合同协议的内容应当明确、具体，以便双方能够清楚遵守。小编为大家整理了一些常见合同协议的注意事项，供您在起草合同时参考使用。
2023年电力安装合同电力设备安装合同（案例15篇）篇一
建设单位：(以下简称甲方)。
承包单位：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装氨基树脂生产设备达成如下协议：
第一条、工程概况：详见招标书。
(1)地点及面积：
(2)工程造价(含氨基树脂生产设备、运输、安装、调试)：758000元;。
(3)开工日期：年月日;
(4)竣工日期：年月日;
第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试氨基树脂生产设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装。
第三条产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责氨基树脂生产设备的安装、调试。
甲乙双方商定：年月日之前，完成设备安装及系统的调试运转;全部氨基树脂生产设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需要更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。
第四条违约责任。
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;。
2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任：
1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调工作;。
2、开工前天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电;。
3、开工前天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;。
4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合，并追问氨基树脂生产设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。
第五条本合同甲、乙双方签章生效，一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
2023年电力安装合同电力设备安装合同（案例15篇）篇二
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）劳务施工承包事宜协商一致，达成如下协议：
第一条：工程概况。
工程名称：大通百货商住楼。
工程地点：大通县人民路与建国路十字交叉处。
工程规模：建筑面积约37031m2左右。
第二条：工程承包劳务范围：本工程图纸设计内的所有生活给水、消防给水、强电、弱电、消防电工程的前期预留洞口及以后室内管道安装、布管、室外管网、洁具安装、（商场部分洁具）调试、废、雨、污排水、室外路灯及预留洞的封堵等。地暖部分只做系统主管道及分支阀门并负责试压、清洗等工作。供电工程，所有图纸范围内的预留、布管、穿线、接线、灯具、面板安装、所有配电箱、柜体的预留、安装、配盘以及所有设备的接线配合调试（部分由厂家提供的设备配合厂家调试）等。弱电（网线、电话、电视、对讲、消防）工程，所有图纸范围内的预留、配管、所有管路的疏通（扫管）及穿线、接头、安装、配箱、调试及所有工作需要的开槽、补洞、补槽等。
第三条：工程工期。
1、计划开工日期：与土建同步并满足总工期要求
2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条：工程质量标准。
所有承包工程范围内的工程质量必须达到一次性合格100%，建筑单位工程优良率达到90%以上。
第五条：组成合同文件及解释顺序。
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1、本合司：
2、本合同附件：
3、招投标文件：
4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范：
注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条：甲方责任和义务。
l、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、监管、检查和验收。
2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技。
术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
7、甲方提供乙方库房一套（作为施工班组办公及库房用）。其它工人宿舍乙方自行。
解决甲方不提供工人住宿。
8、甲方只提供大型机械用具如咬边、套丝机等其它小型机具均由乙方自行解决。
第七条：乙方责任和义务。
1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方个企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关持技术要求及施工组织设计精心组织施。
工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根。
据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足。
够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期延误损失及各种罚。
款。
3、应按承诺的管理人员、劳动保护用品、保质保量到位。技术工人必须按国家规定。
证，持证率达到100%。
4、服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度技。
术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员有效证件、持证上岗情况。
5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作因。
乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
6、按甲方通一规划堆放材料、机具；妥善保管合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其它设施。
7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务。
工人员工资（劳务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当。
地相关行政部门的处罚及责任后果。
所有一切相关赔偿及责任均由乙方承包人自行承担。
用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影。
响正常施工，不得聚从闹事，做好对甲方的谅解。双方协商解决，尽早支付。
第八条：环境保护、安全生产和文明施工。
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公。
司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相。
关工作实施情况，使用体系有效运行；
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加。
强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故。
隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不。
