在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。
开发商瓷砖采购合同篇一
供方:(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
供需双方本着平等、互利等价有偿,诚实信用的原则,在协商一致的基础上签订本合同.需方向供方订购下货物货物,经双方协商一致,特签订本合同,具体内容如下:
一、供货清单
供货总金额(大写):叁万捌仟贰佰伍拾陆元整,(小写):38256.00元.
二、运输方式及费用
1、运输方式:汽运.
2、运输费用:由供货方承担.
需方货运详细地址:;
三、结算方式:货款在供方供货后一个月内结清,供方开具普通发票.
四、交货方式
1.交货日期:需方在签定合同后3个工作日内供货.
2.由供方负责发货,交货日期以需方签字的送货单日期为准.
五、货物验收
1.验收标准:提供检测报告、产品合格证.
2.需方收到货物后经现场验收合格后进入工地.
六、保修条款:按照国家规定
七、所有权:货物所有权在需方未全部支付货款前仍属于供方,如需方未能在合同规定的付款期限内履行付款义务,供方有权将货物收回,同时需方须承担因此给供方造成的一切经济损失,包括但不限于支付违约金、货物收回所产生的运费及其他相关费用.
八、风险转移:货物损毁的风险自到货之日起转移到需方.
九、违约责任:
1.供方责任:供方如不能如期交货,供方须按照供货金额的10%/日向需方支付违约金,并赔偿由此给需方造成的损失.
2需方责任:需方未能按时履行其付款义务,应承担违约责任,须按照未付款部分的10%/日向供方支付违约金,并赔偿由此给供方造成的损失.
十一、解决纠纷的方式:如履行本合同发生争议,双方应首先协商解决.如协商不成,任何一 方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼.通过法律程序予以解决.
十二、合同担保:如需提供担保,另签订担保合同作为本合同附件.
十三、合同变更:合同履行中,如一方需要修改,必须在供方发货前3 日提出,在双方同意 后签订补充协议作为本合同之附件.
十四、双方约定的其它事项 无
十五.本合同附件为本合同不可分割的组成部分.
十六、本合同一式两 份,供方执壹份,需方执壹份.未尽事宜,依照《中华人民共和国合同法》的规定处理.
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
开发商瓷砖采购合同篇二
甲方(采购方):__________ (以下简称甲方)
乙方(供应方):__________ (以下简称乙方)
甲方位于____________________小区一处公寓内装修工程项目建设的需要,现需从乙方处采购瓷砖材料。根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,订立本合同。
第一条 产品及价款
具体可参照双方认可的样品(具体数量甲乙双方现场测量)。
注:表中约定数量为暂定数,以甲方实际用量为准结算,东城嘉都酒店的瓷砖甲乙双方另行协商,包括数量、价格。
第二条 供货时间
供货日期,以甲方通知为准,甲方的需货计划,应提前通知乙方,乙方在收到甲方的供货通知后15天内,保证供货到甲方指定现场,并有乙方负责卸货。
第三条 质量要求
乙方在甲方用货前需提供材料样品,由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料,证明材料提供给甲方存档使用。乙方必须保证原材料为合格产品,与甲方认定的样品一致,产品加工过程中的原材料、加工工艺等各项指标与乙方相关承诺一致,产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求。
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行,即符合运输要求,确保瓷砖不受损坏。
第四条 运输、交货及收货
