随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
最新门窗安装劳务合同 灯具安装合同灯具安装合同模板篇一
乙方：
一，乙方确保2月22日之前安装、调试完毕，交付建设单位验收和使用。
二，结算方式：
1，乙方安装led灯，综合费用为每米4元。
2、乙方施工完毕，建设单位验收合格后，按实际安装工程量，一次性结清安装费给乙方。
3、乙方在施工过程中，人为损坏灯具及电器设备等，按价赔偿给甲方，造成后果一切由乙方负责。
4、乙方施工所用工具等一切设施及生活费用，乙方自理。
三、乙方转包甲方本合同项下的业务，完全是合同关系，乙方自纠组织人员施工，负责给施工人员支付报酬等。乙方所用的施工人员与甲方、建设单位等无任何劳动上、雇佣上的法律关系。在施工过程中所发生的人身损害和工伤事故等完全由乙方负责任。甲方和建设单位不承担任何责任。
四、违约责任
本合同甲、乙双方共同遵守，甲、乙双方任何一方违约，罚款壹万元人民币。(任何一方违约， 违约金从该方所得利润中扣除。)
五、本合同一式三份，甲、乙双方及见证人各持一份，三方签字盖章后生效。
六、帐清本合同无效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年 月 日
最新门窗安装劳务合同 灯具安装合同灯具安装合同模板篇二
乙方：
双方就工程 项目达成如下协议:
一、 工程名称：
二、 工程地点：巩留县综合农场
三、 承包方式：单包工
四、 工程价格：按建筑面积 元/m2
五、 工程内容：水、暖、电气设备安装。
1、 质量要求：按国家相关质量验收规范。
2、 材料节约：按施工图纸及相关变更通知计算水、暖、电材料用量，水、暖、电材料总用量的 %，超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。
3、 现场文明施工：按地方政府相关规定，建设方相关规定，甲方有关文明施工实施细则，违者接受相关处罚。
4、 现场安全施工：按国家及地方政府有关规定，建设方有关规定，甲方有关安全施工实施细则，违者接受相关处罚。
5、 安全责任：乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工，乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故，由乙方自己承担一切责任及所发生的费用。
六、 结算方式：每月按工作实际完成量的 %支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算，收到剩 余工程款后一次付清。
1、 因甲方原因造成返工的水、暖、电安装费用由甲方负责，因乙方原因造成的水、暖、电安装费用返工的损失由乙方负责。
2、 因乙方原因造成延误工期，甲方有权扣除乙方总承包费的 。
七、 其它：
1、 本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程款付清自行失效，如任何一方违约，违约金 万元(大写 )。
2、 本合同一式二份，甲方、乙方持一份，未尽事宜，双方现场协商解决。
甲方： 年 月 日
乙方： 年 月 日
最新门窗安装劳务合同 灯具安装合同灯具安装合同模板篇三
承包方(简称乙方)：
依照《^v^合同法》、《建设工程施工合同》(gb-1999-0201)及山东省有关规定，双方根据分工负责、配合协作的精神，经充分协商一致，订立本协议，并严肃执行。
第一条：工程概况
工程名称：
工程地点：
工程材料：
承包方式：工程期限：本工程自月至月日止全部完工。经双方协商，发生以下情况，经甲方确认，顺延合同工期。
人力不可抗拒的灾害面被迫停工者;
甲方变更计划而影响施工者;
甲方未按期支付工程款影响施工者;
其它非乙方责任影响施工者。
本协议合同造价暂定为人民币(大写)：第二条 工程款支付
合同签定后付总价格的50%现金 ，安装完付清尾款_ 元 。
第三条 工程质量
乙方必须服从甲方质量监督人员的检查监督，发现不合格的情况后，甲方有权要求整改。
第四条 安全责任
工程结束后若出现任何质量问题伤及人身安全者，由乙方全权负责。
第五条 双方一般的权利和义务
发包人职责：
按合同约定及时拨付工程进度款;
工程完工后及时组织验收并办理工程款结算;
工程中途停工、缓工或由于设计变更而造成的返工，应采取措施弥补后减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
承包人职责：
按照甲方要求，及时组织材料进行施工或进场及安装;
确保工程质量，按合同规定的时间竣工和验收;
必须遵守甲方的安全保卫制度，做好施工现场的防火治安工作;
乙方应在开工前为工人购买保险，发生人身伤亡事故，自行负担。
第六条 质量保修
整体工程保修期从工程竣工起二年。
第七条 合同争议
争议解决方式：协商解决
第八条 其他
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
发包人(公章)： 承包人(公章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
最新门窗安装劳务合同 灯具安装合同灯具安装合同模板篇四
发包人：___有限公司（简称甲方）
承包人： 安装队伍（简称乙方）
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包面积：
4部修整、墙面清理、废料清埋、打胶、搭移动架、钢骨架安装、焊条、切割片、防锈漆及除槽钢、角钢以外的其他材料，所有辅料均由甲方指定品牌、规格。