力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生安全事故，乙方应按有关规。
定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管。
理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护。
甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一。
切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众。
和第三方财产造成损害和妨碍。
第九条：材料、设备供应管理。
1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供；
应按领用的价格赔偿（消耗材料正常使用除外）。
3、乙方浪费甲方材料，按成本的10倍处罚。
第十条：承包方式、价格及包含的内容。
1、承包方式及单价。
给排水、雨污排、电气安装、弱电工程、消防工程及暖通系统管道与安装按建筑面积。
行采购以及预留所需线盒、开关盒等物体的密封胶带及一些零星易损材料和一些小型机。
具、用具比如：套丝机、电焊机、电锤、电钻、切割机、喷灯、管钳、兆欧表、万用表、接地摇表、液压钳、水钻、等）。
2、承包价格所包含的内容：
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费；小型机具费用；各。
类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括用转。
材料的领用、装卸、看护（不守大门）、保管、退库；劳动保护用品费用（手套）等。
3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十一条：结算办法及付款方式。
1、每月由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费。
2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款。
方、监理共同确定并消缺合格后支付完毕。
第十二条：施工验收。
1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及。
时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步。
验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙应。
负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由。
此导致甲方相关损失。
外协商）。
第十三条：工程保修。
1、保修范围、期限：
按国家统一规范执行。
2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方不。
按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员维修，其费用由乙方承担。
第十四条：保险。
1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并以施工场地内自人。
员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十五条：争议。
2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护。
好已完工作成果；
2、1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
2、2调解要求停止合同工作，且为双方接受；
2、3法院要求停止合同工作。
第十六条：合同履约保证金儿违约责任。
1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金10000元.（大写：壹万元整）（以收据为准，工程完工后退还）。
2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条。
件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农。
忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额；若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成的后果。
3、若任何一方违反本合同约定的内容，视为违约。违约一方向对方支付（或赔偿）。
5万元的违约金。
4、本工程完工后，乙方按双方签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规。
定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。
第十八条：不可抗力。
1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合民没有相应。
标准时，执行国家或地方政府规定。
2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅。
速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。因不可抗力事件延误的工作时间。
相就顺延。
3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第十九条：合同解除。
1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建。
或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。
2、因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完成工程或剩余材料设。
备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第二十条：合同终止。
双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付本合同承包工程。
作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。（给。
排水、强弱电、为一年保修期，暖通为两个采暖期）。
第二十一条：合同份数。
本合同一式叁份；甲方2份；乙方1份。
第二十二条：合同生效。
本合同双方约定自双方签字之日起生效。
（以下无下文）。
甲方：乙方：
合同签订时间：年月日。
合同签订地点：年月日。
2023年电力安装合同电力设备安装合同（案例15篇）篇三
一、甲、乙双方以友好协商，就甲方委托乙方制作事宜，依据《中华人民共和国合同法》达成一致，特签订本合同。
二、合同金额
合同总金额：_____________大写：_____________
三、付款方式：
1、合同签字后，甲方付予乙方施工结束后作为贷款，合同生效。
2、乙方按甲方要求把货送到甲方指定的施工现场后，甲方验收无误后付给乙方。
3、在乙方安装调试完毕，验收合格后甲方付给乙方合同余款。
4、其它要求。
四、工期要求：
甲、乙双方商定从合同签字之日起
1、乙方由于人员等不能保证正常施工造成工期延误不能按时验收，乙方则每天按工程施工费的1%承担责任。
2、由于甲方的原因造成工期延误及交工后延期付款，乙方概不承担任何责任。甲方应承担乙方工期延误的.费用，按其工程施工费的1%承担责任。
3、在乙方安装货物并施工完毕后，三个工作日内甲方进行验收，如不进行验收视为验收合格，乙方将货物移交甲方代表负责。
五、售后服务：
1、乙方负责进行终身维护，免费维修年，免费期过后乙方只收取维修所需的成本费。
2、乙方接到甲方维修通知后2天内到现场，7个工作日必须维修完毕。
3、乙方必须保证合同内所提质量要求，否则甲方将不予付款。
六、其它：
1、甲、乙双方保证信守合同全部条款，除人力不可抗拒外力因素外，任何一方违约，则违约方必须承担另一方的损失。
2、甲方未按合同要求付款，每超过一日，应偿付乙方合同总金额1%的违约金。
由于乙方原因未按期完工的，每超过一日，应偿付甲方合同总金额1%的违约金。
3、执行本合同过程中，如发生纠纷，由双方协商解决，若协商解决不成，由于乙方所在地仲裁机构仲裁。
4、付申请报告一份和本同协议同等法律效益。
七、生效：
本合同一式三份，甲乙双方各执一份，自甲、乙双方代表签字即日起生效。
2023年电力安装合同电力设备安装合同（案例15篇）篇四
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程电力线路及设备安装工程施工承包事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、施工现场条件：以目前现场实际情况为准。
二、工程承包方式。
采取包工不包料的承包方式。乙方施工所需的工具、用具由乙方负责，吊车甲方负责。所有材料归甲方自己购买，如果因甲方材料原因耽误工期及验收，则由甲方自己负责。
三、工程承包内部。
包括甲方向乙方提供的设计施工图所规定的所有施工内容及新变压器的安装、调试、验收合格，旧变压器的检修、维护及安装、调试，维修也为乙方负责，配件归甲方自购。
四、合同工期。
本合同约定本工程总工期为天。从年月。
日起至年月日止。
五、工程价款。
本工程实行固定单价包干，总价款为人民币万元整，在本合同执行期间，合同单价不因政策、市场价格、人工费变动而设整。（不含税）。
六、质量标准。
工程质量按国家相关标准及设计施工图和所规定的标准验收评定，必须达到合格标准。
七、工程款支付。
本合资工程款自工程验收合格后一次性支付**%，留**%作质量保证金，壹年后无质量问题支付。土建完工后，乙方设备进场可预支付伙食费**万元。
八、合同各方义务。
1、甲方义务。
1.1负责提供吊车。
1.2土建工程由乙方负责指导，甲方负责施工；
1.3按合同及时支付工程款；
1.4土建部分的施工安全；
1.5负责工农矛盾处理及材料看守。
1.6甲方己取得相关电力部门的批准；
1.7甲方厂内变压器的定位由甲方负责。
2、乙方义务。
2.1乙方在施工的工具、用具均由乙方自行负责；
2.2乙方必须具有承包本工程的资质；
2.4在乙方施工范围内所有大小安全事故均由乙方负责；
2.5乙方必须为所有施工人员参加工伤保险；
2.6食宿由乙方负责；
2.7乙方负责自己一方系统调试、竣工验收、材料进退场装卸及堆码、施工现场清理等。
九、违约责任。
任何一方违反本合同任何条款，必须赔偿对方损失并支付合同总价款***%的违约金。
十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
十一、本协议甲、乙双方盖章生效。甲方：乙方：
2023年电力安装合同电力设备安装合同（案例15篇）篇五
_______________（以下简称“甲方”）为实施________________________（合同名称），已接受_______________（以下简称“乙方”）对该项目的投标。甲方和乙方共同达成如下合同。
1．本合同书与下列文件一起构成合同文件，合同文件的优先顺序如下：
（1）合同书；
（2）中标通知书；
（3）投标文件及投标文件附录；
（4）技术标准和要求；
（5）图纸；
（6）已标价的工程量清单；
（7）其他补充文件；
2.合同暂估总价为：人民币（大写）__________元整（__________）。最终合同价款为签约合同单价（已标价的工程量清单）乘以实际发生的工程量为准。
合同签订生效后15个工作日内甲方向乙方内支付合同暂估总价款的___%（即______）作为工程预付款。按照月工程进度支付进度款，由乙方每月末向监理和甲方申报当月工程量，经监理人和甲方审核签字生效后28日内支付。
预付款分二次扣完，第一个月结算时扣___%，第二个月结算时扣____%，预付款抵扣完后按实际进度款支付。
工程款付至合同总价款的90%时，停止付款；工程竣工验收合格并在乙方向甲方出具全额发票后支付至合同实际总价款的95％，剩余5%为质保金。质保期一年。质保期内无质量问题，质保期满后28日内无息支付全部质保金。
3.合同形式：固定单价合同。
4.合同工期：_________。工期每推迟一天罚款_____元，工期每提前一天每天奖励_____元，以监理和甲方签字为准。
5.乙方项目经理：______。
6.工程质量达到_________优良标准。
7.履约保函的金额为合同暂估价的5%，履约保函的有效期为________。
8．工程范围及工作内容：
工程范围为现有机电设备的拆除和新机电设备的安装、调试。
（1）机械设备拆除和安装包含的工作内容为：原有设备的拆除并运至指定地点并摆放整齐，按甲方要求做好设备防护；新设备的卸货、验收、保管、安装、调试；设备基础一次灌浆和二次灌浆；设备运输过程中造成的变形、损坏的修复等。单价含设备供货范围之外的全部材料。
（2）非标准件及工艺管道制作及安装工作内容为：非标件制作、安装、除锈、防腐涮漆等。单价含主材和辅材。乙方需提供主材质量合格证。
（3）水路管道的安装工作内容为：旧管道的拆除，管道沟渠开挖和回填、管道制作安装、管件安装、阀门安装、法兰安装、除锈防腐、管道试验（压）等。单价含所需主材、阀门和辅材等。
（4）电缆敷设工作内容含：旧电缆的拆除、电缆敷设、电缆挂牌、电缆穿线号、电缆桥架安装、钢管敷设、电缆头制作安装、电缆支架制作安装、电缆接线、电缆试验及检测、电缆送电、挖填土、铺砂、盖砖、揭盖、盖板等。工程量含电力、控制、信号、仪表、计算机等电缆量。以电缆长度为准计算工程量，其他均折算到单价之中。单价含除电缆外的所需全部材料。
（5）变压器工作内容含：变压器安装、调试、试验、检测、油过滤、母线安装、隔离开关安装、负荷开关安装、绝缘子安装、基础槽钢及支架的制作安装、送电及变压器附件仪表的安装等全部相关内容。单价含全部所需辅材。
（6）电控设备工作内容：各种盘箱柜安装、基础槽钢支架制作安装、送配电系统调试、自动化控制系统打点及调试、电气控制柜送电调试、端子板外电缆接线、机旁按钮盒、机旁端子盒的安装、接线、调试、分线盒的制作、安装、接线等。分线盒、机旁按钮盒、机旁接线盒计价进入相应盘柜回路，不单独计算数量。单价含除设备之外的全部所需材料。
（7）自动化仪表（一次仪表）工作内容含：设备供货厂家提供的各种电气、仪表的安装、调试、一、二次仪表校验、仪表附件（管件、接头、阀门等）的安装、脱脂、研磨以及材料费、仪表用的各种液体管路敷设、支架的制作安装等。单价含仪表设备本身所带部件之外的全部材料。
（8）照明线路工作内容含：照明配电箱安装、灯具的安装、电缆敷设、电缆头制安、钢管敷设、导线敷设、支架的制作安装等。工程量为站区内外照明线路的灯具总数。单价含全部所需辅材。配电箱、灯具、线缆由甲方提供。
（9）防雷接地工作内容含接地极制作安装、避雷针制作安装、接地母线敷设、接地系统调试，包含沟槽开挖和回填。单价含所需的全部材料。
（10）一次灌浆和二次灌浆工作内容含：基础孔和基础面的清理、模板支护、灌浆、养护等。单价含灌浆料等全部材料。
9．乙方应服从设备制造厂家技术人员的指导，严格按技术规范施工。
10．乙方按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。
11.甲方按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。
12．甲方提供施工电源接口，由乙方负责引到施工现场，费用由乙方承担。乙方应遵守甲方的用电管理，禁止私拉乱扯，用电必须装表计量。每月25日共同抄表结算一次，电费在当月工程进度款中扣除。电费单价为_____元/kw・h。
13．甲方免费提供施工用水，乙方自行接到用水地点。
14．乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配置专职安全员，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育，并发放劳动保护用具。由于乙方原因造成的事故，由乙方承担全部责任；给甲方设备和人身造成损失的，由乙方负责赔偿。
15．工程第三者责任险、人身意外伤害险、进场的工程施工设备和材料等一切保险均由乙方负责投保。投保的费用计入各工程量单价，甲方不另行支付。乙方应于申请工程开工前提交保单复印件并提交原件核验。
16．争议的解决
甲乙双方因合同发生争议，可按合同条款的约定，采用以下方式解决。
（1）双方协商解决；
（2）协商不成时向甲方所在地人民法院提起诉讼。
（1）双方约定停止施工；
（2）法院要求停止施工。
17．已标价的工程量清单
18.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
19.本合同经双方代表签字并加盖单位公章后生效。
20.本合同书一式6份，其中甲方保存3份，乙方保存3份。
法定代表人：法定代表人：
或授权代表人：或授权代表人：
传真：______________传真：_________________
邮政编码：_______邮政编码：_____________
开户银行：开户银行：____________________
账号：账号：_____________________
合同签订日期：年月日
合同签订地点：
2023年电力安装合同电力设备安装合同（案例15篇）篇六
合同编号：
甲方 ：
乙方 ：
根据《中华人民共和国合同法》及国务院2009年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定，甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任，甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方完成润滑的安装及报装报检的相关事宜约定如下：
1、工程名称： 润滑安装
2、设备型号、数量及安装费用：
备注：1、本合同总价包含全部润滑设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费，以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。
2、发票类别：普通发票。
2、润滑安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次润滑安装费总价的 % 。
以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后，乙方应向甲方递交情况报告，甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时，甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具足额发票，否则甲方有权顺延付款时间。
(6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准
(7)有更高标准版本的按高标准执行
根据国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)规定，乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。
1、 本合同中 号梯的安装工期为 日历天，自甲方书面通知开工之日起计算至润滑安装完成、验收合格取得《安全验收合格证》及准运证并交付使用之日止。开工时应满足以下条件：
(1)货到工地经甲乙双方共同完成验货;
(2)甲方已经按乙方要求完成井道整改;
(4)具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件;
(5)甲方按本合同约定支付了相应款项。
如非乙方的原因，使乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等)，乙方对所造成的延期和误工不负责任，甲方应签认工期顺延;如因乙方原因影响润滑安装、调试的，由乙方承担延误工期的违约责任。
2、乙方在甲方进行润滑安装涉及的土建整改施工时进行确认及指导，发现土建不符合润滑安装要求时应立即提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的配合。乙方已与甲方、监理方共同对土建进行初步勘测，确认土建参数是否符合润滑安装要求，如需要整改的，乙方应于签订本合同后三日内，一次性提出书面整改意见，如乙方不在合同约定时间提出整改意见，或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的，责任由乙方承担，发生的整改费用也由乙方承担。
3、乙方必须在第五条第1款前4项具备的情况下方可进场施工，如因甲方延误工期的情况发生，乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保留至复工还是先拆掉复工时重新搭设，待甲方复函后按函意执行。
1、乙方免费负责办理润滑报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。
2、安装结束后，乙方以书面形式报告甲方，并提供相关资料，向质监部门提出验收报告，并承担验收费用。
3验收中如有涉及乙方责任的整改项目，乙方须整改合格后通过验收并取得《安全验收合格证》及准运证后方可办理设备竣工移交手续，整改期间所发生的费用由乙方承担;因此延误工期的，乙方还应承担延误工期的违约责任。
1、甲方责任
1)按照乙方要求协助乙方完成润滑设备现场起吊、并协助乙方完成润滑到货时的卸货和到存储地点的搬运，以上费用由乙方负责。
2)在乙方进场前，在安装施工现场应提供足够面积的并符合风雨保护措施要求的润滑部件存储库房和工具室。润滑部件及工具的安全保管及费用由乙方自行负责承担。
3)在乙方的协助下提供符合润滑总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。
4)机房内每台润滑设备上方至少应有一个吊钩(未装有吊钩的，乙方负责安装，相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中)或起重梁(应有清楚的承载标识)，以便在安装或维修中对曳引机或轿厢起吊，提供其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求;并提供符合润滑规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制,并从供端就零地分开)，在安装开工前，电源应提供到润滑机房内。润滑安装、调试过程中产生的水电费用由乙方承担。
5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。
2、乙方责任
1)施工前须提供施工方案安全保证措施报监理、甲方，经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场管理规定，服从现场整体管理，并且对工作内容范围的安全负安全责任。
2)在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。
3)完成保证五方通话、消防润滑及润滑监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试，并完成润滑轿厢内监控摄像头的安装。
4)乙方应提供润滑起重及吊钩位置(包括预留洞口)图纸;负责搭建符合国家安全规定和施工要求的施工润滑的脚手架，润滑安装完工后拆除，安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。
5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作，按照国家润滑安装规范质量标准完成设备的安装和调试工作，直至符合相关的设计要求和质量验收标准，出具设备安装检验报告和产品合格证书。
6)负责润滑安装及质量的自检验收。
7)润滑安装后，如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的，由乙方负责整改或重做，费用乙方负责。
8)参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工，落实协调会议要求。
9)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身意外伤害保险。如因乙方原因造成安全或生产事故，由乙方全额负责。
10)负责向当地质量技术监督部门进行开工和验收申报，并配合当地质量技术监督部门进行现场验收工作，负责代办润滑注册登记证、准运证，同时，承担报装、报验等费用。
11)负责润滑设备、施工设备和工具的保管及施工现场安全。
12)润滑验收完毕取得《安全验收合格证》、准运证15日内，将润滑设备及相关资料移交甲方。
13)按照合同约定提供设备质保期及设备安装质量保修期内的服务。
14)施工中产生的各种废弃物，由乙方按照项目所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责承担。
16)如施工过程中，乙方应避免损害现场已完成的其他专业的成品、半成品，如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的，乙方应承担赔偿责任。
17)负责润滑五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线;负责消防润滑与消防控制中心之间控制线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆采购及土建工作)由甲方负责完成。
18)负责自润滑机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆及摄像头采购及土建工作)由甲方负责完成。
润滑设备及润滑安装(含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统)的质量保证期及售后服务按甲乙双方签订的《 润滑购销合同》中的第8条约定的内容执行。
1、甲方应依合同约定及时向乙方支付安装调试款项，否则每延误一天，乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从约定付款期满后第八天开始计算;如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由甲方承担赔偿责任。
2、因乙方原因迟延完工的，逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从约定完工日期届满后第八天开始计算;如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由乙方承担赔偿责任。
指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战争、恐怖主义事件、*乱或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，提出不可抗力的一方应采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，若该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的，可不承担由此造成的责任。
1、本合同所有条款均为打印文字，文本不得涂改，自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，双方协商，另行签订补充协议，经双方盖章后生效。
2、补充协议、合同修改书、安装(工程)联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等法律效力。
3、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
4、本合同正本一式陆份，甲方执行肆份，乙方执行贰份，自双方盖章之日起生效。
甲 方
单位名称
签约代表
签订日期年 月 日
乙 方
单位名称
签约代表
签订日期年 月 日
2023年电力安装合同电力设备安装合同（案例15篇）篇七
为约束甲乙双方有效执行相互协商并达成的节电工程施工合同。特签定如下条款：
第一条设备安装使用的条件、经济效益。
1．甲方提供整体用电费用、用电负荷情况的准确资料，并协助乙方对以上各项资料测试核准。
2．乙方依据甲方提供并经测试核准后的资料，给甲方做节电工程的方案和预算。
3．经济目的：按照乙方的改造工程方案将使甲方的总体节电率达到_________％。
第二条所安装节电设备名称、型号、质量、单价、数量、金额
名称
型号
规格
质量标准
单价
备注
合计
第三条使用、维护、保修责任
本公司的产品保修期_________年，_________年维修。使用年限在十年以上。
第四条安装条件和结算条件
1．甲乙双方共同确定节电设备安装前后同一负载，同一时段用电量情况进行测试。测试结果甲乙双方签字作为合同附件，如果测试结果达到第一条第三款节电率后。甲乙双方则按改造方案实施全部改造工程内容。该节电设备计入总工程款中；如果甲方因故不能实施进一步改造工程，则需要将乙方已安装节电设备款在甲乙双方共同认定的测试结果签字后即付给乙方。
2．甲方认可乙方的测试结果，同意进行总体工程实施安装前，甲方应向乙方支付总工程款的30％。乙方将节电设备运到安装现场安装施工前，甲方应向再次乙方支付总工程款的30％。安装结束并远行正常后十个工作日内结算所有工程款。否则视为违约。
3．甲方可以按照乙方开户银行的要求进行节能贷款。专款专用，贷款将全部付给施工单位。施工单位保证工程质量和用电设备的正常运行。甲方要用节电费用负责按规定时间分期还贷。
第五条双方责任及义务
1．甲方须提供准确用电量及负载等情况和提供必要的条件及帮助。
2．甲方在节电设备安装后，须严格按照产品说明书要求对设备进行操作和维护，如未能按照规程操作，造成设备损坏，则乙方不负责任。
3．甲方保证在节电设备安装后的测试期内，不增减该条线路的用电设备数量和负载。否则因此未达到约定的节电效果，乙方不承担责任。
4．乙方须按本合同规定的质量标准和保证提供合格的产品，并达到本合同约定的效果指针。
5．在以上前提下，如乙方设备达不到本合同约定的节电率，则无条件撤回设备。并将试用部位恢复原状，如造成经济损失，则如数给予赔偿。
第六条违约责任
如双方任何一方违反本合同项下条款规定，造成本合同无法执行，则须给对方赔偿不少于本合同标的额5％的经济损失。并在合同签定地的经济仲裁委员会裁决后一个月内付给对方。
第七条本合同如有未尽事宜，双方协商解决，以补充文件为准。
第八条本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。如需公正双方另行协商。
第九条本合同自签字盖章日起生效，双方自觉遵守。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2023年电力安装合同电力设备安装合同（案例15篇）篇八
承包合发包方：
承包方：
合同编号：同。
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
甲方依据《中华人民共和国电力法》及国务院《电力供应与使用条例》。
有关规定，为了维护供用电双方合法权益，提高供用电双方在电力供应和。
使用中人身、设备、财产的安全、可靠性。特委托乙方对甲方专用供用电。
设备（设施）进行年检检查、预防性试验工作。
甲乙双方按照中华人民共和国《合同法》及相关法律、法规、技术规。
程规定，为明确双方职责，确保甲方年检预试工作安全、优质完成。本着。
平等、自愿、协商一致的原则，达成以下条款，供双方遵照执行。
一、年检预试工作地点：
二、年检预试工作范围：从甲方与供电企业电气设备（设施）维护分。
界点受电侧起至甲方集中配电屏（箱）出线开关电源侧止。（具体项目详见。
预算书）。
三、年检预试工作主要内容（详见预算书）：
1、2、四、年检预试工作时间：
1、年检预试约定时间：
年月日至年月日。
2、年检预试实施时间由甲乙双方协商确定。
五、年检预试工作双方责任：
（一）甲方责任。
1、如实提供年检预试设备（设施）技术资料、图纸，年检预试前一年。
内运行记录，缺陷及处理记录。
2、及时按年检预试工作要求提供工作场地，增设必要的安全设施，加。
强安全保卫工作，防止非工作人员进入工作场地。
3、做好甲方内部停送电安全警示及其他生产、工作安排。
4、甲方在乙方进场工作前必须对自备电源、应急电源及附属设备、安。
全围栏、警示标志进行检查，保证正常安全运行。自备电源的停、送电必。
须经甲乙双方同意后由甲方负责操作。
5、甲方应指定现场工作负责人，随时检查乙方工作进度、质量、安全，并负责现场协调、监护。
6、如因以上原因修改工作内容和造成安全、质量事故，延长工期等，产生的一切责任由甲方承担。
（二）乙方责任。
1、乙方保证按双方认可的工作内容及工作时间足额按时完成工作。
行年检预试工作。
3、乙方应按甲方现场安全，保卫制度和电力建设安全工作规程组织工。
作，严防一切人身、设备事故发生。
4、乙方在检查、预试过程中未经甲方认可不得随意变更甲方电气设备。
（设施）原有运行方式、接线方式、计量装置；不得随意更换电气设备元。
件、部件。
5、乙方在工作完毕后应向甲方提供正式年检预试报告一式三份，由甲。
方检查、验收合格后，经双方签字盖章由乙方代甲方送供电企业审核。甲。
方、乙方、供电企业各存一份。
6、因以上原因造成修改工作内容，延长工作时间及发生一切人身、设。
备安全质量事故等，责任由乙方承担。
六、年检预试费用及付款方式：
1、本次年检预试费用总额为：（大写：）。
2、甲方在乙方进场工作前预付费用元（大。
写），余款元（大写）在全部付清。
七、其他。
1、工作完毕、验收合格后，由甲方负责运行维护管理。
2、年检预试中涉及到设备、主材、零部件更换，所发生的人工、材料、设备费用由乙方提供清单，经甲方签字认可后由甲方另行结算并支付乙方。
八、本合同未尽事宜，可经双方协商另行签订补充协议。
九、本合同经双方签字盖章后生效，工作验收后，费用结清后失效。
十、本合同一式份，甲乙双方各执份。
附：年检预试工作预算书。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表（或负责人）：法定代表（或负责人）：
委托代理人（或经办人）：委托代理人（或经办人）：
联系电话：联系电话：
开户银行：
户名：账号：
2023年电力安装合同电力设备安装合同（案例15篇）篇九
根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第一条.建筑消防设施概况：
(一)建筑名称：
(二)安装施工范围：
a、集中报警系统。
b、应急照明及疏散指示系统。
c、室内消火栓系统。
d、卤代烷灭火系统。
e、二氧化碳灭火系统。
f、泡沫灭火系统。
g氮气灭火系统。
h、蒸汽灭火系统。
i、干粉灭火系统。
j、自动喷水灭火系统。
(三)开工日期：年月日
竣工日期：年日
第二条.图纸、预算交付。
(一)甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套。
(二)乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条.合同价款、拨款和结算：
(一)合同价款：
(二)付款方式：
价20%的进度款，工程完工付至总价的80%，工程竢工验收完毕付至总价95%。保修期满后，甲方一周内付给乙方工程总造价的5%的保修款。
第四条.材料、设备供应：
由乙方负责供应。
第五条.双方责任：
(一)甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的`场地;协调乙方与工地其它施工单位的协作关系，按乙方所报进度付款。
(二)乙方：应及时采购设备、材料，严格按操作规程施工、确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收，协助甲方进行消防验收工作。
第六条.图纸变更：
设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。
第七条.验收和工程质量：
(一)乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设备施工技术档案，甲方在十日内组织验收;。
(二)消防设施安装质量以公安消防部门竣工验收合格为标准。
第八条.保修：
(一)保修内容：见安装施工范围;。
(二)保修期限：自验收合格之日起保修壹年;。
(三)保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。
第九条.违约责任：
(一)甲方责任：
3.工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任;。
4.超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。
(二)乙方责任：
2.保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复;因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。
a向。
b向。
第十一条.如需担保。另立合同。
第十二条.本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。
第十三条.本合同正本两份，双方各执一份，副本四份送公安消防、工商行政管理等部门。
第十四条.其他：
1、本工程预、结算执行20xx版《山东省安装工程消耗量定额》，按叁类安装取费，人工费按66元/定额工日计取。材料价格按照施工当季度烟台工程建设《标准造价管理》中预算中准价格执行。零工按施工当季度烟台工程建设《标准造价管理》本地标准执行。
2、乙方须服从总包单位的协调管理，否则处以工程总造价的1‰的罚款。
3、工程安装施工必须与其他相关单位互相配合，协调施工，因配合不当造成的损失及工期延误，施工单位自己负责。
合同订立时间：年月日。
甲方(章)：
乙方(章)：
地址：
地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
邮政编码：
邮政编码：
2023年电力安装合同电力设备安装合同（案例15篇）篇十
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围
1、工程承包范围：见技术合同
三、合同工期：
四、工程质量标准：
五、合同价款
六、组成合同的文件：
1、本合同合同书;
2、中标通知书;
3、技术合同和安全合同;
4、投标书及其附件;
5、本合同专用条款;
6、本合同通用条款;
7、标准、规范及有关技术文件;
8、图纸;
9、工程量清单;
10、工程报价;
11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。
双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。
七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定：由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。
发包人(公章)： 承包人(公章)：
法定代表人： 法定代表人：
日期：年月日日期：年月日
2023年电力安装合同电力设备安装合同（案例15篇）篇十一
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围。
1、工程承包范围：见技术合同。
三、合同工期：
四、工程质量标准：
五、合同价款。
六、组成合同的文件：
1、本合同合同书;。
2、中标通知书;。
3、技术合同和安全合同;。
4、投标书及其附件;。
5、本合同专用条款;。
6、本合同通用条款;。
7、标准、规范及有关技术文件;。
8、图纸;。
9、工程量清单;。
10、工程报价;。
11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。
