合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
清洗储水罐服务合同篇一
甲方(施工方):
乙方(居间方):
甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,就乙方为甲方提供居间服务事宜,达成如下协议:
一、居间服务事项:
1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与(总建设单位)签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与(总建设单位)就该项目签订书面的工程承包施工合同。如果甲方跳过乙方,同乙方介绍的公司签署了另外标段的项目,也视同为乙方完成的居间服务,甲方应按本合同规定向乙方支付居间服务费。
二、甲方义务
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和(总建设单位)所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的‰向乙方承担违约金。
三、乙方义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目全面了解。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为甲方工程承包施工合同金额的%。
2、在甲方与乙方引荐的(总建设单位)签订工程项目承包施工合同当日,甲方支付按合同总价的1%共计人民币元给乙方。甲方进场后,在(总建设单位)第一笔预付款5%到账之日起3日内支付居间费的50%,即人民币元;第二笔预付款30%到账之日起3日内支付居间费的30%,即人民币元;甲方在收到(总建设单位)第三笔付款之日起3日内付清乙方剩余的20%居间费,即人民币元。
3、甲方支付的所有款项中不包含应缴纳的税费。
4、甲方支付居间服务费以(转账或现金)方式支付。
五、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
六、争议解决方式
如发生合同争议,协商不成,双方同意由乙方所在地人民法院管辖。
七、其他
本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字或盖章后生效。
(特别说明:请慎重考虑红色字体部分,根据具体情况以作修正。以上文本敬请参考,如有不全面之处,请结合实际情况再作增删。)
甲方(签章):乙方(签字):
签订日期:年月日签订日期:年月日
签订地点:
清洗储水罐服务合同篇二
根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功,委托人应当按按约定支付报酬”的规定,甲方完成签订该工程承包项目合同,本合同立即生效,反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:
4.1本项目居间费用为该工程总造价金额的5.5%(税后)作为酬金。甲方应无条件地按照事先约定的服务费标准,即项目签定的合同工程量贰点贰亿元的%计1210万元(税后),作为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后,若有明显差异,最后一期居间服务报酬支付时进行相应调整,多还少补。
4.2本合同签字生效成立后,甲方在与业主方签订施工合同后,开工进场时支付首批居间服务费,计209万元;其它按照工程完成进度同比例支付,每半年支付一次,最后一次居间费结算以工程决算审计数为准。
4.3甲方按照下列支付分流表金额分配,可以现金或者银行本票、或者转帐形式进行分别支付。居间服务费支付分流表:
五、特别约定:
5.1甲方取得工程建设施工合同后,若恶意逃避或故意拖延支付,自愿接受下列处治,并放弃一切抗辩权利;居间人可凭此协议书直接报经业主,从支付施工总包单位的工程款中优先扣除,用与支付居间人的费用;或者采取停止工程施工等措施。本协议书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条;追回应兑现的居间人服务费,并按该费用总额加收每天5‰滞纳金;按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。
5.2居间服务完成后,在工程建设期间,若业主方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间人无关,居间人不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。
5.3本合同书为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表、变换各种形式而影响,具有永久法律效力。
六、保密事项
6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密,任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。
七、合同终止
7.1本合同签字生效后,甲方不能进场施工的,本合同自动终止。
7.2甲乙双方协议解除合同时,本合同终止。
八、争议解决方式
有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,协商不成,双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。
九、其他事项
9.1本合同一式份,甲方一份,乙方每个居间人一份,公证机关一份,均具同等法律效力。
9.2本合同双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程居间服务合同范文3
委托人:(以下简称甲方)
居间人:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神,结合目前建筑市场中介的一般做法,就甲方拟施工承包项目工程委托乙方进行居间服务一事,经甲乙双方协商一致,形成下列合同,供甲乙双方共同遵守:
第一条:委托事项及具体要求
1、委托事项:甲方以直接承包施工以上项目。
2、具体要求:为甲方争取较好的合同环境。
第二条:居间服务期限
从工程项目跟踪至合同签订。
第三条:报酬及支付方式
1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成,甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)报酬。
2、支付方式:建设单位第二次拨款至工程总造价35%时,甲方三日内向乙方支付中介服务费。
第四条:乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。
第五条:合同争议人解决方式
本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。协商不成,双方均可向人民法院提起诉讼。
第六条:其它约定事项
1、未尽事宜,双方另行协商,签订补充协议;
2、如有其它工程项目合作另签合同。
第七条:合同的生效与中止
2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同,本合同自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
清洗储水罐服务合同篇三
甲方(委托方):乙方(服务方):
经甲乙双方共同协商,现就乙方对甲方委托的中央空调风管清洗工程,进行施工一事达成如下协议,双方共同遵守:
一、施工工作量:
二、双方的义务、责任与权利:
1、甲方的责任、权利与义务:
1)甲方有义务对乙方本次工程施工进行协助,提供专门的工程施工协调人员。
2)甲方有责任为乙方协调提供指定的风口清洗场地。
3)甲方有责任在施工期间为乙方协调提供安全的清洗设备储存场地,如因甲方或业主原因发生设备丢失,甲方应按价赔偿。
4)甲方有责任在本次工程完成后,按付款方式中的规定,与乙方完成相关费用的结算。
5)甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。
2、乙方的责任、权利与义务:
1)乙方有义务为本次工程的顺利实施提供必要的清洗设备、项目经理、技术管理人员和施工人员。
2)乙方为本次工程的施工主体,有责任承担本次工程的施工准备与实施、施工人员的组织和管理。
3)乙方负责为本次工程施工编写施工方案。
4)乙方负责为本次工程施工结束后提供竣工报告和提供清洗证据(包括照片与视频资料)或在清洗过程中每天结束后提供相关清洗证据。
5)乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。
6)乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。
三、付款方式:
甲方在要求乙方提供本次工程施工前应先支付工程总费用的%作为工程预付款,工程结束后的日内一次性结清所有工程款。
四、工程质量要求:
提供:中央空调通风系统清洗中央空调水处理大型换热器、冷凝器、蒸发器清洗工业清洗
清洗应采用机械清洗方式,清洗中不得损坏中央空调各功能部件和控制部件,否则乙方应给予赔偿或修复。
五、验收标准:
按卫生部颁发《公共场所集中空调通风清洗规范》的要求执行。
六、验收方式:
按施工进度每天对清洗过的管道进行验收。
七、施工时间:从施工起始日开始计算的完工期限应根据相应的中断时间增加。
八、工程量变更说明:如甲方在合同签定后或施工过程中需变更工程量,不同意变更,如乙方同意变更,双方应签定本合同的附件,调整服务价格和完工时间。
九、特别说明:乙方在施工过程中,认,乙方不承担此部件损坏的责任。
十、保密规定:甲乙双方对本合同内容均有对第三方保密的义务。
十一、违约责任:按《合同法》的规定处理。
十二、合同纠纷解决方式:本合同在履行过程中如发生争议,由双方协商解决。协商不成,可交双方有管辖权的人民法院裁决。
十三、合同的生效:本合同在双方签章后,甲方预付款到达乙方帐户的当日生效。本合同的传真件与正本等效。
十四、合同的终止:
1、乙方提供的服务结束,甲方工程款完全到达乙方帐户后,本合同自行终止;
2、经甲乙双方同意,本合同可终止;
3、任何一方在执行过程中违约,另一方可选择终止本合同并可追究违约方责任。
十六、本合同一式两份,双方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
清洗储水罐服务合同篇四
承包单位:以下简称乙方
甲方委托乙方承办以下工程,为明确双方责任,分工协作,相互配合,确保本工程如期完成,特根据“合同法”及其它相关规定并结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以至共同遵守。
第一条工程名称:
第二条工程地点:
第三条工程承包范围及方式:火灾报警系统、消防联动控制系统元器件。
第四条工程总额及付款方式:
1、工程总额为人民币(大写):850000元捌拾伍万元整
2、付款方法:合同签订后甲方预付总金额的%,计元。设备进场完毕,付总金额的%,计元。竣工后再付总金额的%,计元。调试验收后付%,计元。一周内付清,延迟付款时,按国家有关规定办理。预留维修保证金保留一年%,计元,到期后一周内付清。
3、甲方支付乙方工程须用货记凭证或开具乙方全称支票转帐,否则不予认可。
第五条工程量等变更:
1、甲方修改设计的,需与原设计单位共同签署修改通知单,并征得乙方同意,由此发生的费用,由甲方承担。
2、工程量变更,应经双方同意,竣工时按实结算,如遇材料调价,费率调整,工程总金额也相应调整。
第六条工程质量及保修:
1、乙方必须按国施工,质量符合施工技术验收规范标准,双方应及时做好隐蔽工程及试压的验收,签证工作。
2、乙方提供的设备,对其质量负责,应经上海市消防局认可。
清洗储水罐服务合同篇五
工程服务作为gpa中独立的一个附件,对于所有参加方来说都是最为重要的一个项目。对于清洗工程服务合同你还了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的清洗工程服务合同范文,感谢您的阅读。
_______(简称甲方)
服务方:_________(简称乙方)
甲、乙双方本着合理互利互助的原则,就双方进行卫生工作达成如下协议:
一、甲方责任
1.无偿提供保洁工作中所需水电;
2.协调在保洁工作中与相关部门的关系;
3.负责检验保洁质量及时支付乙方保洁费(_________元)
4.如不满意乙方保洁员的服务,可责令乙方及时调换;
二、乙方责任
1.负责提供保洁所需的设备及清洁原料,保洁员不得少于1人;
2.严格按照乙方所订的清洁卫生要求进行程序化服务;
3.负责按期保质完成甲方要求的清洗保洁工作;
4.乙方每月提供一次本合同清洁范围内擦玻璃、卫生间消毒,日期由甲方通知;
5.因乙方原因造成甲方物品损坏和丢失,乙方要予以赔偿。
三、保洁项目及检验标准
1.日常清洁:办公楼内科室卫生、楼内卫生、楼上楼下厕所,洗手盆及周边下水道,办公楼区域,门窗玻璃等。
2.定期保洁:厕所每日冲洗、消毒、除臭,洗手间每日清扫、擦拭、消毒。
3.提供设备药剂明细:绿色环保用品、用具(品牌),保洁用品要及时更新保证卫生。
4.要求保洁员到指定医院健康体检,甲方要检查结果。
四、费用及付款方式
保洁费每月_________元,每月_________日结算,开发票。
五、作息时间
_________。
六、违约责任
合同期限内,任何一方有合理原因造成无法履行合同,需在终止合同前十五天书面通知对方。否则终止合同一方,将按执行合同50%支付对方违约金。
七、合同期限
_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
八、合同一式_________份,甲乙双方各执_________份。未尽事宜由甲乙双方协商解决。本合同由双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(委托方): 乙方(服务方):
经甲乙双方共同协商,现就乙方对甲方委托的 中央空调风管清洗工程,进行施工一事达成如下协议,双方共同遵守:
一、施工工作量:
二、双方的义务、责任与权利:
1、 甲方的责任、权利与义务:
1) 甲方有义务对乙方本次工程施工进行协助,提供专门的工程施工协调人员。
2) 甲方有责任为乙方协调提供指定的风口清洗场地。
3) 甲方有责任在施工期间为乙方协调提供安全的清洗设备储存场地,如因甲方或业主原因发生设备丢失,甲方应按价赔偿。
4) 甲方有责任在本次工程完成后,按付款方式中的规定,与乙方完成相关费用的结算。
5) 甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。
2、 乙方的责任、权利与义务:
1) 乙方有义务为本次工程的顺利实施提供必要的清洗设备、项目经理、技术管理人员和施工人员。
2) 乙方为本次工程的施工主体,有责任承担本次工程的施工准备与实施、施工人员的组织和管理。
3)乙方负责为本次工程施工编写施工方案。
4)乙方负责为本次工程施工结束后提供竣工报告和提供清洗证据(包括照片与视频资料)或在清洗过程中每天结束后提供相关清洗证据。
5)乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。
6)乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。
三、付款方式:
甲方在要求乙方提供本次工程施工前应先支付工程总费用的 %作为工程预付款,工程结束后的 日内一次性结清所有工程款。
四、工程质量要求:
清洗过程中不得产生交叉污染;清洗后视觉检查应达到:被清洗的管道无污染物残留;上海润风环保科技有限公司 中央空调清洗专家 联系电话:
清洗应采用机械清洗方式,清洗中不得损坏中央空调各功能部件和控制部件,否则乙方应给予赔偿或修复。
五、验收标准:
按卫生部颁发《公共场所集中空调通风清洗规范》的要求执行。
六、验收方式:
按施工进度每天对清洗过的管道进行验收。
七、施工时间: 从施工起始日开始计算的完工期限应根据相应的中断时间增加。
八、工程量变更说明: 如甲方在合同签定后或施工过程中需变更工程量,不同意变更,如乙方同意变更,双方应签定本合同的附件,调整服务价格和完工时间。
九、特别说明: 乙方在施工过程中,认,乙方不承担此部件损坏的责任。
十、保密规定: 甲乙双方对本合同内容均有对第三方保密的义务。
十一、违约责任:按《合同法》的规定处理。
十二、合同纠纷解决方式:本合同在履行过程中如发生争议,由双方协商解决。协商不成,可交双方有管辖权的人民法院裁决。
十三、合同的生效:本合同在双方签章后,甲方预付款到达乙方帐户的当日生效。本合同的传真件与正本等效。
十四、合同的终止:
1、乙方提供的服务结束,甲方工程款完全到达乙方帐户后,本合同自行终止;
2、经甲乙双方同意,本合同可终止;
3、任何一方在执行过程中违约,另一方可选择终止本合同并可追究违约方责任。
十六、本合同一式两份,双方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
经双方友好协商,现就甲方委托乙方对甲方所管理的博盈投资广场外墙进行清洗相关事宜约定如下:
1、 双 方约定,本合同所包含的工程内容为:博盈投资广场大厦所有外立面墙体、玻璃。其中玻璃为内外均清洗,且包含窗台、窗槽、窗棂、门及门楣、雨棚及附件。乙方 另负责对大厦一层叁处雨棚进行彻底清洗除锈并重新涂刷油漆。在清洗施工中如有对其他部位造成的污染也属乙方清洁的范围。
2、 乙方在本工程的施工中,应使用符合国家标准、对人及周围植被无毒无害、适合本大厦实际情况的化学药剂,施工进行前应将药剂相关合格证、说明书等报甲方审核同意。在本工程施工中如有因使用不合要求的清洁剂或其他材料造成的所有损害均由乙方负全部责任。
3、 本工程采用包干价方式,总价为壹万伍仟元整。甲方除提供本工程所需的水电供应外不另承担包干价以外的任何其它费用。双方约定的付款方式为:工程完工通过验收合格15日后如无因本工程产生的其他不良影响,甲方在3个工作日内一次性付款给乙方。
4、 乙方为本工程直接施工方,负责现场管理,不得将本工程转包给其它单位进行。
5、 乙方应保证按国家相关规定在本工程施工中采用具有作业资格的施工人员,并严格遵守操作规程。本工程所有安全责任均由乙方独立承但,甲方不对因本工程产生的直接或间接安全事故负任何责任。
6、 乙方在施工中应注意爱护大厦设施、节约用水用电,遵守甲方管理规定,服从甲方监督管理。施工中乙方损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。乙方在施 工中还应注意避免或减少对大厦内正常的工作秩序的影响。乙方应在施工前将详细施工方案通报给甲方,并征得甲方同意后方可按方案施工。
7、 乙方应保证在本合同签定之日起七日内完工,但如有不可抗拒因素除外。延误工期按每日2%扣除工程款。
8、 工 程完工后,由双方共同验收。验收标准为:外墙无污迹(包括明显透迹、水渍、灰渍)、无因清洗产生的外墙面明显褪色或颜色差异;玻璃应使用专用玻璃清洁剂和 使用玻璃刮片施工工艺,玻璃面内外明亮、无污迹、水渍、灰渍;内外窗台与窗槽无残留污迹、水迹,现场及周围无因施工产生的垃圾、灰尘、水污等污损;另在施 工结束后15日为质量观察期,此期间甲方观察无因乙方施工产生的其他不良影响则为合格。
9、 如经双方验收达不到上述标准的,由乙方无条件整改。整改费用由乙方全额承担,造成的延期甲方按约定扣罚乙方工程款。
10、 本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。协商不成的,任何一方均可向上海市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
11、 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日