1、交货方式:所有货物由乙方送往甲方的指定地点:锡林浩特市东城嘉都小或具体地点以甲方现场通知为准,并由乙方负责卸车,所产生的费用由乙方承担。
2、货物交与甲方之前,由乙方妥善保管。货到现场,由甲方现场管理人员在供货单上签字确认产品数量。甲方收货前的损耗由乙方负责。
第五条 付款方式
1、甲方不付任何现金款项,以房屋抵顶的方式付乙方的货款。
2、甲方以____________________6#商业的9#商铺进行抵顶,房屋面积为__________平方米,按每平方米__________元,合计:__________元整(_______________元整)。甲乙双方约定乙方的货款抵顶房屋款项,商业房的其它税费以及其它需要交纳的费用,乙方必须以现金的方式缴纳。
3、如果甲方的房屋款超出乙方的货款,乙方必须配合甲方办理房屋按揭贷款,偿还甲方剩余的房款,付清为止。
4、如果乙方的货款超出甲方的房款,剩余的货款可以抵顶其它住宅等。
第六条 违约责任
乙方应负的责任
1、在本合同约定的供货完成前,乙方单方解除合同或中止供货,视为乙方违约,应赔偿本合同总金额50%给甲方作为违约金,(乙方的利润已达到55%)。
2、乙方应按本合同约定的时间及时将货物运送到现场,如不能按时交货或者交货数量不足,则视为乙方违约,乙方应承担因此产生的直接损失。
3、如发现产品品种、规格、质量等不符合本合同规定时,由乙方负责包退、包换,并承担该批不合格产品的退货费用。由于上述原因延误交货时间,每逾期一日,乙方应向甲方偿付逾期交货的违约金。
第七条 不可抗力
任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第八条 争议解决方式
第九条 合同生效与终止
本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十条 其他约定事项
余货处理:工程完工后的剩余瓷砖,在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下,乙方按本合同价退货。乙方负责余货的运送,并承担退货工作产生的费用。
第十一条 本合同一式_____份,由甲、乙双方各执壹份。本合同未尽事宜,由甲乙双方协商处理。
甲 方:__________ (盖章) 乙 方:__________ (盖章)
开发商瓷砖采购合同篇三
供方: (以下简称甲方)
需方: (以下简称乙方)
一、 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额
二、质量要求:质量供方必须保证所供红砖达到要求,外光良好,几何尺寸符合要求(23.5x11.5x5.3cm),如质量不符合要求,数量极大,乙方拒签。
三、 交货地点:甲方建材厂,由甲方负责装货及装货费用。
四、 运输方式及费用负担:由乙方负责运输,负责运输费用及货到卸货费用。
五、 数量确认:由甲方开具出货单,乙方材料员现场清点确认,签单后有效。
六、 结算方式及期限:乙方一次性付款给甲方,甲方开始供货(供货时间:20_年5月至20_年10月)。
七、 双方履行责任:乙方必须提前3日报出材料计划给甲方,甲方必须提前备货,不得耽误乙方工期,否则将赔偿乙方的一切损失。
八、供货期间甲方不得任意涨价或停供,乙方不得以任何理由要求甲方降价(红砖定价为0.32元/片)。如一方违约造成任何损失,由违约方承担。(如因质量原因除外)
九、 解决合同纠纷的方式:双方协议商解决。如协商不成,按《合同法》有关条款办理。
十、 本合同货款到生效
十一、约定事项:由双方共同协商。
十二、工程完工货款两清后,本合同自动失效。
甲方(公章):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
_________年____月____日
开发商瓷砖采购合同篇四
供方:
需方:
签订时间:_________年_________月_________日
签订地点:_________ 供需双方本着平等、互利等价有偿,诚实信用的原则,在协商一致的基础上签订本合同。需方向供方订购下货物货物,经双方协商一致,特签订本合同,具体内容如下:
