最新厂房建设合同书（案例21篇）

通过签署合同协议，双方可以明确各自的责任和权益，避免产生争议。以下是小编为大家收集的合同协议范例，供大家参考和学习。

最新厂房建设合同书（案例21篇）篇一

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上，就乙方承包甲方活动板房的搭建，为明确双方的权利和义务，经协商一致订立本合同。

一、工程名称：简易钢结构厂房。

二、，甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。

三、工程数量：

四、工程规格：

1、具体尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的设计图为准。

2、地基上110钢管立柱，48管龙骨架，c型钢领条网架。屋面彩钢瓦。

五、工程单价：

六、乙方包工包料，包含基础下脚材料，单价为元。

六、工期：

从合同之日起，乙方在接到甲方处理完工地基施工场地后/m2。

个工作日内进场，否则合同失效。完工时间从乙方接到甲方进场通知书。

起

七、工程质量：

1、乙方应按照甲方指定的工程样板和图纸及说明要求，精心施工，保证工程质量。

2、如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题，乙方不承担责任。

3、房屋在一年内出现质量问题，乙方应无条件的免费维修。

八、安全生产：

乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。

九、结算方式：

乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款;乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款，全部完成并经甲方验收合格后，一次性付清工程款。

十、违约责任：

1、乙方承包的工程项目，不得再转包。在施工过程中听从甲方安排，如出现质量问题甲方有权要求乙方返工，因此造成损失的由乙方负责承担。

2、合同签订后，乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。

3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成。

十一、本合同未尽事宜或发生纠纷时，双方协商解决，如解决不了的，由合同履行地的经济合同仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

十二、本合同一式四份，双方各持两份，甲乙双方签字(盖章)生效。

甲方：乙方：

年月日年月日。

最新厂房建设合同书（案例21篇）篇二

甲方：

乙方：

根据《_____》及相关法律规定，甲乙双方充分协商?钢结构厂房承包达成以下协议：

一、乙方以包工形式承包?钢结构厂房组装面积约?平方米，以每平方米?元。

二、乙方带焊接，安装工具。进入工地后一切服从甲方统一管理，搞好安全施工，甲方及时提供厂房材料，水电服务到位。

三、工程期限为：?天，(如天气变化，材料供应不及时除外)。

四：工程款支付方式：

1、厂房立柱时支付总工程款?%。

2、上梁支付总工程款?%。

3、上屋面瓦及墙瓦支付?%。

4、工程完全验收合格后支付总工程款的?%?六个月后支付剩余?%工程款。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方签字：?乙方签字：

签字日期：?年?月?日

最新厂房建设合同书（案例21篇）篇三

发包单位：(以下简称甲方)。

承包单位：(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国担保法》、《劳动法》及其他有关法律、行政法规，并结合本工程实际情况，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和守信的原则。双方就本建设工程施工项目协商一致后，订立本合同。

一、工程概况及合同价款：

1、工程名称：______。

2、工程地点：______。

3、承包方式：以劳务方式包设备、油料。

二、甲方发包给乙方的工程项目按规定的工期、进度工程量结算办法、质量验收标准，施工图纸执行。

1、工程项目内容：土方、石方爆破、挖装、零至公里内路基路面工程，运输、大约万方。

2、合同单价：固定单价每立方，土石方石方每立方元。

3、验收标准：甲乙双方签证为准。

4、结算方式：第一次按3000万元产值工程量结80%，滚动支付，以此类推。工程竣工后，双方在30天内完善竣工结算。

三、甲、乙双方的开工、竣工时间。

1、开工的时间为。

2、本工程开工时间以甲方下达书面“进场开工通知书”为准，乙方应准时进场施工。

3、乙方必须文明施工，严禁破坏周围的庄稼、树林和已征红线区以外的土地，不得伤害老百姓切身利益。

四、甲、乙双方签订的`进度付款与竣工结算办法：

1、劳务安全保证金：本工程劳务保证金、劳务生产保证金、项目施工保证金为人民币共计该劳务安全保证金在第二次付款时返还。

2、进度付款与竣工结算以甲、乙双方现场管理人员签收的工程量清单为准。

3、乙方生产资金元在进场三天内转入甲方项目帐户，专款专用。

五、材料、设备供应。

1、爆破材料，油料按工程的实际需要量乙方自己提供，其他材料乙方自己采购，手续由甲方协助办理。

2、其他工程材料、施工机械、工具等乙方自行负责购买和完善。

六、安全施工责任：

1、乙方作为工程施工主体，在施工过程中因自身原因发生安全事故(包括人身伤亡等)，由乙方承担全部的法律责任和经济赔偿责任，与甲方无关。

2、甲方因宏观管理不当，督促检查不到位，而造成的安全事故由甲方承担管理部分的法律责任。

七、乙方进场开工前五天内必须向甲方提供详细的施工组织设计及现场行政与工程技术管理人员、特殊工种的人员名单，同时乙方将现场行政与技术、质检、管理人员名单提供给甲方，以便双方在施工管理中联系解决问题。

八、甲方的责任：

1、甲方将施工现场用电、用水，接至距施工地点50米。现场内乙方负责水、电的所有费用。

2、保证乙方正常施工。如遇当地居民刁难阻挡施工，或当地有关管理部门因某些原因下令停工，或停电、停水、阻路时，均由甲方及时出面解决。

3、乙方每月25日保证准时将施工进度报表给建设单位。

4、甲方保证自己的人员在乙方施工期间坚定在现场工作，以便随时处理施工中的有关事宜。

5、因甲方原因和责任导致乙方停工超时三天(不包括不可抗拒因素和政府要求停工)，甲方负责按实际天数给乙方现场实有工人的综合点工工资和实际的机械设备停置台班费，按实际发生天数给乙方顺延工期。补偿标准为：挖机每台每天元，钻机每天元，人员每人每天元。

6、如遇建设单位(业主方)有工程内容变更时，甲方应在15天内通知乙方，或者另行调剂施工内容给乙方施工。

九、乙方的责任。

1、准时按开工时间进场施工，完善临时办公室、工人住房、生活储水池、洗澡室、配电房、厨房、公厕及库房设施，保证施工现场道路畅通。

2、配备完善的现场施工管理人员，技术工人等相关的资质证书并持证上岗。

3、服从甲方正常的工作安排及合理的施工调整。

4、严格搞好施工现场的保证值班工作。积极文明的配合甲方接受有关部门的综合检查工作，严禁发生任何不良行为。

5、乙方做好施工记录并完善有关资料，每月的25日前向甲方提供施进度统计报表(超过25日归到下月再提交)，当月不予结算。

6、严格按国家胶在的施工法规验收标准施工，承担因自身原因造成不合格、返工的一切经济损失责任。

7、不得隐瞒、谎报施工中发生的安全事故及伤亡人数。

8、甲方有权监督乙方做好安全生产措施，文明施工，如发现乙方违反安全规定，甲方有权通知停工并按违章事实处罚5000元。

9、乙方不得转包和分包工程，如甲方发现乙方发生任何一项转包和分包项目，甲方有权中止合同，乙方无条件退场保证金不予退还，一切损失由乙方负责。

发包单位(公章)：负责人(签字)：手机号：身份证号：日期：

劳务承包单位(公章)：负责人(签字)：手机号：身份证号：日期：

最新厂房建设合同书（案例21篇）篇四

发包方：?(以下简称甲方)。

承包方：?(以下简称乙方)。

根据《_____》及相关法律规定，甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上，就乙方承包甲方活动板房的搭建，为明确双方的权利和义务，经协商一致订立本合同。

一、?工程名称：简易钢结构厂房。

二、，甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。

三、?工程数量：

四、?工程规格：

1、具体尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的设计图为准。

2、地基上110钢管立柱，48管龙骨架，c型钢领条网架。屋面彩钢瓦。

五、?工程单价：

六、?乙方包工包料，包含基础下脚材料，单价为元。

六、工期：

从合同之日起，乙方在接到甲方处理完工地基施工场地后?/m2。

个工作日内进场，否则合同失效。完工时间从乙方接到甲方进场通知书。

起

七、工程质量：

1、乙方应按照甲方指定的工程样板和图纸及说明要求，精心施工，保证工程质量。

2、如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题，乙方不承担责任。

八、安全生产：

乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。

九、结算方式：

乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款;乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款，全部完成并经甲方验收合格后，一次性付清工程款。

十、违约责任：

1、乙方承包的工程项目，不得再转包。在施工过程中听从甲方安排，如出现质量问题甲方有权要求乙方返工，因此造成损失的由乙方负责承担。

2、合同签订后，乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。

3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成。

十一、本合同未尽事宜或发生纠纷时，双方协商解决，如解决不了的，由合同履行地的经济合同_____委员会_____或向人民法院提起诉讼。

十二、本合同一式四份，双方各持两份，甲乙双方签字(盖章)生效。

甲方：?乙方：

年?月?日?年?月?日。

最新厂房建设合同书（案例21篇）篇五

乙方：_____________________。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，并结合有关规定和本工程的'具体情况，经甲乙双方协商，在双方自愿及完全清楚，理解本合同条款的基础上，签订本合同。

一、工程名称：______________厂房。

二、工程地点：______________。

三、工程内容：厂房、道路、管网、井。

四、工程承包方式：包工不包料。

五、工程泥工包价：厂房每平方米_______元；

道路每平方米_______元；

管网每米_______元；

圆井每座_______元；

方井每座_______元。

六、工程材料：甲方采用的材料道路为商混，厂房地坪材料为商混，磨砂地坪由甲方负责。

七、付款方式：根据工程进度付款，工程完工后一次性付清。

甲方：

乙方：

日期：

最新厂房建设合同书（案例21篇）篇六

甲方：

乙方：

根据《合同法》及相关法律规定，甲乙双方充分协商钢结构厂房承包达成以下协议：

一、乙方以包工形式承包钢结构厂房组装面积约平方米，以每平方米元。

二、乙方带焊接，安装工具。进入工地后一切服从甲方统一管理，搞好安全施工，甲方及时提供厂房材料，水电服务到位。

三、工程期限为：天，(如天气变化，材料供应不及时除外)。

四：工程款支付方式：

1、厂房立柱时支付总工程款%。

2、上梁支付总工程款%。

3、上屋面瓦及墙瓦支付%。

4、工程完全验收合格后支付总工程款的%六个月后支付剩余%工程款。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方签字：乙方签字：

签字日期：年月日

最新厂房建设合同书（案例21篇）篇七

本合同甲方指定乙方作为建设工程施工单位，并委托乙方负责建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：

第一条工程项目概况：

(一)项目名称：

(二)施工地址：

(三)双方委派的工程代表：

甲方代表：联系电话：

乙方代表：联系电话：

第二条工程项目的运作方式：

(二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和。

第三条工程项目的具体内容。

(一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工(要达。

(二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬。

(三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(包括材料采购)。(见附件。

(四)配合甲方进行设备的调试、调测。

(五)机房的接地及防雷处理(按国家标准，见附件一)。

第四条工程价款与费用结算。

(一)工程施工总价款人民币(小写)：(人民币大。

(二)付款方式：

1.乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金。

2.机房建设完毕(包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、

3.剩余%即人民币(大写金额)_工程合同款余款在工程质。

4.甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：

户名：

开户银行：地址：帐号：

5.根据《中华人民共和国合同法》，工程保修其为一年。

6.乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

第五条工程期限。

(一)工程开工日期为：;

(二)施工最后期限：;。

(三)完工时间预计：;。

第六条双方的权利和义务。

(一)甲方的权利与义务。

2.甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度;。

4.在装修实施前，要求乙方提供装修的施工图纸，并进行审核。

5.要求乙方提供材料样品，参考乙方提供的材料样品确定供应材料的品牌、规格和色彩。

(二)乙方的权利与义务。

1.乙方应在规定的时间内提交。

2.乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：

(1)施工单位的营业执照及法人证明书;。

(2)施工主管部门规定的其他应具备的条件。

3.乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所;。

4.乙方按甲方要求负责机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作;。

7.乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。

8.施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。

第八条乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。

第九条保密条款：甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。

第十条工程质量与验收。

(一)甲方按机房的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收。

(二)乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

(三)以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。

(四)以上检查检验应执行机房建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。

(五)工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。

(六)由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延。

(七)需要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。

(八)工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。

第十一条违约责任。

(一)合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除(原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金%)，不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。

(二)乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。

(三)本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的%。

(五)在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。

(六)由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。

(七)因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。

第十二条争议解决方式。

甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向仲裁委员会申请仲裁。

第十三条本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。

第十四条本合同签署之日起日内，乙方应向甲方一次性交纳施工保证金万元人民币，方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。

第十五条本合同一式四份，甲乙双方各执两份，

附件：

甲方：(盖章)乙方：(盖章)代表人：(签字)代表人：(签字)。

(委托代理人)(委托代理人)。

年月日年月日。

最新厂房建设合同书（案例21篇）篇八

(甲方)发包人：

(乙方)承包人：

法定代表人：证书等级：一级电话：

(甲方)委托(乙方)承包人建造1#厂房建造工程，经双方协商签订合同，合同依据如下：

1.1依《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》去执行。

1.2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。

1.3建筑建设工程，设计院设计建造施工图批准文件去执行。

2.1本合同建造项目内容：名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费用表见下表：所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工，1#厂房报价如下表格：

2.2乙方承包甲方所发包之工程，为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用，乙方5%的保修金。

2.3乙方保证按工程进度，准时或提前完工交付甲方使用。

若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继续施工，经双方协商解决。

2.4若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设，甲方可全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。

2.5乙方若停工十日以上，未能继续依合同建造，甲方可书面通知乙方后，自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工，继续完成乙方未完成的建造工作，甲方不承担乙方所投放施工的建造费用。

(乙方不可用任何理由干涉甲方的授权和工程建设)。

3.1本合同建造费，估算为人民币，甲方需依工程进度和合同要求，准时付款给乙方。

付款支付如附件一。

4.1(甲方)发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向(乙方)提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反国家有关标准进行建造。

4.2(甲方)发包人变更委托建造项目、规定、条件或因提交的资料错误，或所提交资料较大修改，以致(乙方)承包人需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，(甲方)发包人应按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造费用。

4.3在未签订合同签(甲方)发包人已同意，(乙方)承包人为(甲方)发包人所作的各项估计，报价应按收费标准相应支付建造费用。

4.4(乙方)承包人应保护(甲方)发包人的知识产权，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。

未经(甲方)发包人同意，(乙方)承包人不可向第三人转让或用于好本合同外的项目。

5.1(乙方)承包人应按国家技术规范、标准、规程及(甲方)发包人提出的施工图要求，进行施工建设，按合同规定的进度要求，提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。

5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为年。

6.1在合同履行期间，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应根据(乙方)承包人已进行的实际工作量支付赔偿给(乙方)承包人。

6.2(甲方)发包人应按本合同规定的金额和完成的工程进度项(乙方)承包人支付建造工程费。

逾期支付每周应承担支付千分之一的逾期违约金，逾期超过30天时，(乙方)承包人有权暂停履行下阶段的工程工作，并书面通知(甲方)发包人。

6.3(乙方)承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应立即和设计院沟通修改和补充。

由于(甲方)图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失，(乙方)承包人除书面通知甲方，并负责采取补救措施外，不承担任何责任。

6.4合同生效后，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应25%总造价款作为(乙方)承包人的赔偿。

7.1本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构件和设备，都注明其规格、型号、性能等技术指标，(乙方)承包人不得以次充好，任意用它品取代。

7.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.3本合同发生争执时，双方当事人应及时协商解决，也可以由当地行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。

双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

7.4本合同一式三份，发包人二份，承包人一份。

7.5本合同经双方签章并在(乙方)承包人向(甲方)发包人支付工程质量保证金后生效。

7.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

最新厂房建设合同书（案例21篇）篇九

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

甲乙双方依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，就建设工程事项协商如下：

一、工程概况。

工程名称：工程地点：工程内容：工程立项批准文号：

二、工程承包范围。

承包范围：

三、合同工期。

开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数：

四、工程质量。

1、工程质量标准：

2、乙方必须严格按照甲方提供的图纸和说明文件进行施工，并接受甲方派驻工地代表的监督。

3、乙方提供全套工程验收资料。

五、工程进度及工程款的支付结算。

1、(水电、消防暂定元)。

2、乙方在合同签定之日向甲方支付伍万元人民币的履约保证金。

3、2#库房基础、圈梁、预埋和钢柱、钢梁应在甲方要求的20xx年的元月二十八日完成，如不能按时完成保证金不予退还乙方。

4、2#库房主体经甲方验收合格后，应向乙方支付工程款元，并退还履约保证金伍万元。

5、1#库房主体经甲方验收合格后，应向乙方支付工程款。

6、工程竣工验收后，甲方应向乙方支付总工程款的95%，剩余的5%一年后一次付清。

7、如甲方不能按时支付工程款，导致工期延误，乙方有权停止施工。

六、施工与变更。

1、本工程的施工及设计应按照甲方招标提供的图纸及文件要求施工，不得擅自作出修改。

2、工程如需变更，甲方需书面向乙方提出说明。

3、施工中如发现设计有遗漏及不合理的地方，乙方应向甲方提出书面建议，并经甲方同意才能变更。

七、安全施工。

1、甲方不得在施工现场堆放设备产品及易燃、易爆、危险品。

2、无关人员不得进入施工区域，不遵守此规定所发生的一切安全事故，乙方概不负责。

3、乙方必须严格按照建筑施工安全规范文明施工。

4、在安装施工中所发生的一切安全事故，均由乙方自行负责并承担一切费用。

八、违约、索赔和争议。

1、合同自签订之日起，任何一方中止合同，应向对方支付合同总造价的5%违约金。

2、本合同在履行过程中发生争议，如协调意见不一致的，由当地人民法院进行裁决。

九、其他。

双方关于不可抗力的约定：

十、附则。

1、本合同一式四份，双方各执二份，由双方法人代表或委托代理人签字加盖双方公章后立即生效。

2、未尽事宜，经双方协商，另行签定补充协议。

甲方：乙方：

签字盖章：签字盖章：

最新厂房建设合同书（案例21篇）篇十

发包单位:(以下称甲方)。

承包单位:(以下称乙方)。

根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国民法典》及本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。

一、工程地点：

二、工程名称：

三、工程面积：

四、承包方式：

五、工程造价：

六、工程期限：开工年月竣工年月。

注：如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素，工期相应顺延。

七、结算方式：

1、工程进度款：施工量达到总量的%，甲方向乙方支付：

2、施工完毕验收合格后，甲方向乙方支付：

3、工程质保金：，待质保期满后，无遗留问题，甲方向乙方支付结清余款，无息。

八、甲、乙双方责权：

1乙方应按钢结构标准及图纸及双方约定施工。

2乙方应按规定向甲方及时向甲方汇报工程进度、质量。

甲方应对乙方施工质量及时验收。

3材料、机具：乙方承担工程机具、焊条、切割片等材料及吊装费用。

甲方承担主要工程材料。

4工程质保期为。

质保期内因乙方施工或材料原因造成的质量问题，乙方接到通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不收取任何报酬，全力做好维修期内的服务工作。

5进场材料如需检测合格，则检测费用由甲方负责;如检测不合格，则由乙方负责。

九、违约责任：由违约方向被违约方赔偿相关所有损失。

十、其他约定：

1施工期内乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方人员应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如出现安全问题，施工造成的伤亡，其经济损失由乙方承担。

2末尽事宜，甲乙方随时协商，签订补充协议，作为合同附件。

3本合同一式两份，甲方双方各执一份。

4注：本合同施工范围只包括钢结构(图中所列及双方约定项目)施工。

甲方：乙方：

电话：电话：

甲方签字盖章：乙方签字盖章：

年月日年月日。

最新厂房建设合同书（案例21篇）篇十一

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

甲乙双方依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的'原则，就建设工程事项协商如下：

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

承包范围：

开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数：

1、工程质量标准：

2、乙方必须严格按照甲方提供的图纸和说明文件进行施工，并接受甲方派驻工地代表的监督。

3、乙方提供全套工程验收资料。

1、(水电、消防暂定元)。

2、乙方在合同签定之日向甲方支付伍万元人民币的履约保证金。

3、2#库房基础、圈梁、预埋和钢柱、钢梁应在甲方要求的20xx年的元月二十八日完成，如不能按时完成保证金不予退还乙方。

4、2#库房主体经甲方验收合格后，应向乙方支付工程款元，并退还履约保证金伍万元。

5、1#库房主体经甲方验收合格后，应向乙方支付工程款。

6、工程竣工验收后，甲方应向乙方支付总工程款的95%，剩余的5%一年后一次付清。

7、如甲方不能按时支付工程款，导致工期延误，乙方有权停止施工。

1、本工程的施工及设计应按照甲方招标提供的图纸及文件要求施工，不得擅自作出修改。

2、工程如需变更，甲方需书面向乙方提出说明。

3、施工中如发现设计有遗漏及不合理的地方，乙方应向甲方提出书面建议，并经甲方同意才能变更。

1、甲方不得在施工现场堆放设备产品及易燃、易爆、危险品。

2、无关人员不得进入施工区域，不遵守此规定所发生的一切安全事故，乙方概不负责。

3、乙方必须严格按照建筑施工安全规范文明施工。

4、在安装施工中所发生的一切安全事故，均由乙方自行负责并承担一切费用。

1、合同自签订之日起，任何一方中止合同，应向对方支付合同总造价的5%违约金。

2、本合同在履行过程中发生争议，如协调意见不一致的，由当地人民法院进行裁决。

双方关于不可抗力的约定：

1、本合同一式四份，双方各执二份，由双方法人代表或委托代理人签字加盖双方公章后立即生效。

2、未尽事宜，经双方协商，另行签定补充协议。

甲方：

乙方：

最新厂房建设合同书（案例21篇）篇十二

甲乙双方按照互利、互惠、平等、自愿、协商一致的原则，根据《合同法》的有关规定，签订以下厂房出租协议书样本：

一、被租厂房为__________门面房_____间。

二、租赁期限。租赁期为______年，从______年_____月_____日至______年_____月_____日。合同期满后，甲方如果继续对外租赁本房屋，乙方享有优先承租权，乙方必须在合同到期前10日内，与甲方商议签订新租赁合同，否则按自动弃权处理，甲方有权另行发包。

三、租金每年为________元(大写____________________________)，乙方必须于每年的_____月_____日前一次性将租金交齐，交不齐则视为违约，每超过_____天，乙方应按每年房租的_____%的罚款赔偿给甲方。

四、租赁期房屋的修缮。房屋属人为的损坏由乙方及时修缮，由于不可抗拒的损坏，由甲方及时修缮。

五、乙方在经营过程中的一切经济纠纷及其它任何责任与甲方无关。

六、厂房出租协议书样本的出租方与承租方的变更。

1、在合同履行期内，乙方不征得甲方同意，无权将房屋转租给第三者或相互对换房屋，否则甲方有权收回房屋。

2、在合同期内，如果甲方同意乙方将房屋使用权交付给第三者，本合同对原乙方与房屋使用权者继续有效。

七、在合同履行期间，乙方与第三者发生的一切经济、民事等纠纷，甲方概不负责。

八、在合同履行期间，乙方应保持所租房内外所有设施完好无损，如果确需改造或增设其他固定设施，应征得甲方同意后再进行，所需经费由双方协商，合同期满时，乙方如需拆除，需将房屋恢复原样，不愿拆除或不得拆除的甲方不予补偿。

九、在合同履行期间，如有政策变化，市里统一规划等其它原因需要拆除房屋，其租赁费按实际使用时间计算，本合同即终止。乙方要积极配合不得向甲方提出任何要求。

十、在合同履行期间，要遵纪守法，讲文明道德，自觉维护好室内外卫生。水、电费及社会公共收费(治安、卫生、工商、税务等)由乙方自行缴纳。

十一、甲方责任。

1、按合同规定的时间将房屋交给乙方使用，否则每超出_____天应赔偿乙方年租金的_____%的经济损失。

2、不按合同内的条款规定修缮房屋的应赔偿乙方由此而造成的经济损失。

3、不得无故终止合同(第九条除外)，否则应赔偿乙方年租金的_____%的经济损失。

十二、乙方责任。

1、不得利用租赁的房屋进行非法活动，损害公共利益。

2、不得干扰和影响周围居民的正常生活。

3、不按合同内的条款规定修缮房屋的其它设施，根据造成的后果，赔偿其经济损失。

4、合同终止后要及时搬出，否则按租赁房屋缴纳租金，并处以租金的_____%罚款。

十三、免责条件。

如因不可抵抗的自然灾害，使双方或任何一方造成经济损失的，任何一方均不得向对方提出索赔要求。

十四、本合同未尽事宜，依据《中华人民共和国经济合同法》的有关条款，经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

十五、本合同自签字之日起生效。

十六、本厂房出租协议书样本一式____份，甲乙双方各执____份。

(备注：租金由甲方签约人按年收租，并开具收据，如乙方违背，处以租金的_____%罚款，甲方有权立即收回出租厂房。)。

最新厂房建设合同书（案例21篇）篇十三

出卖人：______________________，身份证号码：____________________________，地址：_____________________________________，联系电话：_________________________。

买受人：______________________，身份证号码：____________________________，地址：_____________________________________，联系电话：_________________________。

第一条项目建设依据。

1、出卖人以_________方式取得位于河北省霸州市，编号为_________的地块的土地使用权。土地使用权划拨批准文件号为______________________。

2、该地块土地面积为3700平方米，规划用途为_________，土地使用年限自____年____月____日至____年____月____日。

3、出卖人经批准，在上述地块上建设厂房，现定名_________,建设工程规划许可证号为_________，施工许可证号为_________。

第二条计价方式与价款。

出卖人与买受人约定按按建筑面积计算，该厂房房单价为(人民币)每平方米______元，总金额(人民币币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。

第三条付款方式及期限。

买受人按下列第__________种方式按期付款：___________。

1.一次性付款_____________________________________________。

2.分期付款________________________________________________。

3.其他方式________________________________________________。

第四条交付期限。

出卖人应当在_____年_____月_____日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将本合同约定的厂房交付买受人使用。

1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起_____日内告知买受人。

2、______________________________________________________。

3、______________________________________________________。

第五条出卖人逾期交房的违约责任。

1.按逾期时间，分别处理(不作累加)。

逾期超过_____日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的_____%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第四条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付厂房价款万分之______(该比率应不小于第项中的比率)的违约金。

第六条交接。

厂房交付使用后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第一条规定的证明文件，并签署厂房交接单。

第七条出卖人保证。

出卖人保证销售的厂房没有产权纠纷和债权债务纠纷，因出卖人原因造成该厂房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，自损害事实发生之日起买受人即有权退房以及全部房款，并且有权要求出卖人赔偿不少于________万元的经济损失。出卖人须在买受人提出上述要求之日起_____天内将买受人履行，若出卖人逾期未履行，由此产生的其他损失全部由买受人承担(包括但不限于诉讼费、律师费、交通费等)。

第八条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。

出卖人交付使用的厂房的装饰、设备标准应符合双方约定的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。

第九条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。

出卖人承诺该厂房的基础设施、公共配套建筑可以正常使用。

第十条关于产权登记的约定。

1.买受人退厂房，出卖人在买受人提出退房要求之日起______日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付厂房价款的______%赔偿买受人损失。

2.买受人不退厂房，出卖人按已付厂房价款的______%向买受人支付违约金。

第十一条买受人的厂房仅作__________________使用，买受人使用期间不得擅自改变该厂房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该厂房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。

第十二条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向该厂房所在地人民法院起诉。

第十三条本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。

第十四条合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

出卖人______份，买受人______份。

第十六条本合同自双方签订之日起生效。

最新厂房建设合同书（案例21篇）篇十四

最新厂房建设合同书（案例21篇）篇十五

甲、乙双方就乙方所有的______________工厂的转让事项达成以下协议，供双方共同遵守：

第一条转让标的：乙方所有坐落________市_______路_______号厂房连同基地，全部生产设备及原料、半成品、制成品，其数目暂以乙方_______年_______月_______日库存清单所载名称、数量为准。

第二条本件让售价及计算方法：

1、厂房场地、生产设备原料、半成品、制成品细目，总折价为人民币_______万元整。

2、上列原料，经盘点如有增减变化数量，则依乙方原料进料成本价格计算：半成品如有超过或不足的，则视加工程度，在50%以内的，按原料成本价格计算;逾50%的，依成品市面批发价计算;成品如有超过或不足之数，依成品市面批发价格计算，由双方以现金给付或补足。

3、生产设备如有短缺、灭失的，得依乙方帐面所列设备残值计算，由甲方于尾款中予以扣除。

4、乙方应收未收款约计_______万元，除在本年___月份以前的帐款由乙方自理外，_______月份起的帐款均由九折计算由甲方承受，至交割后所有发生一切的损失，乙方不负任何责任。乙方并负责通知各厂商，并于甲方收受帐款给予一切必要的协助。

第三条付款方法：

1、前条在第一项的价格，于本协议成立同时，甲方交付乙方人民币_______万元，余款_______万元，在原料、成品、厂房房地、生产设备点交清楚同时，一次付清。

2、前条第四项应收款的价格，甲方应于交收后给付乙方折净数的半数;其余数由甲方开立一个日期的支票交付乙方。

第四条交收日期及地点：双方定于_______月_______日为交收日期。定于_______市_______路_______号厂房现场为交接地点。

第五条特约事项：

1、交收之日，双方均须派代表两人以上，负责办理。

2、本件交收以前，所有乙方对外所欠一切务或其他纠纷，概由乙方负责理清，与甲方无涉。

3、本件交收以前，所有积欠一切税捐及水费、电费、瓦斯、电话费用等概由乙方负担。

4、厂房场地移转，除土地增值税由乙方负担，其余契税、代书费及其他费用概由甲方负担。

5、乙方现有雇用的职工，除甲方同意留用外，其余均应由乙方负责遣散。

6、乙方声明本件盘让，已经其公司董事会及股东会依法决议通过，附件的会议记录如有虚伪不实，应由乙方负责。

第六条违约处罚：任何一方有违背本协议所列各条件之一者即作违约论，他方有权解除协议。甲方违约，愿将已付款项，任由乙方没收充作违约赔偿;若是乙方违约，应加倍返还所收的款项予甲方，以赔偿甲方。

第七条为确保本件协议的履行，乙方应另觅保证人两名。保证人对于乙方违约时，加倍返还其所收受款项，应负连带保证责任，并愿抛弃先诉抗辩权(保证合同附后)。

第八条双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决;协商不能解决的由_______仲裁委员会仲裁。

第九条本协议一式四份，由甲乙双方及保证人各执一份为凭。

甲方：______________________________(公章)　乙方：___________________________(公章)。

法人代表：_________________________(签章)法人代表：_______________________(签章)。

最新厂房建设合同书（案例21篇）篇十六

甲方：________________（以下简称甲方）

乙方：________________（以下简称乙方）

双方在平等，自愿的基础上，协商一致签订以下合同。

第一、甲方同意将位于________________大道________________号________________号厂房租赁给乙方，作为经营使用。租赁总面积为厂房11360平方米，甲方同意暂定以每平方米拾元的价格租赁该地段厂区房屋。

第二、双方在签订合同时，除租金外，乙方须另外向甲方缴纳保证金伍拾万元，该保证金于乙方退租时退还。

第三、租赁期限为________年________月________日至________年________月________日止。合同期满，甲方有权收回所出租房房产。乙方如需续签合同，在同等条件下，乙方有优先续签合同权。如若该厂区被政府规划安排拆迁，自甲方通知之日起壹个月内，乙方需搬离厂区。如乙方提前退租，必须提前一个月告知甲方，否则将从保证金中扣除叁个月房租，其余退还。

第四、租金支付方式：________乙方于________年________月________日支付首期租金，期限为________年________月________日至________年________月________日，租金额共计为人民币________元，乙方拖欠房租累计达七天，甲方有权收回房屋。

第五、租赁期间，乙方需自行缴纳水费、电费、煤气费、电话费、光缆电视收视费、卫生费以及物业管理等与承租方相关的费用。以及乙方经营过程中所产生的相关税费，乙方在承租甲方的房屋过程中不得从事非法经营活动。

第六、租赁期间，所发生的.火灾、安全责任、或者被盗窃全部由乙方自行承担。在乙方租赁甲方厂房期间，如造成甲方厂房外部或者内部破损，损坏，乙方需受责维修，维修费用由乙方承担。如造成的破损不能维修完善，则乙方须赔偿甲方相应损失。

第七、未经甲方许可，乙方不得擅自改变所租房产的结构和外观，如调整的，要报价甲方同意方可实施。

第八、乙方租赁后要守法经营，承担租赁期间的所有法律责任。

第九、违约责任：________任何一方违约，按本合同总标的%赔偿给对方，并支付因违约给对方造成的经济损失。

第十、免责条款，按国家合同法的相关规定执行。

第十一、本合同未尽事宜，双方可协商解决，可制定补充条款，和本合同具有相同法律效力。

第十二、争议解决：________如有争议，甲乙双方可协商解决，如协商不成，可依法向管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三、本合同自签订之日起生效。

本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份。

甲方：________________乙方：________

代理人（公章）：________________代理人（公章）：________

最新厂房建设合同书（案例21篇）篇十七

出租方：______________________(以下简称甲方)。

承租方：______________________(以下简称乙方)。

根据有关法律法规，甲乙双方经友好协商一致达成如下条款，以供遵守。

第一条租赁物位置、面积、功能及用途。

1.1甲方将位于__________________的厂房或仓库(以下简称租赁物)租赁于乙方使用。租赁物面积经甲乙双方认可确定为_________平方米。

1.2本租赁物的功能为_____________ ， 包租给乙方使用。如乙方需转变使用功能，须经甲方书面同意，因转变功能所需办理的全部手续由乙方按政府的有关规定申报，因改变使用功能所应交纳的全部费用由乙方自行承担。

1.3本租赁物采取包租的方式，由乙方自行管理。

第二条租赁期限。

2.1租赁期限为___年，即从_____年___月___日起至_____年___月___日止。

2.2租赁期限届满前____个月提出，经甲方同意后，甲乙双方将对有关租赁事项重新签订租赁合同。在同等承租条件下，乙方有优先权。

第三条免租期及租赁物的交付。

3.1 租赁物的免租期为___个月，即从_____年___月___日起至_____年___月___日止。免租期届满次日为起租日，由起租日开始计收租金。

3.2 在本出租合同生效之日起___日内，甲方将租赁物按现状交付乙方使用，且乙方同意按租赁物及设施的现状承租。

4.1 租赁保证金。

本出租合同的租赁保证金为首月租金的___倍，即人民币_______元(大写：______ _)。

4.2 租金。

租金第1年至第2年为每月每平方米人民币_________元，第3年至第5年每年租金将在上年的基础上递增____%;第6年起的租金，将以届时同等位置房屋的租金水平为依据，由甲乙双方另行共同商定。每年的____月___日作为每年租金调整日。

4.3 物业管理费。

物业管理费为每月每平方米人民币________元。

4.4 供电增容费。

供电增容的手续由甲方负责申办，因办理供电增容所需缴纳的全部费用由承担。

第五条租赁费用的支付。

5.1 乙方应于本合同签订之日，向甲方支付 个月租金作为赁保证金。

租赁期限届满，在乙方已向甲方交清了全部应付的租金、物业管理费及因本租赁行为所产生的一切费用，并按本合同规定承担向甲方交还承租的租赁物等本合同所约定的责任后___日内，甲方将向乙方无条件退还租赁保证金。

5.2 乙方应于每月___号或该日以前向甲方支付当月租金，并由乙方汇至甲方指定的下列帐号，或按双方书面同意的其它支付方式支付。

甲方开户行：____________ __ _。

开户名称：帐号：_______________。

乙方逾期支付租金，应向甲方支付滞纳金，滞纳金金额为：拖欠天数乘以欠缴租金总额的______%.

5.3 乙方应于每月____日或该日以前按第4.3条的约定向甲方支付物业管理费。逾期支付物业管理费，应向甲方支付滞纳金，滞纳金金额为：拖欠天数乘以欠缴物业管理费总额的______%.

第六条租赁物的转让。

6.1 在租赁期限内，若遇甲方转让出租物的部分或全部产权，甲方应确保受让人继续履行本合同。在同等受让条件下，乙方对本出租物享有优先购买权。

第七条专用设施、场地的维修、保养。

7.1 乙方在租赁期间享有租赁物所属设施的专用权。乙方应负责租赁物内专用设施的维护、保养、年审，并保证在本合同终止时专用设施以可靠运行状态随同租赁物归还甲方。甲方对此有检查监督权。

7.2 乙方对租赁物附属物负有妥善使用及维护之责任，对各种可能出现的故障和危险应及时消除，以避免一切可能发生的隐患。

7.3 乙方在租赁期限内应爱护租赁物，因乙方使用不当造成租赁物损坏，乙方应负责维修，费用由乙方承担。

第八条防火安全。

8.1 乙方在租赁期间须严格遵守《中华人民共和国消防条例》以及______有关制度，积极配合甲方做好消防工作，否则，由此产生的一切责任及损失由乙方承担。

8.2 乙方应在租赁物内按有关规定配置灭火器，严禁将楼宇内消防设施用作其它用途。

8.3 租赁物内确因维修等事务需进行临时动火作业时(含电焊、风焊等明火作业)，须消防主管部门批准。

8.4 乙方应按消防部门有关规定全面负责租赁物内的防火安全，甲方有权于双方同意的合理时间内检查租赁物的防火安全，但应事先给乙方书面通知。乙方不得无理拒绝或延迟给予同意。

第九条保险责任。

在租赁期限内，甲方负责购买租赁物的保险，乙方负责购买租赁物内乙方的财产及其它必要的保险(包括责任险)若甲乙各方未购买上述保险，由此而产生的所有赔偿及责任分别由甲乙各方承担。

第十条物业管理。

10.1 乙方在租赁期满或合同提前终止时，应于租赁期满之日或提前终止之日将租赁物清扫干净，搬迁完毕，并将租赁物交还给甲方。如乙方归还租赁物时不清理杂物，则甲方对清理该杂物所产生的费用由乙方负责。

10.2 乙方在使用租赁物时必须遵守国家法律、法规以及甲方有关租赁物物业管理的规定，如有违反，应承担相应责任。若由于乙方违反上述规定影响建筑物周围其他用户的正常运作，所造成损失由乙方赔偿。

第十一条装修条款。

11.1 在租赁期限内如乙方须对租赁物进行装修、改建，须事先向甲方提交装修、改建设计方案，并经甲方同意和由甲方向政府有关部门申报同意。

如装修、改建方案可能对公用部分及其它相邻用户影响的，甲方可对该部分方案提出异议，乙方应予以修改。改建、装修费用由乙方承担。

11.2 如乙方的装修、改建方案可能对租赁物主结构造成影响的，则应经甲方及原设计单位书面同意后方能进行。

第十二条租赁物的转租。

经甲方书面同意后，乙方方可将租赁物的部分面积转租，但转租部分的管理工作由乙方负责，包括向转租户收取租金等。本合同规定的甲乙双方的责任和权利不因乙方转租而改变。

如发生转租行为，乙方还必须遵守下列条款：

1、转租期限不得超过乙方对甲方的承租期限;。

2、转租租赁物的用途不得超出本合同第一条规定的用途;。

3、乙方应在转租租约中列明，如乙方提前终止本合同，乙方与转租户的转租租约应同时终止。

4、乙方须要求转租户签署保证书，保证其同意履行乙方与甲方合同中有关转租行为的规定，并承诺与乙方就本合同的履行对甲方承担连带责任。在乙方终止本合同时，转租租约同时终止，转租户无条件迁离租赁物。乙方应将转租户签署的保证书，在转租协议签订后的____日内交甲方存档。

5、无论乙方是否提前终止本合同，乙方因转租行为产生的一切纠纷概由乙方负责处理。

6、乙方对因转租而产生的税、费，由乙方负责。

第十三条提前终止合同。

13.1 在租赁期限内，若遇乙方欠交租金或物业管理费超过__个月，甲方在书面通知乙方交纳欠款之日起五日内，乙方未支付有关款项，甲方有权停止乙方使用租赁物内的有关设施，由此造成的一切损失由乙方全部承担。 若遇乙方欠交租金或物业管理费超过__个月，甲方有权提前解除本合同，并按本条第2款的规定执行。在甲方以传真或信函等书面方式通知乙方(包括转租人)之日起，本合同自动终止。甲方有权留置乙方租赁物内的财产(包括转租人的财产)并在解除合同的书面通知发出之日起五日后，申请拍卖留置的财产用于抵偿乙方应支付的全部费用。

13.2 未经甲方书面同意乙方不得提前终止本合同。如乙方确需提前解约，须提前__个月书面通知甲方，且履行完毕以下手续，方可提前解约：a.向甲方交回租赁物;b.交清承租期的租金及其它因本合同所产生的费用;c.应于本合同提前终止前一日或之前向甲方支付相等于当月租金__倍的款项作为赔偿。甲方在乙方履行完毕上述义务后五日内将乙方的租赁保证金无息退还乙方。

第十四条免责条款。

凡因发生严重自然灾害、战争或其他不能预见的、其发生和后果不能防止或避免的不可抗力致使任何一方不能履行本合同时，遇有上述不可抗力的一方，应立即用邮递或传真通知对方，并应在三十日内，提供不可抗力的详情及合同不能履行，或不能部分履行，或需延期履行理由的证明文件。该项证明文件应由不可抗力发生地区的公证机关出具，如无法获得公证出具的证明文件，则提供其他有力证明。遭受不可抗力的一方由此而免责。

第十五条合同的终止。

本合同提前终止或有效期届满，甲、乙双方未达成续租协议的，乙方应于终止之日或租赁期限届满之日迁离租赁物，并将其返还甲方。乙方逾期不迁离或不返还租赁物的，应向甲方加倍支付租金，但甲方有权收回租赁物，强行将租赁场地内的物品搬离租赁物，且不负保管责任。

第十六条广告。

16.1若乙方需在租赁物建筑物的本体设立广告牌，须按政府的有关规定完成相关的报批手续并报甲方备案。

16.2若乙方需在租赁物建筑物的周围设立广告牌，需经甲方书面同意并按政府有关规定执行。

第十七条有关税费。

按国家相关规定，因本合同缴纳的印花税、登记费、公证费及其他有关的税项及费用，按有关规定应由甲方作为出租人、乙方作为承担人分别承担。有关登记手续由甲方负责办理。

第十八条通知。

根据本合同需要发出的全部通知以及甲方与乙方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，应以书面形式进行;甲方给予乙方或乙方给予甲方的信件或传真一经发出，挂号邮件以本合同第一页所述的地址并以对方为收件人付邮10日后或以专人送至前述地址，均视为已经送达。

第十九条适用法律。

19.1 本合同在履行中发生争议，应由双方协商解决，若协商不成，则通过仲裁程序解决。

19.2 本合同受中华人民共和国法律的管辖，并按中华人民共和国法律解释。

第二十条其它条款。

20.1 本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议。

20.2 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

第二十一条合同效力。

本合同经双方签字盖章，并收到乙方支付的首期租赁保证金款项后生效。

甲方(印章)__________________________________。

授权代表(签字)______________________________。

乙方(印章)__________________________________。

授权代表(签字)______________________________。

签订时间：__________年____月____日。

最新厂房建设合同书（案例21篇）篇十八

甲方：

乙方：

为确保宰能村扣香公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

一、公路建设路线及工期要求:。

1、公路建设路线为宰勇大寨至扣香自然寨。

2、工期要求是xx年3月10日至xx年12月30日。

二、公路建设的内容：

公路路基开挖工程。

三、公路建设技术要求：

1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米，弯道地段为6.1米;每公里设置4个错车道，错车道有效宽度为6.1米。

2、线型要求满足行车顺适，特殊地段最大纵坡不得大于10%，纵坡长度不得大于80米，弯道最小半径不得小于15米。

3、土质边坡按1：0.5-1：0.75，坚石边坡按1：0.2，软石边坡按1：0.3的标准进行开挖。

四、工程验收及付款方式：

1、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进行验收。

2、工程承包经费为每公里2.75万元，乙方进场并完成500米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建设费用;整个工程按时按按量完工，经乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。

五、施工安全责任：

乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施，按照安全操作规程施工，达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负责。

六、双方的权利、责任和义务：

1、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行承担。

2、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第3天算起，每天按1000元计支付乙方的误工费。

3、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。

4、甲方必须派员协助乙方进行施工。

5、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、乡人民政府一份，自双方签字之日生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

最新厂房建设合同书（案例21篇）篇十九

甲方：

乙方：

甲方在南集镇新工业集中区建设标准化厂房一幢，为确保该厂房圆满竣工，经甲乙双方协商，特订立协议如下：

一、工程地点：南集镇新工业集中区。

二、工程要求：依照涟水县标准化厂房设计要求施工(其中屋面设计大梁为七架)土建工程不包括厂房外的道路及下水道。

三、工程总价为肆拾捌万元，(480000.00)。

四、开工时间为20xx年06月10日-竣工时间为20xx年11月30前。

五、付款方式，乙方进场开工建设甲方付给乙方启动资金六万元，基础完成付给总工程款的20%，主体完成付给总工程款的50%，厂房竣工交付时甲方除留工程质量保证金叁万元(一年付清)外，结清余款。

六、施工安全由乙方负责与甲方无关。

七、施工期间甲方有权对在建工程进行监督，如有修改需甲乙双方协商解决。

八、违约责任：如有一方违约，则罚违约金5万，并承担其它一切损失。

九、协议一式三份，双方各执一份，见证单位一份，本协议自签定之日期起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

最新厂房建设合同书（案例21篇）篇二十

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方充分协商就厂房（以下称“租赁物”）租赁事项达成如下一致意见，签订本合同以资信守。

第一条。

甲方作为合同项下租赁物所有人，依法享有该租赁物的所有权及出租权，无“在先出租”及“抵押”等权利瑕疵或权利负担。乙方具备承租资格，承租该租赁物将用于合法经营。如签订本合同的双方与上述声明不符，由此产生的法律责任由做出虚假声明的一方负责，并赔偿对方一切经济损失。

第二条。

本合同项下租赁物位于                       。经甲乙双方确认厂房面积（不含空地面积）为     平方米，东至                       ，西至                         ，南至                     ，北至                         。

经甲乙双方确认空地面积共     平方米，共四块：西边门卫及墙一线至办公楼处一块（1号空地）；办公楼及厂房北侧一块（2号空地），办公楼至厂房之间一块（3号空地），厂房及3号空地南侧一块（4号空地）。

经甲乙双方确认办公楼共 层，每层 间，共     平方米。

甲方应在交付租赁物前：（1）将主体厂房南侧、西侧、北侧路面进行水泥硬化；（2）在南侧界限处砌墙分界、在4号空地与甲方所属空地界限处砌墙分界。

该租赁物的用途为标准厂房，出租给乙方作为生产厂房使用。如乙方需转变用途，须经甲方书面同意。因转变用途所需办理的全部手续由乙方按有关规定申报，由此产生的全部费用由乙方自行承担。

第三条。

本合同项下租赁物的租期为10年：自20__年7月1日起至20__年6月30日止。

甲方应于20__年4月1日前将租赁物交付乙方。

办公楼及其西侧的1号空地目前已出租给明州大道项目部，该项目部租赁期将于20__年 月 日到期，其租赁期满后15日内，甲方将该办公楼及其西侧空地、车棚等腾空交付至乙方。

租赁期届满前1个月乙方应书面向甲方提出是否续租。经甲方同意续租，甲、乙双方对有关租赁事项重新签订租赁合同。在同等条件下，乙方有优先承租权。

乙方为保证履约，应于双方签字时向甲方支付履约定金人民币20万元（乙方已于20__年2月26日向甲方支付了贰拾万圆签约定金，该签约定金在本合同签订时直接转为履约定金）。

每月租金为人民币   元，固定不变。该租金已经包含厂房、2号空地、3号空地、4号空地等除办公楼、1号空地、钢棚和电梯以外的所有租赁物的租金以及租赁物的物业管理费、公用设施维修费等物业性收费。本合同期内发生的物业管理费、公用设施维修费等物业性收费由甲方承担；本合同期内发生的一切税、费由乙方负责缴纳。

两部电梯及其南侧带棚空地年度总体租金为人民币5万元/年。

办公楼及其西侧1号空地、车棚的年度总体租金为人民币30万元/年，自实际交付日开始计费。

甲、乙双方一致确认供电费为   元/度，双方据实结算。

1）乙方每半年向甲方支付一次租金：即每年 月 日前支付上半年租金，每年 月 日前支付下半年租金。每次应缴纳的租金为人民币   元。

2）履约定金在本合同生效后自动转为首笔租金。

4）甲方如变更指定收款账户，应书面通知乙方。

第五条。

1）租期内合同项下租赁物如因乙方经营需要须装修、改建，应当向甲方提交装修或改建设计方案，并由乙方自行报有关行政主管部门批准（必须由甲方报批的，甲方有义务协助乙方报批），方可由乙方自行装修、改建。如装修或改建方案可能对租赁物主体结构造成影响，则还应经原设计单位书面同意后方能进行。租期内如因乙方经营需要，须在合同项下的空地上搭建建筑物、构筑物及其他设施的，由乙方自行报有关行政主管部门批准（必须由甲方报批的，甲方有义务协助乙方报批），乙方应将搭建事项书面通知甲方。

2）装修、改建或搭建方案不得影响公用部分或相邻房屋使用人。

3）乙方在租期内花费的各种装修、改建或搭建所产生的费用，由乙方自行承担。

4）乙方经主管部门批准自行搭建的建筑物、构筑物或其他设施，在合同期内免租金。

本合同期满后，乙方进行的装修、改建、或搭建的建筑物、构筑物或其他设施，可拆除的由乙方自行拆除；不可拆除的，归甲方所有。

第六条。

租期内，乙方有权将该租赁物全部或部分转租，租金由乙方自行收取。但转租后乙方有义务监督次承租人妥善使用及管理租赁物。

1）转租合同应于签订后5日内交甲方存档。

2）转租期限不得超过本合同约定的租期。

3）因转租产生的纠纷均由乙方处理，与甲方无关。

4）因转租产生的各项税、费（包含但不限于因履行本合同须缴纳的印花税、所得税、公证费、登记费及其他有关税项和费用），与甲方无关。

第七条。

1）租期内，甲方应对本合同项下租赁物投保企业财产险，还应投保必要的意外险和责任险，以保证保险事故发生时相应损失可进行保险理赔。如因甲方怠于履行该投保义务，发生火灾、水漫、盗、抢等一切意外事故遭受损失或发生侵权事件遭受索赔等一切责任，均应由甲方完全承担，与乙方无涉；由此给乙方造成的损失，甲方应向乙方进行赔偿。乙方亦应对租赁物内财产投保企业财产险。

2）租期内若乙方知悉甲方未投保的，有权选择代甲方投保，先行垫付的保险费等各项费用，乙方有权书面通知甲方支付，甲方若不支付，在乙方发出通知后的下一次租金中予以扣除。甲方不得以对乙方代为投保的事项不知情或对乙方代为投保的险种、费率不认等事由提出异议，亦不得因乙方按照上述约定从下一次租金中直接扣除相应费用，而主张乙方未按期足额缴纳租金。

3）租期内，甲方怠于履行本条项下第1）款约定的投保义务，而乙方未按照第2）款方案代甲方投保，最终发生火灾、水漫、盗、抢等一切意外事故，致使任何人遭受损失或发生侵权事件致使任何人遭受索赔等一切责任，非因乙方原因造成的，乙方不承担责任，均由甲方完全承担；由此给乙方造成的损失，甲方应向乙方进行赔偿。

1）甲、乙双方应详尽掌握各级法律、法规、部门规章、地方性法规、政府规章等所有规定中关于安全生产和消防管理方面的规定。

2）双方一致确认本合同项下租赁物内外及周边场地的消防管理责任人系甲方，甲方应当依照相关法律、法规的规定切实履行消防管理职责。甲方须乙方协助或整改时，有权书面通知乙方，乙方应当积极配合甲方之管理活动。

3）甲方应严格按照相关规定进行日常管理（包含但不限于日常巡查、风险识别、隐患排除、消防设施配备、更新及完善等）与安全防范。甲方应采取必要的安全防范措施确保租赁物安全，否则发生火灾、水漫、盗、抢等一切意外事故，所产生的损失均由甲方自行承担，与乙方无涉；因该等意外事故给乙方造成损失的，甲方应向乙方进行赔偿。

4）乙方应加强安全防范意识，在生产经营过程中严格遵守安全生产相关规定。乙方用火、用电时应符合安全要求和技术规范，防范意外事故的发生。否则，若因乙方用火不当或用电不当造成火灾或其他意外事故，所产生的损失均由乙方自行承担；若由此给甲方造成损失的，乙方应向甲方进行赔偿。

1）租期内，厂区围墙、厂区大门、租赁物之间临界处、租赁物外墙、租赁物门窗、租赁物内外电气线路、管道、电梯等的日常巡查、维护、保养、安全防范、修缮、年审等责任均由甲方承担，保证租赁物及相关专用设施处于完好无损和性能良好状态。租赁物内部卫生、租赁物内部生产器械、设备及乙方后续搭建的建筑物、构筑物或其他设施的维护、保养、安全防范、年审等责任均由乙方承担。

2）因租赁物质量问题产生屋面渗水问题，由甲方负责处理，乙方发现后应及时通知甲方进行处理。

货梯由乙方使用，维护、保养、安全防范等责任由乙方与甲方共同承担，相应费用也由其双方均担。货梯安全检测至少应一年一检，由甲方负责年检，检测报告正本交乙方存档一份。

第八条。

乙方期满不再续约或合同提前终止时，应于租赁期满之日或提前终止之日将租赁物内外清扫干净、搬离完毕后将租赁物交还甲方。

第九条。

乙方因经营需要须在租赁物本体上设立广告牌等构筑物，应当由乙方自行依法报有关行政主管部门批准。

乙方因经营需要须在租赁物周围设立广告牌等构筑物，不得影响公用部分或相邻房屋使用人。

第十条。

因甲方原因造成本合同根本不能履行而解除合同的，甲方应支付乙方贰佰万元的违约金，并赔偿由此给乙方造成的损失；反之，因乙方原因造成本合同根本不能履行而解除合同的，乙方应支付甲方贰佰万元的违约金，并违约由此给甲方造成的损失。

乙方转租过程中须甲方配合提供材料或签字或其他须配合时，甲方经乙方书面通知后拒不配合的，甲方应继续履行，且支付乙方贰拾万元的违约金，并赔偿由此给乙方造成的损失。

甲方遇拆迁致本合同无法继续履行的，视为因甲方原因造成本合同根本不能履行而解除合同的情形，甲方应向乙方承担的违约责任按11-1处理。

因租赁物自身问题如电气线路问题或租赁物坍塌、渗水等非乙方原因，或因甲方管理不善，导致租赁物毁损或使用功能基本丧失，乙方有权立即解除本合同，甲方应向乙方支付本合同一年租金总额10%的违约金，并应承担由此给乙方造成的一切损失。

甲方未善履行安全防范和消防管理义务导致火灾等意外事故的发生，乙方有权立即解除本合同，甲方除按照前述合同约定承担损失赔偿责任以外，还应向乙方支付本合同租金总额20%的违约金。

未经甲方书面同意，乙方不得提前终止本合同。如乙方确因经营状况恶化或经营规模发生重大变化而须提前终止合同的，应提前3个月书面通知甲方，且履行完如下手续方可终止合同：1）按第八条约定将租赁物交还甲方；2）结清租期内的全部租金；3）于终止协议签订前向甲方支付一年的租金作为违约金；4）签订书面的终止协议。

未经乙方书面同意，甲方不得提前终止本合同。租期内，若甲方因负债致租赁物被人民法院依法强制拍卖等重大变故出现，仍不影响租赁关系的存续，任何人不得要求乙方腾房、搬离。

上述所称“乙方损失”包含但不限于：1）乙方财产毁损的损失；2）乙方装修、改建、搭建的损失；3）乙方搬迁、重装的损失；4）乙方停业损失；5）乙方对外承担侵权赔偿责任或与因甲方违约导致乙方对外承担违约责任的损失；6）乙方为维护权益发生的诉讼费、交通费和律师费等一切损失。

双方就本合同履行发生争议，应本着友好协商、互惠互利的精神充分协商；如不能协商一致，任何一方均有权向鄞州区人民法院起诉。

双方确认本合同中“联系地址”为有效送达地址，“联系电话”为有效联系方式，任何一方有效送达地址或联系方式发生变化的，应通知对方，否则仍视合同中“联系地址”和“联系电话”为有效送达地址和联系方式，不利法律后果由未履行通知义务一方自行承担。甲方通知乙方的各类文件以挂号信或快递方式发出的，该信件或快递交寄两日或乙方签收之日为通知送达时间；通知以电子邮件方式发出的，视系统记录的发送时间为通知时间。

本合同经双方签字后，且乙方按照本合同第四条4-1约定向甲方支付保证金之日生效。

1）合同未尽事宜，经双方协商一致后可另行签订补充协议，补充协议与本合同具体同等法律效力。

2）本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

其他事项：

甲方：乙方：

最新厂房建设合同书（案例21篇）篇二十一

出租方：

承租方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，为明确双方的权利和义务关系，在互助互利的基础上，经双方友好协商，一致达成以下条款，签定本合同，共互执。

一、出租土地和厂房的位置，面积：本厂区座落于西安市长安区韦曲街道办鲁家湾村，厂区有车间一层、二层，约1000多平米，库房约500平米，各种设施配套共计40余间，场地约亩，东西宽米，南北长米，员工宿舍10间，全部交由乙方使用。

二、租赁期限：租赁从20年地和所有附属物、建筑物交付乙方使用，至日，期满后，双方友好协商，在同等条件下优先乙方续签合同。

三、租金和租金交付方式：合同签订日，乙方交付甲方两年租金，以后每年按签订日期交付一年租金，年租金为柒万元，三年后递增6%，依此类推。

四、有关事项：土地、厂房租赁期内，从20年月法律责任。如因此事务造成乙方停工、停产由甲方承担相关的经济责任，并负责协调解决相关事宜，确保乙方正常生产。

五、相关责任：

1、在合同签订之日起，甲方应做到厂区水、电、路的畅通和正常使用，如遇人为的原因，造成乙方停产或不能生产，由甲方出面负责协调解决，并处理好外界事宜的干扰，确保乙方正常运作、生产。

2、乙方在合同期内必须从事合法的经营生产，按政府部门要求做好厂区的安全工作，不可非法经营，无权擅自将厂区转让给第三者，如遇特殊原因，需变更经营，在不拖欠租金的情况下，乙方有权拥有使用该土地的其它经营项目权力。

六、在合同期内：如遇国家的政策的变动和当地政府的统一规划，必须服从政策的变迁，乙方所建设的附属物归乙方所有，其索赔条件按《中华人民共和国合同法条例》执行。

七、违约责任：甲方未按时交付土地和厂房给乙方使用或提前收回土地和厂房，负担偿付违约金（一年租金），并按乙方所建设的设施等，按实际评估损失予以给乙方赔偿。乙方未按有关规定、非法经营、损害公共利益的行为，导致合同无法履行的，甲方有权终止合同。

八、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，续加补充条款，并具同等法律效益。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，以备存档，签订日起生效。

十、合同期内，如遇不可抗拒的因素，无法按合同条款执行的，可由当地政府，人民法院仲裁。

出租方：

身份证号码：

电话：