随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。
定制家具签合同篇一
法定代表人：_____________法定代表人：_____________
甲乙双方本着自由平等原则,经过友好协商，根据《_合同法》的有关规定，就办公家具供货安装事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条办公家具基本情况
1．办公家具名称________________。
2．规格：________________________。
3．型号：________________________。
4．数量：________________________。
第二条合同价格
合同总价为人民币_____元整（大写：_____），总价中包括家具金额、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、售后服务相关费用及税金。
第三条付款方式
1．合同生效后____日内,甲方应向乙方支付合同总价____％的预付款。
2．家具全部安装完毕后且经甲方验收合格之日起____日内,甲方应向乙方支付合同总价____％的剩余货款。
第四条交货、包装与验收
1．交货安装地点：________________。
2．交货时间：____________________。
3．乙方应当于到货前____小时将到货名称、规格、数量、外形尺寸、单重及注意事项等通知甲方,以便甲方接货。
4．家具包装应符合国家颁发的标准,以保证家具在运输过程中不受损伤,由于包装不当造成家具在运输过程中有任何损坏或丢失,由乙方负责。
5．包装箱应有明显的包装编号和上下方向标志,组装件应有明显的组对标志。每件包装箱内应有详细的装箱单和合格证。
6．家具由乙方负责送到甲方指定地点卸车、安装。
7．家具到甲方指定地点后,双方人员必须在场以确认包装的完好性,由甲方收货,并对货物进行清点验收后签字确认。乙方应按甲方安排的时间派人到现场,若发现货物与装箱单不符,乙方负责补齐或收回.如乙方指派人员不能按时到达,甲方有权开箱检验,并对缺件、损坏作记录,乙方应认可并负责解决。
8．甲方对于货物的抽样验收,并不代表甲方对乙方全部货物质量合格的认可,如果在安装前或安装过程中发现不合格货物,乙方应当负责退换.对于因质量不合格或因损坏而应当退换的货物,应按延期交货处理,乙方必须在收到甲方通知之日起____个工作日内予以退换,同时,甲方有权依照法律规定及本合同的约定追究乙方的违约责任。
9．乙方应在交货后____日内负责将所有货物安装完毕并交付甲方使用,乙方交付使用的货物应当符合本合同约定。此后,由甲方对货物进行最终验收,并由甲方签署验收报告。
10．乙方应自带用以安装过程中所需的各种工具及易损件。乙方向甲方交付货物并安装完毕之前,由任何原因引起的货物毁损,灭失的风险均由乙方承担。
第五条产品质量保证与售后服务
1．乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检测,材料及零部件均为全新未用过的.,以确保产品质量。家具出厂前须经技术检测,符合检测标准才能出厂。
2．乙方应在____设有固定维修服务机构.并有强有力的售后服务支持。
3．乙方应按其与甲方往来文件中的承诺,履行其他相关的售后服务。
第六条双方义务
1．在家具到达安装使用地点后,甲方应当为乙方提供卸货安装场所。
2．在家具安装时,如乙方提出,甲方应为家具安装人员的食宿提出方便,其费用由乙方自理。
3．甲方有权利到乙方厂内进行生产质量进行跟踪考察,乙方应为甲方的考察提供方便,但甲方需要承担一定比例的考察费用(以双方协商结果为前提)。
4．乙方必须遵守双方往来文件的规定和承诺,未经甲方书面同意,不得将工程项目转给他人或分包给他人。
5．乙方已经按照本合同约定时间完成甲方所需要货物的生产制造,但由于甲方原因而不能按约定时间接受交货安装时,甲方应当根据本合同约定的货款支付时间向乙方支付剩余的全部货款。
6．由于甲方原因而不能按本合同约定时间接受乙方交货安装时,甲方应当承担乙方由此发生的费用支出。
7．甲方在对乙方交货安装完毕后,填写《供货安装评价反馈表》。
第七条技术资料
家具出厂时应出具产品合格证,同时提供下列资料一式____份给甲方:
1．安装图纸、安装技术说明。
2．产品使用说明。
3．维修保养说明。
4．随办公家具附件,备件清单。
5．出厂前的检测或试验记录。
6．其他供用户使用的必备资料
第八条违约责任
1．乙方不能按期交货或按期安装完毕,除不可抗拒因素外,乙方应向甲方支付延期违约金,每日按合同金额总价的____%计。
