人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
金融机构的融资篇一
甲方(出质人)
姓名:____________________
身份证号码:________________________
住所地:____________________________
电子邮件:__________________________
乙方(质权人)
姓名:____________________
身份证号码:________________________
住所地:____________________________
电子邮件:__________________________
为确保乙方与债务人________ 签订的 ________ 合同的履行,出质人愿意向质权人提供质押担保。为明确双方的权利义务,根据《^v^合同法》、《^v^担保法》的及其他法律、法规的规定,经双方平等协商一致,订立本合同。
第一条 本合同担保的主债权为__________ 合同,标的金额为 _______ ,主合同有变化的,以变化后的数额为准。
第二条 质押率及担保范围
质押财产共作价人民币______元(大写: _______),质押率为 ______% 。
本合同项下的质押担保范围包括:主合同项下的本金、利息、罚息、实现质押权的费用及本合同项下的违约金、各种费用等。
第三条 质押财产
1、甲方提供的质押财产为 _______________ ;
3、质押权的效力及于质物所省孳息(包括质物分离的天然孳息和甲方就质物可以收取得法定孳息)及其从物、从权利、附着物、附和物、加工物、代位物。
第四条 质押财产的移交与登记
1、甲方应予质押合同签订之日起 ______ 日内,将出质的动产或者权利凭证移交给乙方,质物有关的包括但不限于保管、仓储、运输、维修等一切费用由 _______ 方承担。
2、质押财产需要办理登记的,甲方应当于合同签订 ________ 日内,与乙方共同到主管管理部门办理出质登记,质权于登记之日设立;甲方逾期办理相关质押手续的,每逾期一日,应向乙方支付 ________ 元(大写:______)的违约金。
3、 本合同项下 质押财产 的权属证书和其他相关资料经双方确认后交给质权人保管。因质权人保管不善造成权属证书和其他相关资料灭失的,质权人应当承担补办费用。
4、移交质物、办理登记所需的相关费用,由 ______ 方承担。
第五条 质押财产的保管
1、乙方占有质押财产期间负有妥善保管的义务。因乙方的过错导致质物或权利价值减少的,在债务人清偿全部债务后,乙方应向甲方赔偿;如债务人未能清偿全部债务,甲方可以要求以损害折抵部分或全部抵押责任。
2、因不可归责于乙方的事由致使质押财产或者权利毁损或者价值明显减少,足以危害乙方权利的,乙方有权要求甲方提供相应的担保,甲方应当在收到乙方书面通知之日起 _______ 日内向乙方提供与毁损或者减少的价值相当的担保。
第六条 质押财产保险
3、 甲方逾期办理保险、上交保单或办理延长投保期限的手续,每逾期一天,应向乙方支付 _________ %的违约金;甲方未能投保或者续保的,乙方有权自行投保、续保,代为缴付保费或者采取其他保险维持措施,并就支出的保费或者其他相关费用向甲方追偿。
4、 在本合同有效期内, 质押财产 如发生保险事故,保险赔偿金优先用于偿还主合同债务,或存入质权人指定的账户,以继续担保主合同债务的履行。
第七条 质押财产的处分
3、 质押期间,经甲方同意,乙方可以以占有的该质押财产为第三人设定质权。
第八条 质押权的实现
2、 有下列情况之一的,乙方 可以要求 提前处分质押财产或者权利,提前清偿债务:
( 1 ) 甲方的经营状况或财务状况恶化、或借债尚未清偿、或涉及重大经济纠纷的;
( 4) 质押财产或出质权利被采取查封、扣押或者其他强制措施或被依法监管的;
( 5) 质押财产或出质权利价值严重下降的。
第九条 出质人声明
4、 质押财产不存在任何权利瑕疵,未被依法查封、扣押、监管,不存在争议、抵押、质押、诉讼等情况。
第十条 主合同的变更
