随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同应该怎么制定才合适呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧
地坪维修合同篇一
甲方：
乙方：
根据《xxx合同法》及其它有关法律法规经甲、乙双方友好协商，结合本工程的实际情况和使用单位的实际要求，为更快、更好地按时、按质完成本工程，经双方同意协议，签订本合同：
第一条：工程内容和承包范围
1. 工程名称：
2. 施工地址：
3. 承包范围：环氧地坪工程
4. 工期： 天，20xx年 月 日至20xx年 月 日
第二条：工程造价及承包方式
2. 承包方式 ：包人工、包材料、包工具、包工期。
第三条：工程质量、检查和验收。
1.乙方必须按照甲方确认的施工工艺施工，厚度，图案,颜色及尺寸按甲方要求，否则造成的损失由乙方承担。
2.完工后整个地面光亮洁净、颜色均一，五年内不变色。
3.环氧地坪的平整度是随着原地面顺平，不空壳、无明显色差、不发白、不龟裂，无划伤和齿痕、表面平整，并符合项目方案标准。
第四条：保修期及维修
1. 产品交付使用后，保修期限为一年(自然磨损和人为因素除外)，期间因施工品质的原因而出现起壳、剥落，乙方无偿进行维护、修补。
2. 如乙方施工完成后，因甲方使用不当造成的损坏，如需乙方负责维修，乙方需收取材料费和人工费。
第五条：其它
1.乙方材料进入甲方施工现场，必须按甲方指定地点存放。涂料中含有大量的溶剂，并多为易燃液体，严禁堆放在施工现场，施工时应根据需要领取，并设专人保管。施工现场严禁动用明火和吸烟，并设置co2灭火器、砂土、石棉布等消防工具，照明采用防爆灯。施工场地必须设置排通风装置，使空气中有害气体的含量少于允许含量的极限，施工人员要载好防护装备(工作服、风镜、防毒口罩或防毒面具，手套等)，面部和手部可涂防护油膏，以防急性和慢性中毒。
2. 乙方进入甲方公司内施工，乙方必须遵守甲方公司的各项规章制度。
4. 由于不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失，应由甲、乙双方协商解决;
9.保证施工场地清洁，安装完毕后及时清场，遗留的各种垃圾由乙方及时清除，并承担费用。
10.乙方按确定工期时间完成施工任务，每延迟一天罚款元。
11.凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好的协商的方式解决，如经协商仍不能达成协议时，任何一方均可以向合同签订地人民法院提起诉讼。合同一式叁份，甲、乙双方代表签名并加盖单位公章或合同章后生效，在甲方支付完全部工程款、乙方工程保养期满后，合同方才失效。每份具有同等法律效应。未尽事宜协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
地坪维修合同篇二
法定代表人：_____________________
甲乙双方本着平等自愿，共同受益的原则，经过友好协商，根据《xxx合同法》及有关规定，就乙方向甲方提供机房防静电地板维修事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
1、维修服务对象为甲方位于____的电信机房内____平方米防静电地板。
2、维修内容为：检查、更新。
3、乙方应根据防静电地板检修规范严格检修地板，对于老化的地板应予以更换，以确保机房内的机器设备安全。
1、本合同维修期限为____天，具体维修时间为每日____时至____时。
2、自本合同签订之次日起，乙方在上述规定的时间内，自行携带维修仪器和设备到____的电信机房进行维修服务。
3、乙方在本合同签订后应提交维修人员名单____份，甲方凭维修名单核查放行乙方的维修人员进入机房。
4、在维修期间，乙方严格必须遵守本合同规定的维修时间。晚上____时前，乙方必须恢复机房原状及退出机房，以便甲方员工第2日能正常工作。
1、双方议定，本合同维修服务款为人民币____万元。
2、甲方于合同签订当日，向乙方预付全部维修款的____％，余款于合同期满维修完毕验收后____日内付清。
3、双方议定，对于更换的地板另行付费。每更换一块地板甲方需向乙方支付材料费____元，此费用在合同期满后与剩余的____%维修款一并结算支付。
1、甲方违约责任
（1）甲方无故中途终止合同，应向乙方赔偿总维修款____％的违约金；
（3）甲方如不按约定指定维修地点，或对此向乙方提供错误信息，乙方不承担迟延维修的责任，且乙方因此遭受的实际损失应由甲方负责赔偿。
2、乙方的违约责任
（2）乙方在规定的时间内未完成维修，且在甲方的宽限期内仍然不能完成维修的，甲方有权向乙方索赔各项损失。
1、甲乙双方取得了一切必要的授权和批准，签署并履行本合同。
2、双方保证本合同的签署和将要采取的置换行为不违反任何中国现行法律、法规的规定，不损害其他任何第三方的合法权益，并不与任何依据法律或合同一方所应承担的义务和责任相冲突。
3、双方保证履行本合同其他条款下规定的义务。
1、任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
2、遭受不可抗力的—方应采取一切必要措施减少损失，能继续履行的，在事件消除后立即恢复本合同的履行。不能履行的，经双方协商一致后，可以终止本合同。
3、本条所称“不可抗力”是指不能预见、不能克服、不能避免的客观事件，包括但不限于自然灾害，如：洪水、地震、火灾、风暴、瘟疫流行等，客观事件包括战争、民众骚乱、罢工等。
1、本合同附件包括但不限于：
（1）双方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更合同；
（2）双方的营业执照复印件及各种法律文件。
2、任何一方违反本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。
1、本合同适用xxx有关法律，受xxx法律管辖。
2、本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3、本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
1、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
2、本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。
地坪维修合同篇三
甲方：
乙方：
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商订立本合同。
一、工程名称：车间室内砼地坪工程
二、工程地点：四川省射洪县万众电缆厂区内
三、承包方式：劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围：
1、地坪工作内容包括准备、结束、熟悉施工图纸、检查安全技术措施、布置操作地点、领退料具、工序交接、队组自检互检、机械加油加水、排除一般机械故障、保养机具、操作完毕后的场地清理，现场内全部水平、垂直运输，搭拆简单操作架子。
2、包括后台筛砂、现场水泥倒运，砂浆(及细石砼)搅拌，清扫、冲洗基层、石工剔打、洒水、递灰、抹灰、找平等全部操作过程。
3、完工后应做到工完场清，剩余材料按指定地点分类堆码整齐，移交给甲方现场材料员清点验收。甲方现场材料员填写验收单据，双方签字，作为办理工程结算的凭据。如乙方不按指定地点分类堆码整齐，甲方将按照地坪面积元/m2从结算中扣除。
4、乙方领用应由甲方供应材料应严格执行领、退料制度，如乙方归还不够领料数量，将按照市场价格全额赔偿。
五、施工费计算办法：
本工程综合包干单价按50元/立方米(含基层清理，砂砾石垫层摊铺整平，模板制作及安装，成品砼浇筑及养护等用工和安全文明施工)计算。(其中含安全文明施工奖励2元/立方米)。
六、计量方式：以现场施工完毕并验收合格工程量为准。
七、付款方式：
工程施工完毕，经建设方和甲方验收合格后，于日内一次性付清所有工程款。
八、工期要求：本地坪工程乙方应在甲方施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，并通过甲方与监理阶段性的质量检验和甲方、监理、质检部门的成品验收，如乙方逾期完成，每延误一天罚款500元。
九、甲方的责任和义务：
1、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收
2、为乙方提供具有施工条件的`工作面。
3、按合同规定，向乙方支付具有付款条件的承包工费
十、乙方的责任和义务：
1、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程、文明施工和综合治理规定。
2、负责乙方及所属成员的差旅费、生活费。
3、每天做好施工现场的工后清里，打扫宿舍内外环境，确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生。
十一、违约责任
(一)有下列情况之一，均属乙方违约：
1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度;
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;
3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费、扰乱甲方正常工作秩序的;
6、乙方承包人经常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重不足影响工程进度的。对乙方的违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、终止合同等处罚。
十二、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份、，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束、款项结清时自动失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
地坪维修合同篇四
甲方：
乙方：
由于今年雨水较多，庙和渠村狼要先至塔崖畔场峁的公里的村庄道路损毁严重，为了方便村民出行，甲方将该路段的维修事务承包给乙方，为明确双方的权利和义务，双方特签订以下条款，遵守并执行。
庙和渠村狼要先至塔崖畔场峁村庄道路，约公里。
1、清理完所有塌方;
2、水毁路段填铺垫平，并用沙石硬化;
3、路面沙石厚度不低于10cm，路面宽度不小于4米;
4，完善路边排水设施，确保来年雨季不被水冲毁。
工期从______年_______月_______日至______年_______月_______日。
工程由乙方包工包料，工程总造价____元。
维修工程完工后，由甲乙双方组织有关人员对维修工程进行验收。
维修工程由乙方垫资施工，工程经验收后甲方一次性给乙方付清工程款。
1、乙方必须按合同要求采用沙石土铺垫路面并压密压实，如不按要求施工，甲方有权拒绝验收，拒付工程款。
2、甲方有责任配合乙方协调施工过程中出现的矛盾。
3、维修工程验收合格后，甲方必须在30天内一次性付清工程款，如拖延一天追回500元。
4、如遇不可抗拒的自然灾害造成维修公路再次大面积损毁，双方可重新商议维修合同条款。
5、如乙方在维修过程中，出现任何事故，一切由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
甲方负责人：
乙方承包人：
______年_______月_______日
地坪维修合同篇五
甲方：（以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将楼的地坪工程以内 部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责和权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执 行。具体条款如下：
一、工程名称：__________________
二、工程地址：__________________
三、结构类型：__________________
四、建筑面积：约m2 (以竣工建筑面积为准)。
五、承包方式：包清工、包限额领料（主要材料）、包质量、包进度、包安全、包文明施工。
六：承包范围及工作内容：施工图纸包括的所有地坪工程。
1、地坪工作内容包括准备、结束、熟悉施工图纸、检查安全技术措施、布置操作地点、领退料具、工序交接、队组自检互检、机械加油加水、排除一般机械故障、保养机具、操作完毕后的场地清理，现场内全部水平、垂直运输，搭拆简单操作架子。
2、包括后台，筛砂、现场水泥倒运，砂浆（及细石砼）搅拌，清扫、冲洗基层、石工剔打、洒水、递灰、抹灰、找平等全部操作过程。
3、完工后应做到工完场清，剩余材料按指定地点分类堆码整齐，移交给甲方现场材料员清点验收。甲方现场材料员填写验收单据，双方签字，作为办理工程结算的凭据。如乙方不按指定地点分类堆码整齐，甲方将按照地坪面积元/m2从结算中扣除。
4、乙方领用应由甲方供应材料应严格执行领、退料制度，如乙方归还不够领料数量，将按照市场价格全额赔偿。
准的，甲方将通知乙方限期整改，如果乙方在整改后仍不能达到质量标准，甲方有权终止合同。乙方需在限期内退出施工现场，退场费用由乙方自理。乙方的已完工程量将待工程主体完成后，按合同单价的80%进行结算。
八、工期要求：乙方应根据自己所承担的工程规模情况，组织足够的人力、物力，以保证对各个单位工程的形象进度和工期要求。如果由于乙方的原因使工程不能达到工程形象进度和工期的要求，耽误了甲方从建设单位拨付工程进度款的时间，甲方将按照合同总产值的2%对乙方进行处罚。同时乙方将承担由此造成甲方名誉损失和资金贷款的利息损失。(工程形象进度时间详见附件)
九、价格及付款方式：
1、乙方施工质量、工期达到标准并满足形象进度和要求的情况下，按照 元/m2的单价进行结算。甲方负责交税金和代交综合保险。乙方不得以任何理由提出改变单价。
2、工程量按照施工图图示尺寸面积计量。
3、乙方进场后从400元/月、人（菜票和现金各200元；按登记出勤人数计）。油漆工程结束，按应支付总额的80%（扣除生活费等预付款）支付。待工程全部完工后的壹个月内，结清全部工程款。
4、乙方应将班组工人工资发放表交回甲方一份，工资发放表必须有领款人签字。
十、安全生产与文明施工：
1、乙方施工人员应严格按照国家和上海市制定的现行《建筑安装工人安全技术操作规程》及其它现行有关安全生产规定、甲方安全管理规定进行施工，如因乙方人员违反有关规定而发生安全事故，由乙方负责。
2、乙方人员进入施工现场必须按规定正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带，如发现不按规定戴安全帽和系安全带给予100元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50---100元罚款。
3、乙方应按照文明化施工标准的要求，对自己承包区域内的材料分类、分规格型号堆码整齐。每道工序完成，必须做到工完场清，能使用的材料必须使用，不得浪费。
十一、综合治理：
1、乙方进场的操作工人必须是思想素质好、技术能力强、身体健康的18岁~45岁的男性。严禁使用童工。
2、爱护甲方提供的各种设施和设备，如有损坏，照价赔偿。
3、严禁在施工区域内包括生活区寻衅闹事，严禁打架、斗殴、赌博，如有发现，将给予500元~1000元的罚款，情节严重者，移交司法部门处理。
4、宿舍内严禁乱拉乱接电线，点大灯泡。严禁在宿舍内烧煮食物，一经发现，除没收炊具外，每次处以200元的罚款。
十二、本合同需经乙方班组主要成员签字、见证(签字表附后)。
十三、其它未尽事宜，由双方另行协商。
十四、本合同一式叁份，甲方贰份、乙方壹份。
十五、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。
甲方：乙方：
负责人：经办人：
项目经理：
经办人：