供货总金额(大写): 叁万捌仟贰佰伍拾陆元整,(小写):38256.00元。
1、运输方式:汽运。
2、运输费用:由供货方承担。
需方货运详细地址:;
货款在供方供货后一个月内结清,供方开具普通发票。
1.交货日期:需方在签定合同后3个工作日内供货。
2.由供方负责发货,交货日期以需方签字的送货单日期为准。
1.验收标准:提供检测报告、产品合格证。
2.需方收到货物后经现场验收合格后进入工地。
按照国家规定
货物所有权在需方未全部支付货款前仍属于供方,如需方未能在合同规定的付款期 限内履行付款义务,供方有权将货物收回,同时需方须承担因此给供方造成的一切经济损失,包括但不限于支付违约金、货物收回所产生的运费及其他相关费用。
货物损毁的风险自到货之日起转移到需方。
1、供方责任:
供方如不能如期交货,供方须按照供货金额的10%/日向需方支付违约金,并赔偿由此给需方造成的损失。
2、需方责任:
需方未能按时履行其付款义务,应承担违约责任,须按照未付款部分的10%/日向供方支付违约金,并赔偿由此给供方造成的损失。
因台风、地震、水灾以及其它非需、供方责任造成的,不能预见、不能避免、并 不能克服的客观情况为不可抗力。遇有不可抗力的一方,应立即将事件情况通知对方,并在15天内提供事件详情以及合同不能履行,或部分不能履行,或需要延期履行的理由的有效证明文件,按事件对履行合同的影响程度,由双方协商决定是否解除合同、部分免除履行合同的责任或延期履行。
如履行本合同发生争议,双方应首先协商解决。如协商不成,任何一 方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。通过法律程序予以解决。 十二、合同担保:如需提供担保,另签订担保合同作为本合同附件。
合同履行中,如一方需要修改,必须在供方发货前3 日提出,在双方同意 后签订补充协议作为本合同之附件。
未尽事宜,依照《中华人民共和国合同法》的.规定处理。
供方代表(签字)章:
需方代表(签字)章:
开发商瓷砖采购合同篇五
签订日期: xx年9月27日
供方: xx经销部
供需双方本着平等互利,等价有偿,诚实信用的原则,在协商一致的基础上签订本合同。需方向供方订购下列货物,经双方协商一致,特签订本合同,具体内容如下:
一、供货金额
供货总金额(大写): 叁万捌仟贰佰伍拾陆元整,(小写):38256.00元。
二、运输方式及费用
1. 运输方式:汽运。
2. 运输费用:由供货方承担。
需方货运详细地址: 东三环大北窑东北角中基新东方c座 。
三、结算方式:
货款在供方供货后一个月内结清 ,供方开具普通发票。
四、交货方式
1.交货日期:需方在签定合同后 3 个工作日内供货。
2.由供方负责发货,交货日期以需方签字的送货单日期为准。
五、货物验收
1.验收标准:。
2.需方收到货物后经现场验收合格后进入工地。
六、保修条款: 按照国家规定 。
七、所有权:货物所有权在需方未全部支付货款前仍属于供方,
限内履行付款义务,供方有权将货物收回,同时需方须承担因此给供方造成的一切经济损失,包括但不限于支付违约金、货物收回所产生的运费及其他相关费用。
八、风险转移:货物损毁的风险自到货之日起转移到需方。
九、违约责任:
1.供方责任:供方如不能如期交货,供方须按照供货金额的%/日向需方支付违约金,
并赔偿由此给需方造成的损失。
2.需方责任:需方未能按时履行其付款义务,应承担违约责任,须按照未付款部分的 %/日向供方支付违约金,并赔偿由此给供方造成的损失。
不能克服的客观情况为不可抗力。遇有不可抗力的一方,应立即将事件情况通知对方,并在15天内提供事件详情以及合同不能履行,或部分不能履行,或需要延期履行的理由的有效证明文件,按事件对履行合同的影响程度,由双方协商决定是否解除合同、部分免除履行合同的责任或延期履行。
方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。通过法律程序予以解决。 十二、合同担保:如需提供担保,另签订担保合同作为本合同附件。