双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。
七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
十、合同生效。
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定：由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。
发包人(公章)：承包人(公章)：
法定代表人：法定代表人：
日期：年月日日期：年月日
2023年电力安装合同电力设备安装合同（案例15篇）篇十二
委托方：
承揽方：
经友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方制作业务，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。
1、所有设备加工、生产、制作时需要用到的材料及工具由甲方提供，工具由乙方负责人办理借用、归还手续，丢失或者损坏由乙方按照甲方进价赔偿。
2、本劳务合同内的总承包范围由____负责安装双甘磷生产车间设备及车间外面的各种储料罐的`安装。以上设备总工资人民币70万元整(包括保险费)。
3、乙方在施工前，甲方负责提供给乙方图纸及资料，乙方弄清后方可按图施工，如图纸有误及时告知甲方更正，乙方在施工过程中无权擅自更改，如不按图施工造成的一切损失均由乙方负责;乙方同时需负责做好材料预算工作交给甲方。原材料卸车到设备装车为止，施工时现场每天打扫一次。
4、本合同内容从_____年____月____日开始到_____年____月____日之前完毕。乙方不得以任何理由(包含气候原因)延误工期，若有延误，每延误一天，甲方将扣除合同总额的1%作为惩罚，同时甲方有权拒付工资。
5、乙方在施工过程中必须做到节材、节电、节时，同时施工时必须注意安全，制作现场及进入车间需佩戴安全帽;同时制作施工时需要注意各方面的安全，水电、动用气割焊具、行车的使用要符合规范。乙方必须购买人身安全保险(其费用可由甲方垫付，手续乙方办理)。一旦出现安全事故，概由乙方负责，且工期不能延误，若有延误按照合同第四条规定处理。
6、如乙方用错或者开错材料，由乙方赔偿甲方的经济损失。在甲方的用户单位运行时出现乙方制作的质量问题，也有乙方负责(包括车旅费)。
7、验收标准：按照甲方企业标准和图纸及相关国家标准由甲方初步验收，最后以甲方的用户单位验收为准，在制作过程中乙方要绝对服从甲方的监督及标准，如出现质量问题及时协商解决。
8、赔偿办法：乙方要以房产等财产作为抵押。
9、总承包工资支付办法：年终一次性结清工资(按实际完成量结算)。
10、本合同具有法律效力，双方按照国家合同法执行。
11、本协议一式两份，双方各执一份。双方签字生效。
12、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，有仲裁机关裁定。
甲方：（签字）_________________。
乙方：（签字）_________________。
_________年_____月_____日。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
2023年电力安装合同电力设备安装合同（案例15篇）篇十三
红河集团新疆卷烟厂联合工房项目塔吊安装、升降、拆卸，总高度40m，暂定升至40m的施工项目。
乌市经济技术开发区二期延伸区。
小写：16.1000.00(大写)壹拾陆万壹仟元整。
1.自本合同签订之日起的10天内，甲方应按合同总价的30%预付给乙方，共48300元;(肆万捌千叁佰元)。
2.乙方安装，特检验收合格，交付甲方使用后，甲方付给乙方48300元;(肆万捌千叁佰元)。
3.甲方应在乙方就该设备拆卸告知后，正式拆卸前付给乙方32200元;(叁万贰千贰佰元)。
4.甲方应在乙方完成该施工项目塔吊、拆卸后按合同付清余款：32200元(叁万贰千贰佰元)给乙方。
1.甲方必须把经检验合格完整的设备交给乙方安装;(厂家的随机资料)。
2.塔机的每一次安装、升降、拆卸时，甲、乙方安全员必须到场;。
3.乙方所需的一切资料，数据，报告，证书。
1.自合同签订之日起2天内乙方应将营业执照、资质证书(复印件)、特殊工种作业人员名单交甲方备存。
2.乙方进入施工现场必须服从甲方，建设方项目部管理，遵守制度，听从安全人员指导。
3.乙方施工人员食宿自理。乙方承包范围：包安装，包拆卸，包机械，包人员，报备案，包所需资料，包各种特检验收费用。
1.乙方在安装，拆卸，顶升施工中，严格按照安装，拆卸方案及产品使用说明书进行，并报有关部门和其它有关部门批准后方能进行。
2.设备安装完工后经过安检部门检测合格后，交付于甲方使用，双方签字认可。
3.在安装，拆卸，顶升过程中，如出现安全事故(非设备质量事故)由乙方自行负责。
因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况，包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的`爆炸、火灾，以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，应依法向乌鲁木齐水磨沟区人民法院起诉。
1.甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同总价款20%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
2.本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效力;。
4.本合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份，具有同等法律效力。
甲方法人：______________。
乙方法人：______________。
_____年______月_________日。
2023年电力安装合同电力设备安装合同（案例15篇）篇十四
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。
一、工程项目。
1、工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。
2、交货及安装工程地点：
承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。（设计以甲方认可为准）。
二、系统总造价及其支付。
（一）系统总造价。
1、本监控系统含税总造价（含感应卡费用）为人民币_______。
2、整个系统必须满足甲方认可的设计的功能要求，以甲方审定的设计、施工为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。
（二）工程款支付。
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：
1、签订合同之日起_______日内甲方付总工程款的_______%；
2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的_______%。
3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的_______%。
三、工期。
1、本合同签订后，乙方于_______年_______月_______日进场，到_______年_______月_______日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为准）。
2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。
四、供货及安装。
1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2、乙方工程使用的.材料、设备必须符合甲方认可的设计的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。
