合同协议对参与者具有法律约束力，双方需严格遵守其内容并承担相应法律责任。阅读合同协议范文有助于我们了解合同中常见的条款和格式。
集成吊顶合同大全（15篇）篇一
根据《合同法》的有关规定，本着平等互利的`原则，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，结合本工程的具体情况，双方就丽景豪庭样板间的制作承包事项协商一致，特订立本合同。
1.工程名称：丽景豪庭样板间。
2.工程地点：丽景豪庭样板间。
3.工程内容：丽景豪庭样板间集成吊顶的制作与安装。
1.交货时间：乙方按项目部规定时间内交货并且安装完成，保证甲方工期。
2.材料质量标准：乙方按甲方确认的材料为准(即乙方提供的样板)后方可施工。
安装工程单价，经双方协商一致，本工程合同综合价为_______(见报价单)。
完成其工程量竣工验收合格后3日内一次性付清。
甲方:。
1.按合同支付工程款。
2.及时提供乙方施工所需水、电、住宿、材料堆放等。
3.协商处理各项工程之间的矛盾。
乙方:。
1.按项目部规定时间完成所有工程量。
2.材料的保管。
3.保证集成吊顶的制作与安装达到甲方要求。
4.确保质量、进度及安全。
5.提供材料相应的质保资料。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
_________年____月____日。
集成吊顶合同大全（15篇）篇二
乙方：________________
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利的原则，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，结合本工程的具体情况，双方就丽景豪庭样板间的制作承包事项协商一致，特订立本合同。
第一条工程概况：
1、工程名称：丽景豪庭样板间
2、工程地点：丽景豪庭样板间
3、工程内容：丽景豪庭样板间集成吊顶的制作与安装
第二条材料质量、工期要求
1、交货时间：乙方按项目部规定时间内交货并且安装完成，保证甲方工期。
2、材料质量标准：乙方按甲方确认的材料为准（即乙方提供的样板）后方可施工。
第三条安装工程单价
安装工程单价，经双方协商一致，本工程合同综合价为_______（见报价单）
第四条付款方式
完成其工程量竣工验收合格后3日内一次性付清。
第五条双方职责
甲方：
1、按合同支付工程款。
2、及时提供乙方施工所需水、电、住宿、材料堆放等。
3、协商处理各项工程之间的'矛盾。
乙方：
1、按项目部规定时间完成所有工程量。
2、材料的保管。
3、保证集成吊顶的制作与安装达到甲方要求。
4、确保质量、进度及安全。
5、提供材料相应的质保资料。
第六条本合同一经签订，双方应严格履行合同
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
集成吊顶合同大全（15篇）篇三
甲方：
乙方：
经过甲、乙双方协商，现将长沙市委党校教学楼室内装修(吊顶)的包工部份分包给乙方施工，为了明确双方职责，为确保工程的顺利进行，经甲、乙双方协商，一致同意如下合同条款：
一、承包方式：
本工程采用包工不包料的方式进行分包，甲方仅提供建筑材料，乙方自备工具和劳动用品。
二、承包范围及价格：
乙方负责党校教学楼各楼层室内装修吊顶工作，分包具体合同价如下：
2.室内窗帘盒均按实际面积(包干价)每米元进行结算;。
3.柱子九厘板打底，防水硅钙板饰面均按实际面积(包干价)每米/。
5.过道异型延刑大芯板打底，防水硅钙板饰面按实际面积(包干价)每米/行结算;。
6.开灯眼、空调眼、消防眼均按实际每个/。
7.报告厅走廊吊顶(因高度有两层高)均按实际面积(包干价)每平方米/结算;。
8.做风机口盒(包做包安装)均按实际每个/。
三、付款方法：
乙方进场后，按已完成的工程量付款50%，合同所含工程施工完毕，工程验收合格后10日内付款80%;工程余款待竣工验收达到优良后，1个月内甲方全部支付乙方所余工人工资款。双方职责：
1.甲方责任：
1)甲方提供临时住房。其它乙方自负生活劳保用品、用具概由乙方自理。
2)甲方责任解答各种乙方不清楚的有关图纸、规范等疑难问题。
3)协调好各职能部门、现场管理人员及各班组之间的总体关系。
2、乙方责任：
1)乙方必须组织管理好自己一班人，做到随工程进展需要，安排足够的工人进行施工。
2)乙方必须服从甲方管理人员的统一安排、调度，有义务参加甲方组织的各种会议及活动。
四、质量要求：
本工程竣工验收必须达到优良，在施工过程中，乙方必须严格按照国家现行规范和建设单位提供的设计图纸和变更通知进行施工，如乙方对规范或图纸理解不清，应及时向甲方施工员询问，由施工员予以答付。如施工员不予以答付，由甲方承担责任。除此以外凡达不到设计要求和规范要求而造成返工或未达到优良所产生的一切工资和材料损失的费用由乙方承担。
五、安全、文明施工：
