供货的成功与否对企业的运营和发展至关重要，因此供应商和客户之间的合作关系非常重要。供货的成功与否，关系到企业的生存和发展，以下是一些供货案例给大家参考。
设备供货安装合同（优质13篇）篇一
1、由于乙方原因造成的包装破损及其引起的其他损失的，由乙方负责并及时处理。
2、由于乙方原因造成物资的增补、替换等情况，由乙方自行处理增补、替换问题并直接运抵现场，同时应当增补所有需要的资料，所发生的全部费用由乙方承担。
3、货到工地后乙方应及时通知甲方、监理与施工单位，对货物进行初验，如不符合报价清单中所列设备，乙方必须及时更换、并且不能影响甲方的施工进度，否则造成的损失由乙方负责。
4、设备到达施工现场，初验合格，经甲方同意后，开始装卸。
5、供水设备应保证通过自来水公司的验收，如果由于乙方供水设备的任何原因造成自来水公司不予供水，乙方承担一切责任。
第七条工程、设备的保修。
1、乙方对本。
合同。
范围内材料、设备质量和施工质量保修期为两年，自新疆公路规划勘察设计研究院职工集资住宅楼竣工验收合格之日起计算。保修期内，出现任何问题，乙方应在收到甲方通知后12小时内提供维修，迟延履行或拒不履行，甲方有权另行选择维修单位替代维修，因此产生的一切费用直接在保修金中扣除，保修金不足部分由乙方另行支付。
2、保修期内出现使用故障，如果属于设备、零部件、材料等质量问题，乙方应当及时免费更换，不得拖延;如果属于施工质量问题乙方必须及时进行免费彻底返工处理，不得拖延。如故障非乙方原因造成，需调换的设备或零部件的费用由甲方负责，乙方负责免费更换维修。
第九条：甲乙双方的其他权利义务。
1、甲方交付与本合同相关的设计及变更图纸一套给乙方，同时与甲方进行了现场交底。
2、乙方供货到达现场时，必须提供产品合格证、政府主管部门的检验报告、产品。
说明书。
质量证明文件进口材料的等相关的质量证明文件。
3、为了确保本合同设备安全运转，正常运行、维护，乙方必须提供所需的全部技术、数据等材料给甲方。
4、乙方根据甲方工期要求制作供货工期进度计规划控制表，保证合同按照约定履行。
5、乙方交付工程时，应当交付与设备相关的备品、备件及与设备运行相关的配套技术软件和知识产权。
6、乙方提供的产品应符合给甲方提供的报价清单。
第十条：违约责任。
1、甲方的违约责任：
(1)甲方无故中途退货，应向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。
(2)甲方逾期付款的，按照银行贷款利息支付乙方违约金。
2、乙方的违约责任。
(1)乙方提供产品不论何种原因(包括设计、材料缺陷)不符合合同要求，如甲方要求无条件换货的，乙方应当无条件执行，因换货产生的任何费用由乙方承担，因换货造成甲方工期延误或交房迟延的，乙方应当按照合同总价款的20%支付甲方违约金;如甲方要求退货并解除合同的，乙方应当立即退付甲方已付款，并将退货产品从接到退货通知后一日内清理出场，否则，造成产品毁损、灭失的风险由乙方承担，同时乙方应当按照合同总价款的30%支付甲方违约金。
(2)乙方逾期交货的，应当在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，每逾期一日，应当按照逾期交货部分货款的5%支付甲方违约金;甲方不再需要的，甲方可单方解除合同，乙方应当立即退付甲方已付款，并按照合同总价款的20%支付甲方违约金。
(3)乙方应当支付的违约金甲方将直接在未付款和质保金中扣除，不足部分乙方应当另行支付。
第十一条：解决合同的纠纷方式：
本合同如发生纠纷，当事人双方应当协商解决，协商不成时，任何一方均可以向甲方所在地的人民法院起诉。
第十二条：其它。
12.1本合同自甲乙双方签字盖章之后起生效。
12.2本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
12.3本合同一式四份，甲方贰份，乙方贰份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
时间：时间：
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行甲、乙双方协商后同意签订本合同。
一、概况：
1、工程名称：托乐嘉花园旺邻居08、12#楼工程。
2、工程地点：南京江宁供货名称：人防设备。
3、供货安装期限：所有设备生产期为15天，安装期为15天(根据工程进度和现场条件，按合同约定的工期进行确定)，具体时间由甲方通知。乙方必须根据现场施工情况提供、制作安装预埋件及主设备，并且暗示送至施工现场。
