随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧
投资协议合同简单篇一
合同编号：
签约双方：
发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
根据《_民法典》等相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同，双方共同遵守：
一、工程概况：
(一)施工内容：等。
(二)施工地点：
(三)工期要求：工程定于________年____月____日开工，________年____月____日竣工。
二、工程费用： 工程暂定合同价元(大写:万元整)(工程造价最终以审计为准)
三、资料和提交：
1、本合同签订之日起，乙方按甲方指定施工内容进行施工。
四、工程款结算依据及价款确定：
1、结算依据：施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。
2、工程结算：工程最终结算价根据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。
1、规费按承包人的《规费取费证》核定费率进行计取。
2、安全文明施工措施费按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》规定的基本费率及相关规定计取 2.
3、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行 2.
4、材料价格按施工期同期____市《工程造价信息____区价格信息》计取，如《工程造价信息____区价格信息》中没有的材料，按业主根据市场调查签认价格计取。
结算总价扣除主材(主材参照川建造价发2075号约定为：钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮 7%为合同最终结算价工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。
3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。
五、付款方式：
1、工程施工完毕经验收合格后____日内支付暂定合同总价的60%
2、工程施工完毕验收合格并经审计后____日内支付至审定总价的95%
3、质保金为审定总价的5%，在质量责任缺陷通知期(12个月)满后____日内(无息)付清。
六、工程质量及验收： 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。
八、乙方的责任：
1、按照第一条
(二)项中所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。
2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，无偿修理。
九、特别约定：
1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。
2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。
3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用，并由乙方自行负责看管。
4、承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。
5、承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场， 并支付违约金。
6、承包人进入现场施工，应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。
7、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定负责处理附近居民对施工环境的意见及建议 。
8、承包人提交的竣工结算，经委托的审核单位审核后，如结算最终审减率大于5%，则审减金额大于5%以上部分的审计费(按审减额的3%计算)用由承包人承担。
十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。
十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效，以作为法律依据留存，双方必须共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成损失，则由违约方承担全部责任。
十二、合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方法定代表人：乙方法定代表人：
甲方委托代理人：乙方委托代理人：
甲方盖章：乙方盖章：____日期：
开户银行：
电话：
帐号：____日期： 电话
投资协议合同简单篇二
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据中华人 民共和国有关法律、法规的规定签定本协议，由双方共同遵守。
作为一个企业法人或经营者，乙方应就其活动自负一切风险和从合法经 营中获利。乙 方不是甲方的代理人，也不是甲方的雇员和合伙人。乙方不是作为甲方委托代表，乙方 无权以甲方的名义签定协议，使甲方在任何方面对第三人承担责 任，或由甲方负担费 用，承担任何义务。订立本协议并未授予乙方任何约束甲方或甲方有关企业之权利，甲 方对本协议任何条款有最终的解释权。
第三条 有效期从_______年_____月_____日至_______年_____月_____日， 由签约日计。
除非本协议提前终止，乙方可在协议有 效期满前三个月向甲方提出延长协议合作的书 面请求，经甲方同意，可以续签《__________合作协议书》。