本工程开工日期暂定 年 月 日
完工日期 年 月 日
总日历工期日历天
乙方确保工程质量符合国家验收合格标准。
1、本合同外墙石材平板干挂安装单价包干/平米，石材线条按可见光面积展开计算。
2、工程进度款实行月末25日乙方向甲方报当月完成实际工程量，经甲方认可后，次月10日前支付乙方工程款80％。
3、工程施工完成验收合格后3个月内工程款支付工程总造价95%，其余的5%作为质量保修金，保修期1年满，完成保修责任后30日内无息返还。
1、甲方提供施工图纸，。
2、向乙方提供施工所需的电、水及场地，道路以保证施工需要。
3、向乙方提供非乙方承包范围内的材料、工人住宿费 ( 其他生活用品乙方自理)。
1、乙方组织和管理本工程专业施工队，负责工程质量、进度控制，安全文明施工。
2、乙方应按甲方施组、技术交底及施工图纸进行施工。乙方应认真复核施工图,现场如有与图纸不符, 应及时向甲方报告。
3、乙方应服从甲方的合理调度, 计划好人员安排, 根据业主的工期需要, 可能需要赶工, 乙方应做好思想准备及人员储备, 不能以某种原因拒绝配合。由乙方原因造成工期延误，甲方另派施工班组，所发生费用从乙方工程款中扣除。
4、在施工过中应自觉接受甲方对工程质量及安全的监督。
5、乙方应认真执行甲方交底的施工安全保障措施, 对施工安全负全部责任。
6、在施工过程中，乙方应遵守施工现场的各项管理规定，并服从业主及监理单位的统一管理。由乙方原因造成的质量、安全事故、罚款及劳务工资经济纠纷等一切事宜均由乙方负责，费用由乙方承担。
双方因未按合同约定履行自己的义务应承担违约责任，赔偿因其违约给对方造成的经济损失。
1、本合同自双方签字或盖章后生效。
2、本合同未尽事宜双方另行协商解决。
3、工程结算尾款付清本合同终止。
九、合同争议解决方式，本合同发生争议由双方当事人协商解决，协商或调解不成，可提交仲裁委或依法向当地法院起诉。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方代表人： 乙方：
签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日
最新门窗安装劳务合同 灯具安装合同灯具安装合同模板篇五
发包方：___(以下简称^v^甲方^v^)
承包方：___(以下简称^v^乙方^v^)
依照《^v^合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就___订立此合同，以资共同遵守。
交货安装地点为：___
1、合同签订后
2、月天内付款
3、工程全部完工后
工程质保期：___(从工程完工开始算)不扣质保金。
2、验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。
1、乙方按时安装合同产品，并保证工程质量;
3、工程质保期内有质量问题(不可抗拒除外)，乙方无偿维修。
2、甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款;
3、产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收;
4、甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。
5、产品保质期内，甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。
违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。
任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时，应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得与此对抗。
经双方签字盖章的产品技术图(与合同配置不符处，以本附件为准);甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书;合同在执行过程中出现的未尽事宜，经双方协商而达成的纪要，与合同具有同等法律效力。
本合同未作规定的，按照《^v^合同法》的规定执行;如双方在合同履行过程中发生任何争议;协商未果，由原告方所在地法院判决。
2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方：___乙方：___
代表人：___代表人：___电话号码：___电话号码：___
日期：___日期：___
最新门窗安装劳务合同 灯具安装合同灯具安装合同模板篇六
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
为共同发展经济，根据^v^《合同法》，甲乙双方经友好协商，甲方决定将其“太阳宫新区c区1#商业防火门”产品委托乙方安装。为了明确双方的责任、利益和义务，本着平等互利、紧密合作的原则，特签定本合同，共同遵照执行。
第一条 工程内容和承包范围
1、 工程名称：防火门的安装工程
2、 工程地点：
3、 承包范围：提供有关资料，并配合消防验收;提供维修及售后服务等。
第二条 工程造价及承包方式
1、合同总价为大写人民币：，包括产品配件、运输、安装等费用。本合同单价固定，上述价格为暂估总价，最终结算价格以现场实际安装数量乘以单价计算。
2、具体型号、规格、数量、配件配置、单价等详见合同附件。如有数量增减，单价不变，以实际樘数、实际数量进行结算。
第三条 付款方式