后签订补充协议作为本合同之附件。
十四、双方约定的其它事项: 无
十五.本合同附件为本合同不可分割的组成部分。
十六、本合同一式 两 份,供方执 壹 份,需方执 壹 份。未尽事宜,依照《中 华人民共和国合同法》的规定处理。
十七、合同签订:合同签订时间:xx年 9 月 27 日;合同签订地点: xx筑装
饰工程有限公司办公室 。 需方: 代表: 地址: 邮编: 电话: 传真:
(盖章)
供方: 代表: 地址: 邮编: 电话: 传真:
(盖章)
开户银行: 帐号:
开户银行: 帐号:
开发商瓷砖采购合同篇六
甲方:
乙方:
因工程建设需要,甲方同意将湛江市第十中学第 幢教学楼的外墙砖、地板砖、楼梯砖及其他部位的瓷片发包给乙方采购。根据《民法典》的通用专用款及《建设安装工程承包合同条例》的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实的原则,甲、乙双方友好协商,达成以下合同条款:
一、工程名称及地点:
二、发、承包内容
1、外墙砖、地板砖、楼梯砖及其他部位瓷片的采购及运输(不含卸货)。
2、产品规格与质量、数量(符合国家同一型号质量标准)。
1)外墙砖:
2)地板砖:
3)楼梯砖:
4)瓷片:
3、不含税单价及造价
1)外墙砖:
2)地板砖:
3)楼梯砖:
4)瓷片:
5)总造价:
三、材料供应及付款方式:
1、材料供应按工程进度要求,但甲方须及时且提前一天告知乙方所需材料及数量。
2、材料到达施工现场后,甲方必须及时组织人员验收并安排人员卸货。
3、合同生效后,甲方必须在合同生效之日起30天把合所列材料总数拉完,并且甲方接收材料之后30天内把所有款项结清。
4、乙方必须按合同要求,保质保量按时送达材料。
四、若因预订材料面积不足需补供材料,由此所发生的一切费用均由甲方负担。
五、甲方如不按照合同履约,每逾期一天应按合同总价款的10%作为违约金赔偿给乙方,乙方如不按时供应材料,每逾期一天按合同总价款的5%作为违约金赔偿给甲方,若材料不符合质量标准甲方无条件退货,费用乙方自负。
六、材料附带出厂证明,合格证等质量验收相关资料,本合同未尽事宜,甲乙双方协商决定,本合同一式二份,自甲乙双方签字盖章之后生效。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
电话:
年月日 电话:
开发商瓷砖采购合同篇七
立契约书人_________实业有限公司(以下简称甲方)_________陶瓷有限公司(以下简称乙方),双方兹就买卖茶具事宜,订立本件契约,条款如下:
一、买卖标的:仿古茶具精品、次品各_________组。
二、价金:精品每组人民币_________元整,次级品每组_________元整,合计_________元整。
三、送货地点:甲方公司所在地或其所指定的地点。
四、送货日期:乙方应于订约后一个月内按甲方指定的地点、组数如期送达。如有迟延,应依迟交部分的货款每日按_________计罚违约金,乙方不得有异议。
五、清偿费用:原则上运送费、包装费由乙方负担。惟甲方所指定送货地点不在_________市_________县两界内,按实际里程数每公里_________元酌收运送费用。
六、甲方或其指定受领之人世间于受领第一条的茶具后,应即时验收。茶具如有瑕疵,应于受领后七天内以书面通知乙方更换,逾期乙方不负瑕疵担保责任。
七、甲方应凭乙方所开出的统一发票及送货签收单将货款一次付给乙方。
八、本契约一式二份,甲乙双方各执一份为凭。
公司地址:_________ 公司地址:_________
代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________
住址:_________ 住址:_________
身份证统一号码:_________ 身份证统一号码:_________
营业执照号码:_________ 营业执照号码:_________
开发商瓷砖采购合同篇八