作为市场开发和业务拓展必备条件，以保证整个系统持续统一。甲方 负责组织品牌宣 传，并协同承担市场物流、组织功能的乙方开展区域性的促销活动，最大限度地支持乙 方的经营。甲方在作出的广告及推广活动之前，须先将有关活 动资料通知乙方，以使 乙方能于活动前作出适当准备及加以响应。甲方的品牌和产品及相关的灯箱广告、 pop 广告、店铺内外之装潢设计及陈设，由甲方定出 ，并为乙方提供相应辅导。
第五条 乙方保护甲方的商标等知识产权，规范地使用甲方商标标识。乙方有义务 协助甲方打假、市场监管。举报、举证假冒伪劣产品、窜货以及其它不正当竞争行 为。 协同甲方与当地相关的执法部门进行协调、沟通。乙方只能在甲方授权的区域内开展业 务，不得在其它区域销售商品，如未有其它分销商经营的区域，乙方如愿 发展业务， 必须向甲方申请。
第六条 乙方有使用甲方授权范围内的商标、商标标识、及甲方提供的适当范围的 经营技术和商业秘密的权利。乙方具有从甲方指定进货渠道 进货并在协议规定的范围 内进行销售的权利。具有因甲方提供的产品本身质量问题可无条件退换的权利，但属乙 方经营问题则由乙方自理。获得甲方所提供的培训和 指导的权利。独立处理协议约定 以外事项的权利。在协议约定的范围内行使甲方所赋予的权利。承担市场物流、组织功 能的乙方有权推荐、考核所辖范围内分销商或 零售商。但推荐的分销商、零售商必须 向甲方申请，签定协议、由甲方同意后方可运营。
第七条 在乙方违背本协议即违法经营、制假、售假、恶意窜货、侵犯甲方知识产 权等严重侵害甲方合法权益等行为时， 本协议视作立即终止。
甲方有权采取对乙方的 下 列措施：
1.责令乙方自行承担费用拆除所有的灯箱及一切有关的装饰用具、店面装修、宣传 品等。乙方自行承担软件和硬件设备投资的一切损失 2.向有关执法机关提出执法请求，封存乙方所有的带有甲方商标标识的商品。
3.依法提请司法和执法机关追索乙方的赔偿责任和法律责任。与此同时乙方必须：
(1)结清与甲方(甲方指定的供货商)的财务往来关系。
(2)不得再进行销售甲方的商品。
(3)必须承担客户后续服务成本，包括退货、维修、索赔等。
第八条 甲方的商标，属甲方所有的知识产权，受国家法律保护。所有相关产品的 标识，均属甲方所有。未经甲方事先书面专项授权，乙方不得使用甲方的名称、商 标、 公司司标等涉及公司知识产权内容、标识进行工商注册、招 商、广告等;不得使用甲 方提供的标识用于本协议以外的任何交易。乙方承诺不得擅自印刷有关商标、标识及促 销广告发布;不得超越本协议所规定的权利 范围，擅自制作总经销、总代理、代表处 的证书、文件、名片、搁牌、铜牌等进行营业和运作;不得擅自改变统一的形象进行招 牌、灯箱和有关标识物的制作和装 潢。若乙方违反规定，甲方有权单方面终止协议， 乙方除应按规定承担违约责任外，还应赔偿甲方遭受的一切损失。
第九条 如双方因不可抗力，或非双方所能控制或所能预见事件的发生，包括自然 灾害、战争、政府行为、社会骚乱等情况而不能履行其业务，本协议的履行可以终 止。
如果发生不可抗力事件，援引不可抗力的当事人必须在 15 天内或通讯障碍消除之日起 _______天内以书面的方式，必要时以传真或电传的方式，立即通 知另一方当事人该事 件的发生。如果他在上述期限内未能这样做，他将不能继续从本条协议中获益。
本协议受^v^法律的管辖。
第十 条如果产生有关本协议的存在、效力、履行、解释、终止的争议，双方应通 过友好协商解决， 如果争议发生之日起三个月内通过协商不能解决的，或者任何一方 拒绝协商的，则任何一方均可诉请本协议签定地人民法院裁决。
第十一 条协议签署地为南京市。本协议一式两份，甲乙双方签字之日起生效。双 方各备案一份， 复印件无效。
乙方兹承认签署本协议， 并已阅读及明白本协议所列条 款 所包含的规定，并同意受其约束。
如果某个条文认为是不适用或无效的，可以在本协议的附加协议中予以更改和修 正， 该条文不适用或无效不应影响整个协议的效力。
同时签署的本协议的附加协议中 的 更改和修正，与本协议有同等法律效力。
甲方：
乙方：公章：公章：日期：
年 月 日
投资协议合同简单篇三
甲方：
乙方：
根据其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就“虎门港xx仓储”建设工程项目设计、施工合作事项协商一致，订立本《虎门港xx仓储项目建设工程设计、施工合作合同》。
一、项目概况
二、项目规模
项目规划总用地面积34803m2，总建筑面积51300m2，其中1号仓库34200m2，2号仓库17100m2。
三、项目确定标准
以上项目详细准确情况以有关部门的批准文件为准。
四、合作方式
（一）甲乙双方按共同投资、共同受益的原则进行合作；
（二）甲乙双方按50：50投资比例出资（所出资金包括但不限于货币、建设所需的机具、设计施工技术等），具体甲方出资方式为：乙方出次方式为：
（三）甲乙双方按投次比例分配盈利。
五、合作项目期限和质量标准
（一）项目开竣工时间
本合同约定项目预计在年内完成。具体项目工程的开竣工时间将根据建设方工期的要求确定，详见《工程建设施工合同》。
（二）质量标准
项目建设质量标准根据建设方项目提出的具体质量标准和工程技术规范确定。
六、双方的工作内容
（一）甲方的基本工作内容
2、按本合同及各项目合同向乙方支付相关费用。
（二）乙方的基本工作内容
1、提供预铸工程所需的设备及工程设计、签证、安装；
2、预铸工程各项技术服务，相关施工、技术人员的培训。
七、双方的权利义务
（一）甲方的权利义务
1、甲方权利：
（1）有权对项目的投融资、建设、移交过程进行监督；
（2）有权对项目的建设进行总协调，并按子项目合同约定管理；
（4）有权委托监理工程师对工程项目建设进行监理；
（5）有权对材料和设备采购进行监督、审查和确认；
（6）管理各子项目合同约定的其他权利。
2、甲方义务：
（1）按本合同及各子项目合同工程款的请款、结算、支付；
（2）负责本工程、子项目工程与其他工程的接口管理协调工作；
