设备供货安装合同大全（17篇）

供货的过程中，采购方需要及时反馈货物的质量和交付情况，以便供应商做出改进。小编为大家整理了一些供货的注意事项，希望能帮助到大家。

设备供货安装合同大全（17篇）

将本文的Word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

设备供货安装合同大全（17篇）篇一

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行甲、乙双方协商后同意签订本合同。

一、概况：

1、工程名称：托乐嘉花园旺邻居08、12#楼工程

2、工程地点：南京江宁供货名称：人防设备

3、供货安装期限：所有设备生产期为15天，安装期为15天(根据工程进度和现场条件，按合同约定的工期进行确定)，具体时间由甲方通知。乙方必须根据现场施工情况提供、制作安装预埋件及主设备，并且暗示送至施工现场。

二、产品名称、规格型号、数量、单价及总价

合同总价为：大写：(人民币)，小写：元(rmb)，该合同总价按实结算。

三、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件：

1、乙方必须提供全部符合国家对于人防设备规定的完整无损、全新的产品。

2、产品质量必须双方约定的合同要求，乙方提供的产品应是优等品。

3、乙方须严格按照国家人防办的技术要求和设计要求进行生产制作安装。

4、乙方保证其产品能够通过国家相关部门的验收。

四、包装标准：普通包装，保证产品部受损坏、磨损为前提。验收保准、方法及保管方式：甲方、甲方监理和总包单位验收：以现行国家标准为依据，对照有关图纸、合同、进行验收。

五、货物在交货验收合格后所有权转移，丢失、损坏的风险由甲方承担。

六、违约责任：

1、若因产品本身质量原因导致缺陷，乙方除无条件更换质量不合格产品，并承担相应的违约责任。

七、付款方式：

门框进场付40%，门扇进场付40%，余款20%待人防办验收合格后一次性付清。

八、解决合同纠纷的方式：

1、本合同自甲、乙、鉴证方三方签字、盖章后生效(合同涂改无效)

2、本合同未尽事宜，双方协商解决;若发生争议应友好协商，协商无果，向本工程所在地法院提起诉讼。

九、其他约定事项：

1、甲方因自身原因只能在合同上加盖项目部资料章，应乙方要求，甲方特请南京新城置业

工程部作为本合同的鉴证方来确保本合同的顺利执行;

2、安装应由甲方提供动力用电、通道必须畅通，并提供地下室平面图纸、标高和垂直运输。

3、若单方违约，需赔偿对方合同总价的20%作为违约金;

4、本合同一式三份，甲、乙、鉴证方三方各执一份。

甲方(公章)：

乙方(公章)：

设备供货安装合同大全（17篇）篇二

承包方(以下简称乙方)：

甲方因用电需要，向乙方购买配电设备，并由乙方安装调试。

第一条甲方需求配电设备概况：

1.主要设备：

2.安装设备辅助材料明细：

3.设备安装地点：

4.设备安装范围：

5.乙方负责协助甲方办理用电手续。

第二条供货安装期限：

1、甲方提供基础设施具备安装条件，施工安装图纸经供电

2、如遇到下列情况，工期相应顺延：

﹙1﹚安装基础设施设计变更，致使施工无法继续进行;

﹙2﹚人力不可抗拒的自然灾害;

﹙3﹚因发包方政策处理不到位导致工程无法施工。

第三条设备价款及安装费用支付：

1、工程价款：

2、付款方式：

第四条所有权保留条款：

1、甲方未按约定付清上述款项总额的百分之八十的，乙方

2、甲方承担乙方行使所有权产生的拆卸，运输、诉讼、以

第五条双方责任、义务：

(一)甲方责任、义务：

1、甲方应向乙方提供两份完整、详细的施工图纸。

2、甲方向乙方提供道路畅通，临时用电到位和材料临时仓

3、事先做好设备进场和安装现场的关系协调工作，确保乙

4、合同签定后，根据合同付款方式条款的规定及时向乙方支

5、甲方应安排有资质持证人员对投入运行设备的操作和维

6、甲方应安排一名代表始终能与乙方保持联系，以便及时协调解决安装装中出现的问题。

7、甲方对自行提供的设备、材料质量负责，并承担其质量保修责任，如因甲方提供的设备、材料质量问题所发生的验收不合格、工期延误等后果均由甲方负责。

8、甲方因操作不当、超负荷运行或自然灾害和外力破坏等原因引起的设备损坏，甲方自行承担责任。

(二)乙方责任、义务：

1、自工程移交生产一年内，因设备及安装质量发生的问题由乙方负责及时处理。

2、乙方及时组织人员施工。

3、如甲方不按本合同第三条约定及时支付工程款，乙方有权不予安装配套设备或有权不予上报验收，并行使所有权人的权利。

4、乙方保证对供设备符合国家质量标准，安装规定质量要求。如因设备质量或安装技术不合格，验收中发现返工的，乙方应及时返工，因此增加的费用有乙方承担。

5、如有变更增加费用的，变更前及时取得甲方签证同意，如甲方不签证同意，乙方承担擅自变更责任。

6、乙方严格执行《电力安全生产规定》及现场安全规章制度。

第六条设备质量及安装验收：

1 、设备和安装技术质量验收依据为：国家、江苏省相关技术规范要求、行业相关标准和乙方所提供图纸和技术参数和主要功能以及本合同约定要求。

2、设备安装后乙方以书面形式通知甲方验收，并准备好竣工资料，由甲、乙双方进行验收，由甲方签发验收合格证书给乙方，乙方清理工程现场，办理工程移交手续。

3、如验收不合格，由乙方负责立即组织修理、更换、重新安装，并在甲方规定的时间内完成缺陷修补。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

第七条产品保修、维修、维护约定

1、设备保修期一年,时间从甲方工程竣工验收之日起计。凡属乙方产品质量问题，乙方自接甲方通知24小时内要求到位，及时完成维修业务。

2、保修期内乙方免费提供技术支持和培训，设备质量出现的问题负责免修复。

第八条附则：

本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章之时生效。合同附件及补充条款具有同等的法律效力。

甲方(签章)：乙方(签章)：

年月日：

设备供货安装合同大全（17篇）篇三

3.1 乙方应当按甲方订货通知确定的交货时间将产品运送到甲方指定的交货地点。

3.2 乙方应在安装工程开工后    天内完成本合同的安装工程并通过合同约定的全部的验收。双方同意按以下第    种方式确定安装工程的开工日期：

（1）乙方应于    年    月    日前进场开始工程安装；

（2）乙方应按照甲方的开工指令单确定的开工日前进场开始工程安装。

3.3 安装过程中如遇甲方责任或不可抗力等因素所延误安装工期的，经甲、乙双方签证认可调整，并据此重新确定完工日期。

3.4 本合同甲方指定的交货地点为合同履行地。

设备供货安装合同大全（17篇）篇四

8.1 甲方未按合同约定付款，每逾期一天，甲方按应付而未付款金额的1‰向乙方支付违约金。

8.2 乙方未按期交货的，应承担逾期交货的违约责任，每逾期一天，按逾期交货部分总价款的    ‰向甲方支付违约金。逾期超过    天，甲方有权解除合同，乙方应按该合同暂定总价款的    %向甲方支付违约金。

8.3 乙方未按合同约定的品牌、规格、型号、质量等向甲方供货的，乙方应按甲方要求更换直至通过验收。因此造成逾期交货的，乙方应按前款承担违约责任。

8.4 若乙方的安装工程质量未能达到合同约定的标准或进度上不符合甲方要求的，乙方应在甲方指定的期限内整改直至通过验收，因此造成逾期通过验收的，每逾期一天，按合同暂定总价款的    ‰向甲方支付违约金。否则，甲方有权解除合同，乙方应按合同暂定总价款的    %向甲方支付违约金。

8.5 甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序。但乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担违约责任。验收后甲方提出复查的，复查合格时费用由甲方承担；复查结果不合格，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。

8.6 乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。

8.7 甲方依本合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料和甲方交予乙方使用的材料、工具或其他物品。

8.8 乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

设备供货安装合同大全（17篇）篇五

我国在化学工业领域的发展,带动了化学工业机械设备安装相关技术的进步,那么设备供货安装。

合同。

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

甲方因用电需要，向乙方购买配电设备，并由乙方安装调试。

第一条甲方需求配电设备概况：

1.主要设备：

2.安装设备辅助材料明细：

5.乙方负责协助甲方办理用电手续。

1、甲方提供基础设施具备安装条件，施工安装图纸经供电。

2、如遇到下列情况，工期相应顺延：

﹙1﹚安装基础设施设计变更，致使施工无法继续进行;。

﹙2﹚人力不可抗拒的自然灾害;。

﹙3﹚因发包方政策处理不到位导致工程无法施工。

1、工程价款：

2、付款方式：

第四条所有权保留条款：

1、甲方未按约定付清上述款项总额的百分之八十的，乙方。

2、甲方承担乙方行使所有权产生的拆卸，运输、诉讼、以。

第五条双方责任、义务：

(一)甲方责任、义务：

1、甲方应向乙方提供两份完整、详细的施工图纸。

2、甲方向乙方提供道路畅通，临时用电到位和材料临时仓。

3、事先做好设备进场和安装现场的关系协调工作，确保乙。

4、合同签定后，根据合同付款方式条款的规定及时向乙方支。

5、甲方应安排有资质持证人员对投入运行设备的操作和维。

6、甲方应安排一名代表始终能与乙方保持联系，以便及时协调解决安装装中出现的问题。

7、甲方对自行提供的设备、材料质量负责，并承担其质量保修责任，如因甲方提供的设备、材料质量问题所发生的验收不合格、工期延误等后果均由甲方负责。

8、甲方因操作不当、超负荷运行或自然灾害和外力破坏等原因引起的设备损坏，甲方自行承担责任。

(二)乙方责任、义务：

1、自工程移交生产一年内，因设备及安装质量发生的问题由乙方负责及时处理。

2、乙方及时组织人员施工。

3、如甲方不按本合同第三条约定及时支付工程款，乙方有权不予安装配套设备或有权不予上报验收，并行使所有权人的权利。

4、乙方保证对供设备符合国家质量标准，安装规定质量要求。如因设备质量或安装技术不合格，验收中发现返工的，乙方应及时返工，因此增加的费用有乙方承担。

5、如有变更增加费用的，变更前及时取得甲方签证同意，如甲方不签证同意，乙方承担擅自变更责任。

6、乙方严格执行《电力安全生产规定》及现场安全。

规章制度。

1、设备和安装技术质量验收依据为：国家、江苏省相关技术规范要求、行业相关标准和乙方所提供图纸和技术参数和主要功能以及本合同约定要求。

2、设备安装后乙方以书面形式通知甲方验收，并准备好竣工资料，由甲、乙双方进行验收，由甲方签发验收合格证书给乙方，乙方清理工程现场，办理工程移交手续。

3、如验收不合格，由乙方负责立即组织修理、更换、重新安装，并在甲方规定的时间内完成缺陷修补。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

第七条产品保修、维修、维护约定。

1、设备保修期一年,时间从甲方工程竣工验收之日起计。凡属乙方产品质量问题，乙方自接甲方通知24小时内要求到位，及时完成维修业务。

2、保修期内乙方免费提供技术支持和培训，设备质量出现的问题负责免修复。

第八条附则：

本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章之时生效。合同附件及补充条款具有同等的法律效力。

甲方(签章)：乙方(签章)：

发包方：(以下简称甲方)。

承包方：(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方项目所在地新疆公路规划勘察设计研究院职工集资住宅楼供水设备供货事宜达成以下协议，以资双方共同信守。

第一条：工程概况。

1.1工程名称：新疆公路规划勘察设计研究院职工集资住宅楼。

1.2工程地点：新疆乌鲁木齐仓房沟路12号。

1.3工程内容与范围：新疆公路规划勘察设计研究院职工集资住宅楼变频供水设备供货、验收通过。

第二条：承包范围。

包料、包环境影响验收和竣工验收合格、包保修、总价确定不变。(本合同工程内容、工程范围内全部设备、材料、零部件均由乙方承担)。

第四条供货质量及施工质量标准。

3、乙方应将本合同设备调试使用正常且无故障，并通过整体工程竣工综合验收合格。

第五条：合同价款组成及付款方式。

1、本合同单价、总价款中均已包括全部设备及其配套材料的购买、运输(包括二次三次…搬运)、调试、检查、验收、保险、装卸、税金、保修等一切可预见、不可预见的全部费用。

2、本合同无预付款;合同约定货物全部到达甲方工地并搬卸至指定地点后，乙方通知甲方、监理方、总包方按合同要求现场验收，在规格型号、设备及零部件数量、质量与合同约定相符并验收合格后3个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的75%，即人民币：316800元，大写：叁拾壹万陆仟捌佰元整;全部设备安装调试完毕7个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的20%，即人民币：84480元，大写：捌万肆仟肆佰捌拾元整;剩余合同总价款的5%作为质保金，质保期满后如无质量及扣款问题，甲方支付乙方。

3、甲方每次付款时，乙方必须提供合法税票。

共

2

页，当前第。

1

页

1

2

设备供货安装合同大全（17篇）篇六

甲方：

乙方：

签订地点：

为了增强甲乙双方的责任感，保护双方的合法权益，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

1.产品名称、规格、数量、金额：总价(人民币大写)：

2.交货方式，按下例第()项执行;。

(1)乙方送货;。

(2)乙方代办运输;。

(3)甲方自提自运;。

3.运输方式：

4.交货地点：东南大学(运费由方负担)。

5.交货期限：签定合同后个工作日内。

6.包装标准：

7.验收标准：

8.付款方式及期限：

9.质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

10.质保期：

11.违约责任：

乙方不能交货或甲方中途退货，乙方逾期交货或甲方逾期付款，应向对方偿付不能交货或退货部分货款%的违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

12.执行本合同发生争议，当事人双方协商解决;协商不成的，向合同签订地人民法院起诉。

13.其它事项：

14.招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力(本条款适用于招投标项目)。

15.本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式五份，甲方四份、乙方一份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方：乙方：

设备供货安装合同大全（17篇）篇七

1、由于乙方原因造成的包装破损及其引起的其他损失的，由乙方负责并及时处理。

2、由于乙方原因造成物资的增补、替换等情况，由乙方自行处理增补、替换问题并直接运抵现场，同时应当增补所有需要的资料，所发生的全部费用由乙方承担。

3、货到工地后乙方应及时通知甲方、监理与施工单位，对货物进行初验，如不符合报价清单中所列设备，乙方必须及时更换、并且不能影响甲方的施工进度，否则造成的损失由乙方负责。

4、设备到达施工现场，初验合格，经甲方同意后，开始装卸。

5、供水设备应保证通过自来水公司的验收，如果由于乙方供水设备的任何原因造成自来水公司不予供水，乙方承担一切责任。

第七条工程、设备的保修。

1、乙方对本。

合同。

范围内材料、设备质量和施工质量保修期为两年，自新疆公路规划勘察设计研究院职工集资住宅楼竣工验收合格之日起计算。保修期内，出现任何问题，乙方应在收到甲方通知后12小时内提供维修，迟延履行或拒不履行，甲方有权另行选择维修单位替代维修，因此产生的一切费用直接在保修金中扣除，保修金不足部分由乙方另行支付。

2、保修期内出现使用故障，如果属于设备、零部件、材料等质量问题，乙方应当及时免费更换，不得拖延;如果属于施工质量问题乙方必须及时进行免费彻底返工处理，不得拖延。如故障非乙方原因造成，需调换的设备或零部件的费用由甲方负责，乙方负责免费更换维修。

第九条：甲乙双方的其他权利义务。

1、甲方交付与本合同相关的设计及变更图纸一套给乙方，同时与甲方进行了现场交底。

2、乙方供货到达现场时，必须提供产品合格证、政府主管部门的检验报告、产品。

说明书。

质量证明文件进口材料的等相关的质量证明文件。

3、为了确保本合同设备安全运转，正常运行、维护，乙方必须提供所需的全部技术、数据等材料给甲方。

4、乙方根据甲方工期要求制作供货工期进度计规划控制表，保证合同按照约定履行。

5、乙方交付工程时，应当交付与设备相关的备品、备件及与设备运行相关的配套技术软件和知识产权。

6、乙方提供的产品应符合给甲方提供的报价清单。

第十条：违约责任。

1、甲方的违约责任：

(1)甲方无故中途退货，应向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。

(2)甲方逾期付款的，按照银行贷款利息支付乙方违约金。

2、乙方的违约责任。

(1)乙方提供产品不论何种原因(包括设计、材料缺陷)不符合合同要求，如甲方要求无条件换货的，乙方应当无条件执行，因换货产生的任何费用由乙方承担，因换货造成甲方工期延误或交房迟延的，乙方应当按照合同总价款的20%支付甲方违约金;如甲方要求退货并解除合同的，乙方应当立即退付甲方已付款，并将退货产品从接到退货通知后一日内清理出场，否则，造成产品毁损、灭失的风险由乙方承担，同时乙方应当按照合同总价款的30%支付甲方违约金。

(2)乙方逾期交货的，应当在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，每逾期一日，应当按照逾期交货部分货款的5%支付甲方违约金;甲方不再需要的，甲方可单方解除合同，乙方应当立即退付甲方已付款，并按照合同总价款的20%支付甲方违约金。

(3)乙方应当支付的违约金甲方将直接在未付款和质保金中扣除，不足部分乙方应当另行支付。

第十一条：解决合同的纠纷方式：

本合同如发生纠纷，当事人双方应当协商解决，协商不成时，任何一方均可以向甲方所在地的人民法院起诉。

第十二条：其它。

12.1本合同自甲乙双方签字盖章之后起生效。

12.2本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

12.3本合同一式四份，甲方贰份，乙方贰份。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人：法定代表人：

时间：时间：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行甲、乙双方协商后同意签订本合同。

一、概况：

1、工程名称：托乐嘉花园旺邻居08、12#楼工程。

2、工程地点：南京江宁供货名称：人防设备。

3、供货安装期限：所有设备生产期为15天，安装期为15天(根据工程进度和现场条件，按合同约定的工期进行确定)，具体时间由甲方通知。乙方必须根据现场施工情况提供、制作安装预埋件及主设备，并且暗示送至施工现场。

二、产品名称、规格型号、数量、单价及总价。

合同总价为：大写：(人民币)，小写：元(rmb)，该合同总价按实结算。

三、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件：

1、乙方必须提供全部符合国家对于人防设备规定的完整无损、全新的产品。

2、产品质量必须双方约定的合同要求，乙方提供的产品应是优等品。

3、乙方须严格按照国家人防办的技术要求和设计要求进行生产制作安装。

4、乙方保证其产品能够通过国家相关部门的验收。

四、包装标准：普通包装，保证产品部受损坏、磨损为前提。验收保准、方法及保管方式：甲方、甲方监理和总包单位验收：以现行国家标准为依据，对照有关图纸、合同、进行验收。

五、货物在交货验收合格后所有权转移，丢失、损坏的风险由甲方承担。

六、违约责任：

1、若因产品本身质量原因导致缺陷，乙方除无条件更换质量不合格产品，并承担相应的违约责任。

七、付款方式：

门框进场付40%，门扇进场付40%，余款20%待人防办验收合格后一次性付清。

八、解决合同纠纷的方式：

1、本合同自甲、乙、鉴证方三方签字、盖章后生效(合同涂改无效)。

2、本合同未尽事宜，双方协商解决;若发生争议应友好协商，协商无果，向本工程所在地法院提起诉讼。

九、其他约定事项：

工程部作为本合同的鉴证方来确保本合同的顺利执行;。

2、安装应由甲方提供动力用电、通道必须畅通，并提供地下室平面图纸、标高和垂直运输。

3、若单方违约，需赔偿对方合同总价的20%作为违约金;。

4、本合同一式三份，甲、乙、鉴证方三方各执一份。

甲方(公章)：

乙方(公章)：

共

2

页，当前第。

2

页

1

2

设备供货安装合同大全（17篇）篇八

乙方：身份证号码。

双方本着互利互惠、共同发展的原则，利用扬州新扬开关设备有限公司商务平台。经充分协商，一致决定合作经营配电房设备供货及安装项目，特订立本协议。

一、合作经营人的规范。

甲乙双方应尊重国家的有关法律、法规合法经营。维护扬州新扬开关设备有限公司对外形象及利益。甲乙双方都应相互诚信，和公司及客户签署的各项协议及各项开支，双方都不可隐瞒。

二、合作经营项目：

三、甲乙双方经商定，甲乙双方的权利和义务：

1、甲方：

甲方负责本项目货物的制造、设备安装期间所需资金的注入。

甲方应积极配合乙方有关本工程的各项工作。

乙方必需按计划要求保质保量按照。

合同。

及甲方的供货要求。

2、乙方：

乙方应积极配合甲方有关本工程的各项工作。

乙方应根据工程要求进驻工地组建本工程项目部，及时完成项目部的各项工作。

四、利润分配：

1：甲方按照新扬公司的报价元，按5%的业务费用付给乙方。超出本合同范围的款项，除去安装费、供电局的开支、后公司增加的管理费1.3，经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派，经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。

五、承包期间，甲方必须遵守法律、行政法规的规定，依法经营，按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。

六、本协议生效三天内，承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方，双方确认。

七、本协议未尽事宜由双方协商解决。

八、本协议经双方签字盖章后即生效。

九、本协议如发生纠纷，由甲方所在地法院受理管辖。

十、本协议一式二份，甲方双方各执二份。

甲方： 乙方：

法定代表人：法定代表人：

设备供货安装合同大全（17篇）篇九

乙方：***********。

为了进一步推进政府采购工作，规范采购行为，提高采购效率，甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律，经平等协商就办公设备签订以下办公设备采购供货协议：

一、供货范围及供货商。

1、本协议适用于***********(以下简称甲方)。

2、乙方只能向甲方提供办公设备及耗材、it类产品。

二、价格及交货期。

1、采购方在本协议期内采购所需办公设备等产品在同类产品相同条件下均由甲方优先供货。

2、协议供货价以当时报价为准，若产品更新，均按当时报价的优惠率计算。

3、在任何情况下，乙方采购都应享受优先供货权，正常情况下的供货期为年。

4、乙方折扣后价格不得高于市场最低价。

三、费用结算。

1、乙方须为甲方开具合法正规的发票。

2、货款实行支票结算。

四、质量保证及售后服务承诺。

1、乙方应保证所供产品是全新的、未使用过的，并完全符合行业规定的质量、规格和性能的要求。

2、乙方所供产品应通过国家有关机构的认证，符合中国国家标准、行业标准及其补充技术要求，或者符合国务院标准化行政主管部门确认的标准。

3、乙方提供的免费保修期不得低于行业标准。

4、乙方必须按所提供的售后服务承诺书执行。

五、技术服务。

设备在运行过程中如发生故障，甲方又无力解决而电告乙方时，乙方有责任及时帮助解除故障。

六、权利和义务。

1、甲方在执行过程中拥有所有关于“政府采购协议供货”的信息发布权;。

2、甲方有权不定期对乙方所提供的价格和售后服务承诺进行检查;。

3、甲方有义务督促用户单位按时结清货款;。

4、乙方有义务适时调整价格信息;。

5、乙方有义务为协议供货的用户单位提供最优质的服务;。

6、乙方有义务监督其授权的协议供货商履行合同;。

七、违约责任。

在协议供货有效期间内，如发现乙方有如下行为者，甲方有权终止乙方的供货资格，并按《中华人民共和国合同法》的规定追究乙方责任。

(一)无正当理由拒绝按要求向甲方供货，经甲方查实的;。

(三)没有遵守服务承诺、货物质量或服务被甲方投诉的;。

(四)拒绝接受甲方的监督、检查的;。

(五)未按规定适时调整价格信息的;。

(六)在协议供货有效期内，乙方擅自终止协议的;。

(七)其他严重违反本合同条款的情况。

八、协议的生效。

本合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

九、其它约定。

1、乙方经营地址、联系人及联系电话等变更应及时通知甲方。

2、如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

3、一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三者。

4、合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本协议所发生的和本合同有关的一切争议。如协商不成，双方应按有关法律规定办理。

5、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份具有同等法律效力。

甲方：***********(盖章)乙方：***********(盖章)。

代表人：代表人：

年月日年月日。

设备供货安装合同大全（17篇）篇十

法定代表人：_____________________。

甲乙双方本着互惠互利，共同受益的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就电子设备供货事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

第一条合同标的及价格。

1．甲方向乙方购买由乙方生产的______________，具体供货清单请参考附件（略）。

2．合同总价为____元，人民币(大写)：____。

3．该合同总价为广州交货价，不含运输，包装费用。

第二条付款及结算方式。

1．合同签定当天内，甲方将合同总金额的____％(即____元)以电汇方式支付给乙方作为定金。

2．本合同签定后的第____天，甲方将合同总金额的____％(即____元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。

3．乙方出具____与甲方结算货款。

第三条设备发货与接收。

1．设备交货期：乙方在收到甲方全款后的____天内于乙方所在地发出本合同所指货物。

2．交货地点：______________，运输方式和运费由甲方承担。

3．甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期____天前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费，运费等。

4．设备到货后，甲方人员检验并签收设备。"签收单"甲方需以邮政快递方式寄回乙方，如货物到达甲方所在地后一周内，甲方未寄回"签收单"，视为签收合格处理。

5．若甲方发现设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用，乙方应承担相应的违约责任。

第四条设备的安装调试与指导。

1．乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料，并无偿的指导服务，在甲方调试过程中如果遇到技术困难，根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。

2．乙方工程师现场指导时间在不超出____天时间内，乙方不再收取其他服务费用。

第五条售后服务。

1．设备自甲方签收后，乙方负责壹年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外)，免费保修期满后，乙方提供终生有偿维修服务。

2．在免费保修期内，机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题，无法通过电话，传真，邮件等方式解决，乙方须派工程师到甲方处查看指导，所产生费用由乙方负责。

第六条违约责任。

1．乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的____％向甲方支付违约金。

2．若甲方不在规定的时间内付款，则应每天按合同总额的____％向乙方支付违约金。

3．因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。

第七条保密。

一方对因电子设备供货而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第八条补充与变更。

本合同如有未尽事宜，甲乙双方可协商一致签订书面补充协议，书面补充协议与本协议具有同等法律效力。

本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。

第九条合同解除。

符合以下情形的，可以解除本合同：

1．双方经协商一致同意的。

2．因不可抗力致使本合同不能履行的或没必要履行的。

3．合同一方违反本合同约定，守约方根据本合同约定提出解除本合同的。

第十条合同的解释。

本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

第十一条不可抗力。

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十二条争议的解决。

1．本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

2．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

3．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

（2）依法向____人民法院提起诉讼。

第十三条生效条件。

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。

设备抵押合同_设备抵押合同范本。

设备供货安装合同大全（17篇）篇十一

乙方：_______。

1、交货及安装：

合同签订后乙方应按照甲方指定时间将合同产品免费运至甲方指定交货地点。乙方应按照甲方要求的工期负责安装并按期完工。具体交货时间及工期甲方需提前5天以书面形式通知乙方。

2、到货检验：

产品到货后，甲方对产品的包装和数量进行检验并以此签发收货单;如甲方发现产品质量与本合同要求不符，乙方应在3天内提供合格的产品进行更换。在货物交付10日后，甲方仍未对产品内在质量提出异议，视为货物验收合格。

3、付款：

合同签订后，甲方应支付给乙方合同总额的30%共计rmb97,602.00作为预付款，在项目完工后经甲乙双方验收并签字确认之后14个日内，一次性付清70%共计rmb227,738.00的余款。

4.包装及质量保证：

乙方交付的所有货物应具有适于长途运输和反复装卸的坚固包装，乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等措施，以确保货物安全无损地到达最终用户所在地。乙方保证向甲方提供的原厂设备，包装、质量、性能、数量符合原厂家规定。乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。乙方按照综合布线的施工规范执行。

5.保修期：

6.违约行为和罚金：

b)乙方须按照合同规定的时间发货。若乙方未按期交货，乙方应以如下方式向甲方支付逾期违约金：从延迟到货的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%，上述逾期违约金的支付不影响乙方交货义务的履行。甲方若未按约定按时支付款项，从延迟付款的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%。上述逾期违约金的支付不影响甲方付款义务的履行。

c)产品数量、包装、质量、规格不符合本合同要求，或保修期的服务不符合本合同要求，乙方应支付合同金额的0.5%作为罚金，同时应在5个工作日内更正其违约行为;否则，甲方有权要求卖方赔偿损失。

7.适用和争议解决：

本合同适用《中华人民共和国合同法》;与本合同有关的争议和纠纷，双方应友好协商解决;如不能通过协商解决，任何一方都有权将争议和纠纷提交北京仲裁委员会，按该仲裁委员会的规则进行仲裁，该仲裁是终局的，对双方都有约束力。

8.其他：

缩短订货期，甲方可以用传真方式订货，传真需要加盖甲方公章并由法定代表人或委托理人签名。乙方在收到上述传真件后即加盖印章传真给甲方，即时双方网络布线合同成立。为保证合同的`严肃和完善，甲方需及时将二份盖章合同邮寄给乙方，乙方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有甲乙双方合同章的合同邮寄一份给甲方。由于特殊原因无法将原件送达双方，此传真件具有同等法律效力。

甲方：_______乙方：_______。

日期：_______

设备供货安装合同大全（17篇）篇十二

甲方：电话：

乙方：电话：

甲、乙双方根据《合同法》有关条款及通过友好协商，达成以下条款。

一、安装项目：中央空调设备。

1、安装地点：

2、房屋结构：

3、安装内容及价格(祥见施工图纸及双方确认的报价明细表)。

二、安装时间及保修期：

1、安装时间：室内装潢同步协调进行，不得因时间不当而影响甲方装潢工程的改动或进度。

2、保修期：从安装调试合格后免费保修五年，终身维护。

三、中央空调品牌及总价格。

1、安装品牌：《格力b系列》附属设施材质要求见《中央空调设备安装报价单》。

2、安装价格：

3、此价格为保证空调正常运行最终价格。

四、付款方式：

五、安装要求：

1、具体安装地点：通风口位置，布线等按照双方确认的施工图纸进行，甲方如临时需变更的，由双方另行商定。

2、乙方安装的空调品牌，使用的材料必须与报价单的品牌、规格、型号、质量、计量标准相符，并符合国家各种安全规定和行业规范。

六、安装验收：

1、以双方确认的安装施工图纸为依据，如有变动，需双方协商。

2、使用品牌、材质、型号等与报价单明细相符，使用效果达到说明书各项指标。

七、违约责任：

1、乙方安装时间必须与甲方装潢工程进展相协调，影响甲方装潢工程进度等，承担甲方相应的延误损失。

2、甲方逾期付款，每日按工程总价的千分之二支付给乙方。

3、如乙方在安装中使用假冒或伪劣品牌、材质，甲方有权责令乙方拆除更换直到符合为止，并承担相应的损失。

4、试用期内如发生质量问题，由此给甲方装潢造成的损失由乙方承担。

八、本合同未尽事宜协商解决，本合同一式三份，双方各一执份，厂家执有一份，双方签字生效。

九、如果双方因质量或制冷、制热效果有异议、纠纷，通过权威部门鉴定标准解决。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

代理人：代理人：

电话：电话：

传真：传真：

设备供货安装合同大全（17篇）篇十三

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

甲方因用电需要，向乙方购买配电设备，并由乙方安装调试。为明确甲、乙双方权利义务关系，依据《合同法》等的规定，双方本着平等自愿、互惠互利、友好协商的原则，签定本合同，以资双方共同遵守。

第一条甲方需求配电设备概况：

1.主要设备：

2.安装设备辅助材料明细：

3.设备安装地点：

4.设备安装范围：

5.乙方负责协助甲方办理用电手续。

第二条供货安装期限：

1、甲方提供基础设施具备安装条件，施工安装图纸经供电公司审核通过，乙方方可进入施工现场，乙方自进入设备安装现场之日起个工作日内供货并安装调试完毕。

2、如遇到下列情况，工期相应顺延：

﹙1﹚安装基础设施设计变更，致使施工无法继续进行;

﹙2﹚人力不可抗拒的自然灾害;

﹙3﹚因发包方政策处理不到位导致工程无法施工。

第三条设备价款及安装费用支付：

1、工程价款：

2、付款方式：

第四条所有权保留条款：

1、甲方未按约定付清上述款项总额的百分之八十的，乙方保留对主要设备的所有权，并有权及时行使的所有权。

2、甲方承担乙方行使所有权产生的拆卸，运输、诉讼、以及因诉讼产生的律师费用。

第五条双方责任、义务：

(一)甲方责任、义务：

1、甲方应向乙方提供两份完整、详细的施工图纸。

2、甲方向乙方提供道路畅通，临时用电到位和材料临时仓储场所等。并提供安装现场的工程地质和地下管网线路资料，保证数据的真实和准确。

3、事先做好设备进场和安装现场的关系协调工作，确保乙方进入安装现场施工后不会发生任何阻工现象，如有阻工或干扰，应立即给与现场处理。否则，因此造成的工期延误或停工损失均由甲方承担。

4、合同签定后，根据合同付款方式条款的规定及时向乙方支付工程款。

5、甲方应安排有资质持证人员对投入运行设备的操作和维护，在质保期内如因甲方操作不当、超负荷运行、自然灾害或其他人为等原因引起的设备损坏，甲方自行承担维修责任。

6、甲方应安排一名代表始终能与乙方保持联系，以便及时协调解决安装装中出现的问题。

7、甲方对自行提供的设备、材料质量负责，并承担其质量保修责任，如因甲方提供的设备、材料质量问题所发生的验收不合格、工期延误等后果均由甲方负责。

8、甲方因操作不当、超负荷运行或自然灾害和外力破坏等原因引起的设备损坏，甲方自行承担责任。

(二)乙方责任、义务：

1、自工程移交生产一年内，因设备及安装质量发生的问题由乙方负责及时处理。

2、乙方及时组织人员施工。

3、如甲方不按本合同第三条约定及时支付工程款，乙方有权不予安装配套设备或有权不予上报验收，并行使所有权人的权利。

4、乙方保证对供设备符合国家质量标准，安装规定质量要求。如因设备质量或安装技术不合格，验收中发现返工的，乙方应及时返工，因此增加的费用有乙方承担。

5、如有变更增加费用的，变更前及时取得甲方签证同意，如甲方不签证同意，乙方承担擅自变更责任。

6、乙方严格执行《电力安全生产规定》及现场安全规章制度。

第六条设备质量及安装验收：

1、设备和安装技术质量验收依据为：国家、江苏省相关技术规范要求、行业相关标准和乙方所提供图纸和技术参数和主要功能以及本合同约定要求。

2、设备安装后乙方以书面形式通知甲方验收，并准备好竣工资料，由甲、乙双方进行验收，由甲方签发验收合格证书给乙方，乙方清理工程现场，办理工程移交手续。

3、如验收不合格，由乙方负责立即组织修理、更换、重新安装，并在甲方规定的时间内完成缺陷修补。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

第七条产品保修、维修、维护约定

1、设备保修期一年,时间从甲方工程竣工验收之日起计。凡属乙方产品质量问题，乙方自接甲方通知24小时内要求到位，及时完成维修业务。

2、保修期内乙方免费提供技术支持和培训，设备质量出现的问题负责免修复。

第八条附则：

本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章之时生效。合同附件及补充条款具有同等的法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

设备供货安装合同大全（17篇）篇十四

乙方：_______。

依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。

一、工程概况:。

工程名称：_______。

工程地点：_______。

工程范围：_______。

工程内容：监控系统布线、设备安装及调试。

二、工程总价：详见附件1(工程价格汇总表)。

合同金额：

工程在本监控系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本监控系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。

三、产品质量及安装调试要求：

1、乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。

2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。由此带来的一切损失由乙方负责。

3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

4、由甲方提供安装场地及电源。

四、技术标准及质量保证。

(2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

(3)乙方保证项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。

(4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)。

五、工程项目建设期限：

合同签定后_______日内进场施工，整个施工工期_______天。_____年___月___日开工，_____年_____月____日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。

六、售后服务：

1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。

2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证甲方的正常使用。

3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护合同的设施、设备。

七、竣工验收及付款方式：

项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相关资料。乙方自书面通知之日起，10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。项目施工安装、调试完毕后，并签注验收结论。自合同签定起5日内支付合同总金额的50%(￥_______)，工程进行到安装监控器时付总金额20%(￥_______)(此部分资金不计算利息)，验收合格后付清余款，逾期不付按0.1%支付滞纳金。

八、约定事项。

(1)为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。

(2)合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。

(3)附件1作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

九、违约责任：

1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。

2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。

十、合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

十二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。

十三、合同一式两份，由甲方执一份。

十四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

十五、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。

甲方：_______乙方：_______。

法定代表人：_______法定代表人：_______。

电话：_______电话：_______。

日期：_______

设备供货安装合同大全（17篇）篇十五

买方(以下简称甲方)：

卖方(以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》及国家相关法规规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就空调设备供货有关事宜达成如下条款，双方共同遵守：

一、工程概况。

1.1.工程名称：

1.2.建设地点：

1.3.工程建设规模：

二、工程承包方式：

本工程采用包供货、包技术指导、包调试、保培训、维修，包验收方式。

三、承包范围：

3.1.完成空调设备供货(详见附件供货清单);。

3.2.完成空调施工技术指导、调试、验收、培训、维修(详见附件工程量清单)。

四、交货日期

4.1.自合同签订之日起，个日历天内，完成全部空调设备供货;。

五、执行标准、技术要求、质量保证。

5.1.制冷和空调设备噪声的测定jb/t4330—1999。

5.2.房间空气调节器安装规范gb17790—1999。

5.3.组合式空气处理机组噪声限值gb/t13326—1991。

5.4.采暖通风与空气调节设备涂装技术条件jb/t9062—1999。

5.5.房间空气调节器gb/t7725—1996。

5.6.单元式空气调节机gb/t17758—1999。

5.7.整体式机电一体化空调机组jb/t8544—1997。

5.8.gb120xx.3-20xx房间空气调节器能效限定值及能效等级。

5.10.制冷剂编号方法和安全性分类gb/t7778—20xx。

5.11.其它现行国家、行业、地方有关标准;。

5.12.若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

5.13.乙方保证货物是全新，未使用过的，是用先进工艺和最佳材料制造而成，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

六、合同价款。

6.1.合同总价为人民币元，大写：;。

6.2.本合同价格为综合包干单价，不因国家相关政策及市场价格等因素变化而调整;。

6.3.本合同价格包括完成空调工程供货的以下费用：

6.3.1.空调设备及材料费;。

6.3.2.乙方的利润、风险、税金;。

6.3.3.保险费;。

6.3.4.运输费、运输过程中的损耗费、上下车费;。

6.3.5.技术指导费、系统调试费、培训费、质保期维修费;。

6.3.6.政府相关部门检验、检测、验收所需的各项费用;。

6.3.7.其它不可预见费。

七、合同文件组成。

7.2.施工图纸;。

7.4.技术资料(中文)、说明书(中文)、培训手册(中文);。

7.5.经甲乙双方书面确认的其它附件;。

7.6.本合同所有附件为合同不可分割的部分，与合同正文具有同等法律效力。

八、甲方的责任和义务。

8.1.甲方现场代表：职务：现场代表，联系方式：。如甲方代表易人，应提前7天通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。

8.2.甲方对工程实施全面管理及协调工作，对现场管理、工程质量、工程进度、安全生产、文明施工等各项工作承担全面管理责任。

8.3.负责审核、现场验收乙方进场所有材料、设备，组织设备进场报验、备案工作。甲方负责组织对乙方施工工程进行验收.

8.4.甲方及时提供施工场地。

8.5.甲方按合同约定向乙方及时支付合同价款。

8.6.甲方按合同条款约定的期限及时组织工程的完工验收。

8.7.甲方提供施工用临水临电接驳点。

九、乙方的责任和义务。

9.1.乙方现场代表：职务：现场代表联系方式：如乙方代表易人，应提前7天通知甲方并征得甲方的书面同意，其后任必须具有与前任同等的相关专业资格并全面继续承担前任应负的责任。

9.2.乙方负责按照空调设备国家、行业标准及验收规范供货。

9.3.乙方负责培训甲方和物业的有关工作人员，由于乙方未培训造成甲方或物业工作人员施工错误所导致的经济损失由乙方承担。

9.4.在空调设备供货、安装、调试、运行期间、质量保证期内，在收到甲方提出空调设备材料存在质量缺陷的通知后，乙方应通过维修和(或)更换有缺陷部分空调设备材料的方式，确保空调设备材料的正常使用。

十、货款支付。

10.3.余%作为保修金，待保修期满年后天内支付，保修金不计利息;。

10.7.甲方审定的因设计变更、洽商、合同外委托等造成的设备材料增减费用不随进度款支付，待竣工结算时一次支付。

十一、交货及验收。

11.1.乙方应在合同规定的交货期前天以书面形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重量和备妥交货日期通知甲方。

11.2.在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的出厂检验报告及合格证。乙方检验的结果和细节应在证书中加以说明。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不视为最终检验。

11.3.货物运抵现场后，乙方需按照中华人民共和国建筑法规定，对进场货物的质量、规格、数量向甲方申报办理进行初验收，并提交相关设备材料检验证书。在验收过程中，如发现货物规格、数量、外观或任一项都与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后90天内，根据甲方检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出更换或索赔。经初验收合格后，甲、乙方、监理单位共同签署进场设备材料验收单。该项验收单不做为最终验收的依据和申请支付全部货款的依据。

11.4.乙方供应的主要材料设备、成品、半成品应有原出厂证明和质量证书，应在使用前进行试验检验，试验检验费由乙方负担，若一方对试验检验结果有异议，应进行复试，若复检复试合格，复检复试费用由提出异议一方负担;若复检复试不合格，复检复试费用由另一方负担，甲方对不合格设备材料依据有效的实验检测报告有权拒收及清退，造成的一切损失由乙方承担。

十二、包装、装卸、仓储保管。

12.1.乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适应于海运、空运、陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防雨、防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物损坏、损失造成的后果均由乙方承担。

12.2.每件包装箱内应附一份详细装箱单、检验报告、质量合格证。

12.3.空调设备材料到场的装卸，由乙方负责，装卸过程中因操作不当，造成材料设备外观破损、内部损坏，乙方应列明损坏清单及补货清单(注明补货到场时间)，提交甲方确认。如补货时间造成工程施工进度延误，按供货违约处理。12.4.乙方负责对空调设备材料的管理。在仓储过程中发生偷盗、失窃、损坏等事件由乙方承担赔偿责任。

十三、保险。

由乙方办理货物运抵甲方现场的保险，保险以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”，保险范围包括合同项下乙方承诺装运的货物，保险受益人为甲方。

十四、延期交货。

14.1.乙方应按照合同中约定的时间交货和提供服务。

14.2.在履行合同过程中，如乙方因不可抗力事件，导致不能按时交货和提供服务，应及时以书面形式将不能按时交货的原因、延误时间通知甲方，甲方在收到乙方通知后，可酌情延长交货时间。

十五、索赔。

15.1.甲方有权根据现场监理检验结果或当地质检部门出具的质检证书向乙方提出索赔。

15.2.在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

18.2.3.用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

18.2.4.乙方根据合同负责安装或安装技术指导、督导，如因安装或技术指导、督导不正确而造成设备损坏或设备性能不合要求而遭受的损失，由乙方负责赔偿。

18.2.5.在甲方发出索赔通知后7天内，乙方未作答复，上述索赔视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知7天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第18.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从货物付款中或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿支付。

十六、违约责任。

15.1.由于一方过失造成合同不能履行时，由过失一方承担违约责任，如属双方过失，根据实际情况，由双方承担各自的违约责任，如属不可抗力因素，双方协商解决。

15.2.甲方应按照合同规定向乙方及时支付货款，未按合同规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额1‰作为延期违约金付给乙方。

15.3.由于乙方原因，未按合同要求，派出技术人员提供安装、调试、运行、培训技术指导，造成工期滞后、延误，每延误一日，乙方向甲方交纳合同总价1‰的违约金。

15.4.如由于乙方产品质量问题造成其他专业承包商和最终客户向甲方进行索赔时，乙方必须赔偿承包商和最终客户的损失，乙方不能积极主动解决质量问题并赔偿损失时，甲方可代为赔偿，并可向乙方追索该笔赔偿金并要求乙方承担相当于合同总金额20%的违约金。

十七、保修期。

17.1.保修期：从工程竣工验收之日开始起计24个月;。

17.4.乙方确保在保修期间接报24小时内到达现场开始保修工作，在保证质量的前提条件下，在8小时内保修工作完毕，对因特殊原因(如气候、材料等因素)无法按合同约定时间内完成的，应采取应急措施，并在具备条件后立即组织保修工作。乙方同意以上承诺每落空一次，在继续履行维保义务的同时扣减本工程保修金的3%，必要时，甲方可另请第三方负责保修工作，费用由乙方承担，并且甲方在付给第三方费用的基础上加收20%的管理费，支付给第三方的费用经甲方签字后即生效。

十八、不可抗力。

18.1.不可抗力应以国家和本市有关部门正式发布为准，不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风，地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。

18.2.当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同的责任时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同但合同价格不因此而改变。

18.3.不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并在不可抗力发生后14天内出具事故发生地区的有关机构证明并取得另一方认可。上述情况发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。

18.4.甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

18.5.本条款所定义的不可抗力是指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况;对于市场环境变化、乙方经营状况严重恶化及生产安排不周等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。

十九、适用法律甲、乙双方同意按所在国中国法律来管辖、解释和执行由本合同引起或以任何方式与之有关甲、乙双方的所有权利、责任和义务。

二十、争议的解决。

任何因履行合同或与之有关而引起的争议，应通过双方友好协商解决，如通过协商不能解决时，则按下列第20.2条方式解决：

20.1.提交仲裁委员会仲裁，在仲裁期间，除正式进行仲裁的部分外，合同其它部分应继续执行。

20.2.依法向合同履约地法院起诉。

二十一、合同生效与终止。

21.1.本合同自签订之日起生效;。

21.2.本合同在执行期间，如有未尽事宜，需由甲乙双方协商，另订补充协议附于本合同之内，所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。

二十二、合同份数。

本合同一式八份，甲方六份，乙方二份，具有同等效力。

甲方(公章)：_________。

乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________。

法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

设备供货安装合同大全（17篇）篇十六

一、本合同根据xx市xx区人民政府采购中心"办公设备协议供货资格"(招标编号为ss-zy[20xx]0601a)项目的招标文件，与乙方签订的《xx市xx区政府采购办公设备协议供货资格合同》,乙方中标的投标文件及售后服务承诺,由乙方与甲方签订,经双方协商同意下列条款：

备注：合同价格为xx区规定地点完税交货价。

二、物品质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

1、乙方提供的物品必须符合中华人民共和国国家质量标准以及该产品的.出厂标准。

2、乙方提供的物品必须是全新，表面无划伤的原厂正品。

3、因物品的质量问题发生争议，由佛山市三水区技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担;物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。保养期内如物品非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理。

三、交货及验收：

1、交货时间：签订合同后于3天内，由乙方免费将货物送至用户并安装调试。

2、进口产品必须具备省级以上商检局的检验证明。

3、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

4、乙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

5、验收时间：安装调试完毕后天内，甲方必须进行验收。

四、付款：

甲方验收货物合格后十五天内一次性用方式全部付齐货款。发票则由乙方开给甲方。

五、违约责任：

1、乙方未能交付物品或交付的物品不符合合同规定的，则向甲方支付物品总金额百分之五的违约金。

2、甲方无正当理由拒收物品，拒付货款的，甲方向乙方偿付物品总金额百分之五的违约金。

3、乙方逾期交付物品，则每日按合同总金额千分之五向甲方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

4、甲方逾期付款，则每日按合同总金额千分之五向乙方偿付违约金。

六、本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉(仲裁或起诉任选一种)。

七、本合同一式四份，甲乙双方各一份、财政局一份、采购中心一份。自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

设备供货安装合同大全（17篇）篇十七