1、 门框进场时，甲方向乙方付合同总价的35%进度款;
2、 门扇进场时，甲方向乙方付合同总价的35%进度款;
4、 验收合格后十个工作日内，甲方付款至合同结算总价的95%;
5、 质保期为两年，质保期满后，支付合同额的5%。
6、 若因设计变更或工程数量增减，则单价不变(按本合同的合同附件单价)、以实际樘数进行结算。
7、 甲方付款务必采用电汇或支票形式，凭乙方人员提供授权委托书和乙方财务部开具的发票，并请务必在支票收款方填明我公司单位名称全称和帐号(详见合同章)。否则由此产生的责任由甲方承担。
第四条 工期要求
1、 依照甲方及现场施工要求，合同签订生效后，乙方进行防火门安装;
3、 保修期满后，乙方对产品实行终身维修服务，维修费用由甲方承担。
第五条 合同附件
第六条 其他
1、 本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或不成的，依法向北京市朝阳区人民法院起诉。
2、 本合同经双方代表或委托代理人签字盖章后，到产品保修期满结清保修金后自行失效。
3、 甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同价款10%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
4、 本合同五式肆份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
最新门窗安装劳务合同 灯具安装合同灯具安装合同模板篇七
乙方：
xx灯具店是位于xxxx上经营多年，具有良好口碑的灯具专营店，在xxxx有着广泛的人脉。随着业务的不断拓展，需要寻找一个诚实可信，吃苦耐劳的战略合作伙伴，谋求共同发展。
1、店面样品灯具出样，提供午餐。
（1）低于60万（含60万），保底，按万/年结算；
（2）60～80万（含80万），提成8%，按业务量×8%/年结算；
（4）100万以上，提成10%，按业务量×10%/年结算。
3、承包期：
4、结算方式：店内出样无误；凭安装单及维修单，经客户签字认可后，按客户实际付款额累计，年终统一结算。
3、及时汇总核算乙方业务凭证，并与乙方沟通；
5、甲方有权对乙方的安装质量及施工进度进行严格监督，对进度不利或质量不合格者，甲方有权予以惩罚。对事态严重者，甲方有权解除合同，并提起索赔和进行处罚。
6、为保证安装维修的顺利进行，甲方须对乙方予以密切配合；
7、其他与甲方有关的工作。
1、认真细致地熟悉安装施工图纸、灯具装配图等技术图纸，明确其具体做法，发现并提出问题，交甲方更正或释疑，明确并理解施工意图，并随时与甲方保持联系，认真听取甲方意见和要求。
2、按时组织施工人员，明确工期安排，按期入场；xxxx范围内的施工材料自行送至施工现场（甲方提供三轮车运输工具）。
3、严格执行安装施工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定。按要求组织施工，保质、保量、按期完成合同目标，解决由乙方负责的各项事宜。
4、乙方需对其施工范围内的安全及施工质量承担全部责任。乙方在施工期间应严格遵守国家相关法规、规范，由于乙方在施工生产过程中违反法规，导致发生责任事故，乙方应承担责任及由此引起的一切经济损失。
5、乙方在施工生产中发生的病、伤、残、亡事故，概由乙方负责处理。
6、乙方在施工生产中发生不安全因素，需及时向甲方汇报，整改后方可继续施工，不得擅自整改。
7、乙方需做好现场工程质量检查记录。参加竣工验收，办理安装单、维修单等竣工资料，完善后交甲方，为编制结算提供依据。
8、乙方不得将甲方的商业秘密，通过任何途径泄漏给第三方。乙方承诺不直接或间接从事同甲方具有竞争性的业务，不同时接受甲方竞争对手的任何形式的聘用，不为甲方竞争对手提供任何形式的咨询、顾问服务。乙方若违反，则视为乙方违约，须承担由其违约行为而给甲方造成的全部直接损失和间接损失。
四、双方应努力通过友好协商解决由本协议产生的或与本协议有关的所有争议，违反本协议引起的争议，甲乙双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，诉讼过程中，双方应尽可能得继续履行本协议除争议事项外的其余部分。
五、乙方确认已经阅读本协议，并确切了解协议中的法律含义。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章签字之日起生效。
乙方：
年 月 日
最新门窗安装劳务合同 灯具安装合同灯具安装合同模板篇八
乙方：
根据《_合同法》及相关国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双就 (工程)劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条 工程概况
第二条 工程承包范围
室内消火栓系统、喷淋系统、室外消火栓系统、报警系统、应急照明系统、气体灭火系统的劳务施工。
第三条 工程工期
一、按项目部规定合理时间完成;
二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：
(一)因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的;
(四)在施工中因连续停水、停电影响正常施工的;
(五)非因乙方原因造成的前道工序没有完成，影响工程进度的;
(六)隐蔽工程在隐蔽之前，乙方通知甲方验收，甲方没有验收的。
第四条 工程价款
3、主材由甲方提供，辅材由乙方提供，详见附表;