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
本着诚实信用、平等互利的原则,经双方友好协商,就甲方采购事宜,合同期限自年月日至年月日。特签订本合同,以供双方共同遵守。
第一条、标的物、标的额
第二条、交货地点:甲方项目工地。
第三条、交货时间:甲方指定。
第五条、质量标准及异议期限:
1、乙方应严格按照相关材料的技术要求和国家(行业)的相关质量标准执行,确保所供材料的质量。
2、甲方在收到货物后若有异议须在10日内以书面提出,如属质量问题由乙方负责。
第六条、损耗责任:乙方货物在未经甲方验收前仍然由乙方自行承担相关风险及责任。
第七条、付款方式:
1、甲方每月26日至次月25日为一个统计月。乙方每月26日至次月10日号前(遇甲方假期则顺延)将上月内所送货物的送货单(供货方保存联)汇总后向甲方指定人员提交对帐清单,共同核对无误并签字确认后付款。
2、甲方货款采用银行承兑汇票形式支付。
3、除双方协商价格为不含税款外,乙方领取汇票时应提供法定正规发票(附销货清单)以及乙方收款委托证明,否则甲方有权不予支付或由甲方按8%税率代为扣税后向乙方支付税后货款。
4、甲方结款方式为:月结。甲方每月只支付乙方上月货款总额的80%,剩余20%待本工程完工并竣工验收后付清。
甲方日期
乙方日期
开发商瓷砖采购合同篇九
需方:
签订日期: 年 月 日
供方:
合同编号:
供需双方本着平等互利,等价有偿,诚实信用的原则,在协商一致的基础上签订本合同。需方向供方订购下列货物,经双方协商一致,特签订本合同,具体内容如下:
供货总金额(大写): 元整,(小写): 元。
二、运输方式及费用
1. 运输方式:汽运。
2. 运输费用:由供货方承担。
需方货运详细地址:
三、结算方式:
货款在供方供货后一个月内结清 ,供方开具普通发票。
四、交货方式
1.交货日期:需方在签定合同后3个工作日内供货。
2.由供方负责发货,交货日期以需方签字的送货单日期为准。
五、货物验收
1.验收标准:
2.需方收到货物后经现场验收合格后进入工地。
六、保修条款: 按照国家规定
七、所有权:货物所有权在需方未全部支付货款前仍属于供方,如需方未能在合同规定的付款期限内履行付款义务,供方有权将货物收回,同时需方须承担因此给供方造成的一切经济损失,包括但不限于支付违约金、货物收回所产生的运费及其他相关费用。
八、风险转移:货物损毁的风险自到货之日起转移到需方。
九、违约责任:
1.供方责任:供方如不能如期交货,供方须按照供货金额的%/日向需方支付违约金,并赔偿由此给需方造成的损失。
2.需方责任:需方未能按时履行其付款义务,应承担违约责任,须按照未付款部分的 %向供方支付违约金,并赔偿由此给供方造成的损失。
十、不可抗力:因台风、地震、水灾以及其它非需、供方责任造成的,不能预见、不能避免、并不能克服的客观情况为不可抗力。遇有不可抗力的一方,应立即将事件情况通知对方,并在15天内提供事件详情以及合同不能履行,或部分不能履行,或需要延期履行的理由的有效证明文件,按事件对履行合同的影响程度,由双方协商决定是否解除合同、部分免除履行合同的责任或延期履行。
十一、解决纠纷的方式:如履行本合同发生争议,双方应首先协商解决。如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。通过法律程序予以解决。
十二、合同担保:如需提供担保,另签订担保合同作为本合同附件。
十三、合同变更:合同履行中,如一方需要修改,必须在供方发货前 3 日提出,在双方同意后签订补充协议作为本合同之附件。
十四、双方约定的其它事项: 无
十五.本合同附件为本合同不可分割的组成部分。
十六、本合同一式两份,供方执壹份,需方执壹份。未尽事宜,依照《中 华人民共和国合同法》的规定处理。
十七、合同签订:
合同签订时间: 年 月 日
合同签订地点:
需方代表:(盖章) 供方代表: (盖章)
地址: 地址:
邮编: 邮编:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号: