方居间服务额度做出相应调整。

1、乙方有权根据本协议定期获取甲方支付手续费分成；

2、乙方有权在甲方指定区域开设公司或者分公司进行业务开发及宣传；

3、为甲方客户提供居间服务时，应维护甲方的形象，不得泄露甲方商业机密；

6、不得以不正当条件吸引客户，如代客理财、代客交易、提供明确的交易价位提示等；

7、不得吸纳已经在甲方开户的客户；

8、严禁从事非法集资等活动；

甲方对乙方的服务费采用每周一返的方式进行结算，每周周二前甲方完成乙方上周服务费的核算工作，每周周四前甲方完成乙方上周服务费的支付，甲方代为扣缴乙方营业税；如遇国家法定节假日则服务费支付时间顺延。具体返佣细节和返佣标准见《附件一》。

互联网系统故障及通过互联网未经许可的存取、盗窃交易敏感性数据、他人恶意地对网站攻击病毒等事件及非可归因于任何一方的信息传递中断等任何一方不能预见、不能避免、不能控制的事件）发生而给对方造成损失的，该方不承担任何责任。

1、协议有效期

本协议有效期为壹年，自______年_____月____日至______年_____月____日止。本协议期满若无重大违规、违纪行为本协议自动顺延。

2、乙方服务区域为______省 市。

3、协议解除

本协议有效期内，如任何一方不遵守本协议的规定或本协议内容违反国家政策、法律、法规，本协议自动终止。

本协议有效期内，如乙方出现下列事由，甲方有权解除本协议，撤销乙方的“代理”资格，并视后果保留追究乙方法律责任的权利。

a、从事代理交易业务，向客户作获利保证或承诺共担风险；

b、从事非法集资等活动等一切与市场开发工作无关的活动；

c、在规定时间内没有达到甲方规定的市场开发业绩的；

乙方如有违反本协议规定的行为，甲方经核实后有权扣减服务费或终止为乙方提供服务费的资格。

协议终止后，乙方不得借甲方名义继续从事任何与甲方有关的业务活动。

凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应当首先通过友好协商的方式解决；如协商不成，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

本协议未尽事宜，甲、乙双方应本着友好、平等、互利的原则，另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

本协议一式两份，自甲乙双方法定代表（负责人）或授权代表签字并加盖公章后生效。本协议所有附件为本协议的组成部分，具有同等法律效力。

项目合作居间的合同大全（16篇）篇八

甲方（委托人）。

乙方（居间人）。

本着优势互补，互惠互利的宗旨。根据《中华人民共和国合同法》。经双方充分协商。依平等自愿，等价有偿的原则。达成如下协议。

1，乙方接受甲方委托，负责就沅江市水立方大酒店室内装修工程项目如下称。引荐甲方参加该项目一标或分期多标的装饰工作，向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促进甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包合同。

2，“居间成功”是指甲方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。

1，乙方应及时向甲方提供有关该工程项目的招标信息及文件，并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2，乙方应保证该工程项目真实可靠，各种施工手续齐全，并能正常施工。

3，乙方在甲方参与洽谈期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。协助甲方做好谈判工作、若居间成功，在施工过程中，乙方仍有义务负责协调甲方与建设单位的关系。

1，甲方应按照建设单位的要求，提供甲方作为投标人证明其具备承担该工程项目的能力，及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料，包括但不限于资质证书，营业执照与相关资料，负责合同的起草。

2，如果居间成功，则由甲方负责全面履行和建设单位所签订的专业施工合同甲方因履行施工合同而产生的权利与义务，与乙方无关，甲方应在施工过程中保证质量，进度，并得到建设单位的签字认可。

3，如果居间成功，则由甲方应按合同约定向乙方支付居间报酬，如未及时支付，则按未支付金额的`8%1天向乙方承担违约金。

4，甲方须自行承担在投标过程中有关履约保证金，标书制作，联终运作等全部费用。

1，甲方应按该工程项目一标或多标合同与建设单位竣工结算总金额的6％支付居间费用。

2，居间成功后，施工队进场后十日支付合同款的40%居间费用，其余随建设单位拨付工程进度款，按60%比例支付居间费用，在甲方施工完工7天内，应全部支付完合同居间费用，余下合同款外，待甲方与建设方结算完后一次性支付完。