2．甲方延期付款时(有正当理由拒付或因不可抗力导致延期付款除外),应向乙方支付该次延付款数额的延期违约金,每日按该次延期付款额的____%计。
3．双方必须严格执行《_合同法》的有关违约责任规定。
4．如乙方违背本合同的约定,未经甲方书面同意,擅自将工程项目转给他人或分包给他人的，甲方有权单方面解除合同,要求乙方赔偿甲方因此所造成的全部损失。
第九条补充与变更
本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。
第十条争议的解决
1．本合同适用_有关法律，受_法律管辖。
2．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第种方式解决：
（1）将争议提交仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院提起诉讼。
第十一条生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。
授权代理人（签字）：_______授权代理人（签字）：________
定制家具签合同篇二
需方（乙方）：____________________
经双方洽谈，根据《_合同法》有关规定，特签订以下合同。
1、办公桌台：规格__________cm，附柜：__________cm，用_________制作。
2、书柜：规格__________（cm）。_________为主材制作。
3、椅子按国家标准的高度配套。
4、以上办公家具的款式按样板制作。
制作办公桌椅共_________套，桌台为_________元/套（含附柜），椅子为_________元/张，_________个_________书柜，为_________元/个。
总金额：_________元。（备注按已有的规格、款式、尺寸、质量现场量取后制作）。以上价格为不变价，含税费、安装及运费等，需方不再承担其它任何费用。
甲方按乙方要求制作样板，样板须经乙方认可并封板，甲方按样板生产、交货，如有制作问题由甲方负责修改。（注：用料、材质、尺寸必须按乙方样板，如果末按乙方样板生产，而导致教职工无法使用由甲方负责更换，并承担相应的经济责任。）
甲方负责全包工包料，应严格按照依照合同规定选用原材料，并接受乙方检验。甲方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响办公家具的质量时，乙方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
保修期为_________年，在保修期内，家具出现质量问题，甲方应免费修理（包括材料费和工时费）。在保修期内，因同一严重质量问题，修理两次仍达不到标准要求的，凭修理记录和有关证明，甲方应为乙方免费调换同规格型号、同样式的产品。
在_________年_________月_________日前交货，交货地点在_______________________________________。产品自交货之日起__________日内，发生严重质量问题，乙方可以选择退货、换货或修理。退货时，应当按原定购价格一次退清货款。
甲方交货给乙方进行验收，验收以所封样板为标准。验收合格，双方办理交接手续。如不合标准，甲方负责修改或更换直至验收合格为止。乙方提出小批量的增补，甲方应按原价和乙方提出的交货时间，保质保量地按时完成。
包装必须按厂家原包装标准，装载必须与运输方式相符，期间损坏、费用均由甲方负责。包装不予退还。
即货到验收合格后付总货款的__________%，扣留__________%货款为一年期质量保证金。保证金到期无质量问题付清。
1、甲方违约责任
（1）甲方如中途变更订做，应赔偿乙方因此而造成的损失。
（2）甲方如中途废止合同，应赔偿乙方因此造成的全部经济损失。
（3）甲方未按合同规定的质量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
（4）甲方未按合同规定包装家具，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，甲方应当偿付乙方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成家具的毁损、灭失的，由甲方赔偿损失。
（5）甲方逾期交付标的物，应当按照合同规定，向乙方偿付违约金；合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向乙方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。
（6）甲方实行代运或送货的标的物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付标的物的责任。
2、乙方违约责任
（1）乙方中途变更标的物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。
（2）乙方中途废止合同，属甲方提供原材料的，偿付甲方的未履行部分价款总值10%-30%的违约金。
（3）乙方如无故超过合同规定期限付款，每推迟一天按合同总额的1%向乙方偿付违约金。
（4）超过合同规定期限领取标的物的，除偿付违约金外，还应当承担甲方实际支付的保管、保养费。乙方超过领取期限六个月不领取标的物的，甲方有权将标的物变卖所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给乙方；变卖标的物所得少于报酬、保管、保养费时，乙方还应补偿不足部分；如标的物不能变卖，应当赔偿甲方的损失。
（5）无故拒绝接收标的物，应当赔偿甲方因此造成的损失及运输部门的罚款。
（6）变更交付标的物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。
甲、乙双方必须严格认真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，经双方协商或有关机关证明，可免予承担经济责任。
合同双方在合同履行过程中发生纠纷的，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同如有未尽事宜，须经双方协商修订，协商不成按合同法有关规定执行。本合同一式贰份，双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方：___________________ 乙方：______________
地址：___________________ 地址：______________
甲方代表：______________ 乙方代表：______________
电话号码：______________ 电话号码：______________
开户银行：______________ 开户银行：______________
银行帐号：______________ 银行帐号：____________
______年____月____日 _____年____月____日
签订地点：______________ 签订地点：___________
定制家具签合同篇三
甲方(购方)：
乙方(供方)：
根据《^v^合同法》及有关法规，甲乙双方本着公正、公平、合理、互惠互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经友好协商，特签订本合同。
一、 交易数量、价格、时间及规格。
1.甲方向乙方共计购买草花株。
2.供货时间：由甲方联络员与乙方负责人协商，在 日前供货。
3.协定价格为每株 元，共计：(大写： 元整)
二、付款方式
合同约定货款总额 元整。
三、甲方的权利义务
甲方对乙方供应的花卉及时签收。
四、乙方的权利义务
1. 乙方在与甲方签订合同后按甲方要求及时装车。
2. 乙方不能私自提高价格。
3. 乙方向甲方供应所有苗木必须符合合同约定标准和数量。
本合同自甲乙双方签字之日起生效，甲乙双方任何一方不得擅自修改或解除合同，如双方代表人发生变更，不得变更合同。本合同内未尽事宜，必须由甲乙双方共同协商，做出补充规定，与本合同具有同等效力。
五、 本合同正本一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
定制家具签合同篇四
根据《^v^合同法》及有关规定，经甲、乙、丙三方充分协商，一致同意，签订商铺租赁合同，合同条款如下：
一、甲方将其租赁位于___________________________________________一间面积为___________平方米的商铺租赁给乙、丙方使用(三方为合租关系)。甲、乙、丙方共同使用。使用项目为：甲方用于家政业务接待及保洁销售使用：乙方用于电脑业务接待、维护维修及电脑耗材销售;丙方用于纯净水业务接待及销售。其中甲丙方共同使用商铺左边柜台;乙方使用商铺右边柜台。
二、租期从_________年_____月_____日起至_________年_____月_____日。如果甲方的租赁期满，若商铺所有权方涨价，涨价部分由甲乙丙三方协商付费。
三、月租金________，租金一缴、到期如续租，需提前十天交清租金。如不续租，需提前一个月告知甲方。租期未到期。不得擅自转租给其他人使用。
四、商铺合租合同生效后，乙、丙方应向甲方交付________元押金，合同期满押金退回。
五、承租期内房租的所有权任为甲方所有，如房租到期后，经协商解散合租关系。乙、丙方不参与商铺转让或转租权。
六、合同期内，商铺产生的水电气费由乙、丙双方共同协商交付。
七、租赁期间，甲、乙、丙三方应共同爱护商铺的设施设备，如有损坏，则追究其责任。
八、本合同未尽事宜，可经双方协商作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。
九、本合同在履行中发生纠纷，应通过双方协商解决;协商不成，可诉请人民法院处理。
十、本合同一式叁份，甲方壹份，乙方壹份，丙方壹份，合同自签订日起生效。 补充协议：
甲方身份证复印件粘贴处
乙方身份证复印件粘贴处
丙方身份证复印件粘贴处
定制家具签合同篇五
甲方：
乙方：
为维护消费者、经营者的合法权益，根据《_消费者保护权益法》、《_合同法》、《_质量法》及有关规定，签订本合同，并共同遵守。
一、商品内容、金额及其他计费
二、付款方式及违约责任
1、 预付款___________ 余款____________
2、 违约责任：
a、 采用预付款方式，单方违约按家具合同总金额的扣除违约金；
c、 迟延送货或提货的，违约方每日向对方支付延迟部分家具款的1%作为违约金；超过15天，甲方有权终止合同，乙方除全额返还甲方定金，并需每日按合同货款的1%承担违约金。
三、交货及验收
2、 对于家具的数量、结构、颜色等表面瑕疵，甲方应在验货时当场提出异议，否则乙方不承担责任。
四、非质量问题的换货
甲方对已购商品不满意，7日内在包装和商品没有损坏、不影响二次销售的情况下，可以办理换货(定做商品、处理品除外)，因换货产生的运输费及劳务费由甲方承担。
五、质量“三包”规定
家具“三包”有效期为一年。即90日内出现严重质量问题，甲方可以选择退货、换货或修理；180日内出现严重质量问题，甲方可以选择免费修理或换货；三包有效期余下的时间内出现质量问题，乙方负责免费修理；“三包期限”计算方法按《北京市家具产品修理、更换、退货责任规定》执行。
六、争议解决方式
甲方和乙方出现质量或服务纠纷，双方应友好协商解决。甲方可到爱家投诉，或依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项
八、对经爱家盖章确认的合同，爱家将严格按照上述条款的规定执行；否则，在商品交易和售后服务过程中出现的质量或服务问题，爱家不承担任何责任。
甲方(买方)签字：________
乙方(卖方)章：___________
甲方地址：___________
乙方地址：___________
负 责 人：____________
电 话：_______
_____ 电 话：____________
主办单位(章)：_________
地址：________
电话：________
合同签订日期：_____年______月______日
定制家具签合同篇六
甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》及相关法律、法规的规定，经双方协商一致签订本协议：
二：养护时间：20______年01月01日至20______年12月31日。
三：养护单价：10000元/季，合计40000元(肆万元整)。
四：养护内容：花木、草坪修剪、防治病虫害、施肥。
五：款项支付：工程款按半年支付，待甲方验收合格后分次性支付。
六：其他：乙方生活自理，工具、农药乙方自备，肥料由甲方供应。
七：因不可抗力的自然原因造成的损失，甲方不追究乙方责任。
八：乙方必须遵守法律、法规及甲方相关规定，注意安全施工，如出现安全事故，乙方自负，与甲方无关。
九：双方出现纠纷应友好协商解决，如果协商不成，双方可通过签约地法院裁决。
甲方：乙方：
代理人：代理人：
___年___月___日___年___月___日
定制家具签合同篇七
首先是开发商自己的资质，主要是营业执照和开发等级资质，像万科保利等都是一级资质，若一点的是二级，最差的是临时资质，等级越高开发商实力越强，楼房品质越有保障。其次是楼盘证件，俗称五证，《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》和《商品房预售许可证》，有前四个证才能有第五个证，有第五个证才能卖房子。
签订购房合同的时候需要注意以下事项：
1、审查开发商：
一定要审查开发商是否具有商品房预售许可证、土地使用证、规划许可证、建设工程许可证等。这是买房能否办房产证的关键。
2、合同范本
采用房地产管理部门统一印制的标准房屋买卖合同文本，并按照文本中所列条款逐条逐项填写，千万不能马虎。
3、权利与义务
要注意合同条款中双方所填写的内容中权利与义务是否对等。
4、房屋面积
