环保设备合同签(专业14篇)

时间:2023-11-12 作者:灵魂曲环保设备合同签(专业14篇)

环保涉及到空气、水、土地等多个方面,需要从多个层面入手。从这些环保总结范文中可以看出,环保工作的成果和不足之处。

环保设备合同签(专业14篇)篇一

甲方:

乙方:

根据______年______月______日工价质量监督检验检疫局、国家_、_指定的《室内空气质量标准》,__颁发的《民用建筑工程室内污染控制规范》,甲乙双方就装修环保检测问题达成如下协议:

1、甲方有权在装修工程质量验收后向国家权威室内环境检测机构申请室内空气质量综合达标检测,并可要求乙方委派指定单位为甲方进行免费室内甲醛检测。

2、甲方有权要求乙方在装修工程质量验收后,室内空气质量达到《室内空气质量标准》的要求。

3、如经国家权威室内环境检测机构检测后未达到上述标准,甲方有权要求乙方整改,整改期为一个月,如超过工工程施工期限按延期处理,如果经过整改后仍未检测合格,甲方有权要求乙方全额退还装修款额。

1、如甲方要求装修质量验收后进行空气质量检测,检测机构至少具有cma(省级技术监督局颁发的计量认证合格)资质。乙方赠送甲方单项甲醛检测,检测机构具备同等资质。

2、如甲方要求装修质量验收后进行空气质量综合检测及甲醛单项检测,乙方有权要求参与检测机构选择及整个检测过程。乙方送甲方的甲醛单项检测,检测机构由乙方委派,甲方进行确认。

3、如甲方要求甲醛单项检测,检测机构由乙方委派,甲方进行确认。居室自然通风至少7天(每天通风之间不少于10个小时),然后封闭10至12小时后检测(地漏和下水管道必须完全封闭),次阶段不视为工程延期。

4、如甲方要求装修质量验收后进行空气质量综合检测及甲醛单项检测,乙方有权要求检测前甲方采购的家具、地板、石材及装饰品不得进场。

5、装修工程所在区域如果存在环境污染现象,则乙方有权拒绝检测,对甲方自行检测结果,乙方不承担任何责任。

1、甲方承诺所有检测项目均为乙方的施工项目。如因存在非乙方施工项目或者未经乙方书面认可的工程变更及工程增减项并出现检测不合格,责任由甲方承担。

2、甲方承诺检测必须在甲方、乙方专职人员,检测机构人员三方同时在场的情况下,方可进行,否则检测数据无效。如因甲方原因未能及时到场而导致检测延期,甲方承担相应的责任。

3、装修质量验收后,如甲方提出综合检测,则除甲醛检测外的费用由甲方垫付,如检测合格由甲方支付,检测不合格由乙方承担并按双方权利一、3条进行整改。

1、乙方承诺检测必须在甲方、乙方专职人员、检测机构人员三方同时在场的情况下,方可进行,否则检测数据无效。如因乙方原因未能及时到场而导致检测延期,乙方负相应的责任。

2、乙方承诺装修质量验收后,如空气质量综合检测不合格,则检测费用由乙方承担,而乙方赠送甲方甲醛单箱检测,甲方不承担该项费用。

3、装修质量验收后,如空气质量综合检测及甲醛单项检测不合格,乙方承诺对相关的项目进行整改,整改期为一个月,如超过工程施工期限按延期处理,如经过整改后仍未检测合格,乙方承担全额退还装修款,同时双方合同终止。

本协议作为施工合同的附件,须于施工合同同时签定方为有效。其他未尽事腚双方友好协商解决,不能达成一致意见的可通过法律诉讼解决。

本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字(盖章)之日起生效。

甲方:乙方:

甲方代表:乙方代表:

_____年___月___日____年____月____日。

环保设备合同签(专业14篇)篇二

承租方:

根据《_民法典》及_、国家计划委员会等部门联合颁布的《汽车租赁业管理暂行规定》。为明确出租方与承租方权利义务关系。经双方协商一致,订立本合同。

第一条:租车期限。

甲方将牌车辆,车牌号码从________年____月____日时起交付给乙方使用至________年____月____日时止收回,租赁期共年个月天时,交付地点:

第二条:租金、定金标准及交付期限。

1.每天租金元,共计人民币元,乙方于接收车辆时向甲方付清。

2.乙方按车辆价格总额的%,即元,向甲方交保证定金,于接收车辆时付清。

3.乙方租车在三个月以上的,每月按签订合同规定日期向甲方预付下月租金。逾期交付租金,应按超时天数,向甲方交纳租金的%的违约金。

4.乙方所租汽车,每天行驶不得超过公里,超出部分由甲方每公里加收元;超出小时按半天计费,超出小时按全天计费。

第三条:甲方责任。

1.向乙方提供的租赁车辆技术状况必须良好,各种证照及规费缴讫证齐全。

2.负责办理保险公司为租赁车开办的险种。

3.负责车辆的二级维护和年检。

4.租赁车在租赁期间,发生事故、应协助乙方处理事故。

5.租赁期间对车辆使用情况实施监督。

第四条乙方责任。

1.租赁期间,应遵守国家有关法律、法规、法令,安全行车,因违法、违纪、违章所造成的民事法律责任,自行负责,并承担给甲方造成的经济损失。

2.租赁期间负责对车辆例行保养和小修,如车辆在例行保养和小修时需更换零部件,应事前取得甲方的许可。

3.不得用租赁车辆从事营业性活动,不得将车辆转租、出售、典当、抵押、不得将车辆交与无证人员驾驶。

4.承担车辆租赁期的油料费、过桥费、过路费、小修费用和车辆被盗后保险公司付赔后的不足部分及其他费用。

5.租赁高档车时,应出具担保人合法有效的担保书。

6.发生交通事故,承担公安交通管理部门裁定的责任,并承担保险公司付赔甲方后不足部分的损失和修理期间车辆的租金。

7.租赁车辆使用期间,发生交通事故,及时向当地公安交通、保险部门报案联系。并在24小时内通知甲方协助解决。

8.如需续租车辆,须在本合同期满前向甲方办理续租手续,合同期满未办理手续,逾期三天未交还车辆,除应交纳逾期期间的租金外,另交纳逾期租金%的违约金,逾期三天以上,未与甲方办理续租手续的,甲方将向有关部门申报,由此产生的后果及费用由乙方承担。

第五条违约责任。

1.甲方未按规定履行责任,应承担乙方受到的损失。

2.乙方未按规定履行责任,除承担甲方受到的损失外,还应承担自身损失的部分。

第六条纠纷解决方式。

解决争议方式:因本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成,由仲裁委员会仲裁。

第七条补充条款。

1.本合同双方签字盖章生效,本合同一式份,双方各持正本一份。附件为本合同组成部分。

2.如需变更或解除本合同应提前天通知对方。

3.本合同未尽事宜,按有关法规执行。

4.本合同租赁期夺一年以上由甲方报送一份给运管部门备案。

5.本合同第一页由甲方留存,第二页四乙方留存,第三页交道路运政管理部门备查。

第八条附则。

出租方:承租方:

地址:地址:

法定地表人:法定地表人:

委托代理人:委托代理人:

开户行:开户行:

帐号:帐号:

电话:电话:

邮政编码:邮政编码:

签订日期:签订日期:

环保设备合同签(专业14篇)篇三

甲方:

乙方:

根据《_经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定,结合本建筑消防设施安装的实际,经协商双方达成如下协议,共同遵守。

(一)建筑名称:___________________________。

(二)安装施工范围:___________________________。

a、集中报警系统;

b、应急照明及疏散指示系统;

c、室内消火栓系统;

d、卤代烷灭火系统。

e、二氧化碳灭火系统;

f、泡沫灭火系统;

g、氮气灭火系统;

h、蒸汽灭火系统;

i、干粉灭火系统;

j、自动喷水灭火系统。

(三)开工日期:_________年_________月_________日

竣工日期:_________年_________月_________日

(一)甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套。

(二)乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。

(一)合同价款:__________________。

(二)付款方式:__________________。

价20%的进度款,工程完工付至总价的80%,工程竢工验收完毕付至总价95%。保修期满后,甲方一周内付给乙方工程总造价的5%的保修款。

由乙方负责供应。

(一)甲方:为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地;协调乙方与工地其它施工单位的协作关系,按乙方所报进度付款。

(二)乙方:应及时采购设备、材料,严格按操作规程施工、确保安装质量,服从甲方的进度安排,按时提供有关竣工资料并参加竣工验收,协助甲方进行消防验收工作。

设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更,应提前十五日书面通知对方,并经公安消防部门批准。

(一)乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设备施工技术档案,甲方在十日内组织验收;

(二)消防设施安装质量以公安消防部门竣工验收合格为标准。

(一)保修内容:见安装施工范围;

(二)保修期限:自验收合格之日起保修_________年;

(三)保修期满后,按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。

(一)甲方责任:

3、工程未经消防验收,提前使用,发现质量问题,自己承担责任;

4、超过合同规定日期验收或付合同款,每日按工程造价的_________%向乙方偿付逾期的违约金。

(二)乙方责任:

2、保修期内发生质量问题,由乙方无偿修复;因甲方原因造成的,由乙方修复,甲方支付相应费用。

本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决。协商不成时,采取(b)的方式解决;

a向__________________;

b向__________________。

另立合同。

本合同自双方签字盖章之日起生效,至保修期满终止。

双方各执一份,副本四份送公安消防、工商行政管理等部门。

1、本工程预、结算执行__________版《山东省安装工程消耗量定额》,按叁类安装取费,人工费按_________元/定额工日计取。材料价格按照施工当季度烟台工程建设《标准造价管理》中预算中准价格执行。零工按施工当季度烟台工程建设《标准造价管理》本地标准执行。

2、乙方须服从总包单位的协调管理,否则处以工程总造价的1‰的罚款。

3、工程安装施工必须与其他相关单位互相配合,协调施工,因配合不当造成的损失及工期延误,施工单位自己负责。

合同订立时间:_________年_________月_________日。

甲方:

乙方:

环保设备合同签(专业14篇)篇四

签订日期:20年月日根据《_民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲方与乙方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。

一、产品品牌、型号、规格、数量、金额。

租赁时间:21天。

二、质量要求、标准:

产品质量标准、等级要求以及质量验收标准按设计、行业及国家标准。

三、交货时间:

年月日下午13:00前由乙方负责运输抵达,并于当日17点前安装完毕(调试好)。如造成甲方使用不便,乙方承担违约责任。

四、拆场时间:

20年12月20日,乙方需要跟现场联系人确认具体拆场时间,在指定时间内拆除移动厕所。

五、付款方式:

合同签定后2个工作日内,付租赁费50%,即元整。活动结束后,余款元一次性付清,乙方提供正规发票。

六、租赁意外:

应甲方人为破坏或者使用技术不当造成移动厕所损坏,双方根据损坏的程度议定赔偿金额(自然损坏除外)。

七、乙方必须保证现场保洁员及时做好保洁工作,保证厕所无明显污秽,空气污浊。客人使用后,要及时整理和打扫。

合同争议的解决方法:本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决或提交上海市仲裁委员会仲裁或依法向上海市人民法院起诉。

合同生效:本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,合同经双方盖章后生效,若有本合同未。

尽事宜,需作补充,

经双方协商后另订协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。

单位名称(章):

单位名称(章):

环保设备合同签(专业14篇)篇五

签订日期:20年月日根据《^v^民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲方与乙方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。

一、产品品牌、型号、规格、数量、金额。

租赁时间:21天。

二、质量要求、标准:

产品质量标准、等级要求以及质量验收标准按设计、行业及国家标准。

三、交货时间:

年月日下午13:00前由乙方负责运输抵达,并于当日17点前安装完毕(调试好)。如造成甲方使用不便,乙方承担违约责任。

四、拆场时间:

20年12月20日,乙方需要跟现场联系人确认具体拆场时间,在指定时间内拆除移动厕所。

五、付款方式:

合同签定后2个工作日内,付租赁费50%,即元整。活动结束后,余款元一次性付清,乙方提供正规发票。

六、租赁意外:

应甲方人为破坏或者使用技术不当造成移动厕所损坏,双方根据损坏的程度议定赔偿金额(自然损坏除外)。

七、乙方必须保证现场保洁员及时做好保洁工作,保证厕所无明显污秽,空气污浊。客人使用后,要及时整理和打扫。

合同争议的解决方法:本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决或提交上海市仲裁委员会仲裁或依法向上海市人民法院起诉。

合同生效:本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,合同经双方盖章后生效,若有本合同未。

尽事宜,需作补充,

经双方协商后另订协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。

单位名称(章):

单位名称(章):

环保设备合同签(专业14篇)篇六

买方:

一、产品数量及价格。

品名规格型号数量单价金额。

产品金额合计(人民币):

二、付款:

1、买方在本合同签订之日支付全额贷款的%计:元。

2、买方在安装验收完毕后付清余款%计:元。

3、安装材料费按实际发生计算。

三、安装及验收:

1、卖方在收到预付金之日起三个工作日内向买方出具安装方案。

2、由买方在五个工作日内明确安装日期。

3、买方严格按照卖方《怡口饮水、净水机安装位置设计单》的要求自行改造安装场地,卖方负责安装调试。

4、买方应在安装、调试完毕后当天内验收,否则视为默认验收(如对质量有异议时,应在签收时注明)。

四、质量保证:

1、本产品的质保期(除滤料外)为壹年,自交货日起始。

2、在保质期内属产品的质量问题,均由卖方负责修复或更换。

3、在保质期内由于买方或用户使用不当或不可抗力原因造成的损坏,卖方负责修复,但买方应承担所需的材料或零部件等相关费用。

五、违约:

买卖双方在合同执行过程中若有其它相关事宜发生,则通过友好协商解决或按国家《民法典》规定处理。

六、其它约定:

七、本协议一式叁份,买方壹份,卖方贰份,双方签字或盖章后生效。

卖方:西安怡口环保设备有限公司买方:

代表:代表:

地址:长安北路14号朱雀广场写字楼c309电话:

开户行:中国建设银行长安路支行地址:

账户:开户行:

开户行:西安银行南二环中段支行账号:

账户:xx000148207。

电话:

签订日期:

环保设备合同签(专业14篇)篇七

卖方:

买方:________。

品名规格型号数量单价金额。

产品金额合计(人民币):

1、买方在本合同签订之日支付全额贷款的.%计:元。

2、买方在安装验收完毕后付清余款%计:元。

3、安装材料费按实际发生计算。

1、卖方在收到预付金之日起三个工作日内向买方出具安装方案。

2、由买方在五个工作日内明确安装日期。

3、买方严格按照卖方《怡口饮水、净水机安装位置设计单》的要求自行改造安装场地,卖方负责安装调试。

4、买方应在安装、调试完毕后当天内验收,否则视为默认验收(如对质量有异议时,应在签收时注明)。

1、本产品的质保期(除滤料外)为壹年,自交货日起始。

2、在保质期内属产品的质量问题,均由卖方负责修复或更换。

3、在保质期内由于买方或用户使用不当或不可抗力原因造成的损坏,卖方负责修复,但买方应承担所需的材料或零部件等相关费用。

买卖双方在合同执行过程中若有其它相关事宜发生,则通过友好协商解决或按国家《合同法》规定处理。

卖方:买方:

代表:代表:

地址:电话:

开户行:地址:

账号:开户行:

账号:开户行:

账号:

电话:

签订日期:

环保设备合同签(专业14篇)篇八

甲方:

乙方:

根据《_合同法》及_2009年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定,甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任,甲乙双方经协商一致,就甲方委托乙方完成电梯的安装及报装报检的相关事宜约定如下:

一、工程概况:

1、工程名称:电梯安装。

2、设备型号、数量及安装费用:

备注:

1、本合同总价包含全部电梯设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费,以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。

2、发票类别:普通发票。

二、付款方式:

2、电梯安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内,甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的______%。

以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后,乙方应向甲方递交情况报告,甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时,甲方向乙方支付货款前,乙方应向甲方开具足额发票,否则甲方有权顺延付款时间。

三、电梯安装调试适用的标准及规范:

(6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准。

(7)有更高标准版本的按高标准执行。

四、安装资格保证:

根据_《特种设备安全监察条例》(第549号令)规定,乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。

五、安装工期:

1、本合同中号梯的安装工期为日历天,自甲方书面通知开工之日起计算至电梯安装完成、验收合格取得《安全验收合格证》及准运证并交付使用之日止。开工时应满足以下条件:

(1)货到工地经甲乙双方共同完成验货;

(2)甲方已经按乙方要求完成井道整改;

(4)具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件;

(5)甲方按本合同约定支付了相应款项。

如非乙方的原因,使乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等),乙方对所造成的延期和误工不负责任,甲方应签认工期顺延;如因乙方原因影响电梯安装、调试的,由乙方承担延误工期的违约责任。

2、乙方在甲方进行电梯安装涉及的土建整改施工时进行确认及指导,发现土建不符合电梯安装要求时应立即提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的配合。乙方已与甲方、监理方共同对土建进行初步勘测,确认土建参数是否符合电梯安装要求,如需要整改的,乙方应于签订本合同后三日内,一次性提出书面整改意见,如乙方不在合同约定时间提出整改意见,或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的,责任由乙方承担,发生的整改费用也由乙方承担。

3、乙方必须在第五条第1款前4项具备的情况下方可进场施工,如因甲方延误工期的情况发生,乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保留至复工还是先拆掉复工时重新搭设,待甲方复函后按函意执行。

六、安装验收。

1、乙方免费负责办理电梯报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。

2、安装结束后,乙方以书面形式报告甲方,并提供相关资料,向质监部门提出验收报告,并承担验收费用。

3、验收中如有涉及乙方责任的整改项目,乙方须整改合格后通过验收并取得《安全验收合格证》及准运证后方可办理设备竣工移交手续,整改期间所发生的费用由乙方承担;因此延误工期的,乙方还应承担延误工期的违约责任。

七、电梯安装相关的工作责任。

1、甲方责任。

1)按照乙方要求协助乙方完成电梯设备现场起吊、并协助乙方完成电梯到货时的卸货和到存储地点的搬运,以上费用由乙方负责。

2)在乙方进场前,在安装施工现场应提供足够面积的并符合风雨保护措施要求的电梯部件存储库房和工具室。电梯部件及工具的安全保管及费用由乙方自行负责承担。

3)在乙方的协助下提供符合电梯总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线,墙面装饰基准线,清除施工现场积水和杂物。

4)机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩(未装有吊钩的,乙方负责安装,相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中)或起重梁(应有清楚的承载标识),以便在安装或维修中对曳引机或轿厢起吊,提供其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求;并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制,并从供端就零地分开),在安装开工前,电源应提供到电梯机房内。电梯安装、调试过程中产生的水电费用由乙方承担。

5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。

2、乙方责任。

1)施工前须提供施工方案安全保证措施报监理、甲方,经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场管理规定,服从现场整体管理,并且对工作内容范围的安全负安全责任。

2)在合同约定安装时间前,负责派员前往安装现场进行土建勘测,确认工地安装条件,向甲方提供咨询服务和提出整改要求,与甲方约定具体开工日期。

3)完成保证五方通话、消防电梯及电梯监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试,并完成电梯轿厢内监控摄像头的安装。

4)乙方应提供电梯起重及吊钩位置(包括预留洞口)图纸;负责搭建符合国家安全规定和施工要求的施工电梯的脚手架,电梯安装完工后拆除,安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。

5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作,按照国家电梯安装规范质量标准完成设备的安装和调试工作,直至符合相关的设计要求和质量验收标准,出具设备安装检验报告和产品合格证书。

6)负责电梯安装及质量的自检验收。

7)电梯安装后,如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的,由乙方负责整改或重做,费用乙方负责。

8)参加现场施工协调会议,配合甲方建筑施工,落实协调会议要求。

9)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身意外伤害保险。如因乙方原因造成安全或生产事故,由乙方全额负责。

10)负责向当地质量技术监督部门进行开工和验收申报,并配合当地质量技术监督部门进行现场验收工作,负责代办电梯注册登记证、准运证,同时,承担报装、报验等费用。

11)负责电梯设备、施工设备和工具的保管及施工现场安全。

12)电梯验收完毕取得《安全验收合格证》、准运证15日内,将电梯设备及相关资料移交甲方。

13)按照合同约定提供设备质保期及设备安装质量保修期内的服务。

14)施工中产生的各种废弃物,由乙方按照项目所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责承担。

16)如施工过程中,乙方应避免损害现场已完成的其他专业的成品、半成品,如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的,乙方应承担赔偿责任。

17)负责电梯五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线;负责消防电梯与消防控制中心之间控制线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆采购及土建工作)由甲方负责完成。

18)负责自电梯机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆及摄像头采购及土建工作)由甲方负责完成。

八、质量保证。

电梯设备及电梯安装(含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统)的质量保证期及售后服务按甲乙双方签订的《电梯购销合同》中的第8条约定的内容执行。

九、违约责任:

1、甲方应依合同约定及时向乙方支付安装调试款项,否则每延误一天,乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从约定付款期满后第八天开始计算;如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金额的,超出部分仍由甲方承担赔偿责任。

2、因乙方原因迟延完工的,逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从约定完工日期届满后第八天开始计算;如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的,超出部分仍由乙方承担赔偿责任。

十、司法管辖:

签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,任何一方均有权向施工项目所在地人民法院提起诉讼。受理期间,双方应继续执行合同其余部分。

十一、不可抗力。

指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况,包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战争、恐怖主义事件、_或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后,提出不可抗力的一方应采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小,若该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的,可不承担由此造成的责任。

十二、合同生效、终止和争议。

1、本合同所有条款均为打印文字,文本不得涂改,自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜,双方协商,另行签订补充协议,经双方盖章后生效。

2、补充协议、合同修改书、安装(工程)联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件,属本合同不可分割部分,具有同等法律效力。

3、本合同未涉及的违约事宜按照《_合同法》的有关规定办理。

4、本合同正本一式陆份,甲方执行肆份,乙方执行贰份,自双方盖章之日起生效。

甲方:

乙方:

环保设备合同签(专业14篇)篇九

一、供需双方本着平等互利、协商一致的'原则,签订本合同,以便共同遵守。

合计人民币金额(大写):______________________。

五、需方在按本合同付款后,供方实施维修,在_______日内修复并按第四条中规定的方式寄(送)出。

六、设备修复后,对于该设备的同一故障,供方提供______个月的保修。

七、合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并另订合同,方为有效。

八、违约责任:按《中华人民共和国合同法》及其它相关规定执行。

九、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,由_________仲裁委员会仲裁。

十、上述条款如有未尽事宜,应以书面补充,_________作为附件。

十一、本合同另附件_________张,本合同一式_________份,双方各执_________份,传真件有效。

甲方:(签字)_________________。

乙方:(签字)_________________。

_________年_____月_____日。

环保设备合同签(专业14篇)篇十

甲乙双方为了更好的开拓全国医药市场,经友好认真协商就乙方区域代理销售甲方的下列产品(以下简称协议产品)并就该协议产品的区域代理销售事宜达成如下协议:

协议产品名称:、包装规格:,共个品规。生产商:,全国总经销。

代理销售区域:

代理销售期限:从年月日至年月日。

一、原则。

1、甲乙双方同意在签订协议后的前期开发期为个月(即年月日至年月日)。并且乙方保证在代理销售期限内不销售同类产品,并按下列指标完成销量。

阶段指标年月日至年月日至年月日至年月日至。

合同期指标年月日年月日年月日年月日。

件件件件件。

2、截止到年月底乙方须完成家三级医院(即)的开发进药工作。

3、甲乙双方同意在本协议签订后叁个工作日内,乙方首批提货量为(以现款提货的方式打款提货)件,否则本协议立即自动失效。

4、乙方同意为保证严格执行本协议各条款,如发现窜货行为则按窜货数量零售价的五倍向甲方赔偿,并取消乙方该区域代理权。

二、甲方的责任和义务:

1、向乙方提供符合国家标准的协议产品。

2、向乙方提供产品宣传资料。

3、承担解决由于产品质量(经法定药检部门确认)和甲方发货至乙方的运输过程中所发生的破损、灭失、短缺等责任。

4、向乙方提供协议产品的有关证书,如“二证”、生产批件、质量标准、质检报告、授权书及招、投标工作的有关文件及样品等。

5、甲方须保护乙方的销售市场及维护乙方的利益。

三、乙方的责任和义务:

1、乙方应在上述代理销售区域内积极宣传推广销售本协议产品,不得向上述代理销售区域以外的单位及个人报价、供货、销售,否则视为违约,甲方可扣除乙方保证金及有权向乙方另行索赔,并取消乙方的代理权或终止合同。

2、甲乙方同意在本协议有效期内,本协议执行三个月后就未实质开发进药的地区或医院,须增加分销商;四个月后就仍未实质开发进药的地区或医院,甲方有权直接增加经销商,甲方不再受本协议约束。解释权在甲方。

3、乙方无权向协议以内及以外的地区发展分销商,否则视为违约。

4、乙方办理所代理区域的协议产品物价备案,并且销售价格不得超出国家物价部门所规定的批发价格。

5、乙方代理期内销售任务为件,前期开发期须销售件。从年月开始按不低于件/月的销售任务执行,按季度考核,没有完成季度销售量的,下次提货则在原结算价基础上加0.3元/瓶执行,并取消返货奖励,直至达到协议量止。

6、乙方须每月末向甲方提供书面的本月的货物流向清单及真实库存。

四、结算和发货:

1、乙方以的价格以现款提货的方式与甲方进行结算,乙方汇款到达甲方账户后,甲方于贰个工作日内以的方式发出货物,到货地点为乙方注册地。

2、乙方购1.0g规格“力芬”15件,甲方返1件1.0g规格的“力芬”作为奖励。

3、甲乙双方同意:货物一经甲方发出,乙方不得退货、换货。

4、乙方每次购货须提前一个星期通知甲方并将银行汇款回执、收货地址、收货人、收货人电话以书面形式或传真通知甲方。

5、若国家定价、原材料价格等有所调整,甲方有权提出计算价格的调整。

五、违约责任:

1、甲方不得冲货(即甲方未经乙方同意不得向乙方代理区域或乙方分销商供货),若有违反,乙方有权向甲方索赔。

2、乙方在前期开发期内若完不成件任务销量的,甲方有权取消乙方在上述地区的代理权,甲方可另外招商。

3、在合同的执行期内,发生任何争议甲乙双方应友好协商解决,如果协商不能解决的,双方同意在甲方注册地提取诉讼。

六、合同期限;

1、合同期限:年月日至年月日止。

2、甲、乙双方须按本协议各条款执行,维护市场秩序。本协议期满后,在同等条件下,乙方有优先续签的权利。

3、本协议一式贰份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,有任何删补,涂改视为无效,未尽事宜可另行协商补充,补充协议与本协议具有同等法律效力。(以下无正文)。

甲方:乙方:

法人代表:法人代表:

联系人:联系人:

通讯地址:通讯地址:

邮政编码:邮政编码:

联系电话:联系电话:

签约日期:年月日签约日期:年月日

环保设备合同签(专业14篇)篇十一

甲方:

住所:

联系电话:

乙方:

住所:

联系电话:

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就环保设备销售事项协商一致,订立本合同。

第一条、合同标的。

1、产品的名称:

2、品种:

3、规格:

4、价格:

第二条、产品的技术标准。

1、必须符合中华人民共和国国家标准及行业标准。

2、必须符合设计要求。

3、必须满足正常的使用要求。

4、必须符合附件技术规格、质量、数量、配臵和设备制造技术条件的要求。

5、卖方所提供的设备在出厂前必须在上试验台进行检测,在检测前通知买方到厂里参加检测。

第三条、产品的数量和计量单位、计量方法。

1、产品的数量:______________。

2、计量单位、计量方法:____________。

3、产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减量规定及计算方法:________________。

第四条、包装、装运。

1、货物包装必须与运输方式相适应,由于不适当包装原因,致使货物在运输过程中有任何损坏由卖方负责,并承担由此产生的相应合同责任。

2、包装应足以承受整个运输、转运、装卸、储存等过程中各种破坏因素可能造成的影响,充分考虑到运输途中的各种情况和_______地区的潮湿气候特点,以及露天存放的需要。

3、货物安装、使用必须的专用工具及备件应分别包装,并在包装箱外加以注明其用处。

第五条、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点。

1、产品的交货单位:______________。

2、交货方法:

乙方送货。

乙方代运。

甲方自提自运。

3、运输方式:______________。

4、到货地点和接货单位________________。

第六条、付款方式。

1、本合同签订后,_______日内买方向卖方支付合同价款_______%的定金。

2、同货物全部到工地开箱按合同进行验收,验收合格_______日内付_______%。

3、系统安装调试完毕,并经有关部门验收合格后_______日内再付_______%。

4、剩余_______%作为质保金,待质保期满_______日内付清。

第七条、验收。

1、到货验收需方应当在_______个工作日内完成,验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样,逾期验收视为验收合格。

2、需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时,应及时通知供方,供方应在接到通知后_______天内给予答复,并负责处理,若需送法定质检部门检验,检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的,需方可通知供方停止供货。

第八条、对产品提出异议的时间和办法。

1、甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在________天内向乙方提出书面异议。在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的.货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过________年内未通知乙方的,视为产品合乎规定。

2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

3、乙方在接到需方书面异议后,应在________天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条、违约责任。

1、卖方如不能按照合同的时间交货,则必须支付违约金给买方,违约金率按货物总金额每天_______‰计算。如超过合同规定交货期_______天,卖方仍不能交货完毕,则买方有权解除合同,而卖方除按货物总金额每天_______‰计付给买方作为违约金外,对违约金金额仍不足以补偿的、因卖方违约造成的买方损失仍应承担赔偿责任。

2、本合同对于买方条款、卖方支付使用有先决条件的约定,按约定执行。

第十条、不可抗力。

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十一条、争议与解决。

凡与本合同引起的一切争议,买卖双方应首先通过友好协商方式解决,如经协商后仍不能达成协议时,任何一方可以向本项目所在地法院提出诉讼。

第十二条、本合同一式______份,供需双方各执______份,具有同等法律效力。

甲方:

签订地点:

_________年________月______日。

乙方:

签订地点:

_________年________月______日。

环保设备合同签(专业14篇)篇十二

买方:

一、产品数量及价格

品名规格型号数量单价金额

产品金额合计(人民币):

二、付款:

1、买方在本合同签订之日支付全额贷款的%计:元。

2、买方在安装验收完毕后付清余款%计:元。

3、安装材料费按实际发生计算。

三、安装及验收:

1、卖方在收到预付金之日起三个工作日内向买方出具安装方案。

2、由买方在五个工作日内明确安装日期。

3、买方严格按照卖方《怡口饮水、净水机安装位置设计单》的要求自行改造安装场地,卖方负责安装调试。

4、买方应在安装、调试完毕后当天内验收,否则视为默认验收(如对质量有异议时,应在签收时注明)。

四、质量保证:

1、本产品的'质保期(除滤料外)为壹年,自交货日起始。

2、在保质期内属产品的质量问题,均由卖方负责修复或更换。

3、在保质期内由于买方或用户使用不当或不可抗力原因造成的损坏,卖方负责修复,但买方应承担所需的材料或零部件等相关费用。

五、违约:

买卖双方在合同执行过程中若有其它相关事宜发生,则通过友好协商解决或按国家《民法典》规定处理。

六、其它约定:

七、本协议一式叁份,买方壹份,卖方贰份,双方签字或盖章后生效。

卖方:西安怡口环保设备有限公司买方:

代表:代表:

地址:电话:

开户行:中国建设银行长安路支行地址:

账户:开户行:

开户行:账号:

账户:

电话:

签订日期:

环保设备合同签(专业14篇)篇十三

乙方接受甲方委托,乙方为保证甲方设备的正常使用,对甲方的协议设备进行维修服务,为保护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方友好协商签订本协议。初次签协议前,设备应正常运转情况下,方可签订协议。

1、乙方根据甲方协议设备出现故障的报修通知,乙方优先安排上门维修。在周一至周五的法定工作日内,____________市____________以内的用户,乙方____________个小时内到达现场;____________市区____________以外的用户,乙方____________个小时内到达现场。

2、乙方上门维修不收取上门费及工时费。

3、乙方上门维修没有次数限制。

4、乙方维修只收取配件费,并且保证配件费持平或低于厂商统一价格。

5、乙方为甲方提供的更换部件必须保证为原装部件,如有特殊情况,乙方需在与甲方协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。

6、如果乙方为甲方更换的部件在____________个月保修期内损坏,乙方需为甲方免费更换、维修。

7、乙方根据甲方合同设备情况制定设备维护计划,并报之甲方。在没有甲方报修通知的情况下,乙方按维计划,对甲方合同设备进行上门维护。一般情况下,每____________个月一次上门维护保养服务。

1、甲方在协议设备出现故障后,及时通知乙方。

2、甲方不能使用未经乙方认可的,非原厂的零配件、消耗品,否则产生的设备故障,乙方不承担责任。

3、未经乙方认可,甲方不得邀请第三方单位对协议设备进行维修,否则乙方不承担由此产生的后果和责任。

4、甲方不得对合同设备进行私自拆卸,否则由甲方承担所造成的全部损失。

5、协议设备合同发生故障,需要更换配件时,甲方承担配件费用。

6、协议设备发生转移或转让时,甲方应及时通知乙方。

1、甲方按____________为单位时间,维修费共计为____________元人民币,在协议签字生效后____________周内,向乙方一次性支付维护费。

2、由于维修配件数量及型号具有不确定性,所以甲方按为单位时间的实际发生维修配件金额为依据,向乙方支付维修费。支付时间是在单位时间之后的____________周内完成。

甲方(签章):____________________________。

乙方(签章):_________________________________。

________________年__________月__________日。

环保设备合同签(专业14篇)篇十四

甲方(买方):

住所:

联系电话:

乙方(卖方):

住所:

联系电话:

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就环保设备销售事项协商一致,订立本合同。

一、合同标的。

1、产品的名称:

2、品种:

3、规格:

4、价格:

二、产品的技术标准(包括质量要求)。

1、必须符合中华人民共和国国家标准及行业标准。

2、必须符合设计要求。

3、必须满足正常的使用要求。

4、必须符合附件技术规格、质量、数量、配臵和设备制造技术条件的要求。

5、卖方所提供的设备在出厂前必须在上试验台进行检测,在检测前通知买方到厂里参加检测。

三、产品的数量和计量单位、计量方法。

1、产品的数量:______________。

2、计量单位、计量方法:____________。

3、产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:________________。

四、包装、装运。

1、货物包装(指外包装及必须的内包装)必须与运输方式相适应,由于不适当包装原因,致使货物在运输过程中有任何损坏由卖方负责,并承担由此产生的相应合同责任。

2、包装应足以承受整个运输、转运、装卸、储存等过程中各种破坏因素可能造成的影响,充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和_______地区的潮湿气候特点,以及露天存放的需要。

3、货物安装、使用必须的专用工具及备件应分别包装,并在包装箱外加以注明其用处。

五、验收时间及标准。

风险提示:应对送货、签收、验收事项进行约定,特别是在发货人或收货人为一方当事人指定的第三人时,一定注意留存发货单、签收单等交易凭证并备注,以防另一方在结算、支付货款、发生质量问题时不承认存在前述交易。

为保障供方的合理利益,一般应在销售合同中对需方进行产品检验的时间进行限制规定,即在限定时间内如需方未提出质量问题,则视为检验合格。

同时,在机械设备的销售中,同时建议约定需方在质量检验(验收)合格之前,不得使用产品,否则,视为验收合格,供方对此后的质量问题不再承担责任。

1、验收时间:从乙方调试运行后的_______天内。

2、验收标准:

(1)全部设备必须是规定的型号、规格。

不得使用不达标的伪劣产品。

(2)所有设备的安装要符合该生产设备本身的流程,体现坚固经久耐用、质量第一的原则,质量达标。

六、付款方式。

风险提示:应就对账方式、确认形式,以及付款时间、开具发票等事项进行约定,以防双方在实际履行过程产生分歧,甚至诉讼纠纷。

作为供方,应特别注意在销售合同中对需方货款支付时间、金额(应明确是否为含税价)进行明确约定。

建议在合同中约定要求需方支付一定金额预付款或定金(不能超过合同总金额的20%),供方才予以发货,或者在合同中约定供方收到需方支付的货款全款后发货。

1、本合同签订后,_______日内买方向卖方支付合同价款_______%的定金。

2、同货物全部到工地开箱按合同进行验收,验收合格_______日内付_______%。

3、系统安装调试完毕,并经有关部门验收合格后_______日内再付_______%。

4、剩余_______%作为质保金,待质保期满_______日内付清。

七、安全要求。

乙方全面负责设备运输及安装调试全过程中的安全生产,确保安全施工,责任到人。

安装调试期间内,如发生人员伤亡等事故,所造成的一切损失或经济赔偿,由乙方全部承担。

八、现场服务。

甲方负责所有设备安装的基础制作及所需各项材料,并给乙方提供,安排乙方现场人员的住宿并提供必要的生活用品和运输车辆。

九、人员培训。

安装调试完成之后,教会设备管理人员与使用人员掌握该设备的基本操作。

十、售后方式。

自设备经双方验收合格之日起,乙方应按有关规定进行保修服务,保修服务期限为_______年,保修期内,乙方必须在接到甲方要求维修通知后_______天派人到设备现场维修,设备维修所用的材料成本易损件由甲方承担。

十一、违约责任。

风险提示:作为供方,应在合同中明确需方延期付款的违约责任,同时还应根据供货情况对需方货款的支付进程、期限等进行必要的控制,如发生需方货款迟延支付、差额支付等情况,应视情况追究其违约责任,减低风险。

另外,违约金的数额不应过高亦不宜过低,过高可能会有被仲裁机构或法院变更的风险,过低则不利于约束买受人。

因此,建议交由专业律师协助处理。

1、乙方所交产品品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的,甲方不能利用的,乙方要负责包换或维修,并承担修理、调换或退货后支付实际费用,如乙方不能修理或调换,按不能交货处理。

2、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的因素不能履行合同时,应及时向对方通报履行或不履行或不能完全履行的理由,经双方协商一致,并取得有关方面的证明,可部分或全部免除违约责任。

3、甲方要确保乙方正常施工安装,无故给乙方造成不能够正常安装,从而影响乙方安装进度,由甲方承担责任。

十二、未尽事宜双方协商解决,合同的变更及修改必须经双方同意,并以书面形式变更。

所补充和变更的合同与本合同具有同等效力。

十三、双方如发生争议,应协商解决,协商不成的,任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。

十四、本合同自双方签字并盖章后生效,双方权利和义务履行完毕后自行终止。

十五、本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等的法律效力。

风险提示:对于一些常年合作的供销企业,每次供货都签订合同是件很繁琐的事情。

双方可以签订一份常年销售合同,以消除前述烦恼。

但是,即使签订了常年销售合同,考虑到每次购销的产品规格、价格、数量均不相同,每次交易的具体事项是以经双方签字确认的订单为准,因此,应特别注意留存交易凭证及货款结算凭证并妥善保管。

甲方(签字):

签订地点:

_________年________月______日。

乙方(签字):

签订地点:

_________年________月______日。

相关范文推荐

    驾驶员年终总结个人总结(专业19篇)

    通过个人总结,我们可以回顾过去的经历,检视自己的成长轨迹,为自己的未来做出更好的规划。小编为大家整理了一些经典的个人总结范文,供大家学习和借鉴。一年来,在各位领

    知识就是财富初中(专业12篇)

    优秀作文能够打动人心,引发读者共鸣,并通过文字传递出作者的见解和情感。以下是小编为大家整理的一些优秀作文,供大家参考学习。今天,我看了下日历,是12月31号,明

    保密工作报告(汇总17篇)

    在工作中,写一份完整的工作报告可以帮助我们回顾过去的工作,找出问题和不足之处,并制定更好的工作计划。工作报告是对一段时间内工作任务完成情况进行总结和概括的一种书

    企业财务部门工作年度总结(汇总19篇)

    年度总结是一个反思和展望的过程,可以让我们明确自己的目标和方向,为新的一年制定合理的计划。接下来是一些优秀的年度总结样本,希望对大家的写作有所启发。

    迎春团拜会主持词(热门12篇)

    大家好!在这里我将担任主持,为大家呈现一个精彩纷呈的节目。以下是为大家准备的总结范文,希望能够给大家提供一些写作上的参考和借鉴。本站发布2019年迎春节公司团拜

    实验室设备工作计划(优质17篇)

    工作计划书有助于明确目标和任务,使工作更加有针对性和计划性。小编为大家准备了一些在实际工作中应用的工作计划书范本,希望能够帮助大家更好地组织和管理工作。

    局长剖析材料(热门18篇)

    经验材料的撰写需要我们以客观、真实的态度去总结和概括,不掩饰不夸大。经验材料是我们在成长道路上必不可少的一部分,记录了我们的喜怒哀乐和成长的足迹。下面是小编为大

    宿舍管理员一周工作总结(热门15篇)

    月工作总结是一种对自己工作成果的量化和呈现,有助于向领导和同事展示自己的实际工作情况。月工作总结是对过去一个月的工作表现加以总结和概括的一种书面材料,它可以促使

    应届毕业生参加面试自我介绍范文(18篇)

    自我介绍范文是一种向他人介绍自己基本信息和经历的文字材料,它可以帮助我们建立良好的第一印象。下面是一些成功的自我介绍范文,它们凝练而简洁,切中要点,希望能够给你

    感师恩的演讲稿范文(13篇)

    撰写一篇优秀的演讲稿范文要求我们用精准的措辞和娓娓动听的语言来吸引并留住听众的注意力。接下来是一篇关于环境保护的演讲稿范文,通过这篇范文可以了解演讲如何与当下社