乙方在施工中必须严格执行国家现行安全操作规范、规程，不冒险蛮干，不违章作业。如乙方施工人员不按规范要求施工所造成安全事故甲方不承担任何经济和民事责任，全部由乙方负责承担。乙方在施工中必须做到文明施工，并承担施工过程中的现场环境卫生的日常清理、打扫，维护好场容场貌，做到工完料尽。
六、奖罚制度：
1.乙方在进场施工后，未能有效组织工人施工，其质量及进度达不到要求时，甲方随时有权终止有关合同，乙方应无条件按甲方指定时间退场。
2.本工程采用罚款制度进行管理(罚款制度细则另详)，乙方所承包的项目如因乙方责任在竣工验收中达不到优良工程，需要返工，整改时其所有费用概由乙方承担。
3.乙方必须做到合同所含工程完工后，及时进行场地清理，如未按合同要求进行场地清理按每平方米贰元扣除工程款(不包括垃圾运输车费)。
七、其他：
1、乙方要求甲方材料员、施工员、电工、保管员应配合乙方工程进度保证工程所需材料及施工用电。
2、乙方按设计图纸施工，如有变更时工资面议，乙方按工程进度材料提前报给甲方材料员，甲方有义务3天内应配合到位，除定做以外。材料员买材料到工地，应提前半小时通知乙方卸车、验货。甲方材料保管员配合点数，甲方因材料手续或其它班组误工费乙方有权要求甲方付乙方每人每天捌拾元计算。
3、本合同未尽事宜，由双方协商处理。
本合同一式两份经双方签字后生效，双方任务完结后自然失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
集成吊顶合同大全（15篇）篇四
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》的及国家有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则结合本工程具体情况，双方就集成吊顶安装承包事项协商一致，为保证质量和工期，订立本合同，以期共同遵守。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：包工、包料、包安全、包文明施工、保工期。
1、安装完成时间：乙方按甲方工程部规定时间于前完成集成吊顶安装工程，保证工程质量及工期（具体进场开工日期以甲方工程部通知为准）。
2、材料质量标准：乙方保证集成吊顶（铝扣板）为正品，吊顶所用材料必须严格按照甲方确定的样品施工，铝扣板厚度不小于0.5mm，吊顶颜色及效果由甲方确定。
3、乙方提供集成吊顶相关的材料样品，乙方材料进场必须提供厂家资质、产品合格证等相关质量证明文件。
led灯（随灯配电线）：
总价约为（人民币）：元；大写：元。
注：已上价格包含材料费、运费、安装费、保管、税金等乙方服务过程中发生的一切费用，除此之外甲方不再承担任何其他费用。
3、最终总价以实际完成工程量结算。
合同签订后5日内，甲方支付10000元（大写：壹万元）工程预付款；乙方全部材料进场，甲方、监理验收后，甲方支付20000（大写：贰万元）元工程款；乙方完成其全部工程，甲方、监理验收合格并结算后5日内甲方一次性付清余款。
甲方：
1、按合同规定支付工程款。
2、提供乙方施工所需的水、电源接点。
3、协调处理乙方与各单项工程施工队伍之间关系。
乙方：
1、按甲方规定的时间完成所有工程量，保证工程质量达到国家相关验收标准。
2、自行负责材料的运输及保管工作，承担施工期间发生的水、电费用。
3、乙方在施工过程中应按照国家相关安全操作规程施工，施工过程中发生安全事故的相关责任及损失由乙方自行承担，与甲方无关。
4、乙方提供材料相应的质保资料，如甲方检查发现乙方材料与样品不符，乙方必须无条件返工并承担由此给甲方造成的相关损失。
5、乙方每个单元赠送安装个铝梁灯。
本合同如发生争议，双方协商解决，协商不成时，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。
甲方：乙方：代理人：代理人：
年月日年月日。
集成吊顶合同大全（15篇）篇五
乙方：________________。
根据《中华人民共和国合同法》的及国家有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则结合本工程具体情况，双方就集成吊顶安装承包事项协商一致，为保证质量和工期，订立本合同，以期共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：________________________。
2、工程地点：________________________。
3、工程内容：________________________。
4、承包方式：包工、包料、包安全、包文明施工、保工期。
二、材料质量、工期要求：
1、安装完成时间：乙方按甲方工程部规定时间于________________前完成集成吊顶安装工程，保证工程质量及工期（具体进场开工日期以甲方工程部通知为准）。
2、材料质量标准：乙方保证集成吊顶（铝扣板）为正品，吊顶所用材料必须严格按照甲方确定的样品施工，铝扣板厚度不小于0、5mm，吊顶颜色及效果由甲方确定。
3、乙方提供集成吊顶相关的材料样品，乙方材料进场必须提供厂家资质、产品合格证等相关质量证明文件。
三、合同价款：
led灯（随灯配电线）：
总价约为（人民币）：________________元。
注：已上价格包含材料费、运费、安装费、保管、税金等乙方服务过程中发生的.一切费用，除此之外甲方不再承担任何其他费用。
3、最终总价以实际完成工程量结算。
四、付款方式：
合同签订后5日内，甲方支付10000元（大写：壹万元）工程预付款；乙方全部材料进场，甲方、监理验收后，甲方支付20xx0（大写：贰万元）元工程款；乙方完成其全部工程，甲方、监理验收合格并结算后5日内甲方一次性付清余款。
五、双方责任：
甲方：
1、按合同规定支付工程款。
2、提供乙方施工所需的水、电源接点。
3、协调处理乙方与各单项工程施工队伍之间关系。
乙方：
1、按甲方规定的时间完成所有工程量，保证工程质量达到国家相关验收标准。
2、自行负责材料的运输及保管工作，承担施工期间发生的水、电费用。
3、乙方在施工过程中应按照国家相关安全操作规程施工，施工过程中发生安全事故的相关责任及损失由乙方自行承担，与甲方无关。
4、乙方提供材料相应的质保资料，如甲方检查发现乙方材料与样品不符，乙方必须无条件返工并承担由此给甲方造成的相关损失。
5、乙方每个单元赠送安装个铝梁灯。
六、其他：
本合同如发生争议，双方协商解决，协商不成时，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_。
集成吊顶合同大全（15篇）篇六
采购方(甲方)：供货方(乙方)：
在参考国家《_经济合同法》以及其他法律的基础上，经双方协商一致，特制定本合同，具体条款如下。
一、所购材料的名称、规格、数量、金额。
二、质量技术要求及验收方法：乙方必须提供有效《产品合格证》、《质量保证书》、《质量检验报告》等并经由甲方、监理及建设单位现场验收确认。
三、交(提)货地点、方式：乙方负责运输，将货物送达到甲方工程所在地靖边长庆基地施工现场内。
四、乙方责任：
1、所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，甲方有权拒收，并由乙方应负责退、换;。
2、乙方必须按合同规定的产品数量交货，否则甲方有权扣除部分材料款;。
3、乙方须按照原厂包装标准包装，包装破损甲方有权拒收。
五、质量要求及说明：要求乙方供电线均为津成牌，并且要求为国标产品，如未能甲方质量要求，甲方有权拒收。
六、结算方式：供货结束并验收合格后，依据实际发生的数量，乙方开具正式税务发票进行现金结算。
七、违约责任：违约方赔付对方合同总金额的10%。
八、合同约定：甲、乙双方信守合同，如发生争议可提交靖边县仲裁委员会仲裁。
九、本合同一式两份，经双方法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签章后生效。(若此合同为法定代表人授权的委托代理人，必须将授权书附后，方可签订合同。)。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
集成吊顶合同大全（15篇）篇七
装修合同范本（公装版）：合同编号：发包人：营业地址：_____________委托代理人：_________营业执照号：___________电话：_______________法定代表人：___________电话：_________承包人：委托代理人：___________电话：_________本工程设计人：_________电话：_________施工队负责人：_________电话：_________依照及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的场所装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1。
1工程地点：___________________________________________1。2工程内容及做法（详见：预算表。
施工图纸）。1。
3工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。（1）承包人包工、包料（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（详见发包人提供装饰装修材料明细表。
承包人提供装饰装修材料明细表）；（3）承包人包工、发包人包料（详见发包人提供装饰装修材料明细表）。1。
4工程期限_____天，开工日期______年____月____日，竣工日期_______年_____月_____日。1。
5合同价款：本合同工程造价为（大写）：______________元（详见预算报价单）。第二条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见：装饰装修工程设计图纸）；（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见：装饰装修工程设计图纸），设计费__________元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。
第三条发包人义务3。1开工前______天，为承包人入场施工创造条件。
包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；3。2提供施工期间的水源、电源；3。
3负责协调施工队与邻里之间的关系；3。4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；3。
5施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；3。6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第四条承包人义务4。1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；4。
2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；4。3保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通；4。
4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第五条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见装饰装修工程增减项目单）。
第六条材料的提供6。1由发包人提供的材料、设备（详见发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；6。
2由承包人提供的材料、设备（详见承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。第七条工期延误7。
1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延；（1）工程量变化和设计变更；（2）不可抗力；（3）发包人同意工期顺延的其他情况。7。
2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。7。
3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。7。
4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。第八条工程款支付方式8。
1双方约定按以下第种方式支付工程款：（1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：支付方式支付时间支付金额第一次开工前三日支付元第二次工程进度过半支付元第三次双方验收合格支付元工程进度过半指：________________________________________（2）其他支付方式：________________________________________8。2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。
发包人接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。8。
3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。8。
4本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起月第九条违约责任9。1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
9。2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
9。3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
9。4发包人未按期支付第二（三）次工程款的。
集成吊顶合同大全（15篇）篇八
目前集成吊顶是当今家装行业中普遍采用的吊顶形式,集成吊顶承包。
合同。
甲方:。
乙方:。
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利的原则，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，结合本工程的具体情况，双方就丽景豪庭样板间的制作承包事项协商一致，特订立本合同。
第一条工程概况：
1.工程名称：丽景豪庭样板间。
2.工程地点：丽景豪庭样板间。
3.工程内容：丽景豪庭样板间集成吊顶的制作与安装。
第二条材料质量、工期要求。
1.交货时间：乙方按项目部规定时间内交货并且安装完成，保证甲方工期。
2.材料质量标准：乙方按甲方确认的材料为准(即乙方提供的样板)后方可施工。
第三条安装工程单价。
安装工程单价，经双方协商一致，本工程合同综合价为_______(见报价单)。
第四条付款方式。
完成其工程量竣工验收合格后3日内一次性付清。
第五条双方职责。
甲方:。
1.按合同支付工程款。
2.及时提供乙方施工所需水、电、住宿、材料堆放等。
3.协商处理各项工程之间的矛盾。
乙方:。
1.按项目部规定时间完成所有工程量。
2.材料的保管。
3.保证集成吊顶的制作与安装达到甲方要求。
4.确保质量、进度及安全。
5.提供材料相应的质保资料。
第六条本合同一经签订，双方应严格履行合同。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》的及国家有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则结合本工程具体情况，双方就集成吊顶安装承包事项协商一致，为保证质量和工期，订立本合同，以期共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：包工、包料、包安全、包文明施工、保工期。
二、材料质量、工期要求：
1、安装完成时间：乙方按甲方工程部规定时间于前完成集成吊顶安装工程，保证工程质量及工期(具体进场开工日期以甲方工程部通知为准)。
2、材料质量标准：乙方保证集成吊顶(铝扣板)为正品，吊顶所用材料必须严格按照甲方确定的样品施工，铝扣板厚度不小于0.5mm，吊顶颜色及效果由甲方确定。
3、乙方提供集成吊顶相关的材料样品，乙方材料进场必须提供厂家资质、产品合格证等相关质量证明文件。
三、合同价款：
led灯(随灯配电线)：
总价约为(人民币)：元;大写：元。
注：已上价格包含材料费、运费、安装费、保管、税金等乙方服务过程中发生的一切费用，除此之外甲方不再承担任何其他费用。
3、最终总价以实际完成工程量结算。
四、付款方式：
合同签订后5日内，甲方支付10000元(大写：壹万元)工程预付款;乙方全部材料进场，甲方、监理验收后，甲方支付20xx0(大写：贰万元)元工程款;乙方完成其全部工程，甲方、监理验收合格并结算后5日内甲方一次性付清余款。
五、双方责任：
甲方：
1、按合同规定支付工程款。
2、提供乙方施工所需的水、电源接点。
3、协调处理乙方与各单项工程施工队伍之间关系。
乙方：
1、按甲方规定的时间完成所有工程量，保证工程质量达到国家相关验收标准。
2、自行负责材料的运输及保管工作，承担施工期间发生的水、电费用。
3、乙方在施工过程中应按照国家相关安全操作规程施工，施工过程中发生安全事故的相关责任及损失由乙方自行承担，与甲方无关。
4、乙方提供材料相应的质保资料，如甲方检查发现乙方材料与样品不符，乙方必须无条件返工并承担由此给甲方造成的相关损失。
5、乙方每个单元赠送安装个铝梁灯。
六、其他：
本合同如发生争议，双方协商解决，协商不成时，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
经过甲、乙双方协商，现将长沙市委党校教学楼室内装修(吊顶)的包工部份分包给乙方施工，为了明确双方职责，为确保工程的顺利进行，经甲、乙双方协商，一致同意如下合同条款：
一、承包方式：
本工程采用包工不包料的方式进行分包，甲方仅提供建筑材料，乙方自备工具和劳动用品。
二、承包范围及价格：
乙方负责党校教学楼各楼层室内装修吊顶工作，分包具体合同价如下：
2.室内窗帘盒均按实际面积(包干价)每米元进行结算;。
3.柱子九厘板打底，防水硅钙板饰面均按实际面积(包干价)每米/。
5.过道异型延刑大芯板打底，防水硅钙板饰面按实际面积(包干价)每米/行结算;。
6.开灯眼、空调眼、消防眼均按实际每个/。
7.报告厅走廊吊顶(因高度有两层高)均按实际面积(包干价)每平方米/结算;。
8.做风机口盒(包做包安装)均按实际每个/。
三、付款方法：
乙方进场后，按已完成的工程量付款50%，合同所含工程施工完毕，工程验收合格后10日内付款80%;工程余款待竣工验收达到优良后，1个月内甲方全部支付乙方所余工人工资款。双方职责：
1.甲方责任：
1)甲方提供临时住房。其它乙方自负生活劳保用品、用具概由乙方自理。
2)甲方责任解答各种乙方不清楚的有关图纸、规范等疑难问题。
3)协调好各职能部门、现场管理人员及各班组之间的总体关系。
2、乙方责任：
1)乙方必须组织管理好自己一班人，做到随工程进展需要，安排足够的工人进行施工。
2)乙方必须服从甲方管理人员的统一安排、调度，有义务参加甲方组织的各种会议及活动。
四、质量要求：
本工程竣工验收必须达到优良，在施工过程中，乙方必须严格按照国家现行规范和建设单位提供的设计图纸和变更通知进行施工，如乙方对规范或图纸理解不清，应及时向甲方施工员询问，由施工员予以答付。如施工员不予以答付，由甲方承担责任。除此以外凡达不到设计要求和规范要求而造成返工或未达到优良所产生的一切工资和材料损失的费用由乙方承担。
五、安全、文明施工：
乙方在施工中必须严格执行国家现行安全操作规范、规程，不冒险蛮干，不违章作业。如乙方施工人员不按规范要求施工所造成安全事故甲方不承担任何经济和民事责任，全部由乙方负责承担。乙方在施工中必须做到文明施工，并承担施工过程中的现场环境卫生的日常清理、打扫，维护好场容场貌，做到工完料尽。
六、奖罚制度：
1.乙方在进场施工后，未能有效组织工人施工，其质量及进度达不到要求时，甲方随时有权终止有关合同，乙方应无条件按甲方指定时间退场。
2.本工程采用罚款制度进行管理(罚款制度细则另详)，乙方所承包的项目如因乙方责任在竣工验收中达不到优良工程，需要返工，整改时其所有费用概由乙方承担。
3.乙方必须做到合同所含工程完工后，及时进行场地清理，如未按合同要求进行场地清理按每平方米贰元扣除工程款(不包括垃圾运输车费)。
七、其他：
1、乙方要求甲方材料员、施工员、电工、保管员应配合乙方工程进度保证工程所需材料及施工用电。
2、乙方按设计图纸施工，如有变更时工资面议，乙方按工程进度材料提前报给甲方材料员，甲方有义务3天内应配合到位，除定做以外。材料员买材料到工地，应提前半小时通知乙方卸车、验货。甲方材料保管员配合点数，甲方因材料手续或其它班组误工费乙方有权要求甲方付乙方每人每天捌拾元计算。
3、本合同未尽事宜，由双方协商处理。
本合同一式两份经双方签字后生效，双方任务完结后自然失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
集成吊顶合同大全（15篇）篇九
1、品质高“吊”，顶级服务。
2、戴明吊顶，不一样的品质，一样的价值！
3、戴明吊顶，尽享蓝天白云的空灵。
4、低碳高效，戴明顶好。
5、质于心，美于形，尊于品——戴明。
6、专注品质，全心服务。
7、同一个空间，无数个风景。
8、美到极致，尽显其真。
11、戴明——给您装饰到极致！
12、戴明吊顶，抬头便是完整人生！
13、品味吊顶艺术，享受品质生活。
14、品源于心，美形于顶。
15、至尊生活，源自我们不懈的努力。
16、工之于顶，生态美学。
17、顶上戴明，质优家更美。
18、戴明集成吊顶，轻松装修上乘之品。
19、品质先锋，戴明吊顶。
20、“戴”着明天温暖，托起精彩一片！
21、顶品源于顶诚，称心源于用心。
22、品质精益求精，服务尽善尽美！
23、戴明吊顶，给您带来不一样的温馨。
24、以质立信，以美为本――戴明集成吊顶。
25、deming，来自美的享受。
26、享受顶好，顶上功夫。
28、质高屋上，价直廉（明）城。
29、洗浴时的温馨来自戴明的完善。
30、远古有女娲补天，今有“戴明”集成吊顶。
31、品高，境远，美天下。
32、我们的`追求——戴明吊顶。
33、大美于形，至善于心。
34、顶集完美，价值无处不在。
35、“精”“明”之选——戴明吊顶。
36、戴明吊顶，桃园明镜。
37、戴明，装扮最真的梦。
38、爱戴有家，问顶中华——戴明集成吊顶。
39、戴明集成吊顶，用戴明装点艺术生活。
40、好企业，好员工，尽在好戴明。
41、巧夺天工，一步到位——戴明集成吊顶。
42、戴明吊顶，质量做到家。
43、戴明吊顶，温暖中的美学典范。
44、爱生活，爱戴明——戴明吊顶。
45、缔造完美品质，彰显生活品味。
46、戴明科技，鼎（顶）上添花。
47、吊起来的美，顶起来的乐。
48、电热舒适，即刻感受！
50、精美绝伦，我选戴明。
51、选戴明吊顶，现亮丽风景。
52、生活向上，戴明领航！
53、温情弥漫，爱在其中。
54、一方天地，万种风情——戴明集成吊顶。
55、集中优势，打造金顶人生！
56、感受即刻，享受水热！
57、品质成就精品，戴明集成吊顶。
58、高端品质，人生光明。
59、非凡设计，构建光明。
60、集成精粹，至简唯美。
集成吊顶合同大全（15篇）篇十
甲方:。
乙方:。
根据《合同法》的有关规定，本着平等互利的原则，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，结合本工程的具体情况，双方就丽景豪庭样板间的制作承包事项协商一致，特订立本合同。
第一条工程概况：
1.工程名称：丽景豪庭样板间。
2.工程地点：丽景豪庭样板间。
3.工程内容：丽景豪庭样板间集成吊顶的制作与安装。
第二条材料质量、工期要求。
1.交货时间：乙方按项目部规定时间内交货并且安装完成，保证甲方工期。
2.材料质量标准：乙方按甲方确认的材料为准(即乙方提供的样板)后方可施工。
第三条安装工程单价。
安装工程单价，经双方协商一致，本工程合同综合价为_______(见报价单)。
第四条付款方式。
完成其工程量竣工验收合格后3日内一次性付清。
第五条双方职责。
甲方:。
1.按合同支付工程款。
2.及时提供乙方施工所需水、电、住宿、材料堆放等。
3.协商处理各项工程之间的矛盾。
乙方:。
1.按项目部规定时间完成所有工程量。
2.材料的保管。
3.保证集成吊顶的制作与安装达到甲方要求。
4.确保质量、进度及安全。
5.提供材料相应的质保资料。
第六条本合同一经签订，双方应严格履行合同。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
集成吊顶合同大全（15篇）篇十一
1、专业吊顶，就选格勒。
2、集吊顶质量，筑全屋时尚。
3、优质家装，格勒主张。
4、全屋吊顶，就选格勒。
5、格勒吊顶，一言九鼎。
6、格勒致远，有你才有家。
7、吊顶用格勒，家装全家乐！
8、全屋吊顶，格勒搞定。
9、格勒，细节彰显品质！
10、我的天空，美在心中。
11、格勒品牌，伴随你我他。
集成吊顶合同大全（15篇）篇十二
1、品至上，顶风流。
2、戴明吊顶，吊顶美学新典范。
3、顶至尊，美永恒。
4、质·于心，美·于形。
5、与美丽共处一室，让服务一站到家。
6、直线服务，实惠到家。
7、品质吊顶，集大成者。
8、品质演绎，吊顶美学。
9、吊顶新高度，艺术新角度。
10、戴明吊顶，艺术点睛生活之美。
11、品质吊顶开创者。
12、质在于心，美在于形。
13、品致尊，美于顶。
14、以质为尊，以美为本。
15、感受上层之美。
16、质上，至心，志未来。
17、品质生活至高点。
19、一顶天下，大观在上。
20、集大成，至大美。
21、顶级奢华，传世杰作。
22、质者大成，智者大有。
23、集大成，顶至尊。
24、家的艺术，艺术的'家。
25、美无限，顶领先（超前）。
26、吊顶艺术思想家（美学家）。
27、顶、顶、顶天下。
28、智上，至心，志未来。
29、顶好、顶美、顶公道。
30、至上，置心，志未来。
31、升华家的艺术，缔造传世风景。
32、顶质·立于世，顶·尊天下。
33、诚信至尊，质量永恒。
集成吊顶合同大全（15篇）篇十三
1、“顶”级美容，尽在戴明。
2、享受生活，有你有我——戴明集成吊顶。
3、天下大观，顶好唯美。
4、从高处美化生活——戴明吊顶。
5、服务今天生活，“戴”言明天品格！
7、戴明直销美万家，性价同位实惠大。
8、欢乐的线索，完美的角落——戴明！
9、德美双赢，质领天下。
10、平价美学，戴明吊顶。
11、品质爱戴，明码实价！
12、吊顶，还是，戴明好。
13、品质生活，戴明创造！
14、戴明吊顶——尽享顶（鼎）尚生活。
15、戴明品质美学，集成价值美学。
16、戴明吊顶，品质生活的.缔造者。
17、无瑕艺术，完美精品。
18、选用戴明集成吊顶，享受美好家居生活！
19、浪漫心怀，优雅品质，戴明简约持家。
20、品质为先，完美为念！
21、戴明吊顶，人间仙境。
22、精致生活，简约到家。
23、品质与美的结晶——戴明集成吊顶！
24、品质“上”乘，完美速呈。
25、追求完美精致生活——戴明吊顶。
26、科技决定品质，品质引领生活。
27、好品质，心服务——戴明集成吊顶。
28、质臻至诚，一步到位。
29、享受品质，体验经典。
30、戴明吊顶，和谐平静。
31、戴明吊顶，天中的一片天！
32、品质赢全球，时尚领潮流。
33、以品质决定价值，用价值回馈客户！
34、浪漫心怀，优雅品质，戴明简约持家。
35、戴上光明，安家置乐。
36、用心的品质，您是看得见的。
37、“顶”“极”“智”选——戴明吊顶。
38、质塑其心，美饰于形。
39、“吊”出美学精髓，“顶”起大家品质。
40、戴明专家，给你最完整的家！
41、吊顶新时代，戴明更精彩！
42、科技改变生活，品质成就戴明。
43、用品质说话，以美学传世。
44、质领群伦，慧享生活。
45、戴明集成吊顶：有品位，更随心。
46、浴美万家，顶好天下。
47、浴室，静止的时间——戴明。
48、戴明吊顶，享我雅静。
49、营造家家艳阳天，戴明集成吊顶！
50、星星之火可以燎原——戴明灯饰。
51、品味生活，享受顶好。
52、引领行业科技，缔造品质生活。
53、集天下头等造诣，做人间顶上功夫。
55、造一片你想要的天空——戴明吊顶。
57、美的享受，一生有你——戴明吊顶。
59、戴明制造，只造第一。
60、戴明吊顶，科技演绎灵性之美。
集成吊顶合同大全（15篇）篇十四
1、饰海为家，“诚”就万家。
2、家居汇名品，饰海惠万家。
3、品质饰全饰美，感动美家美户。
4、饰海家居，家装家居，饰如海。
5、饰海，是海，不将不迎，应而不藏！
6、饰海只为生活。
7、宏恒饰海居有贤人，浴更从容。
8、格调一直不繁，饰海自然不凡。
9、以一种积极向上的广告语，拉近与客户的距离，
10、饰海家居，形而上的哲学！
11、浴室精品，饰海集成。
12、汇时代智慧，创饰海精品。
13、饰海家居好品牌，贵族生活皇家派。
14、一生一饰，海阔天空。
15、饰海家居，卓越品质，臻美造型。
16、饰海情深，恒久保证！
17、臻品饰家，红尘有爱！
18、浴室精品质，饰海心服务。
19、饰海，好家居的`标准！
20、饰海在家中，光彩在顶层。
21、饰海，始于尊贵。
22、品质饰海，品质家居！
23、在这个时代，让我们把家变温馨。
24、一饰十美，四海皆碑。
25、饰海为家，达通天下。
26、饰海，温馨舒适每一天。
27、不是每一个吊顶都叫宏恒。
28、一生一饰一经典，一湖一海一潮流。
29、饰海，好是尊贵。
30、饰海为家，天下一甲。
31、饰海引领时代，健康成就未来。
32、卓尔生活，顶上之作。
33、服务决定成败，饰海值得信赖。
34、饰业（视野）非凡，宏恒领航！
35、饰海，因我而不同。
36、饰海家居，直通幸福，畅享舒适！
37、关注细节，成就完美。
38、诠饰你的未来。
39、饰海饰海有它有爱。
40、家居品质，触手可及。
41、卓越品质，饰海典范。
42、饰海为家，随心所“浴”。
43、饰海家居，名扬四海！
44、诚信立天下，服务你我他。
45、美的“饰”，爱的“海”洋。
46、美的饰界，爱的海洋。
47、让我们的家更加出色。
48、饰海家居，品质延续！
49、细节决定成败，品质铸就饰海。
50、星饰海，新家居，馨生活。
51、饰海家居城，城中更有诚。
52、品质感动尊贵。
53、感受品质生活，尊享完美服务。
54、海无边，饰界新，饰海家居，领航姿态。
55、品誉“饰”界，“海”纳百川。
56、饰海家居，浴室一站式家居领导者！
57、永恒珍品，宏图饰界。
58、尚饰灯海洋，霸气顶天间！
59、饰海家居，给您和家人一个五星级的享受。
60、饰海一水中怀天下，浴里畅文明。
61、精品汇聚，服务贴心。
62、饰界品牌，服务无限。
63、饰海家居，给最爱的人的家！
64、饰界科技先锋，海纳百川智芯！
65、最浩瀚的是海，最真诚的饰海。
66、尊贵无比，饰品海洋。
67、简约的家居，不简单的饰海。
68、宏恒饰海贤居雅室，妆点明志。
69、饰海，煞是尊贵。
70、家居时尚，完美绽放——宏恒饰海。
71、饰海e灯明四海，天下皆我饰。
72、彰显尊贵，无以伦比。
73、精品汇聚饰海，服务誉满天下。
74、集具雍容，一饰从容。
75、宏恒饰海宏恒行久远，饰海饰万家。
76、尊贵饰海，宏图永恒。
77、饰海，用品质告诉饰界！
78、饰海不贵只为您。
79、家居要饰海，美丽如大海。
80、饰海幸福家庭，有我更美！
81、饰界的品质，大海的胸怀。
82、饰海一浴文明缔造者。
83、家居世界，世界家居。
84、引领家居饰界，名品海纳百川！
85、王者至尊，饰海尽显。
86、品质立天下，服务赢未来。
87、宏恒饰海，完美怡家。
88、饰界千家美，海纳万户芯！
89、为幸福安个家。
90、饰海到家，锦上添花！
集成吊顶合同大全（15篇）篇十五
一、顶上艺术杰作，戴明集成吊顶。
二、戴明，完美品质吊起来！
三、品质与节能共存，科技与环保共享！
四、集大成者，美天下。
五、点滴温情，完美戴明。
六、品质追求，戴明吊顶。
七、贵在品质，益在求精！
八、生活有戴明，洗浴更省心。
九、舒适生活，雅致享受。
十、科学管理，公司理念。
十一、戴明吊顶，水平节能。
十二、品质改变生活，科技成就戴明。
十三、视线所及，无限精彩。
十四、戴明：爱戴在心里，光明好生活。
十六、为“明”天“戴”言零秒计时，热度源泉。
十七、戴明，生活因你而钟情。
十八、家中的月亮不只完美，不止实惠，还有艺术共同的期“戴”，明智的'选择。
十九、集大成者之于戴明拥有戴明，拥有品质！
二十、完美的质量，科技的享受！
二十一、爱“戴”分“明”，品质之选。
二十二、戴明吊顶，上乘功夫。
二十三、诚信铸就品牌，科技创造未来。
二十四、集成你的生活快乐！
二十五、有限空间，无限精彩。
二十六、精品生活你的需求，戴明创造！
二十七、品位直达，顶尚万家。
二十八、完美品质，享受新科技！
二十九、质优价惠又时尚，戴明吊顶就是棒。
三十、开辟舒心空间，完美不封顶。
三十一、戴明吊顶，技术先进，品质过硬！
三十二、上层生活，从戴明吊顶开始。
三十三、质顶未来，艺术典范。
三十四、集美成家，问“顶”天下。
三十五、德明至诚，明德惟馨！
三十六、集大美于一顶，直销售益大众。
三十七、戴一流吊顶，明发家之道。
三十八、是照明，也是艺术集大成，美天下！
三十九、品味生活，享浴顶好。
四十、完美品质，唯美品味。
四十一、源于艺术，服务生活。
四十二、科技永不止步完美的空间从顶开始戴明，创领集成吊顶新典范。
四十三、大美至高，吊顶直销。
四十四、戴明吊顶，快速美学吊顶专家。
四十五、集天下之最美，成万家之蓬辉。
四十六、戴明一片天，品高价更优。
四十七、戴明”集成吊顶，生活“上”乘选择。
四十八、品质尖端，艺术之顶！
四十九、集·成天下，美·好人家。
五十、戴明吊顶，浑然天成。
五十一、有我顶力相助，生活越来越好。
五十二、专业艺术，戴明服务。