3、乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。
五、维修保养。
年限材料费维护服务费。
第一年免免。
第二、三年收取材料成本费20xx元/年。
2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。
3、保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。
4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分（如：线路、零件）后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。
六、双方责任。
（一）甲方责任：
1、审核乙方提供的设计、安装施工，在收到后的_______日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。
2、按工程进度向乙方支付工程款。
3、委派_______为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
4、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。
5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
（二）乙方责任：
1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。
5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。
七、违约责任。
1、除不可抗力（战争、天灾等）外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价_______％的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
2、甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的_______％计付违约金。
3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的_______％向甲方计付违约金。逾期超过_______日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的_______%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。
八、其他事宜。
1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后天内付清，否则按逾期付款处理。
2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
3、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向_______人民法院提起诉讼。
4、双方签订认可的设计施工及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。
5、甲乙双方施工、设计以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果_______日内不答复视为认可。
6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。
7、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具同等法律效力。
甲方：______________乙方：______________。
签约代表：__________签约代表：__________。
联系电话：__________联系电话：__________。
地址：______________地址：______________。
签约地点：__________签约时间：__________。
2023年电力安装合同电力设备安装合同（案例15篇）篇十五
在京住所地通讯地址：_________。
乙方：_________。
居民身份证号：_________。
出生日期：________年____月____日
家庭住址：_________。
编码：_________。
户口所在地：_________。
根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限。
第一条劳动合同期限有固定期限劳动合同：本合同于________年____月____日生效，于________年____月____日终止;其中试用期至________年____月____日止。以完成一定工作为期限的合同：本合同生效日期为________年____月____日;以乙方完成_________工作任务为合同终止时间。
二、工作内容。
第二条甲方招用乙方在_________工程中担任_________岗位工作。乙方的上岗证号码为_________。
三、劳动保护和劳动条件。
第三条甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。
第四条甲方根据生产岗位的`需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。
第五条甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
四、工资保险待遇。
第六条乙方在试用期间的工资为每日_________元，试用期满后日工资为_________元。双方约定的工资不得低于____市最低工资标准。甲方应在每月____日前计发乙方的工资，并由乙方签字确认。甲方在劳动合同终止、解除后应当一次性付清乙方的工资。甲乙双方对工资支付的其他约定_________。
第七条甲方应为乙方办理医疗保险和工伤保险手续，并为乙方缴纳工伤保险和医疗保险。
五、劳动纪律和劳动合同的解除。
第八条乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。
第九条乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：
在试用期间被证明不符合录用条件的;。
有打架斗殴、偷窃、赌博、擅自停工等违纪行为的;。
严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;。
不服从甲方正当工作安排的;。
严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定的;。
被依法追究刑事责任的。
第十条乙方解除本合同，应当提前____日以书面形式通知甲方，不得擅自离职。
六、当事人约定的其他内容。
第十一条乙方在履行劳动合同期间，因个人失职给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十二条甲乙双方约定的其他内容：_________。
七、劳动争议处理及其它。
第十三条双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，____日内向工地所在的区县劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日起____日内向人民法院起诉。
第十四条甲方的规章制度及_________作为本劳动合同的附属文件，与劳动合同具有同等法律效力。
第十五条本合同未尽事宜或与国家、____市规定相悖的，按照有关规定执行。
第十六条本合同一式三份，甲乙双方各执一份，另外一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。
甲方：_________乙方：_________。
日期：___日期：___