在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
配电房扩建合同配电房修建篇一
供方(乙方)：
1.设备型号及数量
甲方向乙方购买由乙方生产的 ，具体供货清单见附件一。
2.合同总价
2.1合同总价为￥_____元，人民币(大写)： 。
2.2该合同总价为_____市交货价，不含运输、包装费用。
3.付款及结算方式
3.1合同签订当日，甲方将合同总金额的_____%(即￥_____元)以电汇方式支付给乙方作为定金。
3.2本合同签订后的第_____日前，甲方将合同总金额的_____%(即￥_____元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
4.设备交货期
乙方在收到甲方全款后的 日内于乙方所在地发出本合同所指货物。
5.设备发货
5.1交货地点：需方(甲方)：
供方(乙方)：
1.设备型号及数量
甲方向乙方购买由乙方生产的 ，具体供货清单见附件一。
2.合同总价
2.1合同总价为￥_____元，人民币(大写)： 。
2.2该合同总价为_____市交货价，不含运输、包装费用。
3.付款及结算方式
3.1合同签订当日，甲方将合同总金额的_____%(即￥_____元)以电汇方式支付给乙方作为定金。
3.2本合同签订后的第_____日前，甲方将合同总金额的_____%(即￥_____元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
4.设备交货期
乙方在收到甲方全款后的 日内于乙方所在地发出本合同所指货物。
5.设备发货
5.1交货地点： ，运输方式： ，运费由甲方承担。
5.2甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期 日前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。
6.设备的签收
6.1设备到货后，甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回给乙方，如货物到达甲方所在地后 日内，甲方未寄回“签收单”，视为签收合格处理。
6.2若甲方发现设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用的，乙方应承担相应的违约责任。
7.设备的安装调试与指导
7.1乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料，以及无偿的指导服务，在甲方调试过程中如果遇到技术困难，根据需要可由乙方指派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。
7.2乙方工程师现场指导时间在不超出 日时间内，乙方不再收取其他服务费用。
8.售后服务
8.1设备自甲方签收后，乙方负责 年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外)，免费保修期满后，乙方提供终生有偿维修服务。
8.2在免费保修期内，机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题，无法通过电话、传真、邮件等方式解决，乙方须派工程师到甲方处查看指导，所产生费用由乙方负责。
9.违约责任
9.1乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的 %向甲方支付违约金。
9.2若甲方不在规定的时间内付款，则应每天按合同总额的 %向乙方支付违约金。
9.3因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。
10.不可抗力
因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行，受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方，由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同，双方也可重新商定履行办法。
11.争议的解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向 人民法院提起诉讼。
12.合同的生效
12.1本合同经双方传真件签字盖章后生效，并以邮政快递方式进行文件原件的交换。
12.2合同壹式贰份，每份共 页，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
13.其他事宜
其他未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方： (公章)乙方： (公章)
法定代表/授权代表： (签字)法定代表/授权代表： (签字)
地址： 地址：
统一社会信用代码： 统一社会信用代码：
电话：
传真： 电话：
传真：
签约时间： 年 月 日签约时间： 年 月 日需方(甲方)：
供方(乙方)：
1.设备型号及数量
甲方向乙方购买由乙方生产的 ，具体供货清单见附件一。
2.合同总价
2.1合同总价为￥_____元，人民币(大写)： 。
2.2该合同总价为_____市交货价，不含运输、包装费用。
3.付款及结算方式
3.1合同签订当日，甲方将合同总金额的_____%(即￥_____元)以电汇方式支付给乙方作为定金。
3.2本合同签订后的第_____日前，甲方将合同总金额的_____%(即￥_____元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
4.设备交货期
乙方在收到甲方全款后的 日内于乙方所在地发出本合同所指货物。
5.设备发货
5.1交货地点： ，运输方式： ，运费由甲方承担。
5.2甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期 日前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。
6.设备的签收
6.1设备到货后，甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回给乙方，如货物到达甲方所在地后 日内，甲方未寄回“签收单”，视为签收合格处理。
6.2若甲方发现设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用的，乙方应承担相应的违约责任。
7.设备的安装调试与指导
7.1乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料，以及无偿的指导服务，在甲方调试过程中如果遇到技术困难，根据需要可由乙方指派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。
7.2乙方工程师现场指导时间在不超出 日时间内，乙方不再收取其他服务费用。
8.售后服务
8.1设备自甲方签收后，乙方负责 年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外)，免费保修期满后，乙方提供终生有偿维修服务。
8.2在免费保修期内，机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题，无法通过电话、传真、邮件等方式解决，乙方须派工程师到甲方处查看指导，所产生费用由乙方负责。
9.违约责任
9.1乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的 %向甲方支付违约金。
9.2若甲方不在规定的时间内付款，则应每天按合同总额的 %向乙方支付违约金。
9.3因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。
10.不可抗力
因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行，受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方，由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同，双方也可重新商定履行办法。
11.争议的解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向 人民法院提起诉讼。
12.合同的生效
12.1本合同经双方传真件签字盖章后生效，并以邮政快递方式进行文件原件的交换。
12.2合同壹式贰份，每份共 页，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
13.其他事宜
其他未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方： (公章)乙方： (公章)
法定代表/授权代表： (签字)法定代表/授权代表： (签字)
地址： 地址：
统一社会信用代码： 统一社会信用代码：
电话：
传真： 电话：
传真：
签约时间： 年 月 日签约时间： 年 月 日，运输方式： ，运费由甲方承担。
5.2甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期 日前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。
6.设备的签收
6.1设备到货后，甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回给乙方，如货物到达甲方所在地后 日内，甲方未寄回“签收单”，视为签收合格处理。
6.2若甲方发现设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用的，乙方应承担相应的违约责任。
7.设备的安装调试与指导
7.1乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料，以及无偿的指导服务，在甲方调试过程中如果遇到技术困难，根据需要可由乙方指派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。
7.2乙方工程师现场指导时间在不超出 日时间内，乙方不再收取其他服务费用。
8.售后服务
8.1设备自甲方签收后，乙方负责 年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外)，免费保修期满后，乙方提供终生有偿维修服务。
8.2在免费保修期内，机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题，无法通过电话、传真、邮件等方式解决，乙方须派工程师到甲方处查看指导，所产生费用由乙方负责。
9.违约责任
9.1乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的 %向甲方支付违约金。
9.2若甲方不在规定的时间内付款，则应每天按合同总额的 %向乙方支付违约金。
9.3因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。
10.不可抗力
因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行，受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方，由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同，双方也可重新商定履行办法。
11.争议的解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向 人民法院提起诉讼。
12.合同的生效
12.1本合同经双方传真件签字盖章后生效，并以邮政快递方式进行文件原件的交换。
12.2合同壹式贰份，每份共 页，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
13.其他事宜
其他未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方： (公章)乙方： (公章)
法定代表/授权代表： (签字)法定代表/授权代表： (签字)
地址： 地址：
统一社会信用代码： 统一社会信用代码：
电话：
传真： 电话：
传真：
签约时间： 年 月 日签约时间： 年 月 日
配电房扩建合同配电房修建篇二
乙方：
第一条双方当事人
第四条货款及费用等付款及结算办法__每满 吨结算一次，供方需提供正规发票。
第六条交货规定
1.交货方式：____________供方运至需方指定地方
4.运输费：单价已包括产品的场内外运输费及产品的上下车费用
第七条经济责任
乙方的责任：
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.提供产品实物同封样不符时，无条件更换材料，且承担由此给甲方造成的一切损失。
4.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值_5_%的罚金付给甲方。
5.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值5有%的罚金。
甲方的责任：
2.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料时，乙方可将交货日期顺延。
3.乙方送货或代运的产品，如甲方无理由拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用。
第八条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请甲方公司材料财务科批准后方能变更。在甲方公司材料财务科批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的__%作为罚金付给甲方。
第九条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_5%的补偿金。
第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，向工程所在地人民法院起诉。
第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条本合同共一式贰份，由甲、乙双方各执本一份。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
配电房扩建合同配电房修建篇三
供方(乙方)：
1.设备型号及数量
甲方向乙方购买由乙方生产的，具体供货清单见附件一。
2.合同总价
2.1合同总价为￥_____元，人民币(大写)：。
2.2该合同总价为_____市交货价，不含运输、包装费用。
3.付款及结算方式
3.1合同签订当日，甲方将合同总金额的_____%(即￥_____元)以电汇方式支付给乙方作为定金。
3.2本合同签订后的第_____日前，甲方将合同总金额的_____%(即￥_____元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
4.设备交货期
乙方在收到甲方全款后的日内于乙方所在地发出本合同所指货物。
5.设备发货
5.1交货地点：需方(甲方)：
供方(乙方)：
1.设备型号及数量
甲方向乙方购买由乙方生产的，具体供货清单见附件一。
2.合同总价
2.1合同总价为￥_____元，人民币(大写)：。
2.2该合同总价为_____市交货价，不含运输、包装费用。
3.付款及结算方式
3.1合同签订当日，甲方将合同总金额的_____%(即￥_____元)以电汇方式支付给乙方作为定金。
3.2本合同签订后的第_____日前，甲方将合同总金额的_____%(即￥_____元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
4.设备交货期
乙方在收到甲方全款后的日内于乙方所在地发出本合同所指货物。
5.设备发货
5.1交货地点：，运输方式：，运费由甲方承担。
5.2甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期日前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。
6.设备的签收
6.1设备到货后，甲方人员检验并签收设备。
“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回给乙方，如货物到达甲方所在地后日内，甲方未寄回“签收单”，视为签收合格处理。
6.2若甲方发现设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用的，乙方应承担相应的违约责任。
7.设备的安装调试与指导
7.1乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料，以及无偿的指导服务，在甲方调试过程中如果遇到技术困难，根据需要可由乙方指派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。
7.2乙方工程师现场指导时间在不超出日时间内，乙方不再收取其他服务费用。
8.售后服务
8.1设备自甲方签收后，乙方负责年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外)，免费保修期满后，乙方提供终生有偿维修服务。
8.2在免费保修期内，机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。
若出现重大问题，无法通过电话、传真、邮件等方式解决，乙方须派工程师到甲方处查看指导，所产生费用由乙方负责。
9.违约责任
9.1乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的%向甲方支付违约金。
9.2若甲方不在规定的时间内付款，则应每天按合同总额的%向乙方支付违约金。
9.3因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。
10.不可抗力
因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行，受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方，由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同，双方也可重新商定履行办法。
11.争议的解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。
12.合同的生效
12.1本合同经双方传真件签字盖章后生效，并以邮政快递方式进行文件原件的交换。
12.2合同壹式贰份，每份共页，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
13.其他事宜
其他未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方：(公章)乙方：(公章)
法定代表/授权代表：(签字)法定代表/授权代表：(签字)
地址：地址：
统一社会信用代码：统一社会信用代码：
电话：
传真：电话：
传真：
签约时间：年月日签约时间：年月日
配电房扩建合同配电房修建篇四
一、合同标的
1.本合同标的为_________设备系统，包括设备供货及服务。
1.4卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保上作的进度符合合同附件3(略)的要求。
2.货物名称、型号、规格、数量、及交货时间如表(略)所示。设备交货时间：_________年_________月—_________月;设备开始安装时间：_________年_________月;设备调试验收完成时间：_________年_________月。具体的供货范围、技术规格及技术图纸、工程执行计划时间详见合同附件(略)。
二、价格
1.合同总价：(人民币)大写_________(￥_________)。
2.所有货物的价格包括了主机及随机附件的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装凋试、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等的全部费用。
3.本合同价格为固定不变价。
4.如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。
三、货物产地及标准
1.产地
货物为_________仪表厂的_________米电动靶、控制桌、总控制台，_________竞技体校_________的_________米升降靶，________航天科技集团公司_________所的_________米输送靶，_________市_________电子设备厂的_________米移动靶，_____公司的_____射击、电子报靶系统的全新的(原装)产品。
2.标准
本合同所指的货物及服务应符合国家体委体育器材设备审定委员会和国际射击联合委员会的标准。
四、交货
1.交货地点：_________市_________区_________镇_________体育训练基地_________工地地面。
2.卖方在按期收到买方预付款后，按本合同第一条要求的交货时间将货物运至合同交货地点卸货后(连同货物清单)交于业主。
五、包装、装运和运输
1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责;由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由卖方负责。
2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和______地区的气候特点，以及露天存放的需要。
3.专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
4.每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱(件)号、毛重、尺码(长________宽_________高用mm表示)、净重(kg)、到货地址、收货人名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
5.包装费、运费已包含在合同价内。
六、保险
货物到达交货地点之前的所有保险费用(按货物总价的_________%价值投保)和派往买方进行服务的人员投保人身险和其他有关险种，由卖方负责。
七、装运单证
2.制造厂出具的质量及数量证明书各一式_________份。
八、付款
2.在所有合同货物到达合同交货地点并经开箱验收合格后_________天内，买方支付合同总价的_________%即￥_________元给卖方。
3.全部货物安装调试预验收合格后_________天内支付合同总价的_________%即￥_________元给卖方。
4._________运动会结束后_________天内，买方支付合同总价的_________%即￥_________元给卖方。
5.付款方式：采用支票、银行汇票、电汇三种形式。
九、履约保证金
1.卖方应在收到《中标通知书》后，应买方的要求向买方提交以买方为受益人的金额为合同总价_________%即￥_________的履约保证金。
2.在卖方不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下，造成违约责任，买方有权用履约保证金的资金补偿其任何直接损失。
3.履约保证金有效期是到货物质保期期满为止，如果交货期的延长引起质保期顺延，卖方有义务将履约保证金的有效期顺延。
4.履约保证金应用人民币，采用下述方式提交：由买方接受的国内的一家信誉好的银行用招标文件提供的(或其他买方接受的)格式提交的银行保函正本一份，副本二份。
5.在卖方完成其合同义务(包括任何保证义务)后_________天内，买方将把履约保证金退还卖方。
十、技术文件
1.卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果工程必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
2.上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试利运作的需要的所有内容。
3.买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试所引起的系统和/或设备或其部件的损坏由卖方承担责任。
4.卖方应按照买方要求提供上述技术文件一式两套给买方。
5.所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
6.所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随设备按货物交付时间交付给买方。
7.买方收货后如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。
甲方(盖章)：____________________
法定代表人(签字)：______________
__________年_________月_________日
签订地点：________________________
乙方(盖章)：____________________
法定代表人(签字)：______________
__________年_________月_________日
签订地点：________________________
配电房扩建合同配电房修建篇五
一、合同宗旨为了发展旅游事业，经双方协商同意，甲方向乙方购买_________条滑索。乙方按下述条款向甲方提供本合同所规定的规范和性能的滑索设备和相关服务。
三、供货范围乙方将按如下范围向甲方提供设备及相关服务
1、全新未经使用过的设备。
2、设备的运输。
3、设备的土建基础设计。
4、滑索设备的安装、调试。
5、对甲方人员进行理论指导及现场培训。
四、交货及工程进展
1、乙方在合同生效后_________天内完成滑索的设计，_________天内向甲方提供土建施工图纸。
2、乙方在合同生效后_________个月内向甲方提供滑索的全套设备。
3、乙方在合同生效后_________个月内完成滑索的全套设备安装调试，并交付甲方使用。
五、价格合同总额为_________万元人民币。
六、付款方式
1、甲方在合同生效后向乙方支付_________万元人民币的合同款。
2、甲方在设备发货前，向乙方支付_________万元人民币的合同款。
3、甲方在乙方设备调试完成并交付使用后，向乙方支付_________万元人民币的合同款。
七、甲方责任
1、甲方负责地形测量，在合同生效后_________天内向乙方提供地形、地质资料及测量结果。
2、甲方在合同生效_________个月内完成滑索的土建工程施工并具备在安装条件。
3、甲方提供合同正常进度内的设备保管场地，负责所到设备卸货和保管工作。
4、甲方负责乙方到现场的工程技术人员的食宿。
5、甲方按期向乙方支付合同规定款项，如延误时间则工期顺延并承担违约金。
6、甲方负责组织、申请检测验收工作并承担费用。
八、乙方责任
1、乙方对滑索设备及安装调试的工程质量负责。
2、乙方向甲方提供设备合格证。
3、乙方负责向甲方提供有关滑索的技术资料。
4、乙方无偿承担必要的技术理论和安全规定的讲解、指导，并现场对甲方人员进行操作培训。
5、乙方负责支付其雇员在执行本合同期内因乙方责任的患病、受伤、保险及所发生的费用。
6、乙方协助甲方的检测验收工作，并提供应由乙方提供的验收文件。
九、甲方违约责任
1、甲方中途无故退货，应向乙方偿付退货货款，并支付该部分货款的______%的违约金。
2、甲方逾期付款，按逾期部分款额按每日_____%支付乙方违约金。
十、乙方违约责任
1、乙方中途无故终止合同，应向甲方偿付已付货款，并支付该部分货款的____%的违约金。
2、由于乙方的原因不能按期交付使用，应向甲方进行赔偿，逾期按合同总额每日___%支付乙方违约金并在双方重新确定之日内交付使用。
十一、不可抗拒如果出现不可抗拒的原因影响合同的执行，声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后____日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
十二、合同仲裁如发生纠纷，甲、乙双方应及时协商解决，协商不成时，可以向项目所在地合同签定地人民法院起诉，费用由败诉方支付。
十三、其他
1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。有效期为________年，自________年____月____日至________年____月____日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜，双方本着协商的精神解决。
甲方(签章)：_________
_____年____月____日
签订地点：_________
乙方(签章)：_________
_____年____月____日
签订地点：_________
配电房扩建合同配电房修建篇六
承包人(乙方)：
为明确双方的权利和责任，保证工程的顺利进行，本着公平、公正、平等的原则，根据_《建筑法》、《合同法》等特制定本协议。
一、 工程名称：清丰县老菜市场
二、 承包方式：一次性包干
三、 承包范围：
1，清丰县老菜市场(仅限于青云胡同以西至新建一期商住楼以东、衙前街至护航路)内的中间钢架菜棚、四周小门面房、菜台子、原司法局办公楼等所有旧建筑物的拆迁及建筑垃圾外运。
2，原钢架菜棚混凝土基础的拆除及外运。
3，将新建二期工程(仅限二期a、b、c区)满足打桩要求土方的清理及外运(深约米至米)。
四、 承包价格：以上拆迁范围的所有旧材料规承包人所有，发包人再支付给承包人3万元拆迁费。
五、 付款方法：协议签订后发包人以现金方式支付给承包人3万元拆迁费，承包人出具相应的_。
六、 本协议一式两份，甲乙双方各自一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
配电房扩建合同配电房修建篇七
乙方(卖方)：
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，就有关电箱租赁事宜，经双方协商一致，订立以下合同条款，双方共同遵照执行。
1.采购使用目的：
1.1工程名称：
1.2工程地点：
2.货物清单
3、交货地点、时间
3.1交货地点：上述货物由乙方运输至甲方施工现场
3.2交货时间：乙方在双方签订合同后，接到甲方通知，七天内交货。
4.产品质量要求
4.1乙方所提供的电箱内电器元件均为正泰正品，如出现产品不符或假冒伪劣产品，一切责任由乙方承担，甲方有权要求乙方予以双倍赔偿。
4.2乙方所提供的产品必须符合国家相关标准，并保证使用功能。
4.3消防泵变频控制柜必须达到以下功能：满足出水7.5kw变频恒压控制，进水15kw 浮球控制，所有电器元件均为正泰正品，变频器品牌为国内知名品牌。
4.4所有电箱应设置室外防雨箱，除一级电箱外与消防变频控制柜外，其余电箱均为带支腿安装。
4.5所有电箱的防雨箱应做防锈处理，外表面涂橘红色防锈油漆，并喷涂白色“ ”字样。
4.6所有电箱应按甲方提供的图纸进行制作，并满足使用要求，消防泵变频控制柜由乙方自行设计，但必须达到甲方所要求的使用功能。
5.验收标准
甲方指派专人验收签认，结算数量以甲方工地实际收到的数量为准。如乙方供应的电箱不是合同约定或甲方计划指定的厂家产品或质量不满足要求，甲方可拒收，一切损失由乙方承担。
6.采购数量及单价
6.1采购数量：《货物清单》中的数量仅作为签订合同的依据，实际结算数量以甲方验收合格后由现场负责人签单认可的数量为准。
6.2采购单价：《货物清单》中单价均为乙方将货物运至甲方工地所指定地点的价格，该单价为包含材料费、运输费、装车费、利润、税金以及在此期间发生的所有风险和其它费用的到工地价格，未列明的，甲方认为已包括在单价内。乙方应提供国家正式税务发票。
7. 双方的权利义务
7.1甲方
7.1.1甲方有权对所提供的图纸进行修改，甲方图纸修改或新的要求应提前乙方。
7.1.2甲方指派专人对所供货物外观质量、规格按合同约定的标准进行验收，如出现外观质量及规格不符时，甲方有权拒收。
7.1.3甲方应按合同要求，在货物验收合格后分期支付货款。
7.2.乙方
7.2.1若甲方向乙方就其所供应的货物提出质量异议，乙方必须在24小时内给与回复并按照甲方要求做出及时处理。如出现质量问题，由乙方负责退场，费用自理。因供货质量问题所造成的一切损失由乙方承担。
7.2.2乙方对所供货物的质量负责，并不因合同到期失效而免除质量保证责任。乙方对产品所负的责任包括直接责任和间接责任。
7.2.3货物运达工地后，乙方应遵从甲方的卸货安排。交货期时间每超过一天，甲方应向乙方支付延误损失 元/天。
8.安全及环境保护
8.1乙方在运输过程中应注意安全，发生交通事故责任自负。交货以前的一切风险均由乙方承担。
8.2乙方进出甲方施工场地的车辆必须服从甲方人员的统一指挥，凡乙方疏忽大意、不听指挥而造成污染环境事件、酿成安全事故由乙方承担全部责任及所发生的一切费用。
9.合同价款的结算与支付
9.1本合同实行分期结算，货物按要求运输至甲方施工场地并验收合格后15天内，若无质量问题甲方向乙方支付60%的所提供货物的货款;在交货后3个月内累积支付货款的85%。待质保期满累积支付全部货款。
9.2结算时，经由甲方项目经理签字、盖章后，乙方凭国家正式发票到甲方财务部门办理货款结算。如乙方按期不办理对账结算手续或乙方未提供国家正式税务发票，甲方将不予办理付款事宜，因此而造成乙方损失由乙方自行承担。
9.3结算款一律通过合同约定的银行账号转帐或支票支付，未办理结算的不支付任何价款。
9.4如因业主原因造成结算款拨付不及时，对乙方的拨款也应相应延迟。由此造成对乙方的延期付款，乙方同意甲方不承担违约责任。
10.售后服务及质保期
10.1自货物验收合格后，质保期为一年。
10.2在质保期内，若货物出现故障，乙方应在接到甲方通知后24小时内负责检修和维护，并达到正常使用状态。若非甲方原因造成的问题，所涉及的检修和维护费用由乙方承担。
11.违约责任
11.1如果乙方供应的货物质量不符合国家相关标准，或质量不合格，乙方应无条件将其运走，一切损失由乙方承担。如乙方不按时清退场，甲方有权自行处理。
11.2合同争议的解决方式：因本合同的履行发生争议，双方应当协商解决。如协商不成可向北京市丰台区人民法院起诉。
11.3甲方未按合同规定的条款履行的，应承担相应的责任，因业主的原因造成的不能按本合同履行的除外。
12其它约定
12.1乙方必须服从配合甲方关于创建北京市文明安全工地过程中的各项要求及接受乙方及上级主管部门的检查，并在限时内整改安全隐患。
12.2本合同未尽事宜，双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定执行。双方就电箱有关事宜达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
12.3本合同自双方当事人签字或盖章之时起生效。
12.4本合同共4页。本合同一式四份，双方各执两份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________