2、 本合同有效期内,因国家法律、法规及银监会、人民银行等主管机关有关规定调整或者变化且适用于主合同(包括利率调整等),导致主合同变更的,甲方仍应当按本合同约定继续承担担保责任。
第十一条 违约责任
2、 甲方隐瞒质押财产共有争议、已抵押、毁损、虚假登记等其他严重危害质押权实现事项的,应向乙方支付主合同项下总金额 _______ %的违约金。且甲方须将质押财产恢复到乙方认可的原状,或者另行提供乙方认可的等值担保。
3、 因甲方设置障碍,致使质押财产无法进行折价、拍卖、变卖的,应由甲方承担自债务到期之日起至担保债权最终实现之日止每日 _______ %的违约金。
第十二条 争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第 ______ 种方式解决:
(1 )提交 ____________ 仲裁委员会仲裁;
(2 )依法向 ____________ 人民法院起诉。
第十三条 其他约定事项
( 2 )除非有可靠、确定的相反证据,乙方有关本金、利息、费用和还款记录等内容的内部账务记载,乙方制作或保留的债务人办理提款、还款、支付利息等业务过程中发生的单据、凭证及乙方催收贷款的记录、凭证,均构成有效证明本合同项下债权债务关系的确定证据。甲方不能仅因为上述记录、记载、单据、凭证由乙方单方制作或保留,而提出异议。
( 3 ) _________________;
( 4 ) _________________;
( 5 ) _________________。
第十四条 本合同未作规定的,按《^v^合同法》的规定执行。
第十五条 本合同自双方签字盖章之日起生效。当事人 为自然人的,由该自然人签字后按捺手印; 当事人 为法人的,应加盖单位公章,并由法定代理人或者委托代理人签字。
第十六条 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方 :_______________
日期 :______ 年 ______ 月 ______ 日
乙方 : __________________
日期 :______ 年 ______ 月 _____ 日
金融机构的融资篇二
金融借款合同纠纷,是指在金融机构作为借款人与非金融机构签订的借款合同中产生的纠纷。依据《民法典》第196条的规定,借款合同是指借款人向贷款人借款,到期返还借款并支付利息的合同。借款合同的主要内容包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。借款的利息不得预先在本金中扣除,利息预先在本金中扣除的,应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。金融借款合同是指借款人向金融机构借款,到期返还借款并支付利息的合同。其特殊性在于贷款人为金融机构。同业拆借是指具有市场准人资格的金融机构之间,为了调剂头寸和临时性资金余缺,进行短期资金融通的活动。企业借贷是指非金融企业之间相互借款的行为。目前,为保护金融市场的有序运行,我国法律一般不允许非金融企业之间相互借款。民间借贷是指公民之间,公民与非金融机构企业之间的借款行为。民间借贷的利率可以适当高于xx的利率,但最高不得超过xx同类贷款利率的4倍。借贷的币种可以是人民币,也可以是外币、港币、台币和xxx等有价证券。小额借款合同是指借款人向金融机构或小额贷款公司借小额款项,到期返还借款并支付利息的合同。小额贷款一般额度较小,利率较低,期限、发放和还款方式方面的约定更加灵活、便捷,小额贷款多用于扶助农民进行农业生产、下岗职工再就业,以及大学生创业等等。金融不良债权转让合同是指当事人就金融不良债权的转让签订的合同。金融不良债权是指处于非良好经营状态,不能按时支付xx利息,甚至不能偿还贷款本金的xx借款债权。金融不良债权包括逾期贷款、呆滞贷款和呆账贷款。金融不良债权追偿是指金融不良债权受让人在受让债权后,向原金融借款合同的债务人、担保人主张权利,以实现债权的行为。追偿是受让人对金融不良债权处置的`主要方式之一,包括直接催收、诉讼(仲裁)追偿、委托第三方追偿、破产清算等方式。