最新公司撤销协议书(汇总18篇)

时间:2023-11-01 作者:笔尘最新公司撤销协议书(汇总18篇)

公司是一个拥有专业管理层和职业员工的组织,通过内部资源的协调和外部市场的竞争,实现可持续发展的目标。下面是几个公司总结的案例,它们通过清晰的结构和精确的语言表达,向读者展示了公司的发展历程和未来规划。

最新公司撤销协议书(汇总18篇)篇一

甲方:(以下称总公司)。

乙方:(以下称分公司)。

甲方为了提高公司的市场竞争力度、扩大影响、提升品牌的战略目标,决定拓展天津地区的工程施工业务,在天津市成立,并与乙方合作经营天津市场,与乙方资源共享、互利双赢。双方经过友好协调,就天津分公司的经营管理达成如下协议:

一、合作模式:

1、在天津市成立天津市分公司,开展天津地区的市场经营工作。天津市分公司是总公司依法设立的不具备独立法人资格但可以独立经营,自负盈亏的分支机构。乙方提供组建分公司领导层人员名单,报甲方批准备案。分公司在天津市设立办公地点、办公设施由乙方提供。

2、乙方负责办理分公司在天津市的工商注册、城建委备案、税务登记及银行开户事宜。并负责日常管理。

3、分公司管理班子在公司的监督、指导之下全权管理分公司的生产、经营、技术、人事等各项职能。分公司管理班子必须遵纪守法经营,并遵循总公司的各项规章制度。

4、甲方授权分公司在天津地区内全权代表总公司开展资质范围内的业务。其他地区内的业务应事先征得总公司的同意并无条件服从总公司的统一安排与协调管理。

5、分公司总书记和总会计由总公司指派,派驻分公司的总书记负责协调分公司与总公司的一切事务,并对分公司日常工作进行监督;总会计监督管理分公司财务。

二、项目动作与管理:

1、分公司独立开展项目跟踪、洽谈、投资及项目管理工作(个别大型项目由公司、分公司合作经营)。在工作过程中应爱惜、维护总公司的声誉和品牌。分公司在总公司允许的范围内独立开展项目管理,自觉接受总公司的监督和检查。

2、分公司每季初应向总公司申报计划跟踪项目的名称、规模、投资主体等详细情况。

3、考虑到总公司在某些项目上的与合作伙伴的协作关系,总公司有权决定分公司在某些特定项目上的动作模式,分公司应服从大局,无条件接受总公司的要求,并积极配合。

4、分公司独立参加项目投标时的标书主要由分公司自主编制,若有必要由总公司编制时,编制成本费由分公司承担。投标保证金、履约保证金原则上由乙方自理,个别项目视情况协商解决。

5、总公司应对分公司使用证书、印章及投标所需的人员证件、资质证书、工程业绩、财务(审计)等投标所需的资料给予支持(但使用建造师证书所产生的费用由分公司承担)。分公司除独立使用分公司证书、印章之外,不得持有总公司证书及印章(严禁分公司私刻总公司公章、制作公司证件,一经发现公司有权视具体情况对分公司进行制裁或解除合作关系),每次需要使用时必须由总公司批准。所有加盖分公司、总公司印章的文件都必须报公司批准并留存复印件备案。分公司所需公章由总公司负责刻制。

6、一般项目由分公司独立组织实施与管理。重要项目由总公司与分公司合作实施与管理,如需由总公司派驻项目经理及其他人员时,其各种费用支出由项目部支付。

7、乙方负责实施的项目在实施过程中必须按总公司的生产管理要求执行,统一公司企业标识,要做到人员资质合格、数量达标、工资资料齐全、归档及时。特别强调关注工程质量与生产安全,不拖欠分包商工程款或民工工资,一切施工安全责任及劳务纠纷均由乙方承担,以免造成对总公司的不利影响。

三、财务管理:

1、管理费用是关系到合作双方的积极性、关系到双方利益的重要指标。20xx-20xx年度分公司交总公司的经营及项目管理费为:为万/年人民币;20xx年度交公司的经营及项目管理费为:按所有施工项目结算金额的%向总公司交纳。天津地区以外的工程项目20xx-20xx年度交公司的经营及项目管理费为:按所有施工项目结算金额的%向总公司交纳。

2、重要项目如需总公司实施的工程项目,双方可以根据实际情况另行约定利益分配。

3、由分公司实施的项目所需的前期启动资金由分公司筹措,总公司不提供支援;应由分公司收回或收取任何费用均可按程序及合同办理,总公司给予协助不得设置障碍。

四、目标考核及风险措施:

总公司年初应为分公司制定年度经营产值目标、工程安全目标及工程质量目标。

五、合作期限:

1、合作期限暂定三年,自年月日起计。三年后经营模式和管理费视经营情况重新商讨。

2、如出现合作关系应终止的情况时可以及时终止。

六、合作关系的终止:

1、出现重大质量或安全事故受到省级以上单位书面通报批评时,不及时上交管理费超过一个月时,国家或地方政策规定必须取消时,甲方可以提出与乙方终止合作关系,乙方不得有任何异议。

2、合作期内,乙方不得中途终止合作关系。

3、如连续两年不达标,公司有权终止合作关系。

4、出现终止合作关系时,合作双方应公平合理结算与支付。合作关系的终止并不意味着本协议的终止,甲方、乙方的责任、义务、权利继续有效,直到本协议规定的双方责任、义务、权利执行完毕。合作终止时,未完工程继续按本协议书实施,只是不在开张新项目合作;出现本条款第1条的情况中途终止时,甲方应对已完工程进行公正结算,并应保证乙方在正常合作期间发生的而在合作关系终止后兑现的合法利益。剩余工程由甲方收回管理权并继续执行。

七、债权与债务:

1、分公司如产生债权与债务严格由分公司自行解决,与总公司无关。总公司在自身经营活动中产生的债权、债务与天津市分公司无关,自行解决。

2、乙方个人的债权债务与分公司无关。

八、违约处理:

1、违约方应赔偿违约行为给对方造成的经济损失。

2、合作期间出现纠纷应友好协商解决,协商不成则交由江苏省如皋市仲裁部门仲裁。

九、其他:

1、本协议一式六份,双方各执三份。

2、本协议由双方代表签字并加盖单位公章后生效。

甲方:                           乙方:

(公章)                           (公章)。

法定代表人签章:                  分公司负责人签章:

最新公司撤销协议书(汇总18篇)篇二

甲方:

住址:

法定代表人:

联系电话:

传真:

乙方:

住址:

法定代表人:

联系电话:

传真:

甲、乙双方经过友好协商,本着公平、公正、合法共赢的原则,就成立________________公司(________)分公司的相关事宜达成如下协议:

一、甲方的权利和义务。

1、甲方有权对乙方提供的有关证明自己具有履行本协议书规定义务的身份凭证进行资格审查认定。

2、甲方提供委托乙方在工商部门成立________________公司(________)分公司的必要文件,并授权乙方办理相关手续。

3、甲方有义务对乙方进行必要的统一品牌、定价的管理培训。

4、甲方有权监督乙方各项税务事宜及财务状况。

5、甲方负责发放所派驻到分公司技术及业务人员的薪金待遇。

6、甲方有义务派驻两名能够独立胜任工作的专业技术性业务人员长期配合乙方工作。

7、甲方在乙方未同意的情况下不得在乙方业务所辖区域(________)成立第二家分公司。

二、乙方的权利和义务。

1、乙方负责办理成立设立________________公司(________)分公司的具体事项。

2、乙方有义务向甲方提供乙方的营业执照复印件(加盖公章)。

3、乙方有义务每季度向甲方上报分公司的经营情况和财务报表。

4、乙方对外签订任何合同,有义务上报一份交甲方备案。

5、乙方属甲方下属品牌分公司,但乙方独立经营,财务独立核算,分公司在工作中必须遵守国家法律法规,合法经营,并及时与甲方沟通,汇报各项工作情况。

6、乙方的经营项目不得超出甲方规定的经营范围。

7、乙方如有违法行为,所造成的一切经济损失及法律责任由乙方承担。

8、乙方必须维护甲方品牌和总体形象、名誉及经济利益,如乙方对甲方总体形象及名誉造成损失,乙方必须负全部责任,公开声明道歉,挽回甲方形象及名誉损失,并赔偿给甲方带来的一切名誉及经济损失。

9、乙方运营________________公司(________)分公司的一切工作,限于在________地区(以________为分界线)。

10、乙方对甲方在皖北地区所承揽业务具有知情权及利润分配权。

三、分公司的投入。

1、甲方以自有品牌、专业设计人员及技术力量、设计成果、管理指导、市场运营、培训等作为投入。

2、乙方负责投入成立分公司所需的全部资金。

3、乙方分公司运营所产生的费用,甲方承担派驻人员的工资发放。

4、乙方负责提供甲方派驻人员的住宿场所,伙食自理。

5、甲方派驻人员因乙方要求出差所产生的费用(差旅费、住宿费、伙食费)由乙方全部承担。

四、利润分配。

1、乙方所承揽的工程勘察设计业务交由甲方完成,甲方技术设计成果、成本等所有费用应控制在合同总价的________%以内,其余________%作为纯利润,甲乙双方各占________%。

2、甲方在乙方分公司所辖区域内(________________)所承揽的工程勘察设计业务的纯利润甲乙双方各占________%。

3、由乙方分公司介绍甲方承揽(________________)的工程勘察设计业务纯利润甲乙双方各占________%。

五、协议期限:长期。

六、合同保障措施。

1、在合作期内,项目合作双方中任一方未经其对方协商认可擅自退出该合作项目,违约方同时赔偿被侵害方的投入损失及其他合作期内应得收益(具体为:按合作之日起至产生变故时为止的被侵害方应得的收益平均值计算,违约方赔付被侵害方剩余协议期的总收益)。并且必须遵守技术、市场保密条款,两年内不得在当地使用或经营本项目的同类技术内容及客户资源。否则项目合作各方有权追究违约方的一切经济法律责任。

2、在合作期内因战争、灾害、疾病等不可抗力因素导致项目合作解散或合作期满各合作方不再合作,该项目技术内容归双方所有。

3、合作方如有一方违反本协议,则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。

七、技术、市场保密。

合作期内未经项目合作各方同意,任何人不得将技术及客户资料转让,不得与项目合作双方以外的合作方进行合作或为他人谋取利益,不得将技术泄密。违反约定的,项目合作方有权没收违约方相关收益,并追究违约方的经济法律责任。

八、其他事宜。

1、本协议书由甲、乙双方签字、盖章后,方可生效。

2、本协议签订后,甲乙双方应共同遵守,如有一方违约,违约方承担全部法律责任,并赔偿给对方造成的相应经济损失。

3、未尽事宜经双方协商处理,并签订补充协议。

4、本合同一式________份,甲乙双方各持________份。

甲方:

法定代表人签字:

乙方:

法定代表人签字:

最新公司撤销协议书(汇总18篇)篇三

法定代表人:_________________。

乙方:_______,身份证号码:_____________________。

经甲、乙双方友好协商,甲方同意乙方在_______省________市________区,设立甲方分公司,订立如下协议条款:

一、甲、乙双方出资情况。

1、分公司由甲、乙双方共同投资设立,总投资额为万元,甲方出资_____万元占出资总额的50%;乙方出资____万元占出资总额的50%。

2、甲、乙双方承诺出资须于______年_____月_____前缴纳完毕,并在合作期间内不得随意抽回。

二、分公司的管理和分工。

1、由乙方任甲方分公司负责人,负责公司的日常运营与管理,具体职责包括:

(1)办理分公司设立登记手续;。

(2)根据分公司运营需要招聘员工(财务会计人员须由甲、乙双方共同聘任);。

(3)审批日常事项。

(4)公司日常经营需要的其他职责。

2、甲方派_______到分公司与乙方共同参与管理分公司,辅助乙方对公司的日常运营与管理,与乙方有同等的'决策权。

三、甲方的权利和义务。

1、甲方有权对乙方提供的有关证明自己具有履行本协议书规定义务的身份凭证进行资格审查认定。

2、派甲方人员______到分公司与乙方共同参与管理。

3、负责提供甲方的委托书、任职文件、公司章程、验资报告、股东会决议等文件,以便乙方办理工商、税务等经营执照和有关手续。

4、甲方有权对乙方设立和运营分公司业务的合法性进行监督,有权制止乙方在经营过程中的违法违纪或恶意竞争行为。

5、对乙方一切经营活动以及财务往来、员工聘用均有监督、知情和指导权;。

6、在乙方正常经营工作中,甲方不得轻易裁撤乙方分公司工作人员;。

四、乙方的权利和义务。

1、乙方以合作的方式担任甲方分公司负责人;。

3、在合作期间乙方有权无偿使用甲方获取的许可证。

4、乙方每月必须向甲方上报分公司经营及财务状况;。

5、乙方不得以分公司名义进行借贷;。

6、乙方的经营项目范围不得超过甲方的项目范围,否则产生的一切后果均由乙方自负;。

10、乙方必须向甲方提供有效的证件复印件留存并且签字确认;。

五、资金、财务管理。

1、根据国家法律相关规定,分公司不具备法人资格,对外的财务由总公司即。

甲方核算,对内的财务分公司自负盈亏,独立核算,分公司的债权债务及一切财产均由甲乙双方按出资比例享有和承担,相关税务可由分公司自行处理及缴纳的,由其自行处理和缴纳,不能自行处理和缴纳的,由甲方协助分公司处理和缴纳。

2、分公司成立后,资金将由开立的分公司账户统一收支,财务统一交由甲、乙双方共同聘任的财务会计人员处理。公司账目应做到日清月结,并及时提供相关报表交甲、乙双方签字确认。

六、盈余分配与债务承担。

1、分公司的盈余分配与债务承担,由甲乙双方按出资比例享有和承担。

2、由于分公司不具备法人资格,对外若分公司财产不足以支付所产生的债务需由甲方以其总公司的财产为分公司支付的,甲方支付后有权按比例向乙方追偿。

七、协议终止与债权债务。

2、发生以下情形,本协议即终止:(1)公司因客观原因未能设立;(2)公司营业执照被依法吊销;(3)公司被依法宣告破产;(4)甲乙双方一致同意解除本协议;(5)本协议到期且不再续签。

3、协议到期或终止,如乙方不再续签协议或协议期内终止经营,必须配合甲方清查乙方在经营分公司期间的所有经营项目和财务状况以及债权债务,并进行清算,清算后的债权债务由甲乙双方按出资比例承担。

八、违约责任。

1、任一方违反本协议约定使公司利益遭受损失的,须向守约方承担赔偿责任,并向守约方支付违约金_____元。

2、如乙方违反协议中的任意一项或对甲方以及相关第三者造成损失且情节恶劣者,甲方则有权撤销乙方的分公司负责人职务并收回分公司相关手续及终止本协议和保留法律及经济追究权。

九、其他事项。

1、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效,未尽事宜由双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等的法律效力。

2、因本协议发生争议,双方应尽量协商解决,如协商不成,可将争议提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。

3、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力。

甲方:

代表签名:

电话:

乙方:电话:年月日。

最新公司撤销协议书(汇总18篇)篇四

甲方:

乙方:

甲、乙双方曾于 年 月 日签订 设计合同(编号: ,以下简称原合同),双方经协商一致达成如下补充协议:

1、双方签订的合同及之后签订补充协议等文件资料。

2、在履行合同过程中,甲方提交给乙方的所有文件、数据、图纸等资料,及乙方获悉的甲方的有关信息。

3、有关合同履行的进度、过程及相关信息。

4、乙方在原合同期限内按甲方要求从事产品设计与开发,乙方的设计开发成果及所有资料。

1、乙方不得上述第一条约定的保密信息泄露给任何第三方,也不得利用上述第一条约定的保密信息为其他任何企业设计类似产品。

2、当乙方结束在甲方工作时将所有与甲方有关的经营活动资料、记录、材料、文件、数据交给甲方指定人员。

1、乙方违反本协议约定的内容的,甲方有权终止与乙方签订的所有合同,并按该所有合同的总价的2倍金额,追究乙方的违约责任。

1、本补充协议未涉及部分均按原合同执行。

2、本协议自双方签字盖章之日起生效,并持续有效。除非甲方书面通知终止本协议,或双方协议一致同意终止本协议。

3、本协议一式肆份协议,双方各执贰份。

(以下无正文)

甲方(盖章):

法定代表人(签字):

乙方(盖章):

法定代表人(签字)

____年____月 ____日

最新公司撤销协议书(汇总18篇)篇五

甲方:

乙方:

经双方协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及有关法律、法规,遵照平等、自愿、公平和诚实守信的原则,为明确责任,协作配合,就工程施工有关合作事宜共同协商后达成如下条款,双方共同执行遵守。

一、在承接工程中,双方协作配合,共同维护公司的荣誉与利益。

二、乙方全年收入伍佰万元内向甲方交纳管理费壹拾伍万元,超出伍佰万元产值的部分按2%交纳。(管理费壹拾伍万元应六月份底交清,其他部分年底交清)

三、乙方工程款汇到甲方帐后,甲方在五个工作日内办理(税由乙方交纳),乙方提取工程款时要有正规票据报销。

四、乙方使用甲方资质承接的所有工程,施工前都要和甲方另签定单项施工责任状。

五、乙方使用甲方资质承接的所有工程,不得拖欠农民工工资等情况发生。

六、乙方使用甲方资质承接的所有工程,在施工过程中必须严格按照设计、合同的要求和国家及上级相关法律、法规和规范等规定执行。如发生质量、安全、工期或文明施工等问题,乙方承担全部费用,同时公司有权要求乙方立即进行整改并承担由此造成的损失。整改仍未达到公司或建设单位的要求,甲方有权调整项目承包人,并对本项目进行清算,乙方应无条件服从。

七、乙方必须服从甲方及公司相关管理部门的管理。

八、本合作协议未尽事宜,可通过协商,予以解决。

九、本合作协议自签字并加盖公章之日起生效,有效期暂定一年。

十、本合作协议一式四份,双方各执两份。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

负责人: 负责人:

签约日期:___年___月___日

最新公司撤销协议书(汇总18篇)篇六

甲方(受让方):

乙方(出让方):甲方、乙方就转让乙方公司,达成以下协议:

乙方须提供下面相关资料,积极配合甲方办理公司相关事宜:

乙方所有股东要带有效的身份证原件和本人亲自到场,如因转让方股东身份证虚假、或者身份证照片和本人不符未办理成功股权转让见证,无条件终止协议。在甲方去工商局办理公司名称、股权、法人变更时转让方应积极配合。

甲、乙双方在协议中的权利与义务:

1、乙方必须向甲方提供全部真实的一切资料,以供办理上述事项。

2、乙方要提供国税、地税查税务是否欠税和有否发票,到基本开户行查询是否欠款,到中国银行查询是否已办贷款卡等相关信息,如有贷款甲方可以无条件终止协议。如因乙方原因本协议终止,退还甲方因此产生的所有费用。

3、乙方配合甲方办理工商营业执照的法人、股权、公司名称变更、国地税变更。甲、乙双方须遵守国家及地方的有关法律、法规和条例的规定。

4、在所有手续变更完成日以前,乙方所发生一切债权、债务均由乙方承担。乙方应交给甲方材料清单:

1、企业法人执照正副本。

2、公章在工商营业执照的法人、股权、公司名称变更后交给甲方。

3、代码证正副本、代码卡。

4、国地税登记证正副本。

5、验资报告。

7、开户许可证、预留印鉴、购证卡、剩余支票、查询卡(办理股权转让见证当天核销基本户及所有一般帐户)。

8、国税密码、地税光盘及密码。

9、发票本、剩余发票。

注:本协议书一式两份,双方各持一份,签名或签章后生效,均具法律效力。

甲方签字:乙方签字:

年月日年月日。

最新公司撤销协议书(汇总18篇)篇七

合伙人(甲):男,身份证:

合伙人(乙):男,身份证:

合伙人本着公平,公正,平等,互利,相互尊重,相互扶持,共同创业,共同致富的原由,订立合伙协议如下:

第一条,甲乙双方自愿合伙经营,共投资为 万元,其中:

甲出资 万元,占 %股份。

乙出资 万元,占 %股份。

第二条,本合伙依法组成合伙企业,若后期需要办理工商登记,由甲乙双方负责。

第三条,本合伙人共同经营,共同劳动,共担风险,共钢盈亏,经营盈余按各自的投资比例分配,组织债务,按照各自投资比例负担,不得岐视他人或随意脱离组织,出卖组织,如发现有故意危害集体利益行为者,视为自动放弃股份。

第四条,他人可以入股,但必须经过双方同意,并办理增加资额的手续和订立补充协议,补充协议与本协议共具有同等效力。

第五条,合伙人在合作期内不得在经营状况不好或亏损时提出退股,若提出则视为自动放弃股权,任何合伙人不得不经所有合伙人同意善自与他人合伙经营与本组织竞争的业务,如发现视为自动放弃股权,放弃股权者其名下股份均分给其他合伙人即股东。

第六条,如出现下列事项,合同终止:

(一)合伙期满;

(二)合伙三方协商同意;

(三)合伙经营的事业已经完成或无法完成;

(四)其它法律规定的情况。

第七条,合伙人不得向他人透露集体资金状况。

第八条,任何成员不得聘请其亲戚和家庭成员负责公司重要职务,如财务,人事等。

第九条,本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。协议中未提到的约定,全部按照《合伙企业法》最新办执行。

其它事项:

1、违约与责任:甲乙双方宣誓恪守各项条款,如有违约,由违约方要依法向守约方赔偿经济损失,本合同终止。

2、本合同未尽事宜,甲乙双方本着互谅互让,友好协商的原则解决,解决不成时,则由经济仲裁部门和人民法院解决。

3、本合同文本为中文。

4、本合同一式二份,甲乙双方各一份,同具法律效力。

5、本合同双方签字按手印生效。

6、本合同有效期为合伙经营期。

签字(或盖章)之日生效

甲方:

乙方:

最新公司撤销协议书(汇总18篇)篇八

甲方:

地址:

乙方:

地址:

丙方:

地址:

为充分发挥各自优势,甲、乙、丙三方经友好协商,现就在广州市合资设立 建筑施工总承包公司 (下简称“合资公司”)事宜,达成如下合作协议:

1、合资公司名称由甲乙丙三方共同协商确定,暂定为:

2、合资公司经营范围甲乙丙三方共同协商确定,建材贸易 。

3、合资公司注册地址设在广州市,合资公司注册地址由丙方提供,注册地址产生的费用由丙方承担。

4、合资公司为有限责任公司。

5、合资公司经营期限为 ,经营到期前30天由三方再协商续期事宜。

1、合资公司注册资本为人民币6000万元(大写:人民币陆仟万元)。

2、各方出资比例及出资形式:

甲、乙、丙三方均以货币出资,其中甲方以 币出资,出资金额1800万元,持有合资公司股权30%;乙方以 币出资,出资金额1800万元,持有合资公司股权30%;丙方以 币出资,出资金额2400万元,持有合资公司股权40%。各方出资需在 本协议签订后 天内支付至为合资公司开设的账户内。

1委派 人出任董事;乙方委派 人出任董事;丙方委派 人出任董事。合资公司董事长由甲、乙方共同委派,董事长为合资公司法定代表人。合资公司总经理由丙方委派;合资公司财务负责人由甲、乙方共同委派。合资公司其他高管人员按照公司法的规定进行聘任。董事会决议经多数董事通过方可生效。

1、合资公司成立后,由各方根据各自优势选择及决定合适的投资项目,其中合资公司注册资本中的2400万元,由丙方自主决定使用。合资公司的其余资金由甲、乙方决定投资项目,所投资项目的管理及经营由甲、乙方负责,丙方不予干涉,甲、乙方决定的投资项目所获得的利润由甲、乙、丙三方按照45%:45% :的比例进行分配。

2、甲、乙方负责联系担保公司为丙方提供担保,由丙方向银行融资万元,该融资款项由丙方决定投资项目,所投资项目的管理及经营由丙方负责,甲、乙方不予干涉,丙方决定的投资项目所获得的利润由甲、乙、丙三方按照 xx%:3、利润分配在每年度结束后30天内进行分配,但经三方协商同意,可另行决定利润分配时间。

4、甲、乙、方三方在决定及经营管理各自负责的项目过程中,需按照公司的财务管理制度执行,并接受合资公司董事会、监事会及财务部门的监督。

1、在公司成立过程中,各方应及时提供相应的配合工作。

2、各方应按时缴纳出资。

3、各方按照本协议约定进行收益分配及承担亏损。

4、各方应切实履行本协议约定的义务。

(一)在发生下列情况之一时,可以提前终止合同:

1、本协议签订后6个月内,合资公司的设立未能经过相关政府部门的批准;

2、合资公司因严重亏损而不能继续营业;

3、由于不可抗力的事件,如严重自然灾害或战争等,致使合资公司无法继续营业.

4、各方协商一致同意提前终止本协议的。

(二)本协议被提前终止的,如合资公司尚未成立,则扣除成立合资公司期间的费用,各方按照出资比例收回各方出资款;如合资公司已成立,则按照公司法的规定进行清算,合资公司清算后的剩余资产由甲乙丙三方按照45%:45% :xx%的比例进行分配。

任何一方违反本协议约定,逾期履行本协议约定的义务的,每逾期一天,违约方须按照合资公司注册资本的万分之五向其他方支付违约金,逾期超过60天,其他方可单方解除本协议,本协议被解除的,违约方还需赔偿经济损失给其他方。

本协议被解除的,如合资公司尚未成立,则扣除成立合资公司期间的费用,各方按照出资比例收回各方出资款;如合资公司已成立,则按照公司法的规定进行清算,合资公司清算后的剩余资产由甲乙丙三方按照45%:45% :xx% 的比例进行分配。

八、本协议未尽事宜,由甲、乙双方签订补充协议予以明确。本协议履行过程中如发生争议,各方应协商解决,协商不成的,任何一方可向本协议签订地的人民法院进行起诉解决。

九、本协议书一式六份,双方各执两份,由各方签字盖章后生效。

甲方: (盖章)

法人代表(签字):

乙方: (盖章)

法人代表(签字):

丙方: (盖章)

法人代表(签字)

签订地点:

签订时间: 年 月 日

最新公司撤销协议书(汇总18篇)篇九

甲方:

乙方:

为了拓展市场,提高竞争力,实现优势互补、效益共赢的合作经营目标,甲乙双方经友好协商就成立________________公司武汉分公司,达成以下协议:

第一条:合同的内容和范围。

双方拟协作成立________________公司武汉分公司,甲方出资万,乙方出资万,用于该分公司的经营,合作的内容为营业执照经营范围内的内容,协作的市场范围为市场范围。该分公司自主经营、财务独立核算、自负盈亏,实行股份制,甲方占分公司的份额,乙方占分公司的份额,并按此比例分配利润、承担风险。

第二条:甲乙双方的权利和义务。

一、甲方的权利和义务。

1、根据国家有关法律、法规,提供营业资质等法定依据,并办理分公司注册、备案等必要的手续,在湖北省武汉市开设分公司。

2、出资万用于分公司的经营,在分公司成立后将出资打入分公司账号,并确保在合作期间出资用于分公司的经营。

3、指定分公司负责人,负责分公司日常经营、管理,任免除本协议约定的由乙方指定的工作人员以外的其他工作人员,并负责培养专业技术人才。

4、依本合同约定享有利润分配权、分公司撤销后的资产分割权、经营权,并依本合同约定承担经营风险。

二、乙方权利和义务。

1、为分公司在当地的经营提供便利,提供并尽力维护业务渠道,促进分公司盈利。

2、出资万用于分公司的经营,于年月日前将出资打到甲方指定账号,在分公司设立后监督甲方将资金打到分公司账号用于分公司经营。

3、乙方有权了解分公司的经营情况,并由乙方任命分公司的出纳一名、财务一名,上述岗位的任命和更换由乙方决定。

4、依本合同约定享有利润分配权、分公司撤销后的资产分割权、监督权,并依本合同约定承担经营风险。

第三条:分公司的经营管理及盈亏处理。

1、分公司独立核算、自负盈亏,分公司在实际经营中如与总公司发生业务、资金往来,企业内部也应独立核算。

2、分公司设立、经营期间所产生的各项经营成本、税费,由分公司承担。

3、每年的月分公司应核算上一年度经营状况,确定盈利和亏损情况。分公司上一年度有盈利的,扣除相应税费后,由甲乙双方按出资比例分配利润。甲乙双方也可协商一致不分配或少分配利润用于公司继续经营。对于盈利和亏损状况、利润分配方案双方应形成书面文件确认。

4、虽然法律上分公司不具备独立法人主体资格,但本协议约定的独立核算、利润分配、亏损承担等相关条款对甲乙双方具有约束力。如合同期间因甲方的其他债务造成分公司的财产损失,损失后果应由甲方承担。同样,如因分公司的债务造成甲方的财产损失,损失后果也应由甲乙双方按本协议约定的比例承担。

5、合同终止后,应注销分公司、清算资产,并按甲乙双方出资比例分配剩余资产,如有亏损,也由甲乙双方按出资比例承担。合同终止后如甲方决定不注销分公司,则应以甲乙双方决定终止本协议日期为准核算资产和债权债务,并予以分割。

第四条、合作期限。

1、本协议有效期为年,自年月日起至年月日止。合同到期前六个月,双方应协商是否续约。

2、合同到期前,双方协商一致可提前终止本协议,但任何一方不得单方擅自终止本协议。

第五条、本合同未尽事宜,双方可另行协商解决,协商一致可签订补充协议,如协商不成可向甲方所在地法院提起诉讼。

第六条、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,效力相同。

第七条、本合同双方签字盖章后生效。

甲方:乙方:

授权代表:授权代表:

年月日年月日。

最新公司撤销协议书(汇总18篇)篇十

甲方:

乙方:

甲、乙双方经过友好协商,本着公平、公正、合法共赢的原则,就成立安徽尚达工程项目管理有限公司(涡阳)分公司的相关事宜达成如下协议:

3.甲方有义务对乙方进行必要的统一品牌、定价的管理培训;

4.甲方有权监督乙方各项税务事宜及财务状况;

5.甲方负责发放所派驻到分公司技术及业务人员的薪金待遇;

6.甲方有义务派驻两名能够独立胜任工作的专业技术性业务人员长期配合乙方工作;

7.甲方在乙方未同意的情况下不得在乙方业务所辖区域(淮河以北)成立第二家分公司。

2.乙方有义务向甲方提供乙方的营业执照复印件(加盖公章);

3.乙方有义务每季度向甲方上报分公司的经营情况和财务报表;

4.乙方对外签订任何合同,有义务上报一份交甲方备案;

6.乙方的.经营项目不得超出甲方规定的经营范围;

7.乙方如有违法行为,所造成的一切经济损失及法律责任由乙方承担;

10.乙方对甲方在皖北地区所承揽业务具有知情权及利润分配权。

2.乙方负责投入成立分公司所需的全部资金;

3.乙方分公司运营所产生的费用,甲方承担派驻人员的工资发放;

4.乙方负责提供甲方派驻人员的住宿场所,伙食自理;

5.甲方派驻人员因乙方要求出差所产生的费用(差旅费、住宿费、伙食费)由乙方全部承担。

3.由乙方分公司介绍甲方承揽(皖南地区)的工程勘察设计业务纯利润甲乙双方各占50%。

1.长期。

1.本协议书由甲、乙双方签字、盖章后,方可生效;

3.未尽事宜经双方协商处理,并签订补充协议;

4.本合同一式肆份,甲乙双方各持贰份。

甲方(签章):乙方(签章):

法人:负责人:

电话:电话:

日期:日期:

最新公司撤销协议书(汇总18篇)篇十一

甲方:

乙方:

为了拓展建筑材料市场,提高竞争力,实现优势互补、效益共赢 的合作经营目标,甲乙双方经友好协商就成____公司,达成以下协议。

第一条 合同的内容和范围

双方拟协作成立某某商贸有限公司某地分公司,双方各出资500万用于该分公司的经营,合作的内容为营业执照经营范围内的内容,协作的市场范围为市场范围。该分公司核算、自负盈亏,甲乙双方各占分公司的50%份额,并按此比例分配利润、承担风险。

第二条 甲乙双方的权利和义务

一、甲方的权利和义务

1、根据国家有关法律、法规,提供营业资质等法定依据,并办 理分公司注册、备案等必要的手续,在安徽省合肥市开设分公司。

2、出资500万用于分公司的经营,在分公司成立后将出资打入分公司账号,并确保在合作期间出资用于分公司的经营。

3、指定分公司负责人,并负责分公司日常经营、管理,任免除本协议约定的由乙方指定的工作人员以外的其他工作人员。

4、依本合同约定享有利润分配权、分公司撤销后的资产分割权、经营权,并依本合同约定承担经营风险。

二、乙方权利和义务

1、为分公司在当地的经营提供便利,提供并尽力维护业务渠道, 促进分公司盈利。

2、出资500万用于分公司的经营,于 年月日前将出资打到甲方指定账号,在分公司设立后监督甲方将资金打到分公司账 号用于分公司经营。

3、乙方有权了解分公司的经营情况,并由乙方任命分公司的出 纳一名、销售一名,上述岗位的任命和更换由乙方决定。

4、依本合同约定享有利润分配权、分公司撤销后的资产分割权、 监督权,并依本合同约定承担经营风险。

第三条 分公司的经营管理及盈亏处理

1、分公司核算、自负盈亏,分公司在实际经营中如与总公 司发生业务、资金往来,企业内部也应核算。

2、分公司设立、经营期间所产生的各项经营成本、税费,由 分公司承担。

3、每年的月分公司应核算上一年度经营状况,确定盈利和亏损情况。分公司上一年度有盈利的,扣除相应税费后,由甲乙双方按出资比例分配利润。甲乙双方也可协商一致不分配或少分配利润用于公司继续经营。对于盈利和亏损状况、利润配方案双方应形成书面文件确认。

4、虽然法律上分公司不具备法人主体资格,但本协议约 定的核算、利润分配、亏损承担等相关条款对甲乙双方具 有约束力。如合同期间因甲方的其他债务造成分公司的财产损 失,损失后果应由甲方承担。同样,如因分公司的债务造成甲 方的财产损失,损失后果也应由甲乙双方按本协议约定的比例 承担。

5、合同终止后,应注销分公司、清算资产,并按甲乙双方出 资比例分配剩余资产,如有亏损,也由甲乙双方按出资比例承担。合同终止后如甲方决定不注销分公司,则应以甲乙双方决定终止本协议日期为准核算资产和债权债务,并予以分割。

第四条 合作期限

1、本协议有效期为年,自_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止。合同到期前六个月,双方应协商是否续约。

2、合同到期前,双方协商一致可提前终止本协议,但任何一方 不得单方擅自终止本协议。

第五条 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决,协商一致可签订补 充协议,如协商不成可向甲方所在地提起诉讼。

第六条 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,效力相同。

第七条 本合同双方签字盖章后生效。

最新公司撤销协议书(汇总18篇)篇十二

中国重汽(000951,股吧)集团济南汽车零部件有限公司(注册号:370100000050924)经公司股东决定,拟向公司登记机关申请注销登记,清算组由谭义德、田东慧、初守君、王杰、鲁国生、许建、王传革、刘鸣辉组成,负责人为谭义德。请债权人于9月24日起,45日内向本公司清算组申报债权。

中国重汽集团济南汽车。

最新公司撤销协议书(汇总18篇)篇十三

分公司撤销也是需要做股东决议的,那么关于分公司撤销的决议该怎么写?下面本站小编给大家带来分公司撤销决议范文,供大家参考!

股东会决议主持人:。

出席会议股东:、。

根据《公司法》及公司章程,有限公司于年月日以(书面等)形式通知了公司全体股东在年月日(地点)召开股东会,出席本次会议的股东共人,代表公司股东%的表决权;未出席本次会议的股东共人,代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的%通过,弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。决议事项如下:

2.同意成立清算组,清算组成员为:×××××××××。

×××……,×××为清算组组长。

3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

股东:(签名或盖章)。

(签名或章章)。

分公司。该分公司在经营过程中所发生的债权债务由公司承担,分公司设立的银行账户、税务登记、刻制的印章等均由______________________公司负责注销、销毁。

(公司盖章)。

根据《公司法》和本公司章程有关规定,xxx有限公司全体股东于xxx在xxx召开股东会议,会议就注销xxx分公司问题达成如下决议:

一、由于xxx(原因),决定注销xxx分公司。

二、xxx分公司的税款已按有关规定按期如数缴清,无欠税。并已分别在海口市国家税务局和海口市地方税务局办理了xxx分公司的税务注销,税务注销号分别为“”和“”。

三、xxx注销后,其资产货物、债权债务、法律纠纷,及其他善后事宜由总公司负责,并已与总公司办理交接。xxx分公司已经清算完毕,如有任何债权债务由总公司全权负责。

四、分公司员工由总公司统一安排。

五、委托xxx同志办理xxx分公司注销事宜。

股东签章:

xxxx有限公司。

最新公司撤销协议书(汇总18篇)篇十四

撤销,指取消;从法律上取消。语出蔡东藩、许廑父《民国通俗演义》第十回:“唐绍仪南下组阁,南京政府已承认撤销。下面本站小编给大家带来撤销合同。

协议书。

供大家参考!

甲方:身份证号码:。

乙方:身份证号码:。

甲方__与乙方__原于_年___月__日签订的合同名称:的合同,现因由于乙方不能如期履行合同,经双方协商同意,合同于:年_月__日予以解除。因解除合同给方造成损失计人民币__万元整,由__方负责赔偿。赔偿金从原建房保证金中扣除,甲方已收取乙方人民币共万元整,扣除赔偿金后甲方应退回乙方保证金人民币:万元(其中包括签订合同时乙方支付给甲方坡下面一间房屋的购房款万元整)乙方银行开户行,帐户名:帐号:,支付方式:银行转帐或电汇本协议签订后,三个工作日内银行一经转帐成功后,之前甲乙双方合作协议全部终止,不再存在直接或间接的经济纠葛和产权的归属问题,特此协议。本协议由双方签字盖章后生效。协议书共两页,一式二份,由双方各收执一份。

甲方:(签字或盖章)。

乙方:(签字或盖章)。

甲方:沈阳希尔斯物业管理有限公司(如甲方不是本公司,要调整)。

乙方:(若是法人,需与营业执照名称一致,若是自然人,则同于身份证)身份证号码:(若是自然人,即留存此项)。

甲方与乙方于年月日签订了,原合同/协议有效期至____年__月__日,现因,原因致使原合同/协议无法继续履行,现经甲乙双方协商一致,达成如下协议:1、原【此处填写甲乙双方之前签订的合同/协议名称】自年月日解除,自解除之日起,原合同/协议中约定的双方权利义务终止;2、甲方应将乙方已交纳未发生的___________【如:已交纳的场地服务费等】费元于本解除合同协议书生效时退还乙方;3、甲方应将乙方已交纳的_____元保证金于本解除合同协议书生效时退还乙方;【如果有保证金此条款留存,没有保证金此条款删除】4、【双方互不承担违约责任时使用本条款】本协议由甲乙双方签字盖章后生效,本协议生效之日,原【此处填写甲乙双方之前签订的合同/协议名称】解除,双方互不承担违约责任;【需要承担违约责任时使用本条款】本协议由甲乙双方签字盖章后生效,本协议生效之日,原【此处填写甲乙双方之前签订的合同/协议名称】解除,___方需要依照原合同/协议的约定于本协议生效时向___方支付____元违约金。【其他未尽事宜,可以根据实际情况添加】5、本协议一式2份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

甲方:乙方:

代表:代表:

日期:日期:

甲方:___________有限公司(如甲方不是本公司,要调整)。

乙方:(若是法人,需与营业执照名称一致,若是自然人,则同于身份证)。

身份证号码:(若是自然人,即留存此项)。

甲方______________________与乙方___________于___年___月___日签订了《》【此处填写甲乙双方之前签订的合同/协议名称】,原合同/协议有效期至___年___月___日,现因______________________【此处填写解除合同/协议的原因】原因致使原合同/协议无法继续履行,现经甲乙双方协商一致,达成如下协议:

【需要承担违约责任时使用本条款】本协议由甲乙双方签字盖章后生效,本协议生效之日,原《》【此处填写甲乙双方之前签订的合同/协议名称】解除,___方需要依照原合同/协议的约定于本协议生效时向___方支付___元违约金。

【其他未尽事宜,可以根据实际情况添加】。

5、本协议一式2份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

甲方:乙方:

代表:代表:

最新公司撤销协议书(汇总18篇)篇十五

丙方:_________。

丁方:_________。

戊方:_________。

己方:_________。

鉴于:

(2)本协议各方自愿以其已拥有的有限责任公司的股权,认购股份有限公司的发起人股份。

为了规范股份公司的设立行为,明确发起人各自的权利和义务,经协商,本协议各方同意共同发起设立股份有限公司,并达成发起人协议如下,以资信守。

第一章股份公司名称、宗旨、经营范围及管理形式。

股份公司名称:_________股份有限公司(简称股份公司)。

住所:_________。

第二条经营宗旨:_________。

第三条经营范围:_________。

第四条管理形式。

1、股份公司的全部资产分为等额股份,股东以其所持股份对股份公司的债务承担责任。

2、发起人作为股份公司股东,按照《公司法》和有关法律、法规和股份公司章程的规定,享有权利和承担义务。

3、股份公司享有由股东投资形成的全部法人财产所有权,依法享有民事权利,独立承担民事责任。股份公司以其全部法人财产依法自主经营、自负盈亏。股份公司实行权责分明、科学管理、激励和约束相结合的内部管理体制。

第五条组织机构。

1、股份公司的最高权力机构是股东大会。

2、股份公司设立董事会。

3、股份公司设立监事会。

4、股份公司设经营管理机构。

第六条设立方式。

股份公司采取有限责任公司变更公司类型的形式,由甲方、乙方、丙方、丁方、戊方及己方等共同作为发起人发起设立。

股份公司成立后,拟适时申请在中国境内二级市场上市,并成为上市公司。

第七条股份总额。

股份公司成立时发行股份总额为_________万股,股份公司的股份每股面值为人民币_________元,股份公司注册资本为人民币_________元。

股份公司成立后拟在国内二级市场发行约_________万股,具体数额届时由股东大会决议确定。

第八条发行股份方式。

股份公司发行的全部股份由各发起人足额认购,以有限责任公司截止至_________年_________月_________日之经审计账面资产按1:1的比例折算。股份公司转为上市公司发行股份的方式届时由股东大会决议确定。

第九条股份类别。

股份公司的`股份,在股份公司成立时设定为人民币普通股,同股同权、同股同利。

第十条发起人认缴股份数额、出资比例。

最新公司撤销协议书(汇总18篇)篇十六

决定适用于重要事项或者重大行动作出安排,下面本站小编给大家带来公司撤销分公司决定范文,供大家参考!

由于经营不善,经济效益低,福建省贸兴建材发展有限公司决定解散下属分公司福建省茂兴建材发展有限公司佛山分公司,并向该分公司登记机关办理注销手续。我公司对该分公司的债权债务进行了清理,情况如下:

福建省茂兴建材发展有限公司佛山分公司债权债务清理情况:福建省茂兴建材发展有限公司佛山分公司于20xx年1月18日成立,该分公司主要是帮助总公司在佛山联络业务,因此该分公司成立至今并没有债权债务,如有未清理完毕的债权债务由本公司承担法律责任。

同意委托×××办理该分公司注销登记事务。

福建省茂兴建材发展有限公司。

20xx年8月17日。

由于xxx………原因,经公司研究决定:

2、该分公司人员安置、财物处理及债权债务已清理完毕。

3、未尽事宜由主体公司承担。

日期:年月

有限公司年月日。

最新公司撤销协议书(汇总18篇)篇十七

甲方_____与乙方_____原于________年______月_____日签订的合同名称:的合同,现因由于乙方不能如期履行合同,经双方协商同意,合同于:_______年_______月_____日予以解除。因解除合同给方造成损失计人民币_____万元整,由_____方负责赔偿。赔偿金从原建房保证金中扣除,甲方已收取乙方人民币共万元整,扣除赔偿金后甲方应退回乙方保证金人民币:万元(其中包括签订合同时乙方支付给甲方坡下面一间房屋的`购房款万元整)乙方银行开户行,帐户名:帐号:________________,支付方式:银行转帐或电汇本协议签订后,三个工作日内银行一经转帐成功后,之前甲乙双方合作协议全部终止,不再存在直接或间接的经济纠葛和产权的归属问题,特此协议。本协议由双方签字盖章后生效。

协议书共两页,一式二份,由双方各收执一份。

甲方:___________________________________(签字或盖章)。

乙方:___________________________________(签字或盖章)。

最新公司撤销协议书(汇总18篇)篇十八

《最高人民法院关于审理涉及人民调解协议的民事案件的若干规定》第一条规定:经人民调解委员会调解达成的、有民事权利义务内容,并由双方当事人签字或者盖章的调解协议,具有民事合同性质。由此可见,本案中双方当事人在开县医患纠纷人民调解委员会达成的调解协议具有民事合同性质,当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除调解协议。

二、人民调解协议可撤销的情形

《最高人民法院关于审理涉及人民调解协议的民事案件的若干规定》第六条规定,当事人能够提供证据证明人民调解协议存在以下几种情形的,可以撤销。

(一)因重大误解订立的;

(二)在订立调解协议时显失公平的;

(三)一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的调解协议。

具体到本案而言,原、被告于2010年11月2日在开县医患纠纷人民调解委员会达成的调解协议,具有民事权利义务内容,并由原告陈某和被告的代理人李某签字并捺印(被告盖章),且已当场履行,该协议具有民事合同性质,系双方的真实意思表示,应是合法、有效的.。原告主张撤销该协议,因未提供证据证明存在可撤销的情形,故法院驳回了原告的诉讼请求。

一雇员因违规操作引发安全事故,治疗中左手被截除。当地人民调解委员会主持调解时,当事人及其代理律师选择工伤标准索赔,并与资方达成赔偿协议。其后不久,该雇员以选择赔偿标准存在重大误解和协议显失公平为由,要求撤销人民调解协议,重新计赔。7月11日,随着南通市中级法院终审判决书的送达,上诉人(原审原告)徐某撤销调解协议的愿望再次落空。

原告徐某系一名退休工人,一生忙碌惯了的徐某不想就这样闲下来。2003年3月,徐某就到某材料厂打工。材料厂雇佣徐某在其制砖车间运煤砂,负责输送带的正常运转。2004年6月27日,徐某违反操作规程,用手清理运行中的对滚障碍物,被轧伤左臂,经南通医学院附属医院住院治疗,诊断为左手毁损伤并行截肢术,材料厂支付了徐某住院期间的医疗费14889元。

事发生,当地镇人民调解委员会组织双方当事人进行过多次调解,但双方未能达成一致。2004年8月29日,调解委员会再次召集双方当事人调解,徐某委托的律师提出,本事故“如不按工伤处理,可按人损标准处理”。后经协商,双方当事人同意按工伤五级标准赔偿。

同年11月2日,双方当事人订立了《职工伤残补助协议书》,约定:一、对照《中华人民共和国工伤与职业病致残鉴定标准》(即gb/t16180- 1996标准),材料厂承认徐某为工伤,徐某不再要求职能部门重新评残;二、材料厂除已支付的医疗费外,再一次性给予徐某伤残补助费、就业补偿费、照顾费用和今后的医药费总计4.2万元,于2004年11月12日前付清;三、本协议为一次性伤残补助的终结协议,徐某放弃其它要求,材料厂今后不再承担任何责任;四、协议经双方签字生效。

协议签订后不久,材料厂按约备齐补偿款,但徐某反悔未领取该款。2004年12月20日,徐某经过司法鉴定,伤残程度被评定五级。其后,徐某以赔偿计算标准不符合法律规定为由,向法院提出诉讼。

原告徐某诉称,事故发生后,被告材料厂与有关人员恶意串通,对我欺诈误导,致我产生重大误解,与被告订立了显失公平的《职工伤残补助协议书》;根据协议被告只一次性赔偿我各项损失4.2万元,赔偿额明显偏低,故该协议侵犯了我的合法权益,请求法院判决撤销该协议。

被告材料厂辩称,我单位与原告达成的《职工伤残补助协议书》,是在镇人民调解委员会调解下,参照工伤五级残的标准,经过双方多次协商自愿达成的;该协议并不违反法律法规的强制性规定,故原告所诉缺乏法律和事实依据,法院应判决驳回原告的诉讼请求。

法院审理后认为,原告徐某与被告材料厂之间系雇佣关系。徐某在工作过程中发生伤害事故,本应按雇员受害纠纷处理,适用人身损害赔偿标准。但事故发生后,经当地人民调解委员会主持调解,双方当事人达成了赔偿协议,该协议应视为当事人的真实意思表示,并不违反有关法律、行政法规的强制性规定,应确认有效。原告所诉协议存在欺诈、胁迫、恶意串通、乘人之危等情形,缺乏事实依据。

同时,按工伤五级标准赔偿是原告自己选择的,其依法享有处分,尽管该标准比人身损害赔偿标准低一些,但难以认定显失公平。因而,原告以重大误解和显失公平为由,要求撤销调解协议,不应予以支持。遂依照《中华人民共和国民通则》、最高人民法院《关于审理涉及人民调解协议的民事案件的若干规定》及有关程序法的规定,判决驳回原告徐某的诉讼请求。

一审宣判后,原告徐某不服,提出上诉。其上诉称,我在退休后到材料厂工作,双方间存在雇佣关系而非劳动关系,我在工作中受伤应按雇员伤害纠纷处理,适用人身损害赔偿的标准,而不应作工伤处理。材料厂利用我不清楚上述法律关系,受伤后为生活所迫急于得到赔偿的心理,采取欺诈手段诱骗我签订了调解协议,故在该协议签订过程中我存在重大误解,且协议显失公平,请求二审依法改判。

