监理工程师合同管理历年真题 监理工程师合同管理考前练习题(汇总8篇)

为了帮助考生们更顺利地参加监理工程师考试，下面是小编为大家搜索整理的关于监理工程师《合同管理》考前练习题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生培训网!

第 1 题

某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同， 该合同法律关系客体是指( )。

a.物

b.行为

c.智力成果

d.货币

正确答案：a,

第 2 题

下列关于代理的叙述，不正确的是( )。

a.代理的民事责任由被代理人承担

b.代理人以_己的名义实施代理行为

c.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任

d.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示

正确答案：b,

第 3 题

下列财产中，( )可作为抵押物进行抵押。

a.抵押人所有的房屋

b.抵押人有权使用的集体土地所有权

c.依法被?封的财产

d.抵押人所有的支票

正确答案：a,

第 4 题

按照《合同法》的规定，下列文件属于要约的是( )。

a.招标公告

b.投标书

c.寄送的价h表

d.招股说明书

正确答案：b,

第 5 题

甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。

a.有效，但应由采购员向乙公司支付货款

b.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款

c.无效，由采购员向乙公司支付货款

d.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担

正确答案：b,

第 6 题

如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止了合同，双方发生了争议，此争议应当由( )进行处理。

a.终止合同方选定的仲裁委员会

b.违约方选定的仲裁委员会

c.双方选定的仲裁委员会

d.有管辖权的人民法院

正确答案：c,

第 7 题

甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。

a.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

b.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

c.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

正确答案：d,

第 8 题

按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序进行。

a.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议

b.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格

c.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

d.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款

正确答案：c,

第 9 题

按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。

a.无论上涨还是下降均按新价格执行

b.无论上涨还是下降均按原合同价执行

c.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

d.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

正确答案：b,

第 10 题

由第三人向债权人履行债务时，在合同履行期限内( )。

a.债权人可要求第三人履行债务

b.债权人可强迫第三人履行债务

c.债权人应要求债务人履行债务

d.债权人可强迫债务人履行债务

正确答案：a,

第 11 题

某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的( )。

a.债权转让

b.合同变更

c.债务转移

d.合同转让

正确答案：a,

第 12 题

依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。

a.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

b.违约金和定金可以同时选用

c.承担违约责任的条件采用严格责任原则

d.违约金和赔偿损失不能同时使用

正确答案：b,

第 13 题

某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目( )。

a.必须公开招标

b.必须邀请招标

c.可直接委托发包

d.必须聘请招标代理机构委托发包

正确答案：c,

第 14 题

招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当( )。

a.仅允许排名前五名的投标人参加投标

b.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量

c.由排名第七的递补，维持六家投标人

d.重新进行资格预审

正确答案：c,

第 15 题

投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。

a.投标人应要求招标人继续解释

下面是小编为大家搜索整理的关于监理工程师考试《合同管理》冲刺题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生培训网!

1.( )对规范合同关系作出了原则性的规定。

a.《中华人民共和国民法通则》

b.《中华人民共和国合同法》

c.《中华人民共和国建筑法》

d.《中华人民共和国招标投标法》

2.合同法律关系的要素不包括( )。

a.合同法律关系主体

b.合同法律关系客体

c.合同法律关系行为

d.合同法律关系内容

3.下列( )属于合同法律关系的客体。

a.自然人

b.其他组织

c.权利与义务

d.智力成果

4.不属于代理特征的是( )。

a.代理人以被代理人的名义实施代理行为

b.代理人对代理行为承担民事责任

c.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志

d.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

5.依《担保法》规定，能够( )的财产仅限于动产，且只有因保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施。

