2023年监理工程师合同管理时间总结 监理工程师合同管理考点复习(模板5篇)

取得成就时坚持不懈，要比遭到失败时顽强不屈更重要。应届毕业生考试网小编为大家编辑整理了2017年监理工程师《合同管理》考点知识，希望对大家有所帮助。

无效合同是指当事人违反了法律规定的条件而订立的， 国家不承认其效力，不给予法律保护的合同。

无效合同从订立之时起就没有法律效力，不论合同履行到什么阶段，合同被确认无效后，这种无效的确认要溯及到合同订立时。

无效合同的确认权归人民法院或者仲裁机构，合同当事人或其他任何机构均无权认定合同无效。

监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修合同，监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后，本合同即告终止。

当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42d前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人在21d内没收到答复，可在第一个通知发出后35d内发出终止监理合同的通知，合同即行终止。

监理人在应当获得监理酬金之口起30d内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。如果14d内未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知。如果第二份通知发出后42d内仍未得到委托人答复，监理人可终止合同，也可自行暂停履行部分或全部监理业务。

合同协议的终止并不影响各方应有权利和应承担责任。

(1)依法成立。法人不能自然产生，它的`产生必须经过法定的程序。法人的设立目的和方式必须符合法律的规定，设立法人必须经过政府主管机关的批准或者核准登记。

(2)有必要的财产或者经费。有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础，它要求法人的财产或者经费必须与法人的经营范围或者设立目的相适应，否则不能被批准设立或者核准登记。

(3)有自己的名称、组织机构和场所。法人的名称是法人相互区别的标志和法人进行活动时使用的代号。法人的组织机构是指对内管理法人事务、对外代表法人进行民事活动的机构。法人的场所则是法人进行业务活动的所在地，也是确定法律管辖的依据。

(4)能够独立承担民事责任。法人必须能够以自己的财产或者经费承担在民事活动中的债务，在民事活动中给其他主体造成损失时能够承担赔偿责任。

1、 指定分包商由（a）指定或选定。

a、业主

b、承包商

c、设计单位

d、业主和承包商共同

2、 施工合同履行过程中，施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全，属于工程师发出暂停施工的（d）。

a、内外部条件的变化

b、发包人应承担责任的原因

c、协调管理的原因

d、承包人的原因

3、 在建设工程材料采购合同中，由供货方代运的货物，应由（a）在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。

a、采购方和运输部门

b、供货方和采购方

c、供货方和运输部门

d、供货方、采购方及运输部门

4、 在设计合同的履行过程中，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的（b）。

a、1‰

b、2‰

c、3‰

d、5%o

100万元预付款，6月21日由乙向甲交付两辆起重机，但到了5月10日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（d），以维护自己的合法权益。

a、终止合同

b、转让合同

c、行使同时履行抗辩权

d、请求对方提供适当担保

6、 下列财产中，不可以作为抵押物的是（c）。

a、抵押人所有的房屋和其他地上定着物

b、抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产

c、耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

7、 由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（a）承担。

a、采购方

b、供货方

c、代运方

d、采购方和供货方共同

8、 承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前（a）d内，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。