3，甲方以现金支付居间费用。

居间费用是指乙方为甲方付去的劳务费用。

1，甲乙双方均充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2，双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

1，本合同签字生效。

2，居间成功后，本合同完全履行完毕后终止。

3，甲乙双方协议解除合同或由其他法定事项时，本合同终止。

1，乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2，本合同一式二份，双方各持一份，双方签字盖章生效。

甲方：

乙方：

法定代表：

合同签订地：

合同签订日：

项目合作居间的合同大全（16篇）篇九

甲方（委托方）

法定代表人：

住址：

邮编：

联系方式：

乙方（居间方）

法定代表人

住址：

邮编：

联系方式：

鉴于乙方从事了多年的美容业，拥有较多的客户资源，甲方因经营需要客户资源，乙方愿提供客户资源给给甲方，根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下居间协议：

1、乙方接受甲方委托负责引荐客户于甲方，向甲方提供客户的重要信息，并最终促成客户与甲方达成合作。

2、“居间成功”是指完成全部委托事项，甲方与乙方所引荐客户之间签订了正式书面合同。乙方引荐的客户与甲方未签订正式书面合同，乙方仅为甲方提供信息或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的均视为委托事项未完成。

3、本合同有效期限自___年__月__日起至___年__月__日止，如若在合同履行期满前，乙方完成居间任务，则合同终止时间参照合同终止条款。

4、合同期满后，如若乙方居间任务没有完成，则双方另行协商合作事宜。

1、乙方必须向甲方提供有关客户的信息，内容包括但不限于等。乙方有义务协助甲方对该客户进行考察。

2、乙方需要为甲方与乙方引荐的客户之间提供联络、协助、撮合等其它有利于双方合作的服务。

2、乙方向甲方提供的各种信息，联络、协助、撮合，必须完全能够促成甲方与乙方所引荐客户之间的合作。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬。

3、乙方在甲方与乙方所引荐客户进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成合作意向，签订合作合同，乙方负责协调好双方关系。

1、甲方负责提供营业执照等相关资料，负责和乙方所引荐客户进行合同谈判。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和乙方所引荐客户之间签订的合同。甲方因履行合同而产生的权利和义务与乙方无关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的向乙方承担违约金。

1、乙方促成甲方韩国客户方与所引荐客户签订正式书面合同后，应支付居间报酬。付款金额，付款期限，付款方式。

2、如果乙方未能居间成功，乙方无权取得报酬。但必要费用。

甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

1、本合同签字生效后至完成居间任务，本合同自动终止。

2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

3、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

1、乙方提供虚假信息、隐瞒重要事实或有恶意串通行为的，应赔偿甲方因此受到的损失。

2、乙方履行本合同过程中（包括签订本合同前）所获得的甲方任何经营或技术信息均属甲方商业秘密。一旦乙方泄密，应向甲方赔偿违约金人民币万元，另甲方保留进一步索赔的权利。

3、无论何种情况下，乙方均不是甲方的代表，亦不存在合伙关系。乙方在履行本居间合同过程中应当明确告知相关客户，否则，乙方应承担一切由此造成的损失。

甲乙双方因本协议而发生的争议，应友好协商解决。经友好协商不成的，任何一方均应向所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

1、甲、乙双方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同自甲方的法定代表人或其授权代理人和乙方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

3、本合同一式份，双方各持份，双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

___年__月__日 ___年__月__日

项目合作居间的合同大全（16篇）篇十

甲方(居间人)：

联系方式：

乙方(受委托人)：

联系方式：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，依平等、自愿的原则，经过充分协商达成如下协议：

一、 委托事项：

1、乙方接受甲方委托，负责就开工庆典仪式策划执行项目（以下简称“该项目”），甲方提供该项目的重要信息，引荐乙方和该项目的招标单位（单位全称：____________________________）洽谈，甲方提供策划方案、乙方提供效果图并由甲乙双方共同与招标单位洽谈的形式，协助乙方投标，最终促成乙方与招标单位签订该项目的合同。

2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项，项目方完全支付乙方项目款。

乙方与招标单位未签订书面的该项目策划执行合同，甲方仅为乙方提供信息或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务，或未完成提供项目所需的策划方案或效果图导致合同无法执行，该项目执行完成但该项目部未支付项目全款的，均视为委托事项未完成。

二、 居间期限：从_____年____月____日至_____年____月____日。

三、 居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式：

1、本项目居间报酬为工程开工仪式策划执行项目签订的策划执行合同（以下简称“策划项目合同”）金额的5%。

2、居间成功后，乙方应在收到全部策划项目款项三个工作日内，向甲方支付居间报酬。

3、乙方以现金的方式支付居间报酬。

4、未促成“策划项目合同”成立以及未收到全部策划项目款项，居间人不得要求支付报酬。

四、双方的权利和义务：

1、甲方向乙方提供有关该项目的信息，并保证其提供的关于该项目的上述信息真实可靠，并且提供该策划项目的策划方案。

2、乙方提供该策划项目的效果图，确定项目报价、执行方式等。

3、甲方须保证该项目只提供与乙方商洽并执行。

4、甲乙双方共同参与和招标单位的的每项洽谈。招标成功后，则由乙方全面履行和招标单位所签订的活动策划执行合同，甲方不得干涉活动策划执行，不得索要乙方合作单位、个人的任何联系方式。

五、保密事项：

1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密。

求不利行为的实施方承担相应的法律责任。

六、合同变更、解除和终止：

1、经双方协商一致，可以变更或解除本协议。

2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的，本合同终止。

七、违约责任：

1、甲方未按合同的约定履行共同义务的，隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的，应向乙方支付的违约金。

2、本合同完成后，乙方未按合同的约定向甲方支付居间报酬的，乙方应当按日以逾期未付金额的5‰向甲方支付违约金。

3、本合同生效后，任意一方单方解除本合同的，应向对方支付 违 约金。

八、争议解决方式：

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应协商解决、协商不能达成一致的，也可由当地工商行政管理部门调解，协商或调解不成的，按下列方式解决：

（1）提交仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

九、其他事项：

1、本合同未尽事宜，双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式贰份，双方各持壹份，双方签字盖章后生效。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

身份证号：

年月 日 年月 日

项目合作居间的合同大全（16篇）篇十一

甲、乙双方曾就买卖甲方所有的_____________室（下称“该房地产”），在_____________公司（下称“上海锐丰”）居间介绍下，于_____________签订了《房地产买卖居间协议》（下称“该协议”），且甲方已经收受乙方支付的定金计人民币_____________万元整（rmb_____________）。现经甲乙双方协商，合意解除该协议，现就解除该协议事宜约定如下：

一、甲乙双方同意自本协议签订之日起解除该协议。

二、甲方应当于本解约协议签订后五日内自行或同意上海锐丰返还乙方已支付的定金计人民币______________元整（rmb40000）。若关于该房地产的房屋产权证由上海锐丰保管的，则乙方同意上海锐丰将所保管的`房屋产权证返还甲方。

三、待各方履行完毕本解约协议上述款项后，甲乙双方就该房地产买卖事项再无其他争议，且互不追究其他任何法律责任。

四、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，一份送交上海锐丰，本协议经甲乙双方签章后生效。

甲方：_________________。

乙方：_________________。

证件号码：_________________。

证件号码：_________________。

代理人（代表人）：_________________。

代理人（代表人）：_________________。

日期：_________________

项目合作居间的合同大全（16篇）篇十二

甲、乙双方曾就买卖甲方所有的________________(下称“该房地产”)，在________________有限公司(下称“____________________”)居间介绍下，于_______________年_______________月_______________日签订了《房地产买卖居间协议》(下称“该协议”)，且甲方已经收受乙方支付的定金计人民币_____________万元整(rmb_____________)。现经甲乙双方协商，合意解除该协议，现就解除该协议事宜约定如下：

一、甲乙双方同意自本协议签订之日起解除该协议。

二、甲方应当于本解约协议签订后五日内自行或同意上海锐丰返还乙方已支付的定金计人民币__________元整(rmb__________)。若关于该房地产的房屋产权证________________保管的`,则乙方同意__________将所保管的房屋产权证返还甲方。

