工作不仅是为了获取经济收入,更是一种实现个人价值和社会发展的途径。以下是小编为大家整理的企业用工管理的优势与不足,希望能够帮助大家认识到用工管理的重要性和改进方向。
劳务用工承诺书劳务用工承诺函(热门17篇)篇一
为了明确责任,提高企业经济效益,强化财务管理,确保工程质量,加强安全及文明施工管理,调动工人的积极性,在平等自愿的前提下,我自愿向公司作出以下承诺:
1、经本人申请,公司研究决定,将大东汽车部件(南通)有限公司厂区雨污水处理池劳务工程承包给(具体内容见合同副本)。工程劳务分包人确保工程质量、安全、工期,及公司管理费用全额;确保工地安全文明施工,确保《建设工程施工合同》中所有条款及责任,按有关法律法规,市、县、区、公司规定条款执行。
2、工程质量实行分包人终生制,工程经济责任从工程合同签订至竣工验收交付使用。结清账款、偿还清所有欠款账务,按国家规定至工程保修期满为止。
3、开竣工时间按公司与甲方签订《建设工程施工合同》约定的工期执行。
二、工程质量。
本人严格按照现行国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工,建立质量管理体系和质量管理制度,健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制,确保工程施工质量达到合同要求标准,若造成质量问题愿承担一切责任。
三、安全生产、文明施工。
1、本人在工程施工过程中,保证遵守现行国家、地方及行业有关建筑施工安全方面的法律、法规、建立健全施工安全管理体系和施工安全管理制度,确保施工安全。
3、非施工有关人员严禁进入施工现场,一旦进入施工现场并发送事故,由本人承担事故责任和所发生的费用。
4、本人在施工过程中,严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定,确保文明施工,若不执行则产生的罚款及后果由本人承担。
四、应承担的责任和义务。
1、本人按《建设工程施工合同》的约定施工,包质量、工期、安全。杜绝安全事故,争创文明工地。
2、遵守公司的财务管理制度,承担本工程的一切经济责任,自负盈亏。不得以公司名义赊欠工程款,否则视为个人行为,由本人承担相应的法律责任及损失。本人或工地管理人员的赊欠签字,属个人行为,公司不承担任何责任。
3、凡以本人的名义与外单位及个人签订的所有经济合同(协议),在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本人负责。由此给公司造成的经济损失,公司可向本人追偿。
4、由本人的经济责任在法律程序中牵涉到公司,公司有权向本人追偿经济责任及经济损失,本人会主动承担经济责任,与公司无关。本人向公司承诺:凡是本人因外欠材料款、人工款、安全事故等引起的经济纠纷,本人将主动承担经济责任,与公司无关。按时支付人工工资,做到不拖欠,保证工人不闹事上访,确保公司良好的社会信誉。
5、凡在工程施工中发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故,其损失由本人负责承担经济责任。
6、本人负责施工,保证遵守合同条款规定,不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给公司造成的经济损失,由本人负担全部经济责任和损失。本人如不能履行公司于业主签订的合同条款及发送重大事故、安全责任,公司有权调换施工队伍,本人承建的工程收入属另外队伍所得,所欠债务由本人偿还。
7、本工程的所有债权债务由本人承担。我愿接受领导的监督,服从公司的管理,执行公司各项规章制度。
五、本工程所有费用。
工程款的垫资均我本人承担。
六、工商,税务,安检等部门到现场检查出现的问题,一切由本人自行处理,所有费用自理。
七、农民工工资保证金由本人承担。
八、本承诺一式三份,均具有法律效力,不能单方终止和取消。
承诺人:xxx。
身份证号码:xxxx。
20xx年xx月xx日。
劳务用工承诺书劳务用工承诺函(热门17篇)篇二
_______________专业_____________级学生_______________的家长。我同意我的子女在校期间申请国家助学贷款,承诺成为我的子女国家助学贷款的永久联系人,及时向学校和银行提供我的子女的联系方式。我将积极配合学校和银行教育我的子女做一名诚实守信的人,毕业后按期履行还款义务。
家庭详细联系地址:________________。
邮政编码:________________。
家长亲笔签名:______________。
_____________年__________月__________日。
劳务用工承诺书劳务用工承诺函(热门17篇)篇三
工程名称:
发包方:
承包方:
签订日期:
为规范劳务人工费和劳务工工资的支付行为,保障劳动者的合法权利不受侵害,促进建筑市场健康有序的发展,根据《国务院办公厅关于切实解决建筑领域拖欠工程款问题的通知》、劳动和社会保障部、建设部联合发出的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》、《劳动合同法》等文件规定,我就天津市红桥区美居花园项目工程向甲方湖南金侨建设集团有限公司做下列郑重承诺:
一、我委托作为代表,负责处理美居花园项目一切工作事宜。
二、我严格执行国家、当地政府部门的法规、政策及甲方单位规章制度,依法进行施工作业和用工管理,不使用未培训的社会闲散人员。使用劳务工人,保证做到先培训,后上岗,特殊工种操作工人(电工、电焊工、塔司、信号工等)持证率达到100%。
三、我严格按照劳动合同约定向劳务工人发放劳动工资,不管在任何情况下,决不拖欠劳务工人工资,每次发放工资经劳动者本人签字,每月将工人劳动工资发放记录表提交甲方财务部用于领取工程款;如我未能按时提交,甲方有权拒绝进行支付。
四、我接受甲方的监督与管理。执行劳务用工和工资支付的相关规定,在甲方项目经理部的直接监督管理下,做好劳务工资支付工作。并按照甲方的要求,每月按时报送工人出勤统计表至甲方所在工程的后勤部门。
五、如发生资金矛盾时,无条件优先支付劳务工工资。
六、如我拖欠劳务工资,且处臵不当导致引起工人上访,造成不良影响的,愿根据与甲方签定的工程施工合同约定,对我处以壹万元/次的罚款,如事件比较恶劣,甲方有权没收我的民工工资保证金,如我出现两次同类事件,甲方亦可单方面终止施工合同。
七、严格遵守甲方安全管理规章制度,履行安全生产协议,做好劳务工人安全教育培训工作,接受甲方安全生产监督检查并承担相应的责任。
八、本承诺书为《美居花园项目合同》不可分割的一部分,具有同等法律效力。
九、本承诺书一式三份,甲方二份,承诺单位一份。
承诺单位(盖章):
承诺人:
联系电话:
承诺日期:
:甲方(盖章)。
劳务用工承诺书劳务用工承诺函(热门17篇)篇四
对参加此次员工劳务派遣项目所提供的服务,根据我公司的优势和服务特点,特作出如下承诺:
1.资料合法、真实。在此承诺书中我公司提供的各种资料数据均合法、真实有效;
4.严格按照此承诺书中所列的条款,我公司及时快捷办理员工各项社会保险事宜;
5.凡涉及员工在失业、工伤、生育期间所享受的相关待遇由专人负责,及时办理;
8.根据业务量需要,可派我公司员工,进驻贵公司,协助办理相关事宜;
10.自愿接受贵单位的监督;
11.我们真诚希望贵公司与我们精诚合作,我们以优质的服务在劳务派遣市场中经受考验。
二0xx年十一月二十八日。
劳务用工承诺书劳务用工承诺函(热门17篇)篇五
我 服务有限公司 (分包单位)为规范我单位劳务人工费和劳务工工资的支付行为,保障劳动者的合法权利不受侵害,促进建筑市场健康有序的发展,根据《国务院办公厅关于切实解决建筑领域拖欠工程款问题的通知》、劳动和社会保障部、建设部联合发出的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》(劳社部发[2004]22号)、《劳动合同法》等文件规定,对于 北京港源建筑装饰工程有限公司 (发包单位)做如下承诺:
1、我单位严格按照劳动合同约定向劳务工人发放劳动工资,不管在任何情况下,决不拖欠劳务工人工资,每次发放工资经劳动者本人签字,发放工资由招标人监督直接发放到劳务人员手中。
2、我单位接受总承包单位的监督与管理。执行总承包单位劳务用工和工资支付的相关规定,在总承包单位项目经理部的直接监督管理下,做好劳务工资支付工作。
3、如我单位发生资金矛盾时无条件优先行支付劳务工工资。
4、我单位成立劳务工资支付纠纷处理领导小组,法定代表人是处置工资纠纷在企业和项目的第一责任人,并有专人负责此项工作,保证把纠纷化解在本单位,决不以任何借口进行推诿、拖延。一旦发生上访事件,我单位及时向地方政府汇报,主动做工作,争取最大限度化解矛盾,减小负面影响。
5、杜绝拖欠农民工工资问题,如有拖欠,一切责任由我公司承担。
务有限公司
2015-9-25
致:江苏中盛建设集团齐鲁建设有限公司
我 唐金广 作为 胡集黄堆社区一期工程的劳务分包方,参加该工程劳务承包﹙包括人工、周转材料、耗材、机械等﹚,向贵司作如下承诺:
1、我司对所签订合同各条款已充分考量,为双方洽商一致后的真实结果,对前期的资金投入已有充分准备,合同价款为有正当行业利润的合理承包价。我保证不以任何理由中途停工,忠实全面的执行本项目劳务承包合同。
2、为了保质保量的完成该项目,合同签订后本人保证安排 技术负责人一名、放线员一名、专职安全员一名作为本工程的主要管理人员,自开工之日起至工程竣工验收将常驻现场,严格按照有关工程项目管理的要求及合同条款进行项目管理,约定人员于2015年9月10日前不到齐同意由贵公司派入,工资按实发金额双倍由贵公司扣除,到场管理人员无专业证书视为没有到场,并且本人自愿放弃承包权由贵公司直接接管工人队伍。
3、我司承诺按照施工图纸、合同条款、工程建设标准对该工程的
施工进度、质量、安全和文明施工全权负责,并愿意承担由于施工进度、质量达不到要求以及施工伤亡事故造成的不良影响和后果。
5、同意按30万交纳履约保证金,以承担施工过程中的平时管理责任。
6、保证将按贵司相关管理制度严格进行管理,确保不给工程承包人带来声誉、形象、经营等方面的负面影响和相应的法律纠纷,若因我负责经营管理的项目导致工程承包人承担的所有民事赔偿损失由我承担,并以履约保证金及该项目的应收款项作为担保。
8、本人承诺在贵公司材料供应及时于2015年黄堆社区一期工程不能达竣工交付,保证金30万及本人承包除人工费(人工费按建筑面积每平方120元计算)以外的.合同价款一并由贵公司扣除,并且承担因此给贵公司造成的损失。
9、本人承诺除贵公司供应的材料质量原因以外的一切原因导致质量责任由本人承担赔偿及维修,并且本人承担所有工人安全责任及事故赔偿。
10、本人同意于2015年9月 日达不到二层封顶,自愿放弃承包权,由贵公司直接接管工人队伍,保证金30万作为罚金贵公司不予退还。
承 诺 方: (签字)
年 月 日
xx公司:
我公司劳务分包承建的 xx楼a单元乳胶漆工程,对劳务人员工资发放做如下承诺:
1、严格按照国家的相关政策和xx第168号规定执行。
2、保证按时、足额将工资发放到工人手中,支付部分不低于每月xx元/人;每月按时提供劳务人员签字的工资发放表(原件)交甲方备查。法定假日及农忙季节提前发放。
3、若未在规定期限内发放劳务人员工资或工资未发放到工人手中,所引起停工、闹-事等不稳定事件发生的各种罚款(按贵公司与建设单位总承包合同执行)和所产生的后果(包括给贵公司经济上、信誉上的损失)由我公司承担。
特此承诺。
单位(盖章):
法定代表人(签字、盖章):
劳务用工承诺书劳务用工承诺函(热门17篇)篇六
3、本工程为改造工程,报价应包含原有相应结构和建筑拆除费用,渣土垃圾运输出场费用。包含所拆除部分结构和材料的回收价值和利用价值。(本工程欢迎原有结构利旧,但是需要施工方深化并征得甲方和结构设计同意)。
4、本次报价包含所有可能发生的场外运输费用,包括钢结构工厂加工的二次运输费用和装卸费用。
5、本次招标包含所有施工现场发生脚手架费用,水平和垂直运输费用,临设加固费用和为了配合施工而采取的其他措施费用。
6、本工程工期要求为20xx年8月18日—9月30日,日历工期45天(包括深化设计、审批和施工准备和基础处理)。本工程工期没有提前要求,如果工期延误每天扣除工程总价的0.5%。本次报价应包含所有可能发生的赶工费用。
7、本工程报价内容包括,现场管理费用,试验检测费用,结构竣工所需费用和施工电费及配合甲方做资料费用。本工程施工用水不单独计量,但是如果甲方发现施工方存在浪费现象将根据甲方规章制度予以批评和处罚。
8、本工程承包方自行配备配电箱,并有专职电工负责现场用电安全。
9、本工程承包方应承担施工过程中因意外因素所造成的人身伤害及损失,对此甲方不予补偿,并要求承包方自行给施工人员上好保险。
10、承包方应根据甲方编制好的施工进度计划表按照不同阶段分别明确施工人数和机具设备,确保质量及工期,以便甲方管理。
11、报价为除了主材之外的所有费用。
c:楼层板铺设(板材,附件甲方提供),包边,打栓钉等总计费用图纸包干。
9、报价同时兼顾2.3.4.5项所指的范围不能单独再做追加。同时施工过程中所有的主材采购清单由承包方根据施工进度来提供采购清单。损耗控制在1%以内,超出1%的部分由施工方承担费用。
承诺人。
劳务用工承诺书劳务用工承诺函(热门17篇)篇七
4、如用户确有需要,在产品调试过程中,我公司可安排专人到位指导调试。
5、质保期按照合同执行,终身维修。
5.2超过质保期限:我公司负责终身维修,零配件成本费用由用户承担;
7、对于产品的`维护、保养问题,我公司可负责对贵单位指派的人员进行培训,在产品保养时,我公司可派员指导。质保期期间,我公司将提供正常保养服务,包括对所有系统常规检查、调整和润滑等。
8、产品交付使用后,我公司将定期派人进行跟踪服务;
9、产品交付使用后,对于与产品有关的服务,我公司将竭力与贵方配合,力争把工作做得更好。
11、配套产品(电机、轴承、机械密封等)由我公司指定的配套厂家供应的,发生一切质量问题,由我公司负全责。
12、上海总部售后服务联系方式:
13、上海东方泵业(集团)有限公司销售网络图和售后服务网络图。
劳务用工承诺书劳务用工承诺函(热门17篇)篇八
为规范我单位劳务人工费和劳务工工资的支付行为,保障劳动者的合法权利不受侵害,促进建筑市场健康有序的发展,我单位就工程向做下列郑重承诺:
一、我单位严格执行国家、当地政府部门的法规、政策及总承包单位规章制度,依法进行施工作业和用工管理,不使用未培训的社会闲散人员。使用劳务工人,保证做到先培训,后上岗,特殊工种、操作工人(如挖土机、推土机、平地机、压路机、灰土拌和机、吊车或起重设备等机械操作工人及电工、电焊工等)持证率达到100%。
二、我单位使用劳务工人,依法与劳动者本人签订书面劳动合同,明确双方的权利和义务,详细约定劳务作业的内容、计价方法、支付劳动工资的时间和发生违约后各自应承担的责任,并经双方签字(章)认可;我单位承诺在本工程中使用的劳务工人签约率100%。
三、我单位严格按照劳动合同约定向劳务工人发放劳动工资,不管在任何情况下,决不拖欠劳务工人工资,每次发放工资经劳动者本人签字,每月将工人劳动工资发放记录表于下月申请计量支付时提交总承包单位所在工程项目部财务科;如我单位未能按时提交,总承包单位有权拒绝进行中间计量支付或将中间计量支付扣留协议价5%作为总包单位进行转移支付我单位在本项目的劳务用工工资(该5%不包含质量保证金和安全保证金),就本条款我单位对此放弃抗辩权并协助办理。
四、我单位接受总承包单位的监督与管理。执行总承包单位劳务用工和工资支付的相关规定,在总承包单位项目经理部的直接监督管理下,做好劳务工工资支付工作。并按照总承包单位的要求,每月按时报送劳动报酬支付情况统计表至总承包单位所在工程的项目部财务科。
五、如我单位发生资金矛盾时,无条件优先先行支付劳务工工资。
六、如我单位拖欠劳务工资,且处置不当导致引起工人上访,造成不良影响的,除对相关责任人作严肃处理外,愿根据与总承包单位就本项目签定的工程施工劳务协议约定,对我单位处以壹万元/次的罚款,如事件比较恶劣,总承包单位将没收我单位协议总价5%的民工工资保证金,如我单位出现三次同类事件,总承包单位亦可单方面终止施工劳务协议。
七、我单位成立劳务工工资支付纠纷处理领导小组,法定代表人是处置工资纠纷在企业和项目的第一责任人,并有专人负责此项工作,保证把纠纷化解在本单位,决不以任何借口进行推诿,拖延。一旦发生上访事件,我单位及时向地方政府汇报,主动做工作,争取最大限度化解矛盾,减小负面影响。
八、我单位在工地张贴建筑劳务工人工作纠纷处置告示,公布劳务工工作管理制度,发生纠纷的处理程序,我单位在工地公布负责处理纠纷的人员姓名、电话和地点。热情接待、认真处理好每起工资纠纷。
九、我单位严格遵守总承包单位安全管理规章制度,履行安全生产协议,做好劳务工人安全教育培训工作,接受总承包单位安全生产监督检查并承担相应的责任。
十、本承诺书为工程劳务协议不可分割的一部分,具有同等法律效力。
十一、本承诺书一式四份,总承包单位三份,承诺单位一份。
承诺单位(盖章):。
承诺人:
联系电话:。
承诺日期:
劳务用工承诺书劳务用工承诺函(热门17篇)篇九
甲方:身份证号码:
乙方:身份证号码:
因工作需要,甲方聘用乙方从事大棚蔬菜生产劳务,根据有关规定,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本协议,共同执行。
本协议有效期限自__年__月__日起至__年__月__日止;。
2、劳务协议期内乙方要求辞职,应提前十五日以书面或口头形式通知甲方。
2、乙方要自觉遵守甲方的各项规章制度和规定。做到遵章守纪保证出勤;。
3、乙方要认真执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》、杜绝各类事故发生;
2、甲方不得无理或以不正当理由解聘乙方;
3、甲方在此期间应主动对乙方进行技术培训和指导;
4、甲方应对此期间乙方的工伤事件负相应的责任;
1、甲方的工资分配应遵循按劳分配的原则;。
2、执行定时工作制的乙方为甲方工作,甲方每日应以不少于40元人民币支付给乙方;
1、乙方违反甲方劳动纪律、规章制度的;
2、因乙方失职,给甲方利造成损失的;
3、不服从分配,有违法、有严重违纪行为的;
4、不执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》的;
5、乙方被依法追究刑事责任或劳动教养的;
6、乙方有违反计划生育政策的;
7、甲方宣告解散的;
1、双方必须严格遵守履行本协议,任何一方不履行协议,根据情况给予经济补偿;。
2、本协议经甲、乙双方签字后生效;。
3、本协议未尽事宜,经甲、乙双方协商一致后,进行修订和补充;。
4、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
劳务用工承诺书劳务用工承诺函(热门17篇)篇十
申报单位及本人承诺:在所申报的《上海市居住证》申请材料中所申报的个人为我单位正式工作人员,已和我单位签订正式劳动合同(参见后附劳动合同),非我单位派遣员工。
本单位了解《上海市居住证》办理有关规定,上述承诺确系真实,如有虚假,本单位及本人愿意承担一切后果。
申报单位盖章:
个人签名:
劳务用工承诺书劳务用工承诺函(热门17篇)篇十一
答辩人:孙某。(相关信息略)。
答辩人因与上诉人(原审被告)提供劳务者受害责任纠纷二审一案,针对上诉人的上诉事实与理由答辩如下。
一、原审法院认定事实清楚,证据充足,应予维持。
(一)原审法院查明“原告在工作中受伤”是客观事实。
答辩人是在为上诉人正常工作过程遭受外伤。
证人孙某某的出庭作证,其证实了与答辩人均在上诉人处干活,答辩人在正常干活过程中遭受了伤害,答辩人干活时间有一个多月。遭受伤害的过程是5月7日上午8点左右,答辩人把三轮电瓶车放在接砖坯轨道处,其被绊倒在三轮电瓶车后面,喊左腿痛。
答辩人受伤后即在村卫生院治疗,后转至东海县人民医院、徐州第一人民医院治疗。
答辩人提供的村卫生室及医生曹廷杰的证明均证实了答辩人在受伤后及时到卫生室进行了治疗的事实。原审法院对此事实予以了认定合乎事实与法律。
(二)原审法院认定答辩人的误工费每月900元是正确的。
答辩人在上诉人处干了一个多月,第一个月签字领取的工资是1200多元,第二个月未干到月底就受伤,领取了800多元工资,其工友的工资亦在一千左右,原告主张900元的误工费已经是少算了,何况东海县的最低工资标准就在8、9百元了。故,原审法院认定答辩人的误工费每月900元亦无不妥。
(三)原审法院认定答辩人在为上诉人从事雇佣关系中遭受的外伤与病变的发生存有因果关系是正确的。
本案的司法鉴定的鉴定意见第二项已经明确写明了“被鉴定人孙伶召自身疾病左膝盖骨性关节炎在此次病变中起到主要作用;外伤起到次要的作用,参与度约为30%。”本鉴定意见书的鉴定程序合法,得出的鉴定结论亦是客观公正的,而且上诉人在原审庭审对此鉴定意见未提出任何异议,更未提出重新鉴定的申请,故原审法院采纳此鉴定意见亦是正确的。
二、原审法院适用法律正确、程序合法。
原审法院在查明事实基础之上认定闫成对上诉人的债务承担无限责任是正确的,程序上亦合法。
原审法院查明上诉人是个人独资企业,投资人系闫某,后闫某将该企业转让与闫某某,答辩人是在闫某某经营期间发生本次事故。在答辩人提供的企业登记资料查询表及原审法院与闫某某的谈话笔录均能证明上述事实的存在。
根据《中华人民共和国个人独资企业法》第二条规定“本法所称个人独资企业,是指依照本法在中国境内设立,由一个自然人投资,财产为投资人个人所有,投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。”
据此,原审法院认定闫某某对此赔偿承担无限责任是正确的。
三、上诉人的上诉理由依法不能成立。
答辩人已年迈古稀之人,其明明是在干活中受伤后在医院治疗,上诉人无视客观事实,竟强词夺理说答辩人没有受伤更未入院治疗,受伤与上诉人无因果。不论其用何种言语修饰,其终究是无理狡辩,掩盖不了事实真相,当然也不会得到法院的支持。
综上,上诉人的上诉请求没有事实和法律的依据,于情、于理、于法都不应该得到道德和法律的支持,恳请二审法院依法驳回上诉人的的上诉请求。
此致
连云港市中级人民法院。
劳务用工承诺书劳务用工承诺函(热门17篇)篇十二
华贯建设有限公司经开区分司:
我公司承建的贵公司康华国际龙泉物流基地合同段(即:)的`劳务工程已完成。现我司同各班组和工人就此合同段已完成的人工费等已全部办理结算,本次按合同请款人工等费用共计: 元(大写 ;)。本次支付人工费元,支付管理费、文明施工费等元,还余人工费元未支付。
在此我司郑重承诺,本次请款所报送的所有资料均真实、完整、各款项数额准确,签章、签字真实有效,绝无任何虚假。
如后发生与此承诺不符之处,我公司完全同意贵司对我的违约行为按照合同进行处罚,并自愿承担所有法律责任和其它任何后果。
特此承诺。
承诺公司:
现场代表:
日期:
劳务用工承诺书劳务用工承诺函(热门17篇)篇十三
我公司作为工程的劳务分包方,参加该工程劳务承包﹙包括人工、周转材料、耗材、机械等﹚,向贵司作如下承诺:
1、我司对本合同各条款已充分考量,为双方洽商一致后的真实结果,对前期的资金投入已有充分准备,合同价款为有正当行业利润的合理承包价。我司保证不以任何理由中途停工,忠实全面的执行本合同。
2、为了保质保量的完成该项目,合同签订后本司项目经理(姓名)、技术负责人(姓名)作为本工程的主要管理人员,自开工之日起至工程竣工验收将常驻现场,严格按照有关工程项目管理的要求及合同条款进行项目管理。
3、我司承诺按照施工图纸、合同条款、工程建设标准对该工程的施工进度、质量、安全和文明施工全权负责,并愿意承担由于施工进度、质量达不到合同要求以及施工伤亡事故造成的不良影响和后果。积极承担质量保修期内的维修责任。
4、同意按20元/m交纳履约保证金,以承担施工过程中的平时管理责任。
5、保证将按贵司相关管理制度严格进行管理,确保不给工程承包人带来声誉、形象、经营等方面的负面影响和相应的法律纠纷,若因我司负责经营管理的所有项目导致工程承包人承担的所有民事赔偿损失由我司承担,并以履约保证金及该项目的应收款项作为担保。
6、保证本项目相关人员按时参加项目部组织的工程施工协调会议,对于施工过程中发生的各种情况及时处理并向有关人员报告,不得有所隐瞒,双方相互沟通。如因现场施工中出现的各类问题遭投诉,同意一次扣罚500元的履约保证金。
承诺方:(公章)
项目负责人:(签名)
20xx年xx月xx日
劳务用工承诺书劳务用工承诺函(热门17篇)篇十四
为了保证施工生产中的人身安全不受伤害,杜绝发生各类生产安全事故,真正树立“我的'安全我负责,他人安全我有责”的安全理念,工作中做到“不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害”。我承诺:
1、积极参加经理部组织的安全培训教育。自觉学习安全生产知识,掌握本职工作所需的安全生产技术,提高安全生产技能,保证自身安全。
2、在作业过程中,严格遵守项目部的安全生产规章制度和安全操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品,爱护防护用品。
3、发现事故隐患或者其它不安全因素时,立即向现场管理人员报告,同时向本单位负责人报告,及时消除安全隐患,防止发生生产安全事故。
4、特种作业人员必须持证上岗,进入施工现场必须戴安全帽,高处作业必须系安全带;安全防护措施符合安全生产要求,确保安全生产。
5、遵守劳动纪律,遵守各项安全操作规程,不违章使用各种机械设备和机具,禁止无证操作。如违反接受项目部按相关规定进行处罚。
6、进入施工现场严禁穿拖鞋、背心上班;工作前禁止喝酒,工作场所严禁打闹嬉耍。不随意丢弃垃圾和烟蒂,做到文明施工,防止发生火灾。
7、每日进入施工现场必须认真对现场安全及周围环境自检,在操作前必须对自身的安全保护设施进行检查,符合要求才可进行施工,不符合要求的要及时整改处理,决不违章冒险作业,确保安全生产。
8、电工、电焊工、起重工、架子工、压力容器等特殊工作人员必须持证上岗,绝不违章操作,制止他人违章操作。
9、非操机械作人员不得违章操作机械,严禁机械运转时进行维修。
10、增强事故预防和应急处理能力,防止发生各类生产安全事故,对违章操作、违反劳动纪律所发生的后果负责。
监督人:
承诺人:
日期:
劳务用工承诺书劳务用工承诺函(热门17篇)篇十五
参加xx项目工程的劳务施工,为了切实防止在施工过程中出现以下违规问题,既:现场安全、工程质量、民工上访、文明施工等问题,根据有关规定愿以本《承诺书》书面形式郑重承诺如下:
一、严格遵守公司制定的安全制度,在安全工作中,始终做到自警、自省,警钟长鸣,把安全生产、生产安全的理念贯穿到整个生产经营全过程,确保不发生各类安全生产事故。如出现安全伤亡事故,本人愿承担全部责任与公司没有任何关系,并接受公司的相关处罚。
二、严把质量关,确保创建用户满意工程,树立用户至上,质量第一。如出现质量问题将承担一切损失并接受公司处罚。
三、接受公司相关业务主管部门的检查和建设单位的协调管理,优质高效地完成好所承担的工程施工任务。确保民工不上访,如出现民工上访事件,承诺人承担全部责任,与公司无关系,并扣罚本合同额的20%作为罚款,坚决取缔承诺人队伍。
四、在现场文明工地建设上,通过提高操作人员的综合素质和职业道德水平,做到工完料净场地清,促进文明工地建设,保证达到文明工地标准。
特此承诺。
20xx年xx月xx日。
劳务用工承诺书劳务用工承诺函(热门17篇)篇十六
郑东新区管理委员会:
我单位______分包的______项目,位于郑东新区______,我(姓名:______,职务:______,身份证号:____________,联系方式:______)以我单位的名义承诺如下:
一、与项目内所有职工(包括农民工)签订劳动合同书;
二、在郑东新区施工期间,及时足额支付农民工工资;
三、如项目中出现纠纷,我单位将积极配合有关职能部门协调解决;
四、保证不发生因拖欠农民工工资引起的突发事件;
如违反上述承诺,我单位愿承担一切法律后果,且自愿接受从重从严处罚。
承诺单位(公章):
承诺人:
______年______月______日
劳务用工承诺书劳务用工承诺函(热门17篇)篇十七
人事处:
我单位(部门)______年___月___日提交,拟发放的人员经费___________元均为相关人员在非工作时间承担岗位职责外工作任务的劳务费。拟发放劳务费的.依据、标准和金额不违背xx-xx号、xx-xx号等相关人员经费发放管理文件的规定。审批人对非工作时间外所从事岗位职责外工作任务的真实性和经费发放的合法性、合规性和合理性负责。
特此承诺。
承诺人(经费审批人)签字:
经费发放单位(部门)盖章:
年 月 日