a.定金

b.保证

c.留置

d.质押

6.保证金额一般为合同总额的( )。

a.2%～5%

b.10%～20%

c.5%～10%

d.20%～25%

7.保险合同一般以( )的形式订立。

a.立约

b.保险单

c.书面

d.口头

8.《合同法》的基本原则不包括( )。

a.公开原则

b.平等原则

c.自愿原则

d.公平原则

9.《合同法》在合同形式上的要求是以( )为原则的。

a.要式

b.不要式

c.实践

d.诺成

10.( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

a.质量

b.报酬

c.违约责任

d.标的

11.关于合同生效应具备的条件说法有误的是( )。

a.意思表示真实

b.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

c.不违反法律

d.在不违背个人利益的前提下，可以适当地考虑到违反社会公共利益

12.按照《合同法》规定，承担违约责任的条件采用( )，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。

a.诺成责任原则

b.实践责任原则

c.严格责任原则

d.强制责任原则

13.解决合同争议的方法中具有强制执行特点的是( )。

a.和解

b.协调

c.诉讼

d.调解

14.仲裁协议的作用不包括( )。

a.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

b.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁

c.合同当事人均受仲裁协议的约束

d.不排除法院对纠纷的管辖权

15.根据《招标投标法》的规定，下列不属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴的是( )。

a.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

b.涉及国家安全、国家秘密的工程

c.国家投资、融资的项目

d.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

16.不属于设计招标与其他招标在程序上的主要区别的是( )。

a.招标文件的内容相同

b.评标原则不同

c.对投标书的编制要求不同

d.开标形式不同

17.资格审杳的内容不包括( )。

a.证书的种类

b.承担发包任务的能力

c.证书级别

d.允许承接的任务范围

18.( )是以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值，增加或减少到报价上形成评标价。采购机组、车辆等大型设备时，较多采用此方法。

a.最低投标价法

b.最高投标价法

c.综合评标价法

d.综合投标价法

19.委托监理合同的标的是( ).即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。

a.物

b.监督

c.过程

d.服务

20.委托人对监理人履行合同的监督权利体现不包括( )。

a.对监理合同转让和分包的监督

b.对监理人员给工程造成损失的，无权要求监理人更换

c.对合同履行的监督权

d.对监理人员的控制监督

21.关于违约责任条款，下列叙述有误的是( )。

a.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进赔偿，累计赔偿额过大时可以超出监理酬金总额(除去税金)

b.当一方向另一方的索

索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出

c.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失

23.在我国现行的监理计算方法中( )比较简便、科学，在国际上电是一种常用的方法，一般情况下，新建、改建、扩建的工程，都应采用此种方式。

1、下列说法正确的是(abc )

b、 承包商可以从工程师那里得到指示

d、 设计需由工程师批准，出现错误也要由工程师负责

2、改变任何部分工程的型式、质量或数量的方法有( abcd )

a、删减任何工作 b、必要的附加工作

c、增加合同中所包括的任何工作的数量 d、改变任何工作的性质

f、 减少工程师认为不能减少的工作

3、合同履行中涉及的几个阶段为( ac )

a、合同工期 b、施工期 c、缺陷责任期

d、合同有效期 e、合同制订期

4、下列哪些因素会影响合同价格( bde )

a、提前竣工 b、结清单生效 c、承包商的质量责任

d、包含在合同价格内的暂定金额 e、合同类型特点

5、在工程移交证书中，应说明的主要内容有( ae )

a、确认工程已经竣工 b、采用与合同规定不同的方法进行检验

c、注明达到基本竣工的具体日期 d、说明竣工后的检验日期

e、详细列出按照合同规定承包商在缺陷责任期内还需完成的工作项目一览表

6、下列有关颁发工程移交证书，不正确的说法有(acd )

b、如果工程师对竣工条件不满意，应书面通知承包商

7、在缺陷责任期内，承包商的义务表现在( abd )

a、按工程师颁发移交证书时开列的后续工作一览表，完成承包范围内的全部工程

d、对工程竣工后发现的任何缺陷，承包商都要进行修复工作

e、包括c和d

8、土木工程施工合同条件规定的支付结算和程序包括( abce )

a、每个月支付工程进度款 b、物价浮动调整款

c、竣工移交时办理竣工结算 d、解除缺陷责任后进行最终结算

e、逾期付款利息

9、土木工程施工合同条件的主要特点表现为( abce )

a、条款中责任的约定以招标选择承包商为前提

b、合同履行过程中建立以工程师为核心的管理模式

c、以单价合同为基础(也允许部分工作以总价合同承包)

d、以转移财产的所有权为目的

e、以转移财物和支付价款为主要内容

10、在支付工程进度款中，每个月的月末承包商应按工程师规定的格式提交一式六份本月支付报表，其内容包括(abd )

a、动员预付款 b、因物价浮动的调价款

c、本月实施的永久工程价值 d、违约赔偿款 e、保留金

11、下列关于合同争端的解决中说法正确的是( abcde )

a、一般均是通过工程师调解，不能解决时再诉诸仲裁

c、在争端尚未解决之前，承包商可以暂停施工

d、工程师应在收到一方书面报告后84天内对争端做出他的决定，并通知双方

e、当工程师的决定未能被接受，而又未能友好协商解决争端时，则由仲裁庭开始仲裁

12、施工索赔发生的原因大致有(abcd )

a、建筑过程的难度和复杂性增大

b、合同文件前后矛盾和用词不严谨

c、建筑业经济效益的'影响

d、项目及管理模式的变化

e、由于管理人员管理不当造成的损失

13、施工索赔分类的方法很多，从不同的角度，有不同的分类方法。下列关于其分类方法正确的是( abcd )

a、按索赔目的，索赔可分为工期索赔和经济索赔

b、按索赔处理方式和处理时间不同，可分为单项索赔和一揽子索赔

c、按索赔发生的原因， 延期索赔、工程变更索赔和施工加速索赔

d、依据合同的索赔分类，可分为合同内索赔、合同外索赔和道义索赔

e、依据合同的索赔分类，可分为合同内索赔、合同外索赔

14、索赔意向通知，通常包括以下内容(abcd )

a、事件发生的时间和情况的简单描述

b、合同依据的条款和理由

c、有关后续资料的提供，包括及时记录和提供事件发展的动态

d、对工程成本和工期产生的不利影响的严重程度，以期引起监理工程师的注意

e、索赔的金额

15、证据资料准备包括(abcd )

a、施工日志 b、来往信件 c、气象资料

d、会议纪要 e、合同

16、索赔报告必须进行反复讨论和修改，它必须准确可靠，应强调以下几点( abc )

a、责任分析应清楚、准确 b、索赔值的计算依据要正确，计算结果要准确

c、用词要委婉和恰当 d、用词要恰当

e、用词要直接

17、工期的索赔计算主要有(ab )

a、网络图分析 b、比例计算法 c、横道图法

d、前锋线法 e、s形曲线法

18、一般认为在具备以下条件时采用总费用法是合理的(abce )

a、已开支的实际总费用经过审核，认为是比较合理的

b、承包商的原始报价是比较合理的

c、费用的增加是由对方原因造成的

d、费用的增加有承包商管理不善的责任

e、由于该项索赔事件的性质以及现场记录的不同，难于采用更精确的计算方法

19、分项法是将索赔的损失费用分项进行计算，其内容包括(abcd )

a、人工费索赔 b、材料费索赔 c、施工机械费索赔

d、现场管理费索赔计算 e、机械闲置费索赔

20、索赔的技巧包括(abcd )

a、及时发现索赔机会 b、商签好合同协议

c、对口头变更指令要得到确认 d、及时发出“索赔通知书”

e、力争一揽子索赔，避免单项索赔

1、订立施工合同应具备的条件(abde )

a、初步设计已经批准

b、工程项目已经列入年度建设计划

c、建设资金和主要建筑材料设备来源不明确没落实

d、有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料

e、招投标工程，中标通知书已经下达

2、订立施工合同应遵守的原则( abde )

a、遵守国家法律、法规和国家计划原则 b、平等、自愿原则

c、邻近原则 d、公平原则 e、诚实信用原则

a、公用建筑和民用住宅 b、工业厂房

c、交通设施 d、设备安装 e、以上均不适用

4、《施工合同文本》附有3个附件，它们是 ( bcd )

a、《通用条款》 b、《承包人承揽工程一览表》

c、《发包人供应材料一览表》 d、《工程质量保修书》 e、《专用条款》

5、组成建设工程施工合同的文件包括( acde )。

a、施工合同协议书 b、建筑工程分包合同 c、中标通知书

d、投标书及其附件 e、标准、规范及有关技术文件

6、根据专用条款约定的内容和时间，发包人应分阶段或一次完成以下工作(abde )

a·办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作

c·向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

d·组织水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

e·组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底

7、材料设备或者其包装上的标识应符合的要求是( abcd )

a·有产品质量检验合格证明

b·产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求

c·设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图

e·产品名称须有中文标明，但生产厂家和厂址不一定用中文标明

8、下列说法中正确的是( acde )

a、发包人供应的材料设备单价与合同约定不符时，由发包人承担所有差价

d、到货点与合同约定不符时，发包人负责运至合同约定的地点

e、到货时间早于合同约定时间，发包人承担因此发生的保管费用

9、下列说法中正确的是( ade )。

a、因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担

c、检验不合格，发包人承担发生的全部费用，但工期顺延

10、承包人应当在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书作为合同附件。质量保修书的主要内容包括( abce )

a、质量保修项目内容及范围 b、质量保修期 c、质量保修责任

d、质量保修单位简介 e、质量保修金的支付方法

11、工程款(进度款)的结算方式有(bcde )

a、工程预付款 b、按月结算 c、竣工后一次结算

d、分段结算 e、其他结算方式

12、下列哪些情况下工期延误后，竣工日期可以顺延( abde )

a、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

b、工程师未按合同约定提供所需指令、批准、图纸等，致使施工不能正常进行

c、设计变更和工程量增加无须顺延工期

d、不可抗力

e、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计8小时

13、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期承担方法正确的是( bcde )

a、工程本身的损害、待安装的设备的损害，由承包人承担

b、发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用

c、承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

d、工程所需清理、修复费用，由发包人承担

e、延误的工期相应顺延

14、当争议发生后，只有出现下列情况时，当事人方可停止履行施工合同( abcd )

a、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工

b、调解要求停止施工，且为双方接受

c、仲裁机构要求停止施工

d、法院要求停止施工

e、单方行使抗辩权，要求终止履行

15、下列说法中，正确的是(acde )

a、发包人不按合同约定支付各项价款或工程师不能及时给出必要的`指令、确认，致使合同无法履行，发包人承担违约责任，赔偿损失，顺延工期。

b、承包人不能按合同工期竣工，工程质量达不到约定的质量标准，或由于承包人原因致使合同无法履行，承包人承担违约责任，赔偿损失，顺延工期。

d、一方违约后，另一方可按双方约定的担保条款，要求提供担保的第三方承担相应的责任

16、施工合同中，可以约定合同价款的方式有(abe )。

a.按固定价格合同约定 b.按可调价格合同约定

c.按固定单位合同约定 d.按可调单价合同约定 e.按成本加酬金合同约定

17、fidic编制的合同条件具有以下特点( abcd )。

a、国际性、通用性、权威性 b、公正合理、职责分明

c、程序严谨、易于操作 d、通用条件与专有条件的有机结合

e、具有地方保护主义色彩

18、运用fidic编制合同条件正确的是(abde )

a、国际金融组织贷款和一些国际项目直接采用 b、对比分析采用

c、全部选择采用 d、合同谈判时采用 e、局部选择采用

19、下列有关重要问题，必须由工程师亲自处理的是( acde )

a、签发工程开工令 b、澄清各合同文件不一致之处 c、审查合同分包

d、撤换不称职的承包商的施工项目经理和工作人员

e、签发移交证书、缺陷责任证书、最终报表、最终证书等

20、工程师或工程师代表可指派助理协助他进行一部分工作。这些工作一般是( abcd )

a、工地施工现场值班

b、派往工地以外的设备制造厂家监督工程设备的用料和加工制造过程

c、监督承包商现场施工质量

d、派往工地内或工地之外的预制构件或施工用料加工厂监督保证加工质量

e、保存试验和计量记录

成功不是将来才有的，而是从决定去做的那一刻起，持续累积而成。应届毕业生考试网为大家整理了监理工程师《合同管理》第二章考点，希望能够帮助到大家备考。

合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。各国的合同法规范的都是债权合同，它是市场经济条件下规范财产流转关系的基本依据，因此，合同是市场经济中广泛进行的法律行为。而广义的合同还应包括婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，以及劳动合同等，这些合同由其他法律进行规范.不属于我国《合同法》中规范的合同。

在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。特别是工程项目，标的大、履行时间长、协调关系多.合同尤为重要。因此，建筑市场中的各方主体，包括建设单位、勘察设计单位、施工单位、咨询单位、监理单位、材料设备供应单位等都要依靠合同确立相互之间的关系。

合同作为一种协议，其本质是一种合意，必须是两个以上意思表示一致的民事法律行为。因此，合同的缔结必须由双方当事人协商一致才能成立。合同当事人作出的意思表示必须合法.这样才能具有法律约束力。

合同中所确立的权利义务，必须是当事人依法可以享有的权利和能够承担的义务，这是合同具有法律效力的前提。

1、平等原则。是指合同人的法律地位平等，即享有民事权利和承担民事义务的资格是平等的，一方不得将自己的意志强加给另一方。

2、自愿原则。合同当事人依法享有自愿订立合同的权利，不受任何单位和个人的非法干预。《合同法》对自愿原则有以下含义：第一、合同当事人有订立或不订立合同的自由;第二、当事人有权选择合同相对人;第三、合同当事人有权决定合同的内容;第四、合同当事人有权决定合同形式的自由。

3、公平原则。合同人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。

4、诚实信用原则。合同当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用的原则。这是市场经济中形成的道德准则。

5、遵守法律法规和公序良俗的.原则。合同的订立和履行，应当遵循法律法规和公序良俗的原则。公序良俗就是公共秩序和善良风俗。善良风俗是以道德为核心的。

《合同法》是调整平等主体的自然人、法人、其他组织之间在设立、变更、终止合同时所发生的社会关系的法律规范总称。《中华人民共和国合同法》是1999年3月15日，第九届全国人大第二次会议通过的，于1999年10月1日起施行的。《合同法》由总则、分则和附则三部分组成，总则8章，分则将合同分为15类。

《合同法》分则部分将合同分为15类：买卖合同;供用电、水、气、热力合同;赠与合同;借款合同;租赁合同;融资租赁合同;承揽合同;建设工程合同;运输合同;技术合同;保管合同;仓储合同;委托合同;行纪合同;居间合同。这可以认为是《合同法》对合同的基本分类，《合同法》对每一类合同都作了较为详细的规定。

1、计划与非计划合同

计划合同是依据国家有关计划签订的合同;非计划合同则是当事人根据市场需求和自己的意愿订立的合同。

2、双务合同与单务合同

双务合同是当事人双方相互享有权利和相互负有义务的合同。单务合同是指仅有一方负担给付义务的合同，即合同当事人双方并不互相享有权利和负担义务，而主要由一方承担义务，另一方并不负有相对义务的合同。

3、诺成合同与实践合同

诺成合同是当事人意思表示一致即可成立的合同。实践合同则要求在当事人意思表示一致的基础上，还必须交付标的物或者其他给付义务的合同。

这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。

4、主合同与从合同

主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同。从合同是以主合同的存在为存在前提的合同。主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止，但从合同的无效、终止不能影响主合同。

5、有偿合同与无偿合同

有偿合同是指合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同。而无偿合同的当事人一方无须给予相应权益即可从另一方取得利益。

6、要式合同与不要式合同

如果法律要求必须具备一定形式和手续的合同，称为要式合同。反之，法律不要求具备一定形式和手续的合同，称为不要式合同。

1.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由【d】组织。

a.发包人

b.承包人

c.监理人

d.设计人

2.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由【b】进行审查认可。

a.承包总体工程设计的设计单位

b.发包人

c.监理工程师

d.设备安装承包商

3.在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更 【b】。

a.须经工程师同意

b.不须经工程师同意

c.发生的费用由发包人承担

d.发生的费用由承包人承担

e.发生的费用由双方约定承担

4.对于发包人供应的材料设备，【c】等工作应当由发包人承担。

a.到货后，通知清点

b.参加清点

c.清点后负责保管

d.支付保管费用

e.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购

5.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以【a】。

a.招标文件为准，开标时间后延

b.招标文件为准，开标时间不变

c.书面解答为准，开标时间后延

d.书面解答为准，开标时间不变

6.在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括【b】。

a.仲裁申请书

b.请求仲裁的意思表示

c.仲裁事项

d.选定的仲裁员

e.选定的仲裁委员会

7.从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称【c】。

a.全过程承包

b.施工总承包

c.设计总承包

d.联合承包

8.投料试车的组织和试车工作由【d】负责。

a.承包人

b.发包人

c.工程师

d.设备供应商

9.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，【d】。

a.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

b.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

c.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

d.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

10.投标文件中的大写金额和小写金额不一致属于细微偏差，修正此错误的原则是【d】。

a.以大写金额为准

b.以金额高者为准

c.以小写金额为准

d.以金额低者为准

1.材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可【ace】确定交货地点。

a.由双方协商

b.由采购方自行

c.按交易习惯

d.由供货方自行

e.按供货方所在地

2.划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括【ade】。

a.工程规模

b.招标方式

c.潜在投标人数量

d.工程项目的专业特点

e.被监理合同的难易程度

3.监理工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括【abce】。

a.施工现场记录

b.各类财务凭证

c.合同履行过程中的往来信函

d.招标文件

e.汇率变化表

4.要使索赔得到公平合理的.解决，监理工程师在索赔管理中应遵循的原则是【acd】。

a.公平合理地处理索赔

b.及时提出和处理索赔

c.尽可能通过协商达到一致

d.诚实信用

e.独立自主

5.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则【bcde】。

a.投标人可以修改投标文件的实质内容

b.投标人不得修改投标文件的实质内容

c.招标人可以要求投标人延长投标保函期限

d.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求

e.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求

6.依施工合同示范文本规定，下列关于竣工前的单机无负荷试车的说法，正确的是【bcd】。

a.由监理工程师组织试车

b.承包人应在试车前48小时向监理工程师发出要求试车的书面通知

c.发包人为试车提供必要的条件

d.试车合格由监理工程师在试车记录上签字

e.监理工程师未提出延期试车要求，也不参加试车，不应承认试车记录

7.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于转让的表述正确的有【bde】。

a.合同主体不变，仍为甲乙公司

b.转让必须征得乙公司同意

c.丙公司只能对甲公司行使抗辩权

d.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任

e-丙公司应承担与主债务有关的从债务

8.合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是【cde】。

a.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

b.应当先履行的合同一方丧失商业信誉

c.合同中未约定履行的顺序

d.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务

e.对方的对价给付是可能履行的义务

9.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有【bcde】。

a.办理施工所需的证件

b.提供和维修非夜间施工使用的照明设备

c.按规定办理施工噪音有关手续

d.负责已完成工程的成品保护