《民法典》规定的借款合同包括两部分:第一是金融机构之间及其与自然人、法人和其他组织之间的借款合同;二是自然人之间的借款合同。但是在实际社会经济生活中的借款关系比民法典规定的要广泛得多,还包括非金融企业之间的借款关系、自然人和非金融企业之间的借款关系。因此,对这类案件的处理也显得复杂得多,xx、xxx等金融部门和人民法院都应该高度关注和重视。审理借款合同纠纷重点应该注意的问题:(一)准确地列明借款合同的当事人一般情况下在借款合同中主要就是原告和被告,原告多为债权人,即出借人,被告多为借款人。在特殊情况下原告可能是借款人即原债务人,所谓特殊情况是在债务人认为债权人侵害了自己的合法权益时可能向法院起诉,如债权人xx等金融机构直接扣收贷款,或者债务人重复还款等。除这些情况外:
1、借款同时有保证人的保证人是共同被告;
3、“私贷公用”情况下当事人的确定。实践中有些地方出现“私贷公用”的情况,所谓“私借公用”是有的“公”即企业,由于已经有逾期贷款未还等原因而不能贷款,于是便由个人或私营企业以自己名义代为贷款,所贷款项由企业使用。这就是所谓“私贷公用”。私贷公用以民法典的规定,应该属于委托关系。在这种情况下,出借人为原告没有异议。如何列被告,应考虑以下情况:
金融机构的融资篇三
根据^v^合同法规定,甲乙双方本着平等、互利、自愿的原则达成如下协议:
1、根据甲方具体需求情况,乙方供给甲方种苗名称种苗,数量具体数量株,预计出苗时间、品种为年月日前出种苗名称数量具体数量株;年月日前出种苗名称数量具体数量株。
2、乙方所供种苗,须植株健壮,无菌,无机械损伤,无多心;若不能达到任何一项标准,甲方有权退回或重换。
3、乙方所供种苗,需保证品种纯度,成活率在85%以上。(除自然灾害,甲方自身栽培管理水平不正常的情况外)。若出现品种混杂在10%以内或成活率低于85%,乙方赔偿甲方不达标部分种苗或苗款。若出现品种混杂在10%以上或成活率低于85%则此批种苗可视为不合格种苗。:
4、乙方所供种苗,按单价元每株、抛头5%进行苗款核算。
5、交货地点:昆明国际花卉拍卖交易中心d栋05号,运输方式:
6、甲方在签订合同五个工作日内,按苗款的20%付乙方种苗订金元(大写)。
7、甲方所购品种,若出现质量问题,必需在20个工作日内通知乙方,以便事故及时处理。质量裁决,首先由甲乙双方共同到现场取证确定。若有争议,可报国内权威部门进行鉴定。
8、付款方式:甲方按月结的方式将已发种苗款结算给乙方,种苗订金在最后一次供苗完成后才能充抵甲方应支付给乙方的苗款,按多退少补的原则结算。
9、甲乙双方任何一方因自身原因调整品种、数量、供苗时间需双方协商解决;若协商未果,任何一方未遵守合同签订的供苗协议履行。按不能履行部分种苗订金的300%赔偿对方。
10、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,经双方签署后即生效。
11、合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
甲方(公司/个人签章): 乙方(公司/个人签章):
金融机构的融资篇四
乙方:xxx商业地产开发公司
丙方:xxx商业公司
1、甲方是一家拥有雄厚实力、经验和声誉的商业投资管理公司,
2、乙方是一家拥有雄厚实力、经验和声誉的商业地产开发公司,
3、丙方是一家拥有雄厚实力、经验和声誉的商业投资公司,
甲乙丙三方有意形成一种战略合作伙伴关系,共同在河南省境内进行商业项目的发现、开发和投资,故经友好协商,三方特签订本战略合作协议如下:
一、基本合作原则
甲方负责在河南省境内商业项目的调查和推荐;
乙方负责对所选定的商业项目的投资建设;
丙方负责进驻乙方所投资建设的商业项目。
二、甲方具体负责的合作事宜
甲方在向乙方、丙方所推荐第条规定之商业项目时,应保证自己对各具体推荐项目的调查、分析和建议均已尽自己最大的判断力;尽管有前述规定,但是甲方的尽职行为决不能少于同行业对于一个经验丰富的投资管理公司所期望的应有能力和技巧。
除非发生以下任一情形,甲方不得再将自己向乙方和丙方所推荐的第条规定之具体商业项目另行推荐给乙方及丙方以外的其他人:
甲方向乙方、丙方所推荐的具体商业项目一经乙方按第条规定方式选定,则甲方须与乙方就此具体商业项目签订正式的合作合同,并须严格按照该具体项目合作合同履行自己的义务,并享有相应的权利。
甲方向乙方、丙方所推荐的具体商业项目如仅经丙方按第条规定方式选定,则自丙方另行选定开发商后,甲方与丙方选定开发商就此具体商业项目签订正式合作合同,并严格按照该具体项目合作合同履行自己的义务,并享有相应的权利。
三、乙方具体负责的合作事宜
如乙方拟开发第条规定的各类商业项目,除非存在以下情形,则只能由甲方独家负责调研和推荐:
甲方在接到乙方通知之日起日内未予答复;
甲方在乙方正式委托后,未在双方协商确定的期限完成所委托的具体项目的调研。
乙方须在收到甲方报送的具体推荐商业项目资料之日起天内向甲方做出书面答复。该答复内容须包括乙方是否同意实施此项目、乙方计划于何时实施此项目、如丙方不同意实施此项目时乙方是否同意自行实施此项目或与本协议以外的与丙方为同一类型并从事相同的竞争性业务的第四方合作实施此项目等内容。
对于乙方委托甲方进行的调研项目,如乙方改变经营计划致使该项目取消或延迟,则乙方应对甲方予以补偿。
乙方按以下方式之一选定具体甲方推荐商业项目之日起天内须与甲方就此具体商业项目签订正式的合作合同:
乙方与丙方共同选定具体商业项目;
丙方不同意实施该具体商业项目但乙方仍同意实施时,乙方自行选定;
丙方不同意实施该具体商业项目但乙方仍同意实施时,乙方与本协议以外的与丙方为同一类型并从事相同的竞争性业务的第四方共同自行选定。
乙方在与丙方共同选定甲方所推荐的具体商业项目之日起内除须与甲方就此具体商业项目签订正式的合作合同外,并须与丙方就此具体商业项目签订正式的合作合同。此后,除非乙丙双方另有规定外,乙方在该具体商业项目实施过程中,不得再与其他与丙方为同一类型并从事相同的竞争性业务的其他第四方合作。
乙方按第条规定选定具体甲方推荐商业项目后,须自行投资对该具体商业项目进行建设,包括对该具体商业项目立项、成立项目公司、取得土地使用权、施工建设、招商等该商业地产项目的全部开发活动。
乙方在对该选定具体商业项目投资建设过程中,除非严格按乙方与甲方就此具体商业项目签订的合作合同保障甲方对乙方开发此具体商业项目时的指导等权利外,并须严格按照乙方与丙方就此具体商业项目签订的合作合同规定的涉及丙方租、购部分房产和设施的要求进行规划和施工建设。
除丙方租、购部分房产外,对于乙方开发建设的具体商业项目中的其他房产和设施乙方自行委托甲方另行处置。
四、丙方具体负责的合作事宜
如丙方拟开发第条规定的各类商业项目,除非存在以下情形,则只能由甲方独家负责调研和推荐:
甲方在接到丙方通知之日起天内未予答复;
甲方在丙方正式委托后,未在双方协商确定的期限完成所委托的具体项目的调研。
如丙方拟开发第条规定的各类商业项目,除非存在以下情形,则只能由乙方独家负责开发建设:
乙方在接到丙方通知这日起天内未予答复;
乙方未能取得丙方选定的具体商业项目的开发资格的,如未能取得相应的土地使用权;
有证据显示乙方因无充分资金或存在其他客观原因(如因诉讼被法院采取财产保全措施,或被申请破产等)从而无法确保正常开发丙方选定具体商业项目的,且经丙方要求,未在丙方要求的合理时间内予以消除这些隐患或提供相应的担保。
丙方须在收到甲方报送的具体推荐商业项目资料之日起天内向甲方做出书面答复。该答复内容须包括丙方是否同意实施此项目、丙方计划于何时实施此项目、如乙方不同意实施此项目时丙方是否同意自行实施此项目或与本协议以外的与乙方为同行业的第四方合作实施此项目等内容。
对于丙方委托甲方进行的调研项目,如丙方改变经营计划致使该项目取消或延迟,则丙方应对甲方予以补偿。
丙方与乙方共同选定具体商业项目之日起天内须与乙方就此具体商业项目签订正式的合作合同。
如丙方因第条规定情形选择与本协议以外的和乙方为同一类型并从事相同的竞争性业务的第四方共同来实施此项目时,丙方须保证甲方享有在与其他投资管理公司同等的条件下与该丙方选定的第四方的优先合作权。如甲方最终未能与丙方选定的第四方进行合作,则丙方应对甲方予以补偿。
在乙方完成具体商业项目开发后,丙方须按乙丙双方之间的合同约定进驻经营。
五、其他
在本协议有效期间,各方均有权对外宣传时表明三方之间的这种战略合作伙伴关系;尽管有前述规定,但在发生在某一具体商业项目实施过程中乙方或丙方有一方未实际参与时,其他各方对该具体商业项目进行宣传时,不得做引人误导的宣传。
本协议履行过程中各方另有特别约定的,按该特别约定执行。
本协议履行过程中如有争议协商不能解决,则提交本协议签订地人民法院管辖。
本协议一式陆份,各方各执一份,自本协议各方代表签字、盖章之日起生效。
甲方: 乙方: 丙方:
代表: 代表: 代表:
签字时间:
签字地点:
金融机构的融资篇五
负责人 ,行长。
法定代表人 ,主任。根据中国人民银行银行复[20__]90号文件精神,促进双方经营顺利开展,甲乙双方经过充分协商,签订如下约期存款合同:
二、甲方在存款到帐当日,按照乙方存入款项的金额开具约期存款定单交付乙方。
三、约期款项存入期限为个月,自存单记载日当日开始计息。
四、双方约定存款利率为月利率‰,合同履行期间,在无国家法律禁止性规定的情况下,该利率不得变更。
五、甲方按季向乙方支付存款利息,特殊情况征得乙方同意也可到期支付存款利息,存款利息由甲方直接转入乙方在甲方开立的结算账户。
六、约期存款乙方在到期时一次性支取,特殊情况经提前通知甲方也可提前支取,提前支取的,按照同业往来利率支付存款利息。
七、乙方利用约期存款定单为本单位及乙方客户进行质押、提供担保时,甲方应当积极协助办理核押等相关手续。
八、本合同未尽事宜,由双方协商予以补充,补充协议作为本合同的组成部分。
九、甲乙双方就本合同履行而发出通知、征得同意、达成补充协议等,均须采用书面形式,并加盖本单位公章或者业务专用章。
十、本合同自甲乙双方签章之日起生效,存款支取后自动终止。
十一、本合同一式三份,甲乙双方各持一份,报人民银行备案一份。
甲方 (盖章)
负责人(委托代理人)(签字)
乙方(盖章)
法定代表人(委托代理人)(签字)
年 月 日
金融机构的融资篇六
地址:大厦
邮编:
法定代表人:
电话:
传真:
乙方:限公司
地址*金融大厦
法定代表人
为加强投资理财领域的合作,推动甲乙双方各项业务发展,甲乙双方本着平等互利、资源共享、优势互补的原则,经友好协商,就结成全面战略合作关系,达成如下协议。
(一)合作目的和原则
第一条双方的合作应在遵守国家相关法律法规的前提下,遵循“互
惠互利、平等诚信”原则,以建立长期、战略性的业务合作关系和促进双方业务的共同发展为目的。
第二条双方达成合作关系后,应积极为合作创造各种有利条件,落实本协议内容。
(二)合作范围及内容
第三条理财服务
1、甲乙双方发挥各自优势,建立理财平台,共同为客户提供理财服务。
乙方聘请甲方为投资理财顾问。
2、双方理财合作的主要形式为:乙方向甲方的客户发行信托计划,募集资金进行投资运用;乙方发行信托计划,可聘请甲方担任信托计划的投资理财顾问,乙方参考甲方的建议投资运用信托资金。
3、双方共同研发理财产品,拓展理财领域,协商确定理财方案和选择投资顾问,为投资者提供完善的理财服务。
第四条投资基金
在符合法律、政策规定的前提下,双方可合作开展私募股权信托投资和房地产信托投资,以及共同发起设立包括私募股权基金和房地产信托基金在内的各类投资基金。
第五条信托产品业务合作
甲方可接受乙方委托,向客户介绍乙方发行的信托产品,并提供咨询和顾问等服务。
第六条金融产品研发
1、甲乙双方应在金融产品创新方面加强合作,结合各自的业务优势,共同开发适应市场需求的金融创新产品。
2、甲乙双方协商一致同意,充分发挥各自业务优势,为双方的重要客户提供资产重组、财务管理、债券发行、企业改制、年金信托、股权信托等方面的咨询和方案设计等金融服务。
第七条资产管理
1、乙方将信托工具运用在资产处置和优化、融资租赁方面时,有权选择甲方作为合作伙伴。
2、甲方利用自己的研发团队,为乙方开展资产管理业务提供产品设计及创新服务。
金融机构的融资篇七
委托人:
居间人:
见证人:
签订时间:_____年_____月_____日
签订地点:
根据《中华人民共和国合同法》规定,居间人受委托人的委托,双方就融资、贷款委托事项协商一致,签订本合同:
第一条 委托事项及具体要求:以委托人本单位实业等资产作抵押从银行或社会融资、贷款,贷款人民币金额共计五千万元。
第二条 居间期限:从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
第三条 居间报酬与支付期限:居间人促成融资、贷款成立的,居间报酬为促成融资、贷款成立金额的_____%,委托人应在每笔融资、贷款成立后的当日支付上述报酬。
第四条 居间费用的负担:居间人促成融资、贷款成立的,居间活动的费用由居间人负担;未促成融资、贷款成立的,委托人不向居间人支付费用。
第五条 本合同解除的条件:当事人就解除合同协商一致或因不可抗力致使不能实现合同目的。
第六条 委托人的违约责任:如融资、贷款成立,委托人不按时支付给居间人上述报酬,按上述应支付报酬金额的双倍向居间人支付违约金。
第七条 居间人的违约责任:融资、贷款不成立,居间人支出的居间费用由居间人自行负担。
第八条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的由济南市历下区人民法院管辖。
第九条 本合同未尽事宜,依据法律规定执行。
第十条 本合同一式三份,委托人、居间人、见证人各一份,本合同
自双方签字之日起生效。
委托人(章): 居间人(章):
法定代表人: 法定代表人:
身份证号: 身份证号:
见证人:
身份证号:
金融机构的融资篇八
甲方:
乙方:
为了加快广元市城市新区开发建设步伐,适应经济快速发 展的需要,甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,就广元市081产业新城安舲房工程融资建设合作事宜达成如下原则协议:
一、合作模式及规模
1、合作模式:采用融资建设合作模式。即乙方融入部分资金与甲方共同建设拆迁安舲房,建设完工后甲方分期支付甲方融入全部资金并支付资金占用费。
2、建设规模:广元市081
建设期为 20xx年至20xx年,人民币。
3、广元市081产业新城拆迁安舲房工程建设项目须由乙方 在甲方组织的融资建设人公开招标中依法取得融资建设合作伙伴资格和施工总承包资格。
二、合作方式
1、甲方负责项目可行性研究报告的编制及审批、勘察设计等前期工作,并依法确定工程监理单位,对项目实施质量监督。
2、甲方确定的建设项目具备开工条件,在乙方依法取得项目融资建设人资格和施工总承包资格后,甲乙双方在不违背本协议条款前提下签定具体项目施工合同。
3、合作建设出资比例为:拆迁安舲房建设项目总投资中甲方出资35%,中标项目总投资65%由乙方融资解决,乙方实际融入资金甲方分段支付资金占用费。乙方具体出资比例以融资建设人公开招标中投标文件为准。
4、为确保工程项目按期交付使用,乙方依法取得融资建设人中标(中选)资格后,甲、乙双方签订具体项目施工总承包合同前,乙方必须向甲方指定账户打入3000万-5000万的首期建设资金,待施工总承包合同正式签订后转入双方共管账户专项用于中标项目建设。同时,乙方必须保证双方共管账户余额不低于500万的保证金。如乙方后续建设资金不足导致工程停工,甲方有权单方终止合同,乙方无条件先行退场再进行清算。
5、项目开工后,双方同意按以下工程完成节点退付乙方向共管账户缴纳资金用于工程建设。基础土方完成退付500万元,基础底板完成退付1000万元,地下室主体完成退付1000万元,地上二层完成退付1000万元,主体结构完成退付500万元。
6、乙方融资甲方不提供任何抵押或担保。
三、工程价格计算
1、工程施工前,施工图预算编制完成后甲方所在地财评中心审核,审核依据按按《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20xx)及各专业配套计量规范、20xx《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件的套用相应定额后不下浮确定该项目综合单价;其中材料价格按广元市造价部门发布的同期工程材料市场信息价格执行,没有发布的材料价格由双方另行签定协议确定。并经甲乙双方共同确认,作为工程价款依据。
