现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。
房建钢结构合同签篇一
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲乙双方依照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,就建设工程事项协商如下:
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程立项批准文号:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数:
四、工程质量
1、工程质量标准:
2、乙方必须严格按照甲方提供的图纸和说明文件进行施工,并接受甲方派驻工地代表的监督。
3、乙方提供_____工程验收资料。
五、工程进度及工程款的支付结算
1、(水电、消防暂定 元)
2、乙方在合同签定之日向甲方支付伍万元人民币的履约保证金。
3、2#库房基础、圈梁、预埋和钢柱、钢梁应在甲方要求的20_________年的元月二十八日完成,如不能按时完成保证金不予退还乙方。
4、2#库房主体经甲方验收合格后,应向乙方支付工程款 元,并退还履约保证金伍万元。
5、1#库房主体经甲方验收合格后,应向乙方支付工程款 元
6、工程竣工验收后,甲方应向乙方支付总工程款的95%,剩余的5%一年后一次付清。
7、如甲方不能按时支付工程款,导致工期延误,乙方有权停止施工。
六、施工与变更
1、本工程的施工及设计应按照甲方招标提供的图纸及文件要求施工,不得擅自作出修改。
2、工程如需变更,甲方需书面向乙方提出说明。
3、施工中如发现设计有遗漏及不合理的地方,乙方应向甲方提出书面建议,并经甲方同意才能变更。
七、安全施工
1、甲方不得在施工现场堆放设备产品及易燃、易爆、危险品。
2、无关人员不得进入施工区域,不遵守此规定所发生的一切安全事故,乙方概不负责。
3、乙方必须严格按照建筑施工安全规范文明施工。
4、在安装施工中所发生的一切安全事故,均由乙方自行负责并承担一切费用。
八、违约、索赔和争议
1、合同自签订之日起,任何一方中止合同,应向对方支付合同总造价的5%违约金。
2、本合同在履行过程中发生争议,如协调意见不一致的,由当地人民法院进行裁决。
九、其他
双方关于不可抗力的约定:
十、附则
1、本合同一式四份,双方各执二份,由双方法人代表或委托代理人签字加盖双方公章后立即生效。
2、未尽事宜,经双方协商,另行签定补充协议。
甲方:乙方:
签字盖章:签字盖章:
年 月 日 年 月 日
房建钢结构合同签篇二
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲、乙双方在平等、互利、自愿的`基础上,就乙方承包甲方活动板房的搭建,为明确双方的权利和义务,经协商一致订立本合同。
一、 工程名称:简易钢结构厂房。
二、,甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。
三、 工程数量:
四、 工程规格:
1、具体尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的设计图为准。
2、地基上110钢管立柱,48管龙骨架,c型钢领条网架。屋面彩钢瓦。
五、 工程单价:
六、 乙方包工包料,包含基础下脚材料,单价为元
六、工期:
从合同之日起,乙方在接到甲方处理完工地基施工场地后 /m2
个工作日内进场,否则合同失效。完工时间从乙方接到甲方进场通知书
起
七、工程质量:
1、乙方应按照甲方指定的工程样板和图纸及说明要求,精心施工,保证工程质量。
2、如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题,乙方不承担责任。
3、房屋在一年内出现质量问题,乙方应无条件的免费维修。
八、安全生产:
乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,施工中如发生伤亡事故,其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。
九、结算方式:
乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款;乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款,全部完成并经甲方验收合格后,一次性付清工程款。
十、违约责任:
1、乙方承包的工程项目,不得再转包。在施工过程中听从甲方安排,如出现质量问题甲方有权要求乙方返工,因此造成损失的由乙方负责承担。
2、合同签订后,乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。
3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成。
十一、本合同未尽事宜或发生纠纷时,双方协商解决,如解决不了的,由合同履行地的经济合同仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
十二、本合同一式四份,双方各持两份,甲乙双方签字(盖章)生效。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
房建钢结构合同签篇三
乙方:工程有限公司
经甲、乙双方共同协商,甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。
为维护双方权益,保证工程质量及工程顺利进行,依据《中华人民共和国民法典》有关内容,特签定以下条款,供双方共同执行。
一、工程概况:
1、工程名称:有限公司厂房钢结构屋面
2、工程地点:蒲江成佳
3、工程内容:
工程为全包工程,乙负责钢梁、钢檩条,钢结构部分的制作、安装、防腐,屋面彩钢夹心板的安装。
钢架梁采用型钢,为300___150型,檩条采用冷轧型钢6米开间用100___50___20,8米开间用100___50___20,屋面采用夹心彩钢板(厚度为50)。
4、工程数量:建筑面积平方米
5、开工日期、工期:
合同生效后,由甲方确定开工日期,并出据开工通知单。
工期为30天,乙方必须保证按期完成工程。
二、工程价款、付款方式:
1、工程价款:
工程为全包工程,工程造价为:元平方米,总计元。
(工程验收后以实际面积结算)
2、付款方式:
竣工6个月后一次付清。
3、工程验收:
施工完毕后,乙方通知甲方进行验收,甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收,并出据验收合格书。
三、甲方的义务和责任:
1、办理好各种施工手续,并在乙方进场前提供给乙方;
2、施工过程中,协助乙方协调好各种关系;
3、提供施工所需的水、电源。
四、乙方的义务的责任:
2、在施工过程中,乙方应文明施工;
3、乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。
五、保修期:
钢结构部分的保修期为十年,在保修期内,乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为两年。
六、违约责任:
2、乙方保证按质按期完工,逾期则处违约罚金;
3、施工过程中,如因甲方有关手续问题造成停工,双方协商。
七、违约解决方式:
经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。
八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,双方各执壹份。
如有未尽事宜,双方另行协商补充协议。
甲方(代表):
乙方(代表):
房建钢结构合同签篇四
甲方:
乙方:
根据《合同法》及相关法律规定,甲乙双方充分协商钢结构厂房承包达成以下协议:
一、乙方以包工形式承包钢结构厂房组装面积约______平方米,以每平方米______元。
二、乙方带焊接,安装工具。进入工地后一切服从甲方统一管理,搞好安全施工,甲方及时提供厂房材料,水电服务到位。
三、工程期限为:______天,(如天气变化,材料供应不及时除外)。
四:工程款支付方式:
1、厂房立柱时支付总工程款______%
2、上梁支付总工程款______%
3、上屋面瓦及墙瓦支付______%
4、工程完全验收合格后支付总工程款的______%,六个月后支付剩余______%工程款。
五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方签字:乙方签字:
签字日期:_____年______月______日
房建钢结构合同签篇五
发包人:
承包人:
依照《这人民共和国合同法》,按照双方遵循平等、自愿、公平和诚信的.原则,双方就____生产车间钢结构楼层制作安装工程达成以下合同条款:
一、工程概况
工程名称:____生产车间钢结构楼层制作安装工程。____工程地点:
二、工程承包范围
承包方按甲方提供的设施方案完成工程量。
三、质量标准:符合国家建筑工程质量要求。
四、合同价款:
计算方式:发包人以每吨陆仟贰佰元(6200.00元)结算,以过磅重量为准。发包人另计:工人保险费、施工管理费和利润按总价的10%计算给承包人,正负零以下另计造价,双方协商。
五、合同期限
开工时间:____年____月____日
竣工时间:____年____月____日
六、发包人提供现场施工场地和水、电,包括周围的协调工作。
七、付款方式:
承包人主材料进场,发包人付给承包人壹拾万元,待主体梁结构完工,发包人付给承包人壹拾万元,余款待工程全部竣工,验收合格,收方结算,发包人一次性付完全部工程款给承包方,但扣壹万元质保金,三个月后付清。
八、发包人的责任和义务
监督承包人的质量和安全,按期完成任务。
九、承包人的责任和义务
保证质量完成上述工程内容,负责施工中的一切安全责任。
十、违约责任:若谁违约,必须履行合同条款,并付对方违约金1万元。
十一、未尽事宜,双方协商解决。本合同签字之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日