二、产品名称、规格型号、数量、单价及总价。
合同总价为：大写：(人民币)，小写：元(rmb)，该合同总价按实结算。
三、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件：
1、乙方必须提供全部符合国家对于人防设备规定的完整无损、全新的产品。
2、产品质量必须双方约定的合同要求，乙方提供的产品应是优等品。
3、乙方须严格按照国家人防办的技术要求和设计要求进行生产制作安装。
4、乙方保证其产品能够通过国家相关部门的验收。
四、包装标准：普通包装，保证产品部受损坏、磨损为前提。验收保准、方法及保管方式：甲方、甲方监理和总包单位验收：以现行国家标准为依据，对照有关图纸、合同、进行验收。
五、货物在交货验收合格后所有权转移，丢失、损坏的风险由甲方承担。
六、违约责任：
1、若因产品本身质量原因导致缺陷，乙方除无条件更换质量不合格产品，并承担相应的违约责任。
七、付款方式：
门框进场付40%，门扇进场付40%，余款20%待人防办验收合格后一次性付清。
八、解决合同纠纷的方式：
1、本合同自甲、乙、鉴证方三方签字、盖章后生效(合同涂改无效)。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决;若发生争议应友好协商，协商无果，向本工程所在地法院提起诉讼。
九、其他约定事项：
工程部作为本合同的鉴证方来确保本合同的顺利执行;。
2、安装应由甲方提供动力用电、通道必须畅通，并提供地下室平面图纸、标高和垂直运输。
3、若单方违约，需赔偿对方合同总价的20%作为违约金;。
4、本合同一式三份，甲、乙、鉴证方三方各执一份。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
共
2
页，当前第。
2
页
1
2
设备供货安装合同（优质13篇）篇二
甲方：
乙方：
签订地点：
为了增强甲乙双方的责任感，保护双方的合法权益，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
1.产品名称、规格、数量、金额：总价(人民币大写)：
2.交货方式，按下例第()项执行;。
(1)乙方送货;。
(2)乙方代办运输;。
(3)甲方自提自运;。
3.运输方式：
4.交货地点：东南大学(运费由方负担)。
5.交货期限：签定合同后个工作日内。
6.包装标准：
7.验收标准：
8.付款方式及期限：
9.质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：
10.质保期：
11.违约责任：
乙方不能交货或甲方中途退货，乙方逾期交货或甲方逾期付款，应向对方偿付不能交货或退货部分货款%的违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
12.执行本合同发生争议，当事人双方协商解决;协商不成的，向合同签订地人民法院起诉。
13.其它事项：
14.招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力(本条款适用于招投标项目)。
15.本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式五份，甲方四份、乙方一份。自双方签字、盖章之日起生效。
甲方：乙方：
设备供货安装合同（优质13篇）篇三
乙方：身份证号码。
双方本着互利互惠、共同发展的原则，利用扬州新扬开关设备有限公司商务平台。经充分协商，一致决定合作经营配电房设备供货及安装项目，特订立本协议。
一、合作经营人的规范。
甲乙双方应尊重国家的有关法律、法规合法经营。维护扬州新扬开关设备有限公司对外形象及利益。甲乙双方都应相互诚信，和公司及客户签署的各项协议及各项开支，双方都不可隐瞒。
二、合作经营项目：
三、甲乙双方经商定，甲乙双方的权利和义务：
1、甲方：
甲方负责本项目货物的制造、设备安装期间所需资金的注入。
甲方应积极配合乙方有关本工程的各项工作。
乙方必需按计划要求保质保量按照。
合同。
及甲方的供货要求。
2、乙方：
乙方应积极配合甲方有关本工程的各项工作。
乙方应根据工程要求进驻工地组建本工程项目部，及时完成项目部的各项工作。
四、利润分配：
1：甲方按照新扬公司的报价元，按5%的业务费用付给乙方。超出本合同范围的款项，除去安装费、供电局的开支、后公司增加的管理费1.3，经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派，经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。
五、承包期间，甲方必须遵守法律、行政法规的规定，依法经营，按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。
六、本协议生效三天内，承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方，双方确认。
七、本协议未尽事宜由双方协商解决。
八、本协议经双方签字盖章后即生效。
九、本协议如发生纠纷，由甲方所在地法院受理管辖。
十、本协议一式二份，甲方双方各执二份。
甲方： 乙方：
法定代表人：法定代表人：
设备供货安装合同（优质13篇）篇四
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行甲、乙双方协商后同意签订本合同。
一、概况：
1、工程名称：托乐嘉花园旺邻居08、12#楼工程
2、工程地点：南京江宁供货名称：人防设备
3、供货安装期限：所有设备生产期为15天，安装期为15天(根据工程进度和现场条件，按合同约定的工期进行确定)，具体时间由甲方通知。乙方必须根据现场施工情况提供、制作安装预埋件及主设备，并且暗示送至施工现场。
二、产品名称、规格型号、数量、单价及总价
合同总价为：大写：(人民币)，小写：元(rmb)，该合同总价按实结算。
三、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件：
1、乙方必须提供全部符合国家对于人防设备规定的完整无损、全新的产品。
2、产品质量必须双方约定的合同要求，乙方提供的产品应是优等品。
3、乙方须严格按照国家人防办的技术要求和设计要求进行生产制作安装。
4、乙方保证其产品能够通过国家相关部门的验收。
四、包装标准：普通包装，保证产品部受损坏、磨损为前提。验收保准、方法及保管方式：甲方、甲方监理和总包单位验收：以现行国家标准为依据，对照有关图纸、合同、进行验收。
五、货物在交货验收合格后所有权转移，丢失、损坏的风险由甲方承担。
六、违约责任：
1、若因产品本身质量原因导致缺陷，乙方除无条件更换质量不合格产品，并承担相应的违约责任。
七、付款方式：
门框进场付40%，门扇进场付40%，余款20%待人防办验收合格后一次性付清。
八、解决合同纠纷的方式：
1、本合同自甲、乙、鉴证方三方签字、盖章后生效(合同涂改无效)
2、本合同未尽事宜，双方协商解决;若发生争议应友好协商，协商无果，向本工程所在地法院提起诉讼。
九、其他约定事项：
1、甲方因自身原因只能在合同上加盖项目部资料章，应乙方要求，甲方特请南京新城置业
工程部作为本合同的鉴证方来确保本合同的顺利执行;
2、安装应由甲方提供动力用电、通道必须畅通，并提供地下室平面图纸、标高和垂直运输。
3、若单方违约，需赔偿对方合同总价的20%作为违约金;
4、本合同一式三份，甲、乙、鉴证方三方各执一份。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
设备供货安装合同（优质13篇）篇五
10.1.1 由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按合同约定承担违约责任。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
10.1.2 由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。
10.1.3 合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向另一方支付违约金或赔偿损失。
10.1.4 合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。
10.2 有下列情形之一的，合同权利义务终止：
10.2.1 本合同已按约定履行完毕；
10.2.2 合同经各方协商一致而终止；
10.2.4 法律法规规定终止的其他情形。
设备供货安装合同（优质13篇）篇六
乙方保证所提供的产品具备国际、国内安全产品认证书和质量合格证书，并符合甲方认可的设计、施工方案的规定并具备满足整个系统要求的功能。
5.2 验收。
5.2.1 产品的供货安装验收必须以甲方认可的产品品牌、规格、型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
5.2.2 乙方在甲方要求时间内将产品运到指定地点后应立即知会甲方，由甲方对照订货通知与有关设计文件对产品的数量、型号规格、外观等进行开箱验收，核对无误后设备方可进场安装。在开箱验收时，乙方应提供产品出厂合格证、装箱单、产品检验报告单、操作维护手册、技术说明书、“三包”保修卡、产品及相关材料的国际、国内安全产品认定书和质量保证书等交甲方确认。整机或配件为进口产品的，还应出具产品的生产厂家资料、原产地证明、进口许可文件、海关完税证明、进口关税证明，保证达到甲乙双方确认的设计方案中的功能。进口产品的外文资料乙方须提供经公证处公证的中文翻译资料。
5.2.3 乙方安装完成并整理好竣工验收资料后，通知甲方验收，由甲、乙双方对设备进行调试，调试合格并经甲方签字确认及通过 市人防办验收后方为竣工验收合格，同时，乙方应将人防设备的竣工图一式两份及其电子文件向甲方移交。验收过程中的手续办理工作由乙方负责。
5.2.4 如果在验收中产生纠纷，由 市技术质量监督部门检验。检验费用由责任方承担。
设备供货安装合同（优质13篇）篇七
承包方(以下简称乙方)：
甲方因用电需要，向乙方购买配电设备，并由乙方安装调试。
第一条甲方需求配电设备概况：
1.主要设备：
2.安装设备辅助材料明细：
3.设备安装地点：
4.设备安装范围：
5.乙方负责协助甲方办理用电手续。
第二条供货安装期限：
1、甲方提供基础设施具备安装条件，施工安装图纸经供电
2、如遇到下列情况，工期相应顺延：
﹙1﹚安装基础设施设计变更，致使施工无法继续进行;
﹙2﹚人力不可抗拒的自然灾害;
﹙3﹚因发包方政策处理不到位导致工程无法施工。
第三条设备价款及安装费用支付：
1、工程价款：
2、付款方式：
第四条所有权保留条款：
1、甲方未按约定付清上述款项总额的百分之八十的，乙方
2、甲方承担乙方行使所有权产生的拆卸，运输、诉讼、以
第五条双方责任、义务：
(一)甲方责任、义务：
1、甲方应向乙方提供两份完整、详细的施工图纸。
2、甲方向乙方提供道路畅通，临时用电到位和材料临时仓
3、事先做好设备进场和安装现场的关系协调工作，确保乙
4、合同签定后，根据合同付款方式条款的规定及时向乙方支
5、甲方应安排有资质持证人员对投入运行设备的操作和维
6、甲方应安排一名代表始终能与乙方保持联系，以便及时协调解决安装装中出现的问题。
7、甲方对自行提供的设备、材料质量负责，并承担其质量保修责任，如因甲方提供的设备、材料质量问题所发生的验收不合格、工期延误等后果均由甲方负责。
8、甲方因操作不当、超负荷运行或自然灾害和外力破坏等原因引起的设备损坏，甲方自行承担责任。
(二)乙方责任、义务：
1、自工程移交生产一年内，因设备及安装质量发生的问题由乙方负责及时处理。
2、乙方及时组织人员施工。
3、如甲方不按本合同第三条约定及时支付工程款，乙方有权不予安装配套设备或有权不予上报验收，并行使所有权人的权利。
4、乙方保证对供设备符合国家质量标准，安装规定质量要求。如因设备质量或安装技术不合格，验收中发现返工的，乙方应及时返工，因此增加的费用有乙方承担。
5、如有变更增加费用的，变更前及时取得甲方签证同意，如甲方不签证同意，乙方承担擅自变更责任。
6、乙方严格执行《电力安全生产规定》及现场安全规章制度。
第六条设备质量及安装验收：
1 、设备和安装技术质量验收依据为：国家、江苏省相关技术规范要求、行业相关标准和乙方所提供图纸和技术参数和主要功能以及本合同约定要求。
2、设备安装后乙方以书面形式通知甲方验收，并准备好竣工资料，由甲、乙双方进行验收，由甲方签发验收合格证书给乙方，乙方清理工程现场，办理工程移交手续。
3、如验收不合格，由乙方负责立即组织修理、更换、重新安装，并在甲方规定的时间内完成缺陷修补。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
第七条产品保修、维修、维护约定
1、设备保修期一年,时间从甲方工程竣工验收之日起计。凡属乙方产品质量问题，乙方自接甲方通知24小时内要求到位，及时完成维修业务。
2、保修期内乙方免费提供技术支持和培训，设备质量出现的问题负责免修复。
第八条附则：
本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章之时生效。合同附件及补充条款具有同等的法律效力。
甲方(签章)：乙方(签章)：
年月日：
设备供货安装合同（优质13篇）篇八
甲方：
乙方：
1、交货及安装：
合同签订后乙方应按照甲方指定时间将合同产品免费运至甲方指定交货地点。乙方应按照甲方要求的工期负责安装并按期完工。具体交货时间及工期甲方需提前5天以书面形式通知乙方。
2、到货检验：
产品到货后，甲方对产品的包装和数量进行检验并以此签发收货单;如甲方发现产品质量与本合同要求不符，乙方应在3天内提供合格的产品进行更换。在货物交付10日后，甲方仍未对产品内在质量提出异议，视为货物验收合格。
3、付款：
合同签订后，甲方应支付给乙方合同总额的30%共计rmb97,602.00作为预付款，在项目完工后经甲乙双方验收并签字确认之后14个日内，一次性付清70%共计rmb227,738.00的余款。
4.包装及质量保证：
乙方交付的所有货物应具有适于长途运输和反复装卸的坚固包装，乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等措施，以确保货物安全无损地到达最终用户所在地。乙方保证向甲方提供的原厂设备，包装、质量、性能、数量符合原厂家规定。乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。乙方按照综合布线的施工规范执行。
5.保修期：
6.违约行为和罚金：
b)乙方须按照合同规定的时间发货。若乙方未按期交货，乙方应以如下方式向甲方支付逾期违约金：从延迟到货的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%，上述逾期违约金的支付不影响乙方交货义务的履行。甲方若未按约定按时支付款项，从延迟付款的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%。上述逾期违约金的支付不影响甲方付款义务的履行。
c)产品数量、包装、质量、规格不符合本合同要求，或保修期的服务不符合本合同要求，乙方应支付合同金额的0.5%作为罚金，同时应在5个工作日内更正其违约行为;否则，甲方有权要求卖方赔偿损失。
7.适用和争议解决：
本合同适用《中华人民共和国合同法》;与本合同有关的争议和纠纷，双方应友好协商解决;如不能通过协商解决，任何一方都有权将争议和纠纷提交北京仲裁委员会，按该仲裁委员会的规则进行仲裁，该仲裁是终局的，对双方都有约束力。
8.其他：
缩短订货期，甲方可以用传真方式订货，传真需要加盖甲方公章并由法定代表人或委托理人签名。乙方在收到上述传真件后即加盖印章传真给甲方，即时双方网络布线合同成立。为保证合同的严肃和完善，甲方需及时将二份盖章合同邮寄给乙方，乙方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有甲乙双方合同章的合同邮寄一份给甲方。由于特殊原因无法将原件送达双方，此传真件具有同等法律效力。
设备供货安装合同（优质13篇）篇九
需方（甲方）：
供方（乙方）：
甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________（具体参照本合同附件）。
1）合同总价为________元。
2）该合同总价不含运输、包装费用。
1）合同签定当天内，甲方将合同总金额的_____%（即______元）以电汇方式支付给乙方作为定金。
2）本合同签定后的第________天，甲方将合同总金额的_____%（即______元）以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
3）乙方出具与甲方结算货款。
乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。
1）交货地点：_______________，运输方式和运费由甲方承担。
2）甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。
1）设备到货后，甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回乙方，如货物到达甲方所在地后一周内，甲方未寄回“签收单”，视为签收合格处理。
2）若甲方发现设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用，乙方应承担相应的违约责任。
1）乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料，并无偿的指导服务，在甲方调试过程中如果遇到技术困难，根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。
2）乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内，乙方不再收取其他服务费用。
1）设备自甲方签收后，乙方负责壹年的免费保修（人为及不可抗力因素造成设备损坏除外），免费保修期满后，乙方提供终生有偿维修服务。
2）在免费保修期内，机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题，无法通过电话、传真、邮件等方式解决，乙方须派工程师到甲方处查看指导，所产生费用由乙方负责。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
地址：_________地址：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________
电话：_________电话：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________
开户银行：_________开户银行：_________
帐号：_________帐号：_________
设备供货安装合同（优质13篇）篇十
1、交货及安装：合同签订后乙方应按照甲方指定时间将合同产品运至甲方指定交货地点。乙方应按照甲方要求的工期负责安装并按期完工。具体交货时间及工期甲方需提前5天以书面形式通知乙方。
2、到货检验：产品到货后，甲方对产品的包装和数量进行检验并以此签发收货单；如甲方发现产品质量与本合同要求不符，乙方应在3天内提供合格的产品进行更换。在货物交付____日后，甲方仍未对产品内在质量提出异议，视为货物验收合格。
3、付款：合同签订后，甲方应支付给乙方合同总额的_______%共计______________作为预付款，在项目完工后经甲乙双方验收并签字确认之后_______个日内，一次性付清____%共计______________的余款。
4、包装及质量保证：乙方交付的所有货物应具有适于长途运输和反复装卸的坚固包装，乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等措施，以确保货物安全无损地到达最终用户所在地。乙方保证向甲方提供的原厂设备，包装、质量、性能、数量符合原厂家规定。乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。乙方按照综合布线的施工规范执行。
5、保修期：项目合同中提供的材料乙方严格按照厂家的质量承诺执行，产品保修期为________年。乙方自项目完工之日起提供为期________年的现场维护。乙方应在甲方提交保修要求后3个工作日内提供完好的更换设备，乙方保证所提供的更换设备应为原厂设备。乙方服务响应时间为：6小时。
6、违约行为和罚金：
b）乙方须按照合同规定的时间发货。若乙方未按期交货，乙方应以如下方式向甲方支付逾期违约金：从延迟到货的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%，上述逾期违约金的支付不影响乙方交货义务的履行。甲方若未按约定按时支付款项，从延迟付款的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的_______%。上述逾期违约金的支付不影响甲方付款义务的履行。
c）产品数量、包装、质量、规格不符合本合同要求，或保修期的服务不符合本合同要求，乙方应支付合同金额的_______%作为罚金，同时应在5个工作日内更正其违约行为；否则，甲方有权要求卖方赔偿损失。
7、适用和争议解决：本合同适用《民法典》；与本合同有关的争议和纠纷，双方应友好协商解决；如不能通过协商解决，任何一方都有权将争议和纠纷提交北京仲裁委员会，按该仲裁委员会的规则进行仲裁，该仲裁是终局的，对双方都有约束力。
8、其他：缩短订货期，甲方可以用传真方式订货，传真需要加盖甲方公章并由法定代表人或委托理人签名。乙方在收到上述传真件后即加盖印章传真给甲方，即时双方网络布线合同成立。为保证合同的严肃和完善，甲方需及时将二份盖章合同邮寄给乙方，乙方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有甲乙双方合同章的合同邮寄一份给甲方。由于特殊原因无法将原件送达双方，此传真件具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
________年____月____日________年____月____日。
设备供货安装合同（优质13篇）篇十一
乙方：***********。
为了进一步推进政府采购工作，规范采购行为，提高采购效率，甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律，经平等协商就办公设备签订以下办公设备采购供货协议：
一、供货范围及供货商。
1、本协议适用于***********(以下简称甲方)。
2、乙方只能向甲方提供办公设备及耗材、it类产品。
二、价格及交货期。
1、采购方在本协议期内采购所需办公设备等产品在同类产品相同条件下均由甲方优先供货。
2、协议供货价以当时报价为准，若产品更新，均按当时报价的优惠率计算。
3、在任何情况下，乙方采购都应享受优先供货权，正常情况下的供货期为年。
4、乙方折扣后价格不得高于市场最低价。
三、费用结算。
1、乙方须为甲方开具合法正规的发票。
2、货款实行支票结算。
四、质量保证及售后服务承诺。
1、乙方应保证所供产品是全新的、未使用过的，并完全符合行业规定的质量、规格和性能的要求。
2、乙方所供产品应通过国家有关机构的认证，符合中国国家标准、行业标准及其补充技术要求，或者符合国务院标准化行政主管部门确认的标准。
3、乙方提供的免费保修期不得低于行业标准。
4、乙方必须按所提供的售后服务承诺书执行。
五、技术服务。
设备在运行过程中如发生故障，甲方又无力解决而电告乙方时，乙方有责任及时帮助解除故障。
六、权利和义务。
1、甲方在执行过程中拥有所有关于“政府采购协议供货”的信息发布权;。
2、甲方有权不定期对乙方所提供的价格和售后服务承诺进行检查;。
3、甲方有义务督促用户单位按时结清货款;。
4、乙方有义务适时调整价格信息;。
5、乙方有义务为协议供货的用户单位提供最优质的服务;。
6、乙方有义务监督其授权的协议供货商履行合同;。
七、违约责任。
在协议供货有效期间内，如发现乙方有如下行为者，甲方有权终止乙方的供货资格，并按《中华人民共和国合同法》的规定追究乙方责任。
(一)无正当理由拒绝按要求向甲方供货，经甲方查实的;。
(三)没有遵守服务承诺、货物质量或服务被甲方投诉的;。
(四)拒绝接受甲方的监督、检查的;。
(五)未按规定适时调整价格信息的;。
(六)在协议供货有效期内，乙方擅自终止协议的;。
(七)其他严重违反本合同条款的情况。
八、协议的生效。
本合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
九、其它约定。
1、乙方经营地址、联系人及联系电话等变更应及时通知甲方。
2、如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
3、一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三者。
4、合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本协议所发生的和本合同有关的一切争议。如协商不成，双方应按有关法律规定办理。
5、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份具有同等法律效力。
甲方：***********(盖章)乙方：***********(盖章)。
代表人：代表人：
年月日年月日。
设备供货安装合同（优质13篇）篇十二
乙方：_______。
1、交货及安装：
合同签订后乙方应按照甲方指定时间将合同产品免费运至甲方指定交货地点。乙方应按照甲方要求的工期负责安装并按期完工。具体交货时间及工期甲方需提前5天以书面形式通知乙方。
2、到货检验：
产品到货后，甲方对产品的包装和数量进行检验并以此签发收货单;如甲方发现产品质量与本合同要求不符，乙方应在3天内提供合格的产品进行更换。在货物交付10日后，甲方仍未对产品内在质量提出异议，视为货物验收合格。
3、付款：
合同签订后，甲方应支付给乙方合同总额的30%共计rmb97,602.00作为预付款，在项目完工后经甲乙双方验收并签字确认之后14个日内，一次性付清70%共计rmb227,738.00的余款。
4.包装及质量保证：
乙方交付的所有货物应具有适于长途运输和反复装卸的坚固包装，乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等措施，以确保货物安全无损地到达最终用户所在地。乙方保证向甲方提供的原厂设备，包装、质量、性能、数量符合原厂家规定。乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。乙方按照综合布线的施工规范执行。
5.保修期：
6.违约行为和罚金：
b)乙方须按照合同规定的时间发货。若乙方未按期交货，乙方应以如下方式向甲方支付逾期违约金：从延迟到货的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%，上述逾期违约金的支付不影响乙方交货义务的履行。甲方若未按约定按时支付款项，从延迟付款的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%。上述逾期违约金的支付不影响甲方付款义务的履行。
c)产品数量、包装、质量、规格不符合本合同要求，或保修期的服务不符合本合同要求，乙方应支付合同金额的0.5%作为罚金，同时应在5个工作日内更正其违约行为;否则，甲方有权要求卖方赔偿损失。
7.适用和争议解决：
本合同适用《中华人民共和国合同法》;与本合同有关的争议和纠纷，双方应友好协商解决;如不能通过协商解决，任何一方都有权将争议和纠纷提交北京仲裁委员会，按该仲裁委员会的规则进行仲裁，该仲裁是终局的，对双方都有约束力。
8.其他：
缩短订货期，甲方可以用传真方式订货，传真需要加盖甲方公章并由法定代表人或委托理人签名。乙方在收到上述传真件后即加盖印章传真给甲方，即时双方网络布线合同成立。为保证合同的`严肃和完善，甲方需及时将二份盖章合同邮寄给乙方，乙方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有甲乙双方合同章的合同邮寄一份给甲方。由于特殊原因无法将原件送达双方，此传真件具有同等法律效力。
甲方：_______乙方：_______。
日期：_______
设备供货安装合同（优质13篇）篇十三
乙方：_______。
甲乙双方本着互惠、公平诚实信用的原则，就甲方的音响系统工程由乙方进行电子设备供货及安装达成如下协议，双方共同遵守之。
一、工程概况：
1.工程名称：_______。
2.工程地点：_______。
3.工程总造价：设备造价(见附件)安装造价(见附件)总造价合计;。
工程内容：乙方根据甲方所需的设备及技术要求设计、生产进行运输和安装、调试，满足甲方对本工程设备及安装系统的要求。
二、工程期限：自本合同生效后天内，除不可抗力所造成的原因外，乙方提供的设备和安装工程应当向甲方履行完毕。(本条所称的不可抗力自然灾害、政府行为、社会异常现象)。
三、设备及工程质量的标准：
满足音响舞台灯光设备和安装系统的工程设计方案中参数的各项要求。
五、验收：
1.乙方向甲方提供的音响舞台灯光设备，在进入工地或甲方的营业场所后，甲方应根据本合同附件一的内容验收并出具收据。
2.乙方在工程安装完毕后应当通知甲方验收，甲方应在接到乙方通知后，两日内组织验收，否则视为甲方已验收完毕。
六、权利与义务：
1.乙方负责提供音响舞台灯光系统及设备的技术参数;。
2.甲方提供系统的安装场地并提供总电源;。
3.甲方积极协调乙方与工地其他施工队伍的关系，尽量为乙方施工提供方便;。
4.乙方应按设计方案的技术参数和要求，按照国家或行业标准设计供应安装;。
6.乙方设备与材料进入工地应向甲方提供设备材料的设备清单。
7.在质保期内，如音响灯舞台光系统出现故障，乙方在接到甲方电话后12小时内赶往现场处理故障。
七、音响舞台灯光设备：在合同中乙方向甲方供应的全部设备在甲方未向乙方清偿完本合同第一条约定的总造价款以前，该电子设备的所有权归乙方所有，乙方在甲方欠款的份额也对其享有处置权。
八、付款方式：
1.甲方在本合同生效后即向乙方支付总价款的%，计合同的预付款。
2.甲方在乙方工程安装调试完毕后应向乙方再支付总价款的%计，
3.剩余总价款%计做为质保金在安装调试完毕后一年内一次性付清。
九、本合同的附件即《音响报价单》《灯光报价单》与合同具有同等的效力。
十、违约责任：
1.如发生违约，致使本合同之目的不能实现的，违约方要赔偿损失，并向守约方支付本合同总价款10%做为违约金。
2.违约方赔偿的损失除因本合同的目的不能实现造成的损失外包括但不限于下列因追偿债权而实际发生的交通、住宿、人员工资、律师费用等。
3.如乙方所供货物与提供的供货清单不符(如品牌、型号、产地安装、调试效果等)，甲方有权要求乙方进行更换。在正常使用期内，乙方保修期为壹年，长期维护。
十一、争议解决：甲乙双方发生争议如不能协商解决在乙方住所在地的人民法院提起诉讼。
十二、甲、乙双方签字、盖章后本合同即产生法律效益。
十三、本合同也可以适用于甲乙双方之间电子设备供货的买卖关系。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。