（3）负责与政府部门的协调工作。
（二）乙方的权利义务
1、乙方的权利
（1）有权对项目的投融资、建设、移交过程进行监督；
（2）有权对项目的建设进行协调，并按子项目合同约定管理；
（4）有权委托监理工程师对基础工程等子项目建设进行监理；
（5）有权对对基础工程等子项目工程材料和设备采购进行监督、审查和确认；
（6）管理各子项目合同约定的其他权利。
2、乙方的基本义务
（3）接受当地建设行政主管部门监督和管理；
（4）作为施工建设方其他应尽的义务。
八、设备、材料采购、工程款结算的基本原则
本合作合同项所有采购、工程款（包括但不限于工作人员劳务费）结算都必须经甲乙双方同意后方可支出，以书面确认为准。
九、分包的基本原则
基础工程等子工程项目发包以低价中标原则，乙方有权询价、比价和监督并推荐施工程单位。
十、违约责任
因其中一方违约造成另一方损失或被第三方追究责任的事件发生时，违约方应当承担全部损失，包括行政处罚其他相关利益的损失。同时另一方有权依据项目合同约定追究违约方的违约责任。
十一、保密
1、当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。
2、除了根据合同履行义务或遵守适用法律所必需的以外，当事人应以私人的和保密的方式处理合同的细节。任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的有关本项目的所有资料和文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方事先书面同意，不得向第三方透露或公开。
十二、争议解决
1、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应首先通过友好协商解决。若协商达不成一致，可接受相关政府或有关主管部门主持协调。
2、若协商及调解不成，任何一方有权将争议提交上海市仲裁委员会或人民法院处理。
十三、其他
1、本合同自双方签字盖章，并且双方提供的符合本合同条款约定的履约担保后生效。
2、本合同一式份，甲方执份；乙方执份，均具有同等法律效力。
3、双方未尽事宜可签订补充合同，与本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
投资协议合同简单篇四
甲方：
地址：
电话：
乙方：
地址：
电话：
丙方：
地址：
电话：
经友好协商，甲、乙、丙三方共同投资经营茶楼，本着自愿互惠、互利的原则，根据^v^法律、法规的规定，就茶楼合作事项达成如下协议，以共同遵守。
一、投资金额
1、共同投资的总金额为______万元整。
2、投资方式为甲、乙、丙三方各投资________万元整。
二、收益分配
1、甲乙丙三方按其出资比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。三方各自以其出资额为限对共同投资承担责任。
2、三方的出资形成的股份及其兹生物为共有财产，由三方按其比例共有。
四、合作分工
1、三方一起协商委托______方执行茶楼的日常事务，______方协助管理。
2、其他未执行事务的合作方有权对执行方的事务进行监督和建议。
3、由_______方负责工作人员的招聘、解雇并承担工作人员。
4、涉及到经营重大事项的需三方共同协商。
五、股份转让
1、在经营合作期间，如一方要对外转让股份，需经其他双方同意。
2、甲乙丙三方在经营期间转让股份时，在同等条件下，其他股东有优先受让的权利。
六、保密约定
1、合作期间双方共同保守合作茶楼的技术和商业秘密。
2、违反约定的，守约方有权没收违约方合作收益，并追究违约方的法律责任。
七、争议解决
协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。
八、其他
1、本协议未尽事宜由三方协商一致后，另行签订补充。
2、本协议一式______份，甲乙丙各执______份。
甲方(签字)：
______年______月______日
乙方(签字)：
______年______月______日
丙方(签字)：
______年______月______日
投资协议合同简单篇五
甲方：
乙方：
现甲方将 新农村工程承包给乙方，根据^v^《合同法》和《建筑法》的相关规定，经甲、乙双方协商达成合同如下：
一、承包方式：包工包料
二、承包内容：土建、水电安装
三、施工标准：按图施工，内门、楼梯、后院地坪用户自理，室内借土回填有甲方负责，图纸变更或基础加保部分另计工程量。乙方负责外墙窗(塑钢)不含阳台窗，每户一进户门。
四、承包工程：新农村×期工程， 户住宅。
五、承包价格：按每户人民币××万元计算(不含税率)，有甲方负责。
六、承担风险每户××万元人民币，甲乙双方互不变动。
七、结算标准：根据建筑法规则计算，根据施工幢户数，基础完工，甲方支付乙方每户×万元，一层现浇面完工甲方支付每户×万元;二层现浇面完工甲方支付每户×万元;隔热层屋面瓦做好后甲方支付乙方每户×万元，主体粉刷完工后，甲方支付乙方每户××元;外墙完工后，三月内甲方支付乙方每户××元;余款××元甲方必须在六月内支付乙方。
九、工程工期 。乙方自合同签订后 天进场。
十、质量要求：乙方根据国家施工规范要求施工，发生质量事宜，甲方现场监督乙方负责改正。
十二、违约事宜，如甲方不能按付款方式支付工程款，造成工程延期由甲方负责。因而造成工程仪式致乙方的损失由甲方甲方负责赔偿。除支付实际发生的工程款和利息(同期银行的四倍)外，还要支付乙方现场工人损失每天××元整，如无其它原因，乙方无故停工造成甲方的损失，由乙方负责赔偿。
十三、其它事项：合同中未尽事宜甲乙双方协商解决，不能达成一致，可申请××市仲裁委员会仲裁，亦可诉讼××市人民法院。
十四、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效。
甲方签字：
乙方签字：
年 月 日