三、待各方履行完毕本解约协议上述款项后，甲乙双方就该房地产买卖事项再无其他争议，且互不追究其他任何法律责任。

四、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，一份送交_________________，本协议经甲乙双方签章后生效。

甲方：_________________乙方：_________________。

日期：_________________

项目合作居间的合同大全（16篇）篇十三

法定代表人：_________________。

联系电话：_________________。

二、判令本案诉讼费用由被告承担。

事实与理由。

格出售给案外人黄世阳，并于收到购房款全款当日交付房屋。签订该协议后，被告一与原告就居间介绍费用进行了确认，承诺如原告推荐客户完成上述房产的出售，则被告一应于交房当日支付原告中介服务费人民币______元;如无故延期，则原告有权按日万分之五的.标准向被告追收滞纳金。现被告与案外人于___年__月__日实际履行了房屋买卖协议并办理了相关房产过户手续，但中介服务费却一直拒绝支付。基于被告一与被告二系夫妻关系，且债务发生在婚姻存续期间，2依照相关法律规定，应当由两被告共同向原告偿付。原告以为，被告通过原告的居间服务成功获取购房人信息，并经原告介绍与购房人签订《房屋买卖协议书》并完成房屋交易，即应向原告支付居间服务费。被告的恶意拖欠行为，已侵害了原告的合法权益，故原告现特诉诸贵院，请依法判如所请。

此致

_____人民法院。

具状人：

___年__月__日。

项目合作居间的合同大全（16篇）篇十四

第一条委托事项及具体要求：

根据《中华人民共和国民法典》。

第二十三章居间合同之规定，乙方(居间方)受甲方委托，为甲方如实报告订约机会与条件或为订约提供媒介促成甲方(公司名称、金额、账号、日期手工填写，甲方视为接受、同意并合法。)与卖方就万吨购销合同的成立。如果甲方接受并与之订立购销合同的，应当向居间人支付报酬，如果甲方没有在当次洽谈中订立合同，无需向居间人支付报酬。本合同生效后，甲方与第三方公司煤炭购销合同签定成立，即视为乙方完成委托事项，并且该买卖合同一经签订，买卖合同副本即应作为本合同之附件。

第二条居间期限：

居间期限从________年____月____日至________年____月____日，在本合同的有效期内，甲方不得与任何人或单位再次签署本次煤炭购销的居间合同。随着本合同约定的买卖继续进行的阶段一直具有法律效力。

第三条居间报酬的'计算方法及支付方式：

甲方与卖方每次实际交易额1元吨(税后)支付给乙方。甲方在签定合同后，每月实际交易拿到提货单时一次性向居间方支付相对应的服务费。甲方在见到提货单同时以现金转帐形式分别转入乙方指定的以下帐户，转帐费用由甲方承担，报酬的支付以甲方出示的与下列帐号户号金额相符的转帐凭凭为准。单位：_________元(在不超过总额的情况下，手写的帐号户名金额有效)!

第四条保密义务。

第三方。

第五条合同的解除。

1、当事人就解除合同协商一致;。

2、因不可抗力致使不能实现合同目的;。

3、当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务。

4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行。

5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为为致使不能实现合同目的。

第六条违约责任。

(一)、甲方有下列情情之一的，应当承担违约责任：

1、在本合同生效后，甲方又将本合同约定事项委托其他。

第三者，或者自行与第三方公司私下交易，视为乙方完成委托事项，乙方有权要求甲方应按其与公司买卖合同成交额(如实际履行总金额大于合同成交额，则按实际履行总金额计算)向乙方支付服务报酬或者要求甲方支付违约金_________元。

2、甲方未能按合同约定期限支付居间服务报酬或者居间费用，应按照每日%的标准向乙方支付违约金。

3、甲方有其他造成乙方无法完成委托事项的行为，应向乙方支付违约金。

4、甲方不依约向乙方提供其与第三方公司签订买卖合同副本，应向乙方支付违约金_________元。

5、如甲方签定合同生效后，十个工作日内不履行合同，甲方一次性赔偿乙方(居间方)10万元报酬费用。

第七条合同争议的解决办法。

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商;协商不成的，依法向合同签订地人民起诉。

第八条合同生效。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效，合同一经生效，即对双方具有法律约束力。

