最新工程施工协议(通用23篇)

时间:2023-12-04 作者:琴心月

施工中可能会遇到各种问题和困难,需要及时解决和应对。以下是小编为大家整理的施工范例,希望对大家有所帮助。

最新工程施工协议(通用23篇)篇一

发包方(甲方):

承包方(乙方):

工程名称:维修及改造工程。

工程地点:临港经济开发区(具体地点?)。

开工日期年月日、竣工日期年月日。

人民币(大写)元(小写)元。

工程内容所涉及的工程质量标准参照国家现行相关验收标准执行。工程中分项保修期限按照国家标准执行。

按甲方提供的预算表、工程量清单中所列出的全部项目及要求施工,采取包工、包料、包质量、包安全的施工总承包方式。

工程施工验收合格后30日内付至合同价款的90%,剩余10%作为保证金,一年后无息付清。

1.乙方采购的材料,应为符合本项目要求、并符合国家相关标准的合格产品。

2.凡乙方采购的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失全部由乙方承担。

1.乙方应该严格按照甲方的工程设计要求及国家现行相关技术规范组织施工。

2.乙方应保证工程质量,试用合格材料达到国家规定的合格标准。

3.乙方承诺保修期为年,在保修期内除用户使用不当导致损坏外乙方应在48小时内无偿维修。

1.甲方应该确保乙方施工的外部环境要求,做好施工场地的民事协调,确保乙方施工的顺利进行。

2.甲方按照协议约定的时间向乙方支付工程款及质保金。

1.甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

2.乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

3.在施工生产过程中因乙方违反有关安全操作规程、消防条例等过失引发的安全或火灾事故,乙方承担一切安全法律责任及经济损失。

1.本合同签订后,乙方不得将本工程对外转包,如有转包,甲方有权终止合同,其履约保证金不退,已完成的.工程量不予验收和结算,责任全部由乙方自负。

2.乙方必须按时按质完成本工程,如质量不合要求,由乙方自费返工。工程未达到质量标准,甲方不予支付工程款;因乙方组织管理不当,造成质量、工期无法完成,甲方有权终止合同,已完成的工程量不予验收和结算。

3.乙方应严格按照合同工期完成施工任务,无故每拖延一天,向甲方赔偿损失人民币元(元)。因不可抗力因素造成乙方不能正常施工,或因甲方原因导致施工延误的,工期则可以相应顺延。

1.本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方本着友好合作的原则协商解决或请有关部门进行调解。

2.合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政部门调解。协商或调解不成时,提交甲方所在地仲裁委员会裁决。

本协议自双方签字盖章之日起生效,一式陆份,甲方肆份,乙方贰份,具有同等法律效力。

甲方(盖章)。

法定代表人(签字):

签订日期:年月日

乙方(盖章)。

法定代表人(签字):

签订日期:年月日

最新工程施工协议(通用23篇)篇二

在工程实施期间或保修期内发生危及工程安全的事件,当监理人通知承包人进行抢救时,承包人声明无能力执行或不愿立即执行,则发包人有权雇用其他人员进行该项工作。若此类工作按协议规定应由承包人负责,由此引起的费用应由监理人在发包人支付给承包人的金额中扣除,监理人应与发包人协商后将作出的决定通知承包人。

42发包人违约。

42.1发包人违约。

在履行协议过程中,发包人发生下述行为之一者属发包人违约。

(1)发包人未能按协议规定的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件。

(2)发包人未能按协议规定的期限向承包人提供应由发包人负责的施工图纸。

(3)发包人未能按协议规定的时间支付各项预付款或协议价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误。

(4)由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本协议的义务。

42.2承包人有权暂停施工。

(1)若发生第42.1款(1)、(2)项的违约时,承包人应及时向发包人和监理人发出通知,要求发包人采取有效措施限期提供上述条件和图纸,并有权要求延长工期和补偿额外费用。监理人收到承包人通知后,应立即与发包人和承包人共同协商补救办法。由此增加的费用和工期延误责任,由发包人承担。

发包人收到承包人通知后的28天内仍未采取措施改正,则承包人有权暂停施工,并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任,由发包人承担。

(2)若发生第42.1款(3)项的违约时,发包人应按第33.4款的规定加付逾期付款违约金,逾期28天仍不支付,则承包人有权暂停施工,并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任,由发包人承担。

42.3发包人违约解除协议。

若发生第42.1款(3)、(4)项的违约时,承包人已按第42.2款的规定发出通知,并采取了暂停施工的行动后,发包人仍不采取有效措施纠正其违约行为,承包人有权向发包人提出解除协议的要求,并抄送监理人。发包人在收到承包人书面要求后的28天内仍不答复承包人,则承包人有权立即采取行动解除协议。

42.4解除协议后的付款。

若因发包人违约解除协议,则发包人应在解除协议后28天内向承包人支付协议解除日以前所完成工程的价款和以下费用(应减去已支付给承包人的金额)。

(1)即将支付承包人的,或承包人依法应予接收的为该工程合理订购的材料、工程设备和其他物品的费用。发包人一经支付此项费用,该材料、工程设备和其他物品即成为发包人的财产。

(2)已合理开支的、确属承包人为完成工程所发生的而发包人未支付的费用。

(3)承包人设备运回承包人基地或协议另行规定的地点的合理费用。

(4)承包人雇用的所有从事工程施工或与工程有关的职员和工人在协议解除后的遣返费和其他合理费用。

(5)由于解除协议应合理补偿承包人损失的费用和利润。

(6)在协议解除日前按协议规定应支付给承包人的其他费用。

发包人除应按本款规定支付上述费用和退还履约担保证件外,亦有权要求承包人偿还未扣完的全部预付款余额以及按协议规定应由发包人向承包人收回的其他金额。本款规定的任何应付金额应由监理人与发包人和承包人协商后确定,监理人应将确定的结果通知承包人。12345678910111213文章来源:

个人转载本站内容,请务必保留上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得任意转载!

43索赔。

43.1索赔的提出。

承包人有权根据本协议任何条款及其他有关规定,向发包人索取追加付款,但应在索赔事件发生后的28天内,将索赔意向书提交发包人和监理人。在上述意向书发出后的28天内,再向监理人提交索赔申请报告,详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据,并应附必要的当时记录和证明材料。如果索赔事件继续发展或继续产生影响,承包人应按监理人要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告,并在索赔事件影响结束后的28天内,向发包人和监理人提交包括最终索赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告。

43.2索赔的处理。

(1)监理人收到承包人提交的索赔意向书后,应及时核查承包人的当时记录,并可指示承包人提供进一步的支持文件和继续作好延续记录以备核查,监理人可要求承包人提交全部记录的副本。

(2)监理人收到承包人提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后的42天内,应立即进行审核,并与发包人和承包人充分协商后作出决定,在上述期限内将索赔处理决定通知承包人。

(3)发包人和承包人应在收到监理人的索赔处理决定后14天内,将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人。若双方均接受监理人的决定,则监理人应在收到上述通知后的14天内,将确定的索赔金额列入第33条、第35条或第36条规定的付款证书中支付;若双方或其中任一方不接受监理人的决定,则双方均可按第44.1款的规定提请争议调解组解决。

(4)若承包人不遵守本条各项索赔规定,则应得到的付款不能超过监理人核实后决定的或争议调解组按第44.3款规定提出的或由仲裁机构裁定的金额。

43.3提出索赔的期限。

(1)承包人按第35.1款的规定提交了完工付款申请单后,应认为已无权再提出在本协议工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。

(2)承包人按第36.1款规定提交的最终付款申请单中,只限于提出本协议工程移交证书颁发后发生的索赔。提出索赔的终止期限是提交最终付款申请单的时间。

十九、争议的解决。

44争议调解。

44.1争议的提出。

发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议,又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议,任一方均可以书面形式提请争议调解组解决,并抄送另一方。在争议尚未按第44.3款的规定获得解决之前,承包人仍应继续按监理人的指示认真施工。