e.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

10.施工中如果发包人出于某种考虑，要求提前竣工，应与承包人协商达成一致后签订提前竣工协议，其内容包括【abc】。

a.提前竣工的时间

b.发包人为赶工应提供的便利条件

c.提前竣工所需的追加合同价款

d.工程提前竣工的原因

e.承包人应承担的义务

第 1 题

对于国家或地方重点项目进行招标，选择招标方式时，招标人(  )。

a.可自愿选择公开或邀请招标方式

b.可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准

c.可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准

d.选择公开或邀请招标方式均应得到批准

正确答案：b

第 2 题

设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足(  )的需要。

a.控制概算

b.编制招标文件

c.施工图设计

d.非标准设备制作

正确答案：a

第 3 题

(2009年)按照fidic《施工合同条件》规定，施工中遇到(  )不属于业主应承担的风险。

a.不利的外界自然条件

b.不利的气候条件

c.招标文件未提供的地质条件

d.图纸未标明的地下障碍物

正确答案：b

第 4 题

设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批造成的损失应由(  )。

a.发包人承担

b.设计人承担

c.双方各自承担

d.设计审批部门承担

正确答案：a

第 5 题

甲建设单位与乙水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是(  )。

a.物

b.财

c.行为

d.智力成果

正确答案：a

第 6 题

合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按(  )的市场价格履行。

a.订立合同时订立地

b.订立合同时履行地

c.履行合同时订立地

d.履行合同时履行地

正确答案：b

第 7 题

在评标委员会成员中，不能包括(  )。

a.招标人代表

b.招标人上级主管代表

c.技术专家

d.经济专家

正确答案：b

第 8 题

某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是(  )。

a.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

b.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

c.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

d.承包人承担发生的'全部费用，工期不予顺延

正确答案：b

第 9 题

某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由(  )承担。

a.乙承包人

b.发包人

c.甲承包人

d.工程师

正确答案：b

第 10 题

合同工程的缺陷通知期及分阶段移交工程的缺陷通知期，应在专用条件内具体约定。次要部位工程通常为6个月;主要工程及设备大多为(  );个别重要设备也可约定为18个月。

a.18个月

b.12个月

c.8个月

d.6个月

正确答案：b

第 11 题

某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由(  )。

a.审查单位与监理单位共同承担

b.承包人与审查单位连带承担

c.承包人全部承担

d.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失

正确答案：c

第 12 题

下列选项中，属于无效合同的是(  )。

a.因重大误解而订立的合同

b.在订立合同时显失公平的合同

c.以合法形式掩盖非法目的的合同

d.以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

正确答案：c

第 13 题

根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于(  )。

a.费用

b.追加合同价款

c.索赔款

d.可接受合同金额

正确答案：b

第 14 题

建设工程设计合同履行时，属于发包人义务的是(  )。

a.解决施工中出现的设计问题

b.保护设计人的知识产权

c.保证设计质量

d.对外商的设计资料进行审查

正确答案：b

第 15 题

根据代理权产生依据的不同，可将代理分为(  )。

a.直接代理与间接代理

b.无权代理与有权代理

c.法定代理、指定代理与委托代理

d.显名代理与隐名代理

正确答案：c

第 16 题

某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由(  )。

a.保险公司承担全部损失

b.保险公司承担除外责任以外的全部损失

c.业主自行承担全部损失

d.业主和保险公司协商分担损失

正确答案：c

第 17 题

发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见。(  )后，及时办理竣工结算价款的支付手续。

a.施工全部完毕

b.保修期满

c.试车合格

d.竣工验收报告被批准

正确答案：d

第 18 题

对承包商设备的控制，其目的是(  )。

a.保证本工程的施工，同时，承包商不能将其中的任何一部分运出施工现场

c.不是为了保证本工程施工

d.上面说法均不正确

正确答案：b

第 19 题

工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款(  )。

a.竣工后一次支付

b.与工程进度款同期支付

c.确认后一次支付

d.提前支付

正确答案：b

第 20 题

依据fidic《施工合同条件》的规定，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金(  )。

a.在颁发接收证书时全部返还

b.在颁发履约证书时全部返还

c.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半

d.不再返还

正确答案：c