a、7

b、14

c、28

d、30

9、 fidic《土木工程施工分包合同条件》规定，应由承包商承担责任的事件是（d）。

a、拖延支付工程款

b、协调管理不力导致对分包工程施工的`干扰

c、施工图纸有错误

d、分包商执行承包商代表指令导致的索赔

10、 根据fidic《施工合同条件》的规定，保留金是按合同约定从（d）中相应扣减的一笔金额。

a、合同价内的暂列金

b、业主应交付的预付款

c、承包商应交付的定金

d、承包商应得的工程进度款

11、关于抵押权实现的表述中，不正确的是（d）。

a、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有

b、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款不足部分由债务人清偿

12、施工合同履行过程中，单机无负荷试车时，承包人应在试车前48 h内向工程师发出要求试车的书面通知，通知的内容不包括（d）。

a、试车内容

b、试车时间

c、试车地点

d、对承包人的要求

13、关于质押的表述中，不正确的是（a）。

a、质权是一种法定的担保物权，以转移占有为特征

b、债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物

d、质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，以担保债权履行的担保

14、 fidic《施工合同条件》规定，所签合同内注明的完

为（b）。

a、缺陷通知期

b、合同工期

c、合同有效期

d、施工期

定，下列表述中正确的是（c）。

a、合同无效，但已履行部分双方不再返还

b、合同无效，已履行部分双方返还

c、合同已成立，甲公司承担违约责任

d、合同未成立，已履行部分双方相互返还

16、工程建设施工过程中，（c）是最为常用的一种担保方式。

a、定金

b、留置

c、保证

d、质押

17、按照《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（d）

a、必须征得对方同意

b、无须征得对方同意，也无须通知对方

c、无须征得对方同意，但应提供担保

d、无须征得对方同意，但要通知对方

18、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是（c）。

a、当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任

b、当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任

c、订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任

d、订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负

19、施工合同履行过程中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（b）。

a、承包人承担全部费用，工期相应顺延

b、发包人承担全部费用，工期相应顺延

c、发包人承担全部费用，工期不予顺延

d、承包人承担全部费用，工期不予顺延

20、担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（b）。

a、保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿

b、保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

c、债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

d、债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

21、 合同约定的工期，是指在（a）中写明的时间与施工过程中遇到合同约定，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。

a、协议书

b、通用条款

c、专用条款

d、附件

22、 关于提前或者部分履行合同的说法中，不正确的是（d）。

a、提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用

b、提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务

c、部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务

d、债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担

23、 fidic《施工合同条件》通用条款规定，为了帮助承包商解决订购大宗主要材料和设备所占用资金的周转，订购物资经工程师确认合格后，按发票价值的（c）作为材料预付的款额，包括在当月应支付的工程进度款内。

a、50%

b、65%

c、80%

d、95%

24、 下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中，不正确的是（c）。

a、安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车

b、承包人应在试车前48 h内向工程师发出要求试车的书面通知

c、试车记录由发包人准备

d、试车合格，工程师在试车记录上签字

25、 由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔，这种索赔叫做（a）。

a、合同被迫终止的索赔

b、意外风险和不可预见因素索赔

c、工程加速索赔

d、工程变更索赔

26、 工程师判定承包人索赔成立的条件不包括（d）。

b、与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误

c、承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告

d、索赔意向通知必须在28 d内提交

27、 fidic《施工合同条件》规定，将合同争议提交争端裁决委员会决定的，裁决委员会应在收 到争议文件后（d）d内做出合理的裁决。

a、15

b、28

c、72

d、84

28、 招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事相关领域工作满（d）年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。

a、3

b、5

c、6

d、8

29、 fidic《施工合同条件》通用条款中未明确规定业主必须向承包商提供（c），具体工程的合同内是否包括此条款，取决于业主主动选用或融资机构的强制性规定。

a、投标保函

b、履约保函

c、支付保函

d、预付款保函

30、 fidic《施工合同条件》规定，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为（b）。

a、缺陷通知期

b、施工期

c、合同有效期

d、合同工期

为了帮助考生备考监理工程师考试，以下为您带来监理工程师《合同管理》考点：工程合同索赔管理，欢迎浏览！

1)按索赔的依据分类：

(1)合同内索赔

(2)合同外索赔

2)按索赔当事人分类：

(1)承包商与发包方间的索赔

(2)承包商与分包商间的索赔

(3)承包商与供货商间的索赔

(4)业主与监理单位间的索赔

3)按索赔的目的分类：

(1)费用索赔

(2)工期索赔

4)按索赔事件的性质分类：

(1)工程延误索赔

(2)工程变更索赔

(3)工程终止索赔

(4)工程加速索赔

(5)意外风险和不可预见因素索赔

(6)其他索赔。

1)当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

2)发包人未能按合同约定履行自己的义务，或发生错误以及发生应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到工程款及承包人的其他经济损失，承包人可以按以下程序向发包人索赔。

(1)索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知。

(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

(3)当该索赔事件持续进行，承包人应当相应地向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔意向。

(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后，于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果工程师在收到承包人的索赔报告的有关资料28天内未予答复，视为该项索赔已被认可。

3)因承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给发包人造成经济损失，发包人可按同样的程序向承包人提出索赔。

1)业主及工程师原因引起的延期。主要有：业主拖延交付现场，拖延交付图纸，工程师拖延审批图纸、方案，拖延支付工程款，不按时组织验收造成下道工序受到影响，业主提供错误的现场资料、工程量增加及工程变更等。这些发生后，影响了工期，工期就应顺延。

2)不可控制的'因素导致的延误。主要表现有:人力不可抗拒的自然灾害导致的延误，特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误，不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。这些风险事件导致的工期延误，工期应顺延。