44.2争议调解组。

发包人和承包人应在签订协议书后的84天内,按本款规定共同协商成立争议调解组,并由双方与争议调解组签订协议。争议调解组由3(或5)名有协议管理和工程实践经验的专家组成,专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定,亦可请政府主管部门推荐或通过行业协议争议调解机构聘请,并经双方认同。争议调解组成员应与协议双方均无利害关系。争议调解组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

44.3争议的评审。

(1)协议双方的争议,应首先由主诉方向争议调解组提交一份详细的申诉报告,并附有必要的文件图纸和证明材料,主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方。

(2)争议的被诉方收到主诉方申诉报告副本后的28天内,亦应向争议调解组提交一份申辩报告,并附有必要的文件图纸和证明材料。被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交给主诉方。

(3)争议调解组收到双方报告后的28天内,邀请双方代表和有关人员举行听证会,向双方调查和质询争议细节;若需要时,争议调解组可要求双方提供进一步的补充材料,并邀请监理人代表参加听证会。

(4)在听证会结束后的28天内,争议调解组应在不受任何干扰的情况下,进行独立和公正的评审,提出由全体专家签名的评审意见提交发包人和承包人,并抄送监理人。

(5)若发包人和承包人接受争议调解组的评审意见,则应由监理人按争议调解组的评审意见拟定争议解决议定书,经争议双方签字后作为协议的补充文件,并遵照执行。

(6)若发包人和承包人或其中任一方不接受争议调解组的评审意见,并要求提交仲裁,则任一方均可在收到上述评审意见后的28天内将仲裁意向通知另一方,并抄送监理人。若在上述28天期限内双方均未提出仲裁意向,则争议调解组的意见为最终决定,双方均应遵照执行。

45友好解决。

46.1仲裁。

(1)发包人和承包人应在签订协议书的同时,共同协商确定本协议的仲裁范围和仲裁机构,并签订仲裁协议。

(2)发包人和承包人未能在第45条规定的期限内友好解决双方的争议,则任一方均有权将争议提交仲裁协议中规定的仲裁机构仲裁。

(3)在仲裁期间,发包人和承包人均应暂按监理人就该争议作出的决定履行各自的职责,任何一方均不得以仲裁未果为借口拒绝或拖延按协议规定应进行的工作。

46.2诉讼。

发包人和承包人因本协议发生争议,未达成书面仲裁协议的,任一方均有权向人民法院起诉。

二十、风险和保险。

47工程风险。

47.1发包人的风险。

工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏,均应由发包人承担风险责任。

(1)发包人负责的工程设计不当造成的损失和损坏。

(2)由于发包人责任造成工程设备的损失和损坏。

(3)发包人和承包人均不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害造成的损失和损坏,但承包人迟延履行协议后发生的除外。

(4)战争、等社会因素造成的损失和损坏,但承包人迟延履行协议后发生的除外。

(5)其他由于发包人原因造成的损失和损坏。

47.2承包人的风险。

工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏,均应由承包人承担风险责任。

最新工程施工协议(通用23篇)篇三

本工程甲方委托乙方承担图纸设计、施工安装。甲、乙双方在平等、自愿协商一致的基础上,并共同严格遵守《中华人民共和国合同法》,就乙方承接甲方委托的装饰工程(以下简称工程)的相关事宜,达成以下协议:

1、甲方装饰场所应是合法使用单位。

2、入户大堂装饰施工地点:_________________,施工面积合计__________平方米。

3、物管房装饰施工地点:_________________,施工面积合计__________平方米。

4、承包方式:_________________。

整个工程施工期限为_______天工作日,从_______年_______月_______日开工,到_______年_______月_______日竣工。

二、精装修工程价款。

1、工程款:本合同工程造价为(人民币)__________元,大写为__________。

2、报价单根据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。详见本合同附件《装饰工程预算表》。

三、工程设计图纸及确认标准、条件和时间。

1、合同签字后,甲方和乙方双方应在每张图纸上签字认可,甲方对图纸未能确认签字,乙方则缓期开工,工期须延。

2、施工期间,甲方需要修改设计图纸或增加项目而需要乙方确认签字时,双方须另行签定补充合同,并由甲方在相关图纸上签字认可和付清增改项目的工程款后,乙方则安排施工,工期相应须延。

3、图纸一经双方确认,如需要修改和变更,须征得双方同意,凡因修改,变更图纸导致工程项目费用增加的,由甲方承担,工期相应须延。

四、工程材料供应。

1、甲方提供的材料:本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

五、工程款支付方式。

1、合同签订后,甲方须该项工程总造价的__________%做为乙方进场施工费;。

甲方:______________。

乙方:______________。

日期:______年____月____日______年____月____日

最新工程施工协议(通用23篇)篇四

发包单位:(以下简称甲方)。

承包人:(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国协议法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本协议。

第一条:工程概况。

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。

第二条:施工方案。

1、护坡。

(1)、基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。

(2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。

(3)、完工后做围墙10米左右。

(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。

第三条:协议工期。

1、经双方协商确定,工程期为日,暂定于自年月日起至年月日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

第四条:价格及付款方式。

2、上述总承包价为包干价,包含本协议所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、付款方式:竣工验收后付元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

第五条:甲方义务。

1、按协议向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条:乙方义务。

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。

2、承包人必须自行完全本协议工程,不得转包他人。

最新工程施工协议(通用23篇)篇五

发包单位:

施工单位:

根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致,达成如下协议:

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3承包范围:根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。

1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算。

1.5质量目标:基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。

2.1开工日期:(以实际进场时间为准)xx年6月5日。

2.2竣工日期:(即完工时间)xx年7月5日。

2.3该工程工期不予调整,除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响,可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。

2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容,将在总价中扣除工期违约金,拖延一天罚金1000元,以此类推,最高不超过总价的10%。

3.1合同价款:以实际完成工程量结算,执行xx辽宁省建设工程计价定额。

3.2此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩。

3.3承包方向发包方提交工程进度表,发包方向承包方支付工程进度款。

4.1甲方的工作义务

(1)甲方派驻工地代表:全权负责本工程施工中的一切事宜。

(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。

(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。

(4)负责本工程的对外联系工作。

4.2乙方的工作义务

(1)乙方派驻工地代表:全权负责承包范围内施工的一切适宜。

(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。

(3)服从甲方管理,执行发包方各部门制定的各项管理规定。

(4)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。

5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。

5.4由于乙方原因造成质量或人员事故,其一切后果由乙方承担,工期不顺延。

5.5工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收,并办理验收、移交手续。

6.1若因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方1000违约金。

6.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外,应按本协议约定之要求,完成各项工作,否则视为乙方违约。

6.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。

7.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。

8.1本合同一式两份,双方各持1份,均具有同等法律效力。

8.2在合作过程中如有未尽事宜,可另行签定补充协议,并具有同等法律效率。

发包方: 承包方:

最新工程施工协议(通用23篇)篇六

发包单位:

施工单位:

根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致,达成如下协议:

第一条 工程概况

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3承包范围:根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)

1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算

1.5质量目标:基础持力层承载力特征值fak大于160kpa

第二条 合同工期

2.1开工日期:(以实际进场时间为准)xx年6月5日

2.2竣工日期:(即完工时间)xx年7月5日

2.3该工程工期不予调整,除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响,可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。

2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容,将在总价中扣除工期违约金,拖延一天罚金1000元,以此类推,最高不超过总价的10%。

第三条 工程造价及付款方式

3.1合同价款:以实际完成工程量结算,执行xx辽宁省建设工程计价定额。

3.2此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩。

3.3承包方向发包方提交工程进度表,发包方向承包方支付工程进度款。

第四条 双方的工作和义务

4.1甲方的工作义务

(1)甲方派驻工地代表:全权负责本工程施工中的一切事宜。

(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。

(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。

(4)负责本工程的对外联系工作,

4.2乙方的工作义务

(1)乙方派驻工地代表:全权负责承包范围内施工的一切适宜。

(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。

(3)服从甲方管理,执行发包方各部门制定的各项管理规定。

(4)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。

第五条 关于工程验收的约定

5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。

5.4由于乙方原因造成质量或人员事故,其一切后果由乙方承担,工期不顺延。

5.5工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收,并办理验收、移交手续。

第六条 违约责任

6.1若因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方1000违约金。

6.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外,应按本协议约定之要求,完成各项工作,否则视为乙方违约。

6.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。

第七条 争议或纠纷处理

7.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。

第八条 附则

8.1本合同一式两份,双方各持1份,均具有同等法律效力。

8.2在合作过程中如有未尽事宜,可另行签定补充协议,并具有同等法律效率。

发包方: 承包方:

年 月 日 年 月 日

最新工程施工协议(通用23篇)篇七

甲方:

乙方:

为确保溧水县荷花拆迁安置小区荷花嘉园一期工程一标段基础土方工程工期和人身安全,经过甲乙双方协商达成以下协议:

1、承包范围:溧水县荷花拆迁安置小区荷花嘉园一期工程一标段基础土方。

2、承包价格:

挖运基础土方:15、00元/m3(运距1km以内);挖运淤泥:21、00元/m3(运距1km以内);回填基础土方:15、00元/m3(运距1km以内);挖方8、00元/m3(此挖方在机械操作范围之内,如超出范围按次计算。);桩基挖运基础土方:20、00元/m3(运距1km以内);桩基回填基础土方:20、00元/m3(运距1km以内);挖掘机机械台班:315、00元/小时。工程量按现场实际发生计量。(以上单价含税金)。

3、质量要求:乙方必须在甲方的管理和监督下进行施工,质量必须到达分部分项工程质量评定标准的要求,否则造成返工的一切人工、材料、机械等费用损失由乙方承担。

4、安全要求:所有施工人员必须遵守和严格执行《安全操作规程》和《安全管理条例》中的规定,如违反规定所造成一切安全事故产生的费用由乙方承担,项目部并按公司有关规定给予处罚。

5、工期要求:乙方必须按甲方进度计划和项目部下达施工任务。

单进行施工。

6、验收方式:甲方按照质量评定标准进行检查验收,质量不合格,不仅要返工,乙方还必须承担所有损失费用。

7、奖罚措施:班组完成的所有场地平整必须达到合格标准,经项目部施工员、质检员验收,如达不到合格标准由施工员、质检员下达处罚单,报项目经理复查后在乙方工程款中直接扣除。安全、质量和工期达不到协议约定要求,甲方有权辞退乙方,终止协议。辞退后乙方不得以任何理由阻扰甲方正常施工,否则一切损失由乙方承担。

8、结算方式:

完成工程量经验收合格,土方工程结束后支付工程款的50%,建筑主体封顶后支付工程款的20%,剩余30%工程款春节前一次性付清。

9、违约责任:如乙方达不到协议约定条款,乙方亏损,一切后果由乙方自行承担,与甲方无关。

本协议一式四份,甲方三份,乙方持一份,双方签字协议生效。

甲方:(公章)乙方:(公章)。

法定代表人:法定代表人:

委托代表人:委托代表人:

日期:日期:

最新工程施工协议(通用23篇)篇八

乙方:

甲乙双方就中交二公局新恩铁路树枝障施工项目,双方达成如下协议。

一,工程名称;新恩铁路树枝障施工项目。

二,工程地点;内蒙。

三,工程内容及范围;将沙柳枝条载成45公分长以上,将树枝埋入25公分,外漏20公分,方格沙障尺寸统一为1米×1米的菱形方块,具体要求执行甲方技术人员现场意见。

四,施工数量,据实结算。

五,工程承包方式,乙方包轻工(甲方提供材料,机械)。

六,开工日期:年月日

竣工日期:年月日

七,技术质量要求:达到业主验收标准。

八,合同单价:每平米1.05元。

九,付款方式:合同签订后,待工程全部完工后,达到业主验收标准后一次性付清全部工程款。

十,乙方向甲方承诺,进入施工现场必须组织作业人员进行安全教育、文明施工、严禁打架斗殴、酗酒闹事,严格遵守甲方的一切管理制度,服从项目部管理人员指挥。

十一,施工人员的人生安全及施工期间的治疗、保险问题由乙方负责,甲方不承担任何责任和费用。

十二,如因甲方原因延误工期,乙方有权顺延工期。由乙方原因延误工期,每延误一天扣500元。

十三,甲乙双方一经签订合同就必须履行本合同,如因业主、地方等问题而不能开工的一切损失甲方负责,施工中因乙方单方面引起的纠纷、延误施工由乙方承担一切责任。

十四,本合同签订之日起生效,工程竣工验收办理完结算手续后付款。

十五,本合同未尽事宜双方可另立协议,并与本合同具有同等的法律效力。

十六,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

签订地点:

甲方签字:身份证号:年月日。

乙方签字:身份证号:年月日。

最新工程施工协议(通用23篇)篇九

乙方:

甲乙双方根据双方签订的施工合同,同时依据《安全生产法》等相关规定要求,经双方友好协商,现将甲方分包给乙方的安广网络光缆工程的施工安全生产事宜达成如下协议:

一、乙方在进行安广网络光缆工程施工工作中应加强安全生产管理,坚持“安全第一、预防为主”的方针。

二、乙方在工程建设施工中必须遵循安全管理和技术要求。主要包括安全管理保障架构、安全管理制度、安全防范措施、职业健康安全,以及做好安全生产所必备的技术手段和装备。

三、乙方应严格按照相关安全技术操作规程实施操作,在施工前必须对施工工作涉及范围内设施的分布情况进行确切的核实,确保安全后方可开展工作。

四、乙方负责工作范围内的甲方在用有线电视设备的安全,服从甲方随工或监理人员管理。若由于乙方在施工中造成甲方设备损坏的,乙方按价赔偿并承担由于设备损坏所造成的一切损失。

五、乙方应建立安全责任制度,成立安全组织,安排专职的施工安全员负责施工现场安全,对于可能发生安全事故的区域必须设置醒目的标志。

六、乙方定期为其从业人员提供必要的安全培训,特种作业人员必须具备国家认可的上岗资质,同事配备必要的.劳动保护用品。

七、乙方在参与甲方有线电视工程施工时,必须与施工人员签订劳务合同或用工协议(包括安全条款),为施工人员缴纳必要的工伤保险费。

八、乙方在工程实施期间对施工现场的安全负有全面的责任,任何在施工现场发生的伤亡事故及财产损失,除依法由相关人员承担责任的外,均由乙方承担相应的责任和因此所发生的一切费用以及各项处理工作。

九、甲方有权对安全生产进行检查,对于存在的施工安全隐患和问题,甲方有权要求乙方在规定期间进行整改,逾期达不到整改要求的,甲方有权作出停工处理,必要时甲方终止合同。

十、按照《通信建设工程安全生产管理规定》要求,甲方向乙方支付工程施工所需的安全生产费用;乙方应将安全生产费用实行专户核算,应当在规定范围内安排使用,不得挪用或挤占。

十一、对于因本合同的效力、履行或解释而发生的任何争议,双方应通过友好协商解决。若协商不成的,任何一方均可将争议提交合肥人民法院进行诉讼解决。

十二、本保密协议对双方和各自所属/关联公司、机构都具有约束力。

十三、对于本协议条款的修改,只有经双方授权的代表书面签署后方可生效并对双方具有约束力。

十四、本协议规定的安全生产责任的期限为自本协议生效之日起至本协议终止之日止。

十五、本协议自双方法定代表人或授权代表签订并加盖双方单位合同专用章或单位公章之日起生效,如双方签署日期不一致,自较迟的签署日生效,有效期至竣工验收后一年。

十六、本协议壹式4份,甲方执2份,乙方执2份,具有同等法律效力。

甲方代表乙方代表。

(公章)(公章)。

日期日期

最新工程施工协议(通用23篇)篇十

发包单位:××公司(以下简称甲方)。

承包单位:××绿化有限公司(以下简称乙方)。

甲方委托乙方承担××公司部分环境景观绿化工程的施工。甲、乙双方本着互相协作,紧密配合的原则,订立本施工意向协议。

1、工程名称:××公司院内环境景观绿化工程。

2、工程地点:××市××县××路××号。

3、工程承包方式:包工、包料、护成活、包工期、保质量、保安全。

二、工程价款。

1、协议价款:经甲乙双方协商,本工程承包范围内协议价款暂定为××万元整,竣工后据实结算。

2、协议价款涵盖内容为:

(1)绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、护等全部内容。

(2)绿化土方平整及换、填土,渣土外运由甲方及监理工程师到现场测量。

后,方可外运。

三、施工工期。

1、本工程计开工时间××年××月××日。

2、本工程预计完工时间××年××月××日。

3、如遇不可抗剂因素和自然灾害,或甲方原因,影响施工,经甲方签证后可顺延工期。

4、因乙方原因拖延工期,按每拖延一天,乙方应向甲方交违约金人民币元。甲方可从乙方的工程款内扣付。

苗木栽植完毕,余款在养护期满,验收合格并移交甲方完毕后全部付清。

五、工程质量。

3、乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;。

4、乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。

5、乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木24个月,其间发生的费用由乙方负担。

六、甲方责任。

1、监督检查工程质量、进度、负责施工过程、设计变更等的签证。

2、协调好各专业与绿化施工之间的关系。

3、工程竣工后组织工程验收,并按协议约定审定竣工结算。

4、按协议约定支付工程款。

七、乙方责任。

1、按甲方审定的设计图纸、工程量清单及国家有关园林绿化施工技术规范进行施工。

2、现场施工中,如有设计及品种修改,需接甲方书面变更通知单后实施。

3、乙方需办理好施工的一切相关手续,服从当地政府主管部门的监督和管理,费用自理。

4、已竣工工程未交付甲方之前,负责已完工工程的保护工作。

5、施工应服从甲方及监理统一管理及协调。从甲方指定的水电接驳点接驳,施工用水、电费用由乙方承担。

6、协议规定由乙方完成或提供配合的工作(包括协议、会议纪要约定的内容、通知以及设计变更等规定由乙方完成工作),如乙方未能完成或不能按协议要求完成,甲方即可安排其他单位完成,所发生的费用从乙方当期工程款中扣除,影响工期的责任由乙方负责。

7、施工中由于乙方施工原因发生的安全事故,概由乙方负责。

8、施工中乙方应注意对施工现场已有的建筑物及地下、地上市政配套设施及电缆沟进行保护,如因乙方原因造成的损失及严重后果,概由乙方负责赔偿,并承担一切责任。

9、乙方未经甲方书面同意,不得将本工程转让或分包其他单位,否则甲方有权终止协议。

10、全部工程完工后,乙方负责清运绿化所产生的垃圾,做到工完场清。

八、材料的供应。

1、工程所需的苗木由乙方自行采购,到现场后,必须经甲方检查,确认符合设计,并得到甲方签字认可后,才能栽种。

2、乙方所购苗木必须是新鲜、树杆挺直、树形好、植株健壮。枝叶茂盛丰满,无病症现象。

3、工种所用材料,必须先向甲方提供样品及各种资料,经甲方检查,确认符合设计要求后,才能进场。进场后,必须及时向甲方报验,经检查合格后,才能施工。

九、工程质量检查验收。

1、施工质量等级验收评定执行当地《园林绿化工程质量检验评定标准》有关规定,本园林绿化工程施工质量要求能满足上部苗木正常成活为质量标准,其园林绿化标准达到预期设计的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死,乙方无条件重植。

2、工程具备竣工验收条件,乙方按国家和本市的有关规定,向甲方提供竣工图四套,电子文档一套,甲方代表收到相关的资料后,组织有关部门验收,并在验收后的14天内给予批准或提出整改意见,乙方按要求整改并承担由自身原因造成的相应损失。

3、乙方每道工序都应向甲方报验,经甲方检查、签证后才能施工下道工序。

十、违约。

1、违约的处理:协议双方的任何一方不能全面履行协议条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿。

2、违约造成工期延误责任分担:甲方违约,工期相应顺延;乙方违约,工期不得顺延。

3、违约金的标准:协议履行中任何一方不能全面履行协议条款,均属违约。违约造成的损失,除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付协议价款3%的违约金。

十一、养护。

1、乙方派人负责对本工程进行为期两年的免费养护工作。

2、乙方应向甲方递交两年养护期的《绿化工程养护计划书》。

3、如乙方派人养护苗木工作不力,造成苗木枯死,乙方应补种。

4、因死亡而重新更换的苗木,需经过一年的养护后予以确认。

十二、未尽事宜,双方另行协商解决,本协议在履行过程中如发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成时可向武汉市仲裁机构申请仲裁,仲裁结果为最终结果。

十三、本协议一式四份,双方各执两份,均具同等法律效力,双方法定代表人签字盖章后可生效,养护期满付清尾款后自行失效。

最新工程施工协议(通用23篇)篇十一

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国协议法》及其他有关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平的原则。结合本工程实际情况,经双方协商签订本协议。

二、施工范围与内容:

路段,道路安全标牌、标志、道口标注、警示桩、标线、振动标线的施工与安装。

三、工程工期:乙方按甲方要求在规定时间内完成施工项目工程。

四、协议价款:大写:小写:本协议为固定单价。本工程按日照市规划建筑设计院设计图为依据,工程量以实际为准。

五、结算与付款方式:

协议签订并施工完毕后,甲方需以电汇方式付款给乙方协议价款80%,余款20%半年内付清。

六、维修:

乙方按gb5768—20xx“道路交通标志和标线”标准、按规范要求,进行质量自检并接受甲方的监督检查,如因产品质量问题造成的损失,由乙方无条件予以维修或更换。如因不可抗力,如自然灾害或人为故障造成的损坏,乙方不负责维修。

七、权利与施工要求:

1、甲方有权对乙方工程质量、进度、技术、保障措施等施工内容全程监督检查,发现问题及时对乙方提出整改意见,乙方应积极采取措施按照甲方和设计要求进行整改。

2、甲方需向乙方提供施工沿线施工点地下管网、供水、供暖及地下光缆等线路分布图,因图纸不详导致乙方对施工地点地下管网、供水暖及地下光缆等线路造成的损坏,由甲方承担。

3、乙方必须严格按照甲方设计要求和gb5768—20xx“道路交通标志和标线”标准要求制作并施工,确保工程质量。

4、乙方必须在施工现场设置明显的施工标志,施工人员必须正确佩带劳动安全防护用品,防止施工过程中交通事故的发生,正常施工过程中出现的安全事故与甲方无关。

5、乙方必须合理安排各项工作,保证按期完成施工项目。

八、变更:

1、因甲方原因而造成协议中所列施工项目在数量、质量、品种、服务上的变化,导致费用的增加,其费用增加部分由甲方支付。

2、因乙方原因而造成协议中所列施工项目在数量、质量、品种、服务上的变化,导致费用的增加,其费用增加部分由乙方支付。

3、乙方应按照国标gb5768—20xx“道路交通标志和标线”标准要求施工,因乙方未按要求施工而导致的质量及其它相关问题,由乙方承担。

九、仲裁:

凡有关本协议或执行本协议而发生的一切争议,应通过协商解决;如不能解决,则可向有关部门提请仲裁,该仲裁委员会作出的仲裁是最终的,甲、乙双方均应受其约束,仲裁费用由败诉方承担。

十、未尽事宜:

甲、乙双方本着友好合作的目的,进行协商解决,如因国家政策调整或与国家政策法规不符,以国家政策为准。

十一、相关技术、施工及更改文本均为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。

十二、协议生效:

本协议甲、乙双方代表签字之日起生效,本协议生效后,甲、乙双方均有义务严格履行本协议规定的各项条款和条件。

十三、本协议一式六份,甲、乙双方各执一份存查。

甲方:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

乙方:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

最新工程施工协议(通用23篇)篇十二

甲方:陕西青山置业有限公司(发包方,以下简称甲方)

乙方:西部华旗建筑工程股份有限公司(承包方,以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商,本着平等互利互惠友好合作、共同发展的原则,就甲方开发建设的胡家庙1#、2#住宅楼工程承包施工事宜达成如下协议,双方共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:胡家庙城中村改造项目1#、2#住宅楼工程

2、工程地点:西安市新城区兴工东路

3、工程结构及规模:剪力墙结构,地下一层,地上26层。

4、建筑面积:地下4934㎡,地上44749㎡。

二、工程承包范围

1、土建工程:除基础土方、桩基工程、幕墙、所有门窗由甲方自行发包外,其余施工蓝图中的全部土建工程内容均属乙方承包范围。

2、安装工程:除电梯、高压配电及高低压配电柜(高低压室内的配电柜)、有限电视、电话、宽带、安防智能管理系统由甲方发包外,其余设计蓝图中的全部安装工程内容均属乙方承包范围(含有线电视、电话、宽带、安防智能管理系统预埋管、线盒内容)。

三、工程造价计算依据

单价按预算价进行结算。

四、材料采供及价格

1、本工程所用钢材由甲方负责供应,其余材料均由乙方自行采购。

2、概预算定额规定计列差价的材料和土建地材、商砼、安装工程主材执

行陕西省西安市造价信息2015年第 期的价格。

3、其中土建中的商砼及99定额规定可取差价的材料、安装主材在工程决

算时按甲方认价可进行调整。其他材料均不进行调整,且材料采保费按定额规定记取。

五、垫资及工程款支付方式

乙方垫资到主体结构地上5层封顶后7个工作日内甲方向乙方支付已完工

程造价80%的工程款,之后甲方向乙方按月支付当月完成工程造价80%的工程进度款;全部施工完,工程竣工验收前,甲方付款至全工程造价的85%,工程结(决)算审核确定后,甲方支付至97%,其余3%(基数应不含甲供材、各种差价等)工程款为工程保修金,工程保修期按国家规定的保修期执行。工程保修期满后,工程保修金一次付清。

六、工程竣工结算依据及办法

根据以上的计算依据、承包范围及甲乙双方确认的工程预算,按1999年

《陕西省建筑工程综合概预算定额》建筑面积计算规则计算面积每平方米

包死进行结算,施工中的变更签证等在工程结(决)算时按实结算。

七、工程质量安全要求:该工程施工质量要求达到“合格”标准及“陕西

省省级文明工地”。

八、分包工程资料:甲方外包工程的技术资料由分包单位填写、收集、

整理并经现场监理确认,甲方审核后交乙方一并归档。

九、分包工程其他要求:

1、甲方分包的项目施工方应服从总包单位的现场统一管理。做到安全生

产、文明施工、工完场净。并向总包方缴纳生产生活用水电费、垃圾清理费及分包造价2%的安全文明施工保证金,在分包工程交验后一个月内,若没有发生重大安全、质量事故给予分包方返还保证金。

2

2、属甲方指定分包的项目,乙方按定额规定向甲方计取5%配合费(门窗必须另计包口费,桩基需配合时另议)。

十、本项目在例行招标程序时,所发生的交易费用,及进场后缴纳的环保噪音费甲乙双方各承担50%。

十一、本协议未尽事宜,由双方在正式工程施工合同中明确。同时本协议条款将作为正式合同内容,并与正式工程施工合同具有等同法律效力。

十二、本协议一式四份,双方各执两份,签字盖章后生效。

甲方:(签章)

委托代理人:

乙方:(签章) 委托代理人: 签订日期:2015 年 月 日 3

施工合同

建设单位: (以下简称甲方) 施工单位: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把 改造工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:

一、工程项目

1、工程名称:

2、工程地址:

3、工程范围:

4、承包方式:包工包料。

5、承包造价: 元(大写: )。

二、工程期限

根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期 天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)

开工日期为2015年 月 日至2015年 月 日,总工期 天。

三、本工程竣工质量为一次性合格工程

1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;

四、工程价款支付及结算

本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。

五、其它约定

1:甲方承担的安全责任、权利

(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;

(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;

(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安 全施工需要时,人员不得进入施工现场。

六、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方:

代表人:

身份证号:

公章

年 月

乙方: 代表人: 身份证号:公章 年 日 日 月

单项工程施工协议书

甲方: 乙方(施工责任方):

甲方承建之 ,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:

一、工程内容

二、组织领导

1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。

2.乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

3.乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

三、双方责任

1.甲方责任:

(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配

料用料的指挥、监督与管理。

(2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工作量。申报预决算,申请拨付工程款。

(3)负责与承建商、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

2.乙方责任:

(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从承建商、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到验收标准以上。

(2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生,否则由乙方承担由此产生之全部责任。

(3)工人进入施工现场必须佩戴安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。

(4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批,做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。

(5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工,工程质量等问题均由乙方承担。

(6)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

(7)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

(8)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。

(9)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。

五、工程质量及验收标准

工程质量应符合现场样板标准,因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合现场样板标准、质量不合格、甲方可要求乙方停工或返工,返工费费由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。4月30号上午12点前全部完工验收。

六、工期

任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的%或元向甲方支付罚金。

七、付款方法

(1)甲方按乙方所完成之实际施工进度付款,具体付款方式如下:

第一遍付40%

第二遍验收合格之后付40%

最后在六月三十日之前全部付清。

因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知 日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。

八、其它

(1)若乙方无正当理由单方面终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价 的违约金。

(2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为,甲方有权单方解除责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。

十、本责任书一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。

甲方: 乙方(施工责任方) 代表:

经办人:

身份证件号:

代表施工责任人: 月 身份证件号:

最新工程施工协议(通用23篇)篇十三

甲方:

乙方:

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

二、承包内容:

1、工程量乙方按甲方提供的中标价为(小写:),甲方收取管理费000%,若结算工程量超出合同工程量,其超出合同工程量部分甲方收取000%的管理费。

2、甲乙双方各负责税金50%;若结算工程量超出合同工程量,超出合同工程量部分税金由乙方支付。

3、乙方承包范围按业主提供的图纸范围、中标分部、分项清单中所包含的全部内容。

4、乙方必须按业主提供的设计施工图纸及技术规范进行施工,保证按时、按质完成本工程分部分项任务。工程质量达到合格,并通过业主竣工验收。

三、甲方责任。

l、在施工前甲方应协调业主做到水通、电通、路通到施工现场,协助乙方签证工程量及一切事项。

2、不可抗拒的自然灾害损失,甲方协助乙方与业主补偿。

3、工程竣工后,达到验收条件,甲方在15日内协调相关单位进行验收,并协助办理结算。

四、付款方式。

l、针对本工程量大、时间紧,在乙方签定合同起30天内,乙方支付工程。

保证金人民币为贰佰万元整(小写:2014000.00元),在管理费中扣除。

2、根据乙方实际完成工程量,每月28日前报量进度款,工程款到甲方账户后7天内除扣管理费后支付给乙方。

3、甲方支付乙方工程款时,甲方在工程款汇中代扣代缴税金。

五、施工工期为180天,以开工令下发当日算起,若工期延误,乙方承担一切责任。

六、乙方需为施工过程中的安全负全责。

七、未尽事宜经双方协商解决,协商解决不了的送相关法律部门仲裁。

八、本合同双方应共同遵守履行,中标分部、分项工程量清单附后双方签字盖章。

九、本合同一式肆份,双方各持两份。

甲方:

签字(盖章):。

乙方。

签字(盖章):。

最新工程施工协议(通用23篇)篇十四

甲方:

乙方:

乙方于______年______月______日与甲方相关人员对甲方承建的五经路隧道进行现场勘查,确认隧道内存在的渗漏问题并根据甲方指示确认了施工部位。在和甲方进行交流协商后最终确定施工方案,在协议价格后双方达成本施工协议。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:

1、对的渗漏处理。根据甲方指定部位进行混凝土修复,控制变形缝和部分主体结构裂缝的渗漏。

甲方委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。

1、甲方责任:

1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。

3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系,办理好施工前各种开工许可手续并申报有关文件资料。

2、乙方责任:

1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。

4)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。

根据本协议要求对所处理施工部位达到闭水性良好。

1)执行甲、乙双方确定的工程单价

2)按实际修复的工程量进行工程结算。

对所施工部位保修一年。

2)在甲方验收完毕后,甲方需在30天内支付乙方全部工程款的95%;

3)到保修期时甲方支付乙方的5%的质保金。

本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。

甲方:乙方:

代表:代表:

最新工程施工协议(通用23篇)篇十五

根据与建设单位签订的《建设施工协议》和公司有关管理制度,现将该工程进行内部发包,经双方协商一致,签订如下施工协议:

1、工程名称:

2、承包范围:

3、承包形式:

二、工程期限:年月日至月日,工期:。

三、工程质量:乙方应认真按照施工规范,技术标准和设计图纸要求施工,接受监理单位的监督,保证质量合格。工程完工后,乙方按国家有关规定保修。

四、协议价款:乙方承担与施工相关的一切直接费和现场行政收费,承包价:按总价提取管理费%,税金由乙方承担。

五、安全责任:乙方应按现行安全操作规定,采取严格。

的安全防护措施,全体施工人员应参保,如发生安全事故,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

六、文明施工:乙方应搞好现场文明施工,建立健全的各项工地管理制度,随时接受发包方、甲方、质检、监理及有关管理部门的指导和检查。

七、奖惩办法:

八、付款办法:按发包方付款进度支付乙方工程款,甲方提留款在竣工结算前分批收清,工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前,乙方全额带资完成该工程。

九、其它:

1、在签订协议时,乙方须按工程总造价的2%交纳工程保证金,待工程竣工结算后,按协议结算。

本协议一式二份,双方签字后生效。

甲方:乙方:

最新工程施工协议(通用23篇)篇十六

甲方:

乙方:

甲方现有商住房600平方米左右建筑工程,给乙方组织施工,考虑到乙方瓦工队为民间组织,既无资质等级证书,又无安全施工许可证,为确保安全、优质、高效地搞好该工程,分清责任、避免争议,经甲、乙双方充分协商签定如下协议:

一、工程工资费用:甲乙双方协商,实行人员工资及费用大包干,数额为人民币七万元整,乙方必须完成主体工程中假二层以及辅助工程,其中包括所有地板砖、面砖、卫生间、厨房间的配套设施,以及围墙、滴水、室外地平、室内钢化涂料、外墙立帮柒(或面砖)等。

二、付款方式:瓦工队住进施工场地后,甲方预付生活费给乙方人民币5000元,二层封顶结束后甲方预付给乙方工资人民币xx0元整,主体工程(包括假二层)全部结束后,甲方预付给乙方工资人民币xx0元整,辅助工程全部结束后甲方预付给乙方工资人民币10000元整,余款15000元质量保证金待半年后甲方认可没问题的全部结清,甲乙双方经济往来均以条据为凭(上梁红纸包和节饷饭、烟等计入工资但不需条据)。

三、工期:从签字之日起,除一层大梁和屋面凝固期外全部工程工期为60天(雨天顺延),甲乙双方应制定出晴雨表,延期每天罚款200元,提前每天甲方奖励200元。

四、质量及施工:乙方必须按建筑工程规范和技术标准进行施工,确保甲方的建筑工程为优良工程,施工中甲方有权对乙方的不规范操作提出整改意见(如立模板必须由专业人员施工、保持施工现场文明、整洁、脚灰回收干净等),因乙方责任,造成质量隐患,或需返工造成材料浪废和工期延长的,后果由乙方负责,对工程结构改变或减少工程量的,如模板费、地板砖、面砖等,在工资总额中作相应减少。

五、安全生产:按照谁组织施工谁负责安全生产的原则,乙方在施工期间发生任何大小事故(包括交通),由乙方负责,费用自理,与甲方无关,甲方不承担任何责任。

六、其它事项:甲方须提供乙方简易住所和施工现场的水、电,其余一切生活费用和施工用的模板、吊车、脚手等所有建筑设备以及用具均由乙方自行解决,费用自理,乙方所需建筑材料须提前二天向甲方提出,否则造成停工乙方负责。

七本协议书一式两份,未尽事宜双方协商解决,甲、乙双方各执一份,签字盖章或按手印后生效。

甲方:签字并盖章或按手印。

乙方::签字并盖章或按手印。

最新工程施工协议(通用23篇)篇十七

发包人(全称):魔方(xx)公寓管理有限公司 .

承包人(全称):.

鉴于发包人、承包人双方于 年 月日签订了合同编号为: 的《魔方(广州 )公寓管理有限公司装修施工合同》(以下简称总包合同),依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、总包合同及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。本合同是针对具体单项工程施工的协议,与总包合同具有同等法律效力。

一、工程概况

工程名称: 魔方(xx)公寓管理有限公司广州宝岗大道项目

工程地点:

资金来源:自筹

二、工程承包范围

承包范围: 发包人审核过的工程量清单内所有项目.

三、合同工期

开工日期:

合同工期总日历天数 天

四、质量标准

工程质量标准:必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb

五、合同价款

金额(大写):(人民币)

(小写):(人民币)

六、项目经理及监理工程师姓名

6.1发包人派驻的工程师

姓名:职务:质检工程师

6.2 发包人派驻的项目经理

姓名: 职务: 项目经理

6.3 承包人派驻的项目经理

姓名:职务:承包人项目经理

6.4 承包人派驻的项目现场负责人

姓名: 职务: 项目现场负责人

七、承包人向发包人承诺按照总承包合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内

承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照总包合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、其他约定:除本合同明确另行约定之外,本合同所涉及的其他所有事项应按照总包合同执行,包括但不限于双方的权利及义务、违约责任等。

双方约定以下电子邮箱及通信地址为双方约定有效联系途径:

发包人电子邮箱:

通信地址:

承包人电子邮箱:

通信地址:

十、合同生效:本合同文件在双方签字盖章后即生效,合同有效期截止到本合同项下的工程全部完成且质量保修期结束或总包合同提前解除或终止日(以较早者为准)。

合同订立时间:

合同签订地点:南京市秦淮区罗廊巷7号

本合同双方约定自双方法人或法人委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

(本页为签字页,无正文)

发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)

法定代表人: 法定代表人:

签约代表:

签约代表:

最新工程施工协议(通用23篇)篇十八

按照《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

1.5工期:本工程自______年______月______日开工,于______年______月______日竣工。

第二条甲方工作。

2.1开工前______天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明______份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派_____________________为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

_____________________为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方_____________________份。

2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。

2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应应审批手续。

2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

第三条乙方工作。

3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划交甲方审定。

3.2指派_____________________为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图像或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条关于工期的约定。

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

第五条关于工程质量及验收的约定。

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

5.5由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知_____________________日内组织验收,并办理验收、移交手续,如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

第六条关于工程价款及结算的约定。

6.1双方商定本合同价款采用第种。

(1)固定价格。

(2)固定价格加______%包干风险系数计算。包干风险包括_____________________内容。

(3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

6.2本合同生效后,甲方分______次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。

拨款分次进行拨合同价款%金额。

6.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料。

______天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在______天内,结清尾款。

第七条关于材料供应的约定。

______%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

7.2凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

第八条有关安全生产和防火的约定。

8.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条奖励和违约责任。

9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方______天。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的______%支付滞纳金。

9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方______元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方______元,作为奖励。

9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方______元,作为奖励。

9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

9.5甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

9.6未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

9.7未办理验收手续,甲方提前使用或擅自使用,造成损失由甲方负责。

9.8因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条争议或纠纷处理。

10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由广州仲裁委员会仲裁;_____________________。

第十一条其它约定。

_____________________。

_____________________。

_____________________。

_____________________。

第十二条附则。

12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。

12.2本合同正本两分,双方各执一份、副本______,甲方执______,乙方执______份。

12.3本合同履行完成后自动终止。

12.4附件。

(1)施工图纸或作法说明。

(2)工程项目一览表。

(3)工程预算书。

(4)甲方提供货物清单。

附表一:

_____________________工程项目一览表。

单位或分部工程名称建筑面积装饰内容工程造价开工日期竣工日期

附表二:

_____________________工程甲方供应材料设备一览表。

序号材料或设备名称规格型号单位数量单价供应时间送达地点备注。

称甲方乙方。

(章)。

(章)。

地址。

电话传真电话传真。

法定代表人。

代理人。

开户银行及帐号。

邮政编码。

建设行政主管机关审查意见:

经办人:

审查机关(盖章)。

工商行政管理机关鉴证意见:

经办人:

鉴证机关(盖章)。

最新工程施工协议(通用23篇)篇十九

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,本着平等互利的原则,经甲乙双方协商,甲方将白鹤滩电站工地土石挖运工程承包给乙方施工,现就有关具体事项订立如下协议,便于甲乙双方共同遵守执行。

一、工程地点:

xx镇。

二、工程名称:

电站左岸导流遂洞出水口边坡土石方挖运。

土石方挖运(包括清挖工作面、施工便道挖运及施工道路整修,在乙方施工范围内),运距4千米以内,如超过4千米每增运500米运价另算。

土方挖运单价:壹拾元(10)元/方,石方挖运单价:壹拾叁点伍元(13.5)元/方。按实际测量的板方计算,柴油价格8元/升计算,如市场油价变动,本协议油价不变。

总工期12个月时间。

六、承包方式:

单项全额承包。挖运所产生的一切费用由乙方承担,建筑营业税由甲方承交。

乙方工程计量以甲方与发包方结算工程量为准。

八、工程款结算。

甲方按月支付乙方所完成工程量70%的工程款(扣除燃料、借支),挖运单项工程完工必须一个月以内办理工程结算,所有工程款在甲乙双方工程量结算后一个星期以内付清。

九、其他要求:

2、乙方在施工中要绝对听从甲方的管理和指挥,严格遵守工程施工管理条例和执行安全操作规程施工作业,若有挖运跟不上进度、不听从甲方正确合理的安排指挥,甲方随时有权与乙方解除协议并有权要求索赔误工损失。

3、乙方要确保安全文明施工,严格遵守各项管理制度,严格执行安全操作规程,一切安全责任由乙方承担,甲方不承担任何安全责任。

4、如果乙方违约造成中途退场,必须承担甲方的相关损失费用。

5、如因甲方的原因耽误乙方挖运,所产生损失全部由甲方承担。

6、如发生纠纷,双方约定由保山市人民法院解决。

十、甲、乙双方的权利和义务。

1、甲方的权利和义务。

1)甲方有权对乙方的人员和施工进行全面管理;。

2)甲方有权对乙方的违规行为和人员进行处罚;。

3)甲方要为乙方创造良好的施工环境、提供必备的施工条件;。

4)甲方要按协议及时支付乙方工程款;。

2、乙方的权利和义务。

1)乙方应严格按甲方现场技术人员要求进行施工,确保施工安全质量和进度。

2)乙方要接受甲方的管理,积极配合协调甲方全面推进工程进展;。

3)乙方有权要求甲方提供必备的施工条件;。

4)乙方有权要求甲方及时按协定支付工程款;。

十一、此协议一式三份,甲乙双方各执一份,一份交办公室存档备查。

十二、此协议自签订之日起产生法律效力,甲乙双方不得反悔。

甲方(法定代表人):乙方(法定代表人):

最新工程施工协议(通用23篇)篇二十

甲方:

乙方:

根据当地群众的要求,经村委会研究,对太屋组至向阳组道路实施亮化,现委托乙方进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款共同遵守执行:

按照甲方施工要求,安装9盏路灯。

乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为20天。开工日期为:____年____月____日,竣工日期为:____年____月____日。

1、工程造价:按实际工程量,验收合格后进行决算审计。

2、乙方施工结束后,通过决算审计,乙方凭税票结算。

乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。乙方必须确保进场人员的技术素质。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活等工作。若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。

1、甲方责任:负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、监督与管理。负责审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。

2、乙方责任:严格按照施工图纸施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。必须保证充足的施工人员和技术力量,人员稳定,工作效率高,否则由此造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

工程质量应符合国家现行施工验收规范以及甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。

甲方:

乙方:

代表:

代表:

____年____月____日

最新工程施工协议(通用23篇)篇二十一

发包方:(以下简称“甲方”)。

承包方:(以下简称“乙方”)。

根据《中华人民共和国协议法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本协议(包括本协议附件和所有补充协议),以资共同遵守。

第一条工程概况。

1.1工程名称:.

1.2工程地点:.

1.3工程内容及做法(详见:《工程预算报价表》、《施工图纸》)。

1.4工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。

(1)乙方包工、包料。

(3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。

1.5工程期限_____历天,开工日期______年月日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料进场日第二天起计算)。

1.6协议价款:本协议工程造价详见《工程预算报价表》,施工过程中有增减项目的,由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。

第二条施工图纸。

双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供:

(2)甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸),设计费__________元,由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

第三条甲方义务。

3.1开工前______天,为乙方入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;如甲方不采取必要保护措施而造成家具、陈设损失的,有甲方自行负责。

3.3负责提供施工所需的水源、电源;。

3.4负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系;。

3.6施工期间甲方仍需部分使用该场所,负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;。

3.7参与工程质量和施工进度的检查监督,办理验收、变更登记手续和其他事宜,负责材料进场、竣工验收。

3.8按时、按质、按量提供施工所用的自购材料。

第四条乙方义务。

4.1指派为乙方驻工地监理,负责本协议履行;按要求组织施工,保质保量,按期完成施工任务,处理解决由乙方负责的各项事宜。

4.4保护好原场所室内的家具和陈设,保证室内上、下水管道的畅通;。

4.5保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

4.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第五条工程变更。

工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,双方签名确认,同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。

第六条材料的提供。

6.1由甲方提供的材料、设备(详见甲方提供装饰装修材料明细表),应当符合设施要求,如因质量问题或规格差异造成工程损失的,由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。

6.2由乙方提供的材料、设备(详见乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料运到施工现场前通知甲方,并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的,应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。

第七条工期延误。

7.1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延;

(1)工程量变化和设计变更;。

(2)不可抗力;。

(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

7.2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。

7.3甲方未按期支付工程款,协议工期相应顺延。

7.4因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

第八条工程款支付方式。

8.1协议生效后,甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款:

第一次:签定本协议时,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的%,即元。

第二次:木工进场,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的%,即元。

第三次:扇灰油漆进场,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的%,即元。

第四次:工程完工及竣工验收后,结算完毕,甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的5%,即元。

8.2工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。

8.3工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款,以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。

8.4本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起12月。

第九条双方责任和工期延误处理。

9.1以下甲方原因造成工期延误,损失由甲方负责,工期应当顺延:

(1)不能提供水、电;。

(2)不能保证每天8小时以上工作时间(含加班);。

(3)不能按期提供自购材料、设备;。

(4)不能按期支付工程款影响正常施工的;。

(5)因甲方原因变更设计、增加施工项目;。

(6)同意工期顺延的其他情况。

(7)逾期验收或无故怠于验收;。

(8)因甲方责任造成工期延误的其他情况。

9.2对以下原因造成工期延误,工期不顺延:

(1)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的,工期不顺延;。

(2)因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。

(3)乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的,由乙方负责;。

(4)乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿;。

(5)乙方违反物业管理规定造成的损失,由乙方负责。

(6)乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。

9.3协议中的任何一方因未履行协议约定或履行不符合约定,受损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

9.4未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。

9.5因一方原因,造成协议无法继续履行时,该方应及时通知对方,并办理协议终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

9.6甲方未按期支付工程款的,每延误一天向对方支付违约金_______元。

9.5由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______元。

第十条关于设计和施工及验收的约定。

10.1乙方设计师完成的施工图,必须在商定的时间内会同甲方审图,经甲方确认签字后,乙方方可进行施工。

10.2乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工(安装)。

10.3施工过程中,甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价,因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单,并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。

10.4隐蔽工程验收前,由乙方通知甲方到现场验收,验收期为两天。甲方未按时验收的,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,对乙方的自行验收结果,甲方应予以承认。

10.5工程竣工后,乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后天内验收,并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收,应当及时书面通知乙方,另定验收日期,否则视为甲方通过验收。如另定验收日期,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

10.6双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅自入住视同验收合格,由此而造成的损失由甲方承担。

第十一条《工程预算报价表》、《施工图》以及双方协商一致、签名确认的其他文件,作为协议附件,与协议具有同等法律效力。

第十二条协议争议的解决方式。

本协议在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由东莞市装饰协会调解;协商或调解不成的,可依法向人民法院提起诉讼。

第十三条附则。

13.1本协议如有未尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,如协商后签定补充协议,补充协议与本协议有同等法律效力。

13.2本协议签订后工程不得转包。

13.3本协议一式_贰__份,双方各执__壹__份,协议自双方签名并加盖公章或协议专用章后正式生效,履行完毕后自行终止。

13.4协议附件为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

甲方:____________(签字)乙方:东莞×××装饰工程有限公司(盖章)。

法定代理人:法定代理人:_____________。

委托代理人:_____________委托代理人:_____________。

地址:地址:××市××镇×××路×××。

电话:电话:×××××××。

最新工程施工协议(通用23篇)篇二十二

承包人:_________________(以下简称:_________________乙方)。

经甲乙双方自愿、公平、友好协商,双方就年月日签订的就工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议:

一、写明具体补充的内容。

二、如有未尽事宜,双方另行协商。

三、此协议经双方签字盖章后生效,一式陆份,双方各执叁份,具有同等法律效力。

四、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。

甲方:_________________乙方:_________________。

(盖章)(盖章)。

法人代表或代理人。

最新工程施工协议(通用23篇)篇二十三

甲方:

乙方:

兹由乙方承建甲方的冷库安装工程,为使工程顺利进行,遵照《中华人民共和国经济协议法》、《建筑安装工程承包协议条例》等法规,结合本工程的具体情况,经双方洽商,特制定本协议如下:

一、工程概况:

1.工程名称冷库安装工程本工程为大包工工程.

4.施工时间:年月日开工至年月日前完工。总工期天。

1.制冷主机、冷风机、蒸发冷凝器、低压循环桶、贮氨器等制冷系统设备安装、电路、电柜等安装。氨冲霜系统、水冲霜系统安装。电路系统安装。库门、风幕安装。

2.制冷系统、水系统、电系统连接。各系统试压、调试、连接。

3.系统联动试机、降温。

三、工程质量标准及要求及验收:

1.按国家制冷行业安装规范安装验收。机器运转平稳,管道布局、焊接合理规范,无漏氨、漏水现象。

2.库温达到-5℃以下。

四、协议价款及付款方式:

1.协议总价:元整。

2.工程分段付款:乙方施工人员及安装设备到甲方场地后,甲方先付乙方元,工程进度一半时再付元,系统试压调试完工后付元,余款元作为质保金在年月日前支付给乙方。

五、甲乙双方责任:

1.甲方责任:

(1)负责施工现场的三通一平、临时用电。

(2)提供乙方安装工人的住宿。

2.乙方责任:

(1)严格按照国家有关规范、安全文明施工。施工期间发生的一切事故均由乙方自负。

(2)工程未交付使用前,协助甲方做好保护工作。

(3)坚持质量第一的原则,按协议规定的时间完成工程施工任务。

(4)该按装工程所用的工具、设备、机械均由乙方负责。

(5)乙方对其所承包的工程保修期为一年,一年内如出现质量问乙方负责免费维修或更换,并终身维修。

(6)乙方负责免费为甲方培训操作工人2-3名。

(7)甲方冷库正式投入使用时,乙方负责免费派技术人员到甲方指导操作天,技术人员食宿费用由甲方负责。

六、协议生效及其他:

(1)本协议双方代表人签字盖章后即生效,至结清工程款项后终止。

(2)本协议一式2份,甲乙双方各执1份。

(3)本协议未尽事宜,双方本着友好合作的态度,签署书面修改或增补协议,与本协议具有同等的法律效力。

甲方:

电话:

代表人:

乙方:

代表人:

电话:

签订时间:年月日。

相关范文推荐

    最新二零二二年寒假学生读书心得范文(19篇)

    读书心得是对作者思想、文学手法和艺术魅力的解读和评价,是对书籍内涵和智慧的再发掘和传承。以下是小编为大家准备的一些关于读书心得的分享,希望能够给大家带来一些新的

    2023年蝴蝶和蜜蜂童话故事(精选14篇)

    优秀作文可以通过丰富的事例、深入的分析和有效的论证来支撑观点和论述。接下来是一些优秀作文的案例,希望能够给大家提供一些写作的思路和灵感。在和照的阳光下,蜜蜂和伙

    最新店员工聘用合同(汇总23篇)

    聘用是人力资源管理中的一项关键工作,关系到企业的组织效益和人员结构的合理性。下面是一些聘用过程中需要注意的事项和细节,希望对大家有所帮助。编号:甲方(用人单位)

    2023年蝴蝶简笔画(热门17篇)

    作文是我们表达思想、抒发情感的一种方式,通过写作可以更好地展示自己的才华和思维能力。优秀作文是文学写作中的典范,能够展现作者的才华和思想深度。一篇优秀的作文不仅

    2023年人事专员应聘求职简历范文(23篇)

    人事管理还需关注员工的职业发展,帮助他们实现个人目标与组织目标的良性对接。在这些范文中,你可以看到人事管理者对员工的关心和支持,以及员工在组织中所作出的贡献。

    2023年初中数学教学心得总结(优质16篇)

    心得体会是对自己在学习、工作、生活中的经验和感悟的总结和归纳。读别人的心得体会可以帮助我们了解不同领域的知识和经验。一转眼,我在教师的岗位上又走过了20___年

    2023年一个销售工作总结及工作计划(精选16篇)

    销售工作总结是一种对销售工作进行分析、归纳和总结的重要手段和方法。在下面的销售工作总结范文中,我们可以看到销售人员是如何利用市场机会和客户资源取得成功的。

    最新道路交通的应急预案(实用19篇)

    应急预案的制定需要综合考虑科学性、可行性和实际操作性,不能只停留在理论层面。这里为大家提供了一些实用的应急预案范文,供大家参考和借鉴。。为深入贯彻落实省、市政府

    特殊学校学期教研计划(优秀15篇)

    通过学期计划,我们可以及时发现并纠正自己的学习和生活中存在的问题,提高自己的成长和进步。范文七:学期计划中,我注重科学、合理地安排时间,将时间合理分配给各个科目

    机关单位党史学习教育阶段工作总结报告(优秀22篇)

    月工作总结是帮助我们回顾一个月内的工作进展和问题的有效方式。以下是一些写作大神分享的月工作总结范文,值得我们借鉴和学习。在学习教育动员大会上的重要讲话精神,坚持