第九条未尽事项。

双方协商一致可以对合同内容进行变更或对未尽事项做出补充规定。变更或补充规定应当采取书面形式，与本合同具有同等效力。

出租人（盖章）：_________承租人（盖章）：_________。

地址：地址：_________。

法人代表（签字）：法人代表（签字）：_________。

承办人：承办人：_________。

开户银行：开户银行：_________。

帐号：帐号：_________。

电话：电话：_________。

担保人（盖章）：_________。

签订日期：___年__月__日

签订地点：_________。

项目合作居间的合同大全（16篇）篇十五

根据我国《合同法》《民法通则》等法律规定双方代表经友好磋商后，一致同意订立本合同书。

一、甲方委托乙方向银行联系和安排约__________万元人民币的借款（具体借贷金额由银行评估审批后确定），用于经营开发，乙方接受委托。

二、甲方职责：

1、提供借贷所需的真实性资料。

2、积极配合办理相关手续。

3、维护乙方权益。

三、乙方职责：

1、充分发挥资源优势，认真负责加速办理所有借款手续，在金融机构审批后，借款全额汇入甲方指定的账号即视为贷款成功。

2、全面协调甲方与金融机构的关系。

3、维护甲方权益。

四、甲方需承担的费用：

1、银行贷款利息（详见甲方与贷款银行间签订的相关合同、协议约定）；

2、保证金及担保费（详见甲方与银行、担保公司间签订的相关合同、协议约定）；

3、项目前期启动及专家费用：

4、居间服务费：甲方须在银行贷款成功到达甲方帐户的.次日前一次性将贷款总额_的居间服务费支付到乙方。

五、违约责任：

1、甲方在本合同生效后如任何一方擅自撤销委托则视作违约。违约方即须支付人民币__________万元给守约方作为违约金。

2、银行贷款到达甲方银行账号次日前，甲方保证支付居间服务费到乙方指定的账号，每延误一天甲方按申请贷款总额千分之五向乙方支付滞纳金。

3、如因国家政策调整及甲方未能达到担保或银行贷款条件造成银行无法放贷的，乙方对此不承担违约责任。

六、其它：

1、本合同甲乙双方双方签字盖章后即生效，在履约完毕后自行终止；

2、一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

3、本合同未尽事宜甲乙双方可协商解决；

4、本合同内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露；

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

项目合作居间的合同大全（16篇）篇十六

委托人：×××(个人写明姓名、性别、年龄、住址，单位写明名称、法定代表人和地址)。

居间人：×××(个人写明姓名、性别、年龄、住址，单位写明名称、法定代表人和地址)。

委托人与居间人就下列事项达成协议如下(也可以写为：委托人与居间人经过协商一致，签订本合同)：

第一条委托事项。

(写明委托事项的内容、范围等，例如，委托对方提供订约机会等情况)。

第二条时间范围。

(写明在什么期限内提供的媒介有效)。

第三条报酬。

(写明居间报酬的数额、计算方法、支付时间和方式)。

第四条保密条款。

(写明需要保密的内容)。

第五条违约责任。

第六条……(双方约定的其他事项)。

第七条本合同一式份，当事人双方各执份。本合同自双方签字之时起生效。

委托人：×××(签章)。

居间人：×××(签章)。

×年×月×日。

(如果是法人单位，可以附双方法定代表人、电话、电报挂号、开户银行、户名、帐号等内容。)。

２．说明居间合同也称为中介合同。它是指当事人双方约定，一方为另一方提供成交机会或者充当订立合同的媒介，另一方支付相应的报酬的协议。在居间合同关系中，提供居间服务的一方为居间人，另一方为委托人。订立居间合同应当注意的`问题有：

(１)委托人应当在合同中载明所委托居间从事的活动内容，包括种类、范围和要达到的要求，给付酬金的数额、方式和时间。

(２)居间人应当如实向委托人说明自己能够做到什么程度、需要什么条件完成委托人的委托事项。

(３)合同中应当订明违约责任条款。居间人不尽职守而给委托人造成损失的，应当承担违约责任，并赔偿委托人的损失。居间人对所提供的信息、成交的机会负有保密的义务。