材料厂则辩称,事故发生后,上诉人同意选择工伤标准赔偿,故本案不存在重大误解和显失公平问题,请求二审法院驳回上诉,维持原判。

二审法院审理后认为,人民调解委员会2004年8月29日主持调解时,上诉人及其委托代理律师均到场,其代理律师明确提出该事故可按工伤处理,也可按人身损害赔偿处理,由此说明其清楚上诉人与被上诉人之间属何法律关系,只不过上诉人最终选择适用了按工伤标准处理方案,且经过多轮协商,确定了最终的赔偿数额,现上诉人称其对协议存在重大误解及协议内容显失公平,均无事实和法律依据。

遂依照《中华人民共和国民事诉讼法》第153条之规定,作出驳回上诉,维持原判之终审判决。

评析:本案主要涉及雇佣关系和劳动关系的区别,以及两种关系下劳动者因工作受伤时赔偿标准的区别。

司法实践中,不少人对我国既存在雇佣关系又存在劳动关系非常不理解,无法理清二者关系。其实,世界上绝大部分国家将劳动者在用人单位从事从属性劳动而发生的财产关系和人身关系都称为雇佣关系或劳资关系,并没有劳动关系这一概念。我国采用劳动关系这一概念主要出于两个方面的原因:

一是照顾建国以来的传统称呼习惯;

二是由于我国现阶段经济发展水平不高,人口多劳动就业压力大,不少雇佣关系还不能严格依照劳动法加以保护,特别是不能要求所有的雇佣关系都按法律规定强制交纳社会保险费。故我国劳动法所保护的劳动关系实质上是雇佣关系中的一部分,随着社会的发展,劳动法所保护劳动关系的范畴会逐步扩大。

现实生活中,一般情况下,雇员与雇主形成长期稳定关系,并受劳动法律、法规调整的,称为劳动关系;雇员与雇主未形成长期稳定关系,且劳动者未能依劳动法享受相应待遇的,称为雇佣关系。

由于劳动关系中,劳动者的权益受到劳动法的充分保护,资方必须或应当为劳动者交纳养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险,因而,为了平衡一般雇佣关系中劳动者的权益,劳动者工作中发生人身伤害事故时,法律和司法解释规定了两套赔偿标准,即在劳动关系中适用工伤赔偿标准,在雇佣关系中适用人身损害赔偿标准。最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第11条规定:“雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害,雇主应当承担赔偿责任。属于《工伤保险条例》调整的劳动关系和工伤保险范围的,不适用本条例。”

该解释第12条规定:“依法应当参加工伤保险统筹的用人单位的劳动者,因工伤事故遭受人身损害,劳动者或者其近亲属向人民法院起诉请求用人单位承担民事赔偿责任的,告知其按《工伤保险条例》的规定处理。”这两条规定已明确对两种理赔计算方式进行了区别,但按工伤标准计算的理赔额要低于人损标准。

既然本案本应按人损标准计算赔偿额,那么是否要撤销本案已存在的人民调解协议呢?这主要看本案人民调解委员会调解过程中是否存在重大误解或显失公平情形。《中华人民共和国民法通则》第59条规定:“下列民事行为,一方有权请求人民法院或者仲裁机关予以变更或者撤销:

(一)行为人对行为内容有重大误解的;

(二)显失公平的。被撤销的民事行为从行为开始起无效。”最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》第71条规定:“行为人因为对行为的性质、对方当事人、标的物的品种、质量、规格和数量等的错误认识,使行为的后果与自己的意思相悖,并造成较大损失的,可以认定为重大误解。”《意见》第72条同时规定:“一方当事人利用优势或者利用对方没有经验,致使双方的权利与义务明显违反公平、等价有偿原则的,可以认定为显失公平。”

本案中,调解委员会召集双方当事人调解时,原告徐某委托的律师提出,本事故“如不按工伤处理,可按人损标准处理”,其时原告就在旁边,这说明原告徐某对行为的性质、赔偿标准是清楚的,同时双方当事人是在调委会主持下平等协商达成协议的,并不存在一方利用优势地位问题,也不明显违反公平原则,故重大误解和显失公平都难以成立。

其实,民事上最根本的一条原则就是当事人自治原则,当事人对自己的权利享有处分权,对赔偿标准进行选择也是行使处分权的体现,只要处分过程中不存在重大误解和显失公平情形,有关协议就不应轻意撤销。最高人民法院《关于审理涉及人民调解协议的民事案件的若干规定》第1条规定:“经人民调解委员会调解达成的、有民事权利义务内容,并由双方当事人签字或者盖章的调解协议,具有民事合同性质。

当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除调解协议。”该《规定》第3条则规定:“当事人一方起诉请求变更或者撤销调解协议,或者请求确认调解协议无效的,有责任对自己的诉讼请求所依据的事实提供证据予以证明。”本案中,原告徐某对自己主张的案件事实未能充分提供证据加以证明,故其要求撤销人民调解协议的请求难以支持。

相关范文推荐

    热门发展对象实践心得范文(14篇)

    总结心得体会可以帮助我们更好地了解自己的成长和进步。以下是小编整理的一些心得体会范文,希望能给大家带来一些灵感和写作上的帮助。敬爱的党组织:我很荣幸地被选为了发

    最优六盘水市三线建设心得体会(通用17篇)

    写心得体会是一种提高自我认知和进步的方式,可以帮助我们更好地成长和发展。下面是一些来自不同领域的优秀人士的心得体会,值得我们去借鉴和学习。在我国改革开放初期,国

    优秀普通协议书样本(模板18篇)

    通过合同协议,双方可以明确商业交易的商品或服务、价格、交付方式等重要细节。以下是小编为大家整理的一些关于合同协议的常见问题解答,希望能对大家有所帮助。

    优秀后保洁工作总结(通用16篇)

    通过月工作总结,我们可以发现并总结出工作中的有效方法和经验。以下是小编为大家收集的月工作总结范文,供大家参考和学习,希望可以提高写作水平。大家上午好!我叫,是分

    优质集资住房申请书(通用18篇)

    在撰写申请书时,我们需要注意语言简明扼要、结构合理有序。下面是一些值得学习的更多申请书范例,希望对大家的写作有所帮助。住房公积金管理中心(转出地):本人,号,现

    优质小学音乐教师研修心得体会范文(12篇)

    教师心得体会是教师积极主动总结工作经验和教学教法,提升自己专业水平的重要途径。家校合作是提高教育教学质量的重要环节,我们要与家长共同关心和培养孩子的全面发展。

    最热红色旅游心得体会二十大全(14篇)

    通过总结自己的经验,我明确了目标,更加坚定了前进的决心。下面是一些写心得体会的范文,希望能够给大家提供一些启发和帮助。红色旅游是一种独特的旅游方式,它不仅可以带

    实用游泳实践活动总结和心得(模板19篇)

    活动总结是让参与者了解自己在活动中的表现和进步的机会。以下是一些精心挑选的活动总结范文,希望能给大家带来一些启示和思考。作为一名幼儿园教师.通过学校组织的“三进

    2023年工程人工费合同(通用19篇)

    合同协议是商业活动中不可或缺的一环,有效地规范了交易双方的行为。以下是小编整理的一些合同协议范本,希望能够为大家解决一些实际问题。一、工程名称:____。二、工

    实用天宫课堂的主要内容大全(19篇)

    范本还可以帮助我们更好地理解和运用各种写作技巧和手法,提高我们的写作水平。以下是小编为大家搜集整理的优秀范文范本,希望对大家的学习和写作有所帮助。在太空制作水膜