如果选择按套内建筑面积为依据进行面积确认及面积差异处理时，应当在“面积差异处理”条款中明确面积发生误差时的处理方式。
5、交房日期
购房人在签订合同时，一定要将交房日期明白无误地规定为“某年某月某日”，并注明开发商不能按时交房所需承担的责任。
6、修改合同条款
在签约时需要注意，对于开发商提出的自己认为不合理的条款，需要提出自己的修改意见，进行协商，如果购房人的利益在合同当中无法保障，而开发商又不同意修改或补充的话，购房人有权重新选择开发商及楼盘。
下一篇：返回列表
定制家具签合同篇八
日期：_________
甲方：_________
地址：_________
tel(电话)：_________
fax(传真)：_________
乙方：_________
地址：_________
tel(电话)：_________
fax(传真)：_________
甲、乙双方愿意根据《^v^对外贸易法》和《^v^民法典》之规定签订本合同。乙方根据甲方的委托实施进口行为。双方同意共同遵守如下条款：
1.甲方自行与境外供货商确认进口货物的产品名称、规格型号、数量、进口单价、产地、装箱情况、要求的交货期等所有内容。
2.乙方不承担甲方委托进口产品的质量风险和市场价格风险。若由于甲方未履约或未完全履约，而造成乙方未履约或未完全履约之责任完全由甲方承担。
3.甲方应保证提供的报关货物产品名称、规格型号、数量、进口单价、产地、装箱情况等有关信息的真实准确，并符合归国家对_________(地区名称)小额商品市场管理的有关规定，否则，所引起的一切经济和法律责任概由甲方负责。
4.甲方负责将货物的具体清单、价格和数量等资料在境外卖方发货期前5个工作日将订货通知单交乙方以便乙方办理货物进口的审批手续和进口报关的有关手续，以乙方的名义代甲方签订外贸合同。在执行订购合同过程中，随时向甲方通报有关情况并会同甲方及时处置。
5.合同未尽事宜，双方应首先根据上述法律及双方在签订合同时达成的基本原则协商解决。
6.本委托合同规定的代理手续费为货值的_________，不包括办理外贸合同项下仲裁、诉讼及外商破产事宜所需的任何费用，及码头、船务、商检、仓储、运输等其他费用。
7.乙方代理甲方从_________进口(_________)一批。数量(_________)吨，价值 (_________)美元。
8.争议的处理
(1)本合同受^v^法律管辖并按其进行解释。
(2)本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
a.提交_________仲裁委员会仲裁;
b.依法向人民法院起诉。
本合同签章生效，一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________
地址：_________地址：_________
签订地点：_________
签订时间：_________ 年____月____日
定制家具签合同篇九
对于农村房屋买卖合同，至今也没有任何一条法律或行政法规禁止农村房屋的买卖，也没有哪一条法律或行政法规对农村房屋买卖做出了禁止性规定。即使有地方法规或地方政府的规章，在认定买卖行为是否有效上，法院也不会适用地方法规或地方政府的规章而认定买卖行为无效。因此，农村房屋是可以买卖的。但农村房屋要买卖必须具备以下条件：
1、如果农村房屋的受让对象是同一集体经济组织的成员;
2、受让人没有其他房产;
3、该转让房屋建造合法，是经过批准建造的，并且该受让房屋必须符合当地规定的标准;
4、房屋买卖应当申请并经集体经济组织批准同意。
除此之外的其他情况，农村房屋原则上是不可以买卖的，比如城镇居民因为不是集体经济组织内部成员，是不允许购买农村房屋的。
定制家具签合同篇十
需方（乙方）：____市食品化工有限公司
甲乙双方经充分协商，签订本合同：
一、货物种类、规格、单价、数量及交货时间：乙方提前2—3天通知甲方并提供要货清单，甲方应遵守乙方要求的交货时间，如遇特殊情况不能准时交货，可提前共同协商。
二、收货方式：甲方收到货后立即付清全部货款（不含发票）。
三、合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，或在销货清单上注明，补充协议与本合同具有同等效力。
四、其它约定事项：
1、本合同自签订、盖章之日起生效。本合同自供应完，货款结清后自行解除。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2、定金：30000元（大写：叁万元整）供方（章）：
需方（章）：
委托代理人签字：
委托代理人签字：
账号：
电话：
电话：
签订日期：________年____月____日