(一)合同生效应当具备的条件：合同生效是指合同对双方当事人的法律约束力的开始。合同生效应当具备下列条件：

1、当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力：订立合同的人必须具备一定的独立表达自己的意思和理解自己的行为的性质和后果的能力，即合同当事人应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。法人和其他组织的权利能力就是他们的经营、活动范围，民事行为能力则与他们的权利能力相一致。

在建设工程合同中，合同当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质等级，否则.当事人就不具有相应的民事权利能力和民事行为能力，订立的建设工程合同无效。

2、意思表示真实：是合同的生效条件而非合同的成立条件。意思表示不真实包括意思与表示不一致、不自由的意思表示两种。

3、不违反法律或者社会公共利益：不违反法律或者社会公共利益.是合同有效的重要条件。不违反法律或者杜会公共利益，实际是对合同自由的限制。

(二)合同的生效时间

1.合同生效时间的一般规定： 依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲：口头合同自受要约人承诺时生效;书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效;法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或者主要义务的.可以视为合同有效。合同中有违反法律或社会公共利益条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力。

法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。

2.附条件和期限合同的生效时间：当事人可以对合同生效约定附条件或者约定附期限。附条件的合同。包括附生效条件的合同和附解除条件的合同两类。附生效条件的合同，自条件成就时生效;附解除条件的合同，自条件成就时失效。当事人为了自己的利益不正当阻止条件成就的，视为条件已经成就;不正当促成条件成就的，视为条件不成就。附生效期限的合同，自期限界至时生效;附终止期限合同，自期限届满时失效。

附条件合同的成立与生效不是同一时间，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担缔约过失责任，赔偿对方因此而受到的损失;合同生效后.当事人双方必须忠实履行合同约定的义务.如果不履行或未正确履行义务，应按违约责任条款的约定追究责任。一方不正当地阻止条件成就，视为合同已生效，同样要追究其违约责任。

(三)合同效力与仲裁条款：合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的.效力。如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，不能认为合同无效将导致仲裁条款无效。

(四)效力待定的合同：有些合同的效力较为复杂，不能直接判断是否生效，而与合同的一些后续行为有关.这类合同即为效力待定的合同。

1、限制民事行为能力人订立的合同：无民事行为能力人不能订立合同，限制行为能力人一般情况下也不能独立订立合同。限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认以后，合同有效。

2、无代理权人订立的合同：行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利，撤销应当以通知的方式作出。行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同.相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

3、表见代理人订立的合同：“表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。基于此项信赖.该代理行为有效。善意第三人与无权代理人进行的交易行为(订立合同).其后果由被代理人承担。

表见代理一般应当具备以下条件：(1)表见代理人并未获得被代理人的书面明确授权，是无权代理;(2)客观上存在让相对人相信行为人具备代理权的理由;(3)相对人善意且无过失。

4、法定代表人、负责人越权订立的合同：法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同.除相对人知道或应当知道其超越权限以外，该代理行为有效。

5、无处分权人处分他人财产订立的合同：一般情况下是无效的。但是，在下列两种情况下合同有效：

(1)无处分权人处分他人财产，经权利人追认，订立的合同有效;(2)无处分权人通过订立合同取得处分权的合同有效。

1、概念

合同法律关系是指由合同法律规范调整的、在民事流转过程中所产生的(通过当事人约定的)权利义务关系。

2、合同法律关系的要素

合同法律关系包括合同法律关系的主体、客体和内容三个要素。

合同法律关系的主体，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织。

1、自然人

2、法人

(1)概念

法人是指按照法定程序成立，设有一定的组织机构，拥有独立的.财产或独立经营管理的财产，能以自己的名义在社会经济活动中享有权利和承担义务，并能在法院起诉和应诉的社会组织。

(2)法人应当具备的四个条件

? 依法成立——程序合法

? 有必要的财产或经费——实体要件，也是承担责任的基础

? 有自己的名称、组织机构和场所——外在表现

? 能独立承担民事责任——最本质的条件

法人的法定代表人是自然人，他依照法律或它的组织章程规定，代表法人行使职权。法人以它的主要办事机构所在地为住所(法人注册登记所在地)。

3、其他组织

其他组织是指依法成立，但不具备法人资格，而能以自己的名义参与民事活动的经营实体或者法人的分支机构等社会组织。如法人的分支机构、不具备法人资格的联营体、合伙企业、个人独资企业等。

合同法律关系的客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为和智力成果。

1、物。是指可为人们控制、并具有经济价值的生产资料和消费资料。如建筑材料、建筑设备、建筑物等。

2、行为。指人的有意识的活动。在合同法律关系中，多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。

3、智力成果。是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密等。