2、项目施工中因图纸会审、设计变更、技术核定、现场签证等图纸的变更导致工程量增减或项目综合单价调整的,由甲方会同设计、监理、乙方共同签证认可,进入工程结算。调整原则为已有适用财评文件中此工程项目的综合单价按已有执行;没有适用财评文件中此工程项目的综合单价按《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20xx)及各专业配套计量规范、20xx《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件的相关规定套用相应定额后不下浮确定该项目综合单价;其中材料价格按广元市造价部门发布的同期工程材料市场信息价格执行,没有发布的材料价格由双方另行签定协议确定。
3、甲、乙双方同意本协议内各项目工程验收后,由乙方编制工程结算书,决算编制执行现行的相关定额、取费标准。 材料价格按广元市造价部门发布的同期工程材料市场信息价格执行,没有发布的材料价格由双方另行签定协议确定。
4、工程交工后,由乙方编制工程结算报甲方,甲方委托具有法定审核资质并经审计部门认可的审计机构进行工程造价结算审计,审计结论作为工程款的结算依据。
四、工程价款的支付
乙方每月25日将当月完成的工程量上报甲方计量,甲方在次月5日前按核定计量的35%向乙方支付工程款。
五、建设项目交工后的回购
1、工程计量剩余65% 由乙方垫资的工程款项,从项目交工之日起,由甲方分 36个月回购;回购款支付的时间和比例如下:
2、如甲方建设资金到位,可进行提前回购,资金占用费计算的止点时间为:乙方的垫资款项(含资金占用费)结清之日。
六、工程建设管理
1、乙方负责总承包的项目,不得分包。如需分包,需经甲方同意。
2、甲方负责工程的征地、拆迁、杆线迁移、土源、临时用地等工作,临时用电、用水接驳点提供至用地红线内。甲方协助乙方办理其在当地施工所需要的手续,在工程施工前提供施工设计图纸及有关设计文件。上述工作中产生的除施工产生的水、电费用以及进入预算内的费用由乙方支付外,其他费用均由甲方承担。
3、甲方在工程开工前选择符合资质条件的监理单位进驻施工现场,监理费用由甲方承担。
4、甲方负责协调解决项目施工中的各有关地方矛盾。同时为保障工程的顺利进行,甲方应在工程开工前为乙方准备好施工所需的各种相关手续并承担相关费用。
5、乙方应按照巳审批的施工图纸进行施工,并严格按相关施工规范施工,自觉接受甲方和监理单位的管理和监督,确保工程质量达到设计标准并符合施工规范。
6、乙方施工期间要抓好现场文明施工和安全生产工作,树立良好的企业形象。
7、在每个项目工程完成施工合同约定内容的十五日内,甲方组织参建各方进行工程验收。在工程交工后保质期内,如存在施工质量问题,乙方负责无条件修复或返工,并承担由此造成的费用。
8、乙方在施工期间如发现需变更设计,应及时以书面形式通知驻地监理工程师,经监理和业主确认后,甲方在七天内组织有关部门做出书面答复,如因答复不及时影响乙方施工,乙方工期顺延,并由甲方承担由此造成的损失。
七、安全生产与质量保证
1、在工程施工过程中发生的安全事故,概由乙方承担。
2、工程质量符合国家合格质量等级标准。
八、违约责任
1、甲、乙双方约定严格执行协议各项条款,并在本框架协议内签订单项施工合同。
2、若乙方非因不可抗力原因拖延工期,乙方同意按双方约定的合同工期,每拖延一天向甲方支付单项工程总价款的千分之一的违约赔偿金。
3、若因甲方原因造成乙方延误工期,甲方同意按双方约定的合同工期,每拖延一天向乙方支付单项工程总价款的千分之一的违约赔偿金。
4、甲方未按时向乙方支付工程款、保证金、回购款和资金占用费,甲方每拖延一天按应付款项的千分之一向乙方支付违约赔偿金。
九、争议解决
在本协议履行过程中,若发生纠纷,双方应本着友好协商的态度 解决,协商不成时可向项目所在地人民法院提起诉讼。
十、其他未尽事宜双方协商解决,订立补充协议。
十一、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,本协议自双方签字之日起生效。具体执行在不违背本协议主要原则下以单项工程项目协议为准。
甲方:广元市投资(控股)集团有限公司 (盖章) 法定代表人(或授权人)签字:
乙方: (盖章) 法定代表人(或授权人)签字: