最新债权债务转让合同(精选10篇)

时间:2024-01-19 作者:储xy

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。合同的格式和要求是什么样的呢?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你哟!

债权债务转让合同篇一

上诉人(原审被告):徐州某某建筑安装工程有限公司。

被上诉人(原审原告):闫某某。

委托代理人:韩某。

原审被告:王某某。

原审第三人:闫某。

委托代理人:鹿某某。

上诉人徐州某某建筑安装工程有限公司(以下简称某某公司)因债权债务转让合同纠纷一案,不服徐州市xx号民事判决,向本院提起上诉。本院于20xx年9月14日立案受理后,依法组成合议庭公开开庭审理了本案。上诉人某某公司的委托代理人王某某、被上诉人闫某某的委托代理人韩某、原审被告王某某、原审第三人闫某的委托代理人鹿某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

经审理查明:20xx年8月24日,闫某某与某某公司签订建筑工程施工合同,合同约定某某公司开发的本市xx号楼土建等工程由闫某某承包,承包形式为包工、包料、包工期。20xx年12月26日经某某公司、闫某某、闫某三方同意,该工程又转包给了第三人闫某。工程完工后,闫某因欠案外人陈某雷钢模租赁款,被陈某雷起诉至徐州市云龙区人民法院,该院随后以某某公司尚欠闫某工程款为由,冻结了某某公司帐户存款170000元。后该院在执行中依法扣划132500元,余款37500元闫某于20xx年1月25日以债权转让的形式转给闫某某所有,同日,闫某与某某公司约定,某某公司被冻结的170000元资金,除法院执行给陈某雷的132500元外,余款请交给闫某某。为此,闫某书写便条一份,内容为:公司留的170000元资金除给陈某雷132500元外,余款请交闫某某。上诉人某某公司的副经理王某某在该便条上书写:剩余37500元,同意付18000元,余款19500元待水泥款和质量问题协商后方可支付。后因某某公司一直不向闫某某支付上述37500元,闫某某遂持该便条诉至法院,要求依法判令某某公司予以给付。

原审法院经审理认为:债权转让合同是指债权人将合同的权利全部或者部分转让给第三人,第三人取得债权,向债务人主张的合同,债权人转让权利的应当通知债务人,该案从原、被告提供的证据来看,系债权转让合同。原债权人为闫某,债务人为某某公司,受让人为闫某某。闫某承包某某公司工程,某某公司欠闫某170000元工程款,闫某欠陈某雷钢模租赁费132500元,法院执行完毕后,闫某于当天办理了两份手续,第一份为债权转让手续,意思是将存在某某公司17万元支付给陈某雷132500元外,余款37500元转给闫某某,手续已办完,该手续由王某某签字认可,如果闫某某领走了37500元,闫某的另一份借据就发生了效力,两份手续办完后,截止到起诉之日止,仅有案外人陈某雷通过法院执行132500元,余款37500元没有领款手续,加起来应当是170000元,显然不符合财务的规定,因此双方当事人提供的证据形成了证据的锁链,原告的诉讼请求成立,对原告的`诉讼请求法院予以支持。被告的抗辩观点不能成立,法院不予采信。遂判决:一、本判决发生法律效力之日起10日内被告徐州某某建筑安装工程有限公司一次性支付原告闫某某工程款人民币37500元。二、驳回原告闫某某的其他诉讼请求。

上诉人某某公司不服上述民事判决,向本院提起上诉称,被上诉人仅仅依据便条起诉没有法律依据,且该便条附加条件是水泥款和质量问题解决以后才能支付,因此该债权不能转让。另外闫某又出具了其他条子证实170000元已经支付,故不能再向闫某某支付。

被上诉人闫某某答辩称,一审法院认定事实清楚,适用法律正确,审理程序合法。上诉人提出的债权转让法律没有规定具体形式,只要通知到债务人就生效。另外上诉人提出拖欠水泥款和房屋质量存在问题作为债权转让的条件是不成立的,法律规定只要债权存在,在通知到债务人就已经生效,欠款和房屋质量不影响债权的成立,如果上诉人认为有欠款和存在房屋质量问题可以另案起诉。请求驳回上诉,维持原判。

原审第三人闫某答辩意见同闫某某的答辩意见。

原审被告王某某答辩意见同上诉人某某公司的意见。

经各方当事人共同确认,本案的争议焦点是:闫某向闫某某的债权转让是否成立,某某公司是否应该向闫某某支付37500元款项。

为支持其上诉观点,上诉人某某公司向法庭出具如下证据:

1、职工工资分配表一份。形成时间为20xx年4月12日。原审第三人闫某在该分配表签字,要求予以支付工资款。

上诉人认为,该分配表可以证实闫某在向某某公司出具便条要求将37500元工程款转让给闫某某后,又向公司要求将尚欠的上述工程款支付工人工资,而且公司亦已经实际支付,因此公司已经不欠闫某工程款,不应再向闫某某支付。

被上诉人闫某某质证称,该分配表形成时间在债权转让之后,因此与本案没有关系。

原审第三人闫某质证意见与闫某某相同。

原审被告王某某质证称,该工资款支付后,某某公司已经不再对闫某负有债务。

xx小区xx室住户王淑梅出具的请求、承诺和收条以及xx小区物业管理部门和维修组出具的证明。

上诉人认为,上述证据可以证实由闫某承建的xx小区2期8-1-301室由于出现质量问题,由某某公司向房主进行了6000元的赔偿,因此应在尚欠闫某的37500元中扣除上述款项。

被上诉人闫某某质证认为,上述请求等四份证据均为案外人书写,与本案没有关联性。

原审第三人闫某质证意见同闫某某的意见。

原审被告王某某没有发表质证意见。

3、案外人张冬梅书写的收条一份。载明收到xx小区12号楼水泥款13125元。案外人闫成华书写的收到75吨水泥的收据。

上诉人认为该款项应当从尚欠闫某的37500元中扣除。

被上诉人闫某某质证认为,上述两案外人与其没有任何关系,因此水泥款不应扣除。

关于上述3组证据,本院认为,闫某要求支付工资的工资分配表形成于其将债权转让给闫某某之后,由于债权转让已经实际完成,因此该证据不能对抗其之前书写的债权转让的便条,不能从闫某某已经接受的债权中扣除;某某公司与王淑梅就质量问题达成的赔偿意见由于没有实际施工人闫某参与协商,该事实的成立与否不能得以证实,故对该证据本院不予采信;由于闫某某不承认案外人张冬梅、闫成华与其有隶属关系,且某某公司亦不能证实闫某某委托张冬梅、闫成华接收水泥和水泥款,故张冬梅、闫成华的行为无证据证实应由闫某某承担责任,故该证据本院亦不予采信。

债权债务转让合同篇二

乙方:_________公司(旧债权人)

丙方:________公司(新债权人)

甲乙丙三方经过友好协商,就乙方分包范围内的'_____工程(以下简称本工程)的工作内容达成以下协议:

甲方为本工程的总包方,乙方为本工程的_____方,丙方为____。 ___年___月___日与签订了__合同。

自本协议签订之日起。(确定合同权利义务转移)。

截止至本协议签订之日,三方确认。(确认已发生的债务债权,并准确约定债权的转移方向、获取条件、获取后果)。

(约定旧、新债权关系的结算方式)。

5.1(已发生债权支付的方式方法的约定)。

5.2(自本协议签订之日起,新债权的费用支付方式方法的约定)。

6.1(自本协议签订之日起,本工程的已完工程或已供产品的保修约定)。

6.2(自本协议签订之日起,本工程的待完工程或待供产品的保修约定)。

6.3(保修金约定)。

6.4(保修期约定)。

原__合同如与本协议冲突,以本协议为准。

甲方:___乙方:___

负责人:___负责人:___

日期:___日期:___

丙方:___

日期:___

债权债务转让合同篇三

乙方:_______公司(旧债权人)

丙方:______公司(新债权人)

甲乙丙三方经过友好协商,就乙方分包范围内的____工程(以下简称本工程)的工作内容达成以下协议:

1、三方关系概况:甲方为本工程的总包方,乙方为本工程的_方,丙方为_。 ___年___月___日______与______签订了____合同。

2、事由:自本协议签订之日起(确定合同权利义务转移)。

3、债务债权转移:截止至本协议签订之日,三方确认:(确认已发生的债务债权,并准确约定债权的转移方向、获取条件、获取后果)。

4、结算约定:(约定旧、新债权关系的`结算方式)。

5、费用支付约定:

(已发生债权支付的方式方法的约定)。

(自本协议签订之日起,新债权的费用支付方式方法的约定)。

6保修约定

(自本协议签订之日起,本工程的已完工程或已供产品的保修约定)。

(自本协议签订之日起,本工程的待完工程或待供产品的保修约定)。

(保修金约定)。

(保修期约定)。

7 ___方承诺(旧债权人承诺,主要是放弃对债权的主张)

8 ___方承诺(新债权人承诺,主要是获得债权后的义务)

承诺按照本协议,由甲方自丙方结算值中扣除结算值的5%作为财务费用。

9(违约责任约定)

10甲乙丙三方同意:原____合同如与本协议冲突,以本协议为准。

11未尽事宜,协商解决。

12本协议一式______份,甲方执二份,乙方、丙方各执一份。

甲方:______乙方:______

负责人:______负责人:______

日期:______日期:______

丙方:______

日期:______

债权债务转让合同篇四

债权人(乙方):_______________

乙方系甲方工程的分供单位,双方已就工程结算达成协议,结算金额为______元。________年____月_____日,甲方已支付乙方该工程最后一笔款项,金额为________元。

至此,甲方已付清全部结算款项,双方就该项目的债权债务关系完全解除,无任何遗留问题。乙方不得再就该项目款项问题向甲方提出任何要求及任何纠纷事宜。

本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。协议一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力。

__________年__________月______日

债权债务转让合同篇五

地址:邮编:___________

电话:___________

乙方(债务人):___________

地址:___________

邮编:___________

电话:___________

为了使___________,双方经过友好协商,就有关事项协议如下:

第一条还款内容

1、还款金额:人民币___________元。

2、还款期限:自签订此协议之日起乙方至___年___月______日前还清。

3、利率:按照的利率执行,具体为:_____。

第二条抵押物

乙方将作为还款的抵押。抵押期限:自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利率为止。

第三条甲乙双方的义务

(一)甲方的.义务:

1、对甲方交来抵押物的单证妥善保管,不得遗失、损毁。

2、在甲方到期还清所有本协议规定的款项后,将抵押物的单证完整交给甲方。

(二)乙方的义务:

1、应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。

2、乙方在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。

第四条违约责任乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的,乙方应负责违约责任。

第七条本合同经___________见证后生效。

本合同一式六份,甲、乙双方各执二份,见证单位留存二份。

甲方:(公章)

代表人:________

乙方:(公章)

代表人:________

签约日期:________

见证单位:(签章):________

债权债务转让合同篇六

成都杨鹏国律师

甲方:张某,身份证号:,电话:138

乙方:伍某,身份证号:,电话:136

丙方:李某,身份证号:,电话:138

因甲方欠乙方人民币 20 000 000元,而乙方欠丙方人民币 20 000 000元,即:乙方对甲方拥有20 000 000元(人民币大写:贰仟万元整)的债权;丙方对乙方拥有20 000 000元(人民币大写:贰仟万元整)的债权。

根据《民法典》第79条、84条等相关法律规定,现甲、乙、丙三方在平等自愿的情况下进行协议,就上述债权债务转让达成以下协议,以资共同遵守:

一、   债权债务转让事宜

甲、乙、丙三方一致同意,乙方将其对甲方享有的债权共计人民币   元(大写: )全部转让给丙方,在前述债权转让额度内抵消丙方对乙方享有的债权   元(大写:)。

甲方按照本协议直接向丙方承担偿还债务的责任,丙方不再向乙方主张债权,乙方不再向甲方主张债权。

二、   债务担保

如果甲方不按约定偿还所欠丙方债务,则丙方有权通过法律手段实现房屋抵押优先受偿权,即可以从该抵押物折价或者以变卖、拍卖该抵押物的价款中优先受偿。

三、因本协议履行过程中发生争议时,先由三方协议解决;协商不成时,由本协议签订地:成都市      区人民法院管辖。

四、本协议一式四份,甲、乙、丙及在场见证人四川成都市杨鹏国律师各持一份,均具有同等法律效力。

五、本协议自甲、乙、丙三方签字或盖章之日起生效。

债权债务转让合同篇七

债务受让人:(公章)

法定代表人(或授权代理人):________(签字)

贷款人:(公章)

法定代表人(或授权代理人):________(签字)

债务转移方:(公章)

法定代表人(或授权代理人):________(签字)

特别介绍如下

一、三方同意将乙、丙双方于___年___月______日订立的编号为的借款合同(以下称借款合同)确定的丙方对乙方的债务转移给甲方承担。

二、本协议转移的债务包括借款合同中丙方未履行的全部债务。

三、甲方承诺:

(一)根据借款合同及其附件甲方已确知丙方在借款合同项下对乙方的所有债务,并自愿接受丙方在借款合同项下的全部权利和义务,甲方成为借款合同的借款人。

(二)在本协议生效前办妥担保合同重新确认手续或提供乙方认可的`新的担保以及保险等需要变更的其他事项。

(三)甲方与丙方或任何第三方的其他任何协议或债权债务均与本协议无关。本协议生效后,甲方不应以其与丙方之间、与任何第三方之间的任何其他协议或债权债务的无效、撤销或解除为由,拒绝履行本协议。

(四)甲方不得以丙方的任何过错为由,拒绝履行本协议约定的义务。

四、本协议生效后,乙方不再向丙方主张借款合同项下的债权。

五、如本协议无效或被撤销,则丙方仍继续按借款合同及其附件履行义务。

六、因履行本协议发生的一切诉讼,均由乙方住所地人民法院管辖。

七、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。

八、本协议未尽事宜,遵照国家有关法律、法规和规章办理。

九、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。

十、本协议附件:

(一)甲方贷款证复印件

(二)甲方经工商行政管理局年检的营业执照复印件

(三)甲方授权代理人委托书

(四)借款合同

(五)担保合同(年字第号)

甲方:________

乙方:________

丙方:________

债权债务转让合同篇八

乙方:________________

丙方:________________

因甲方欠乙方人民币20000000元,而乙方欠丙方人民币20000000元,即:乙方对甲方拥有20000000元(人民币大写:贰仟万元整)的债权;丙方对乙方拥有20000000元(人民币大写:贰仟万元整)的债权。

根据《民法典》第79条、84条等相关法律规定,现甲、乙、丙三方在平等自愿的情况下进行协议,就上述债权债务转让达成以下协议,以资共同遵守:

一、债权债务转让事宜

甲、乙、丙三方一致同意,乙方将其对甲方享有的债权共计人民____币元(大写:_____)全部转让给丙方,在前述债权转让额度内抵消丙方对乙方享有的债权元(大写:_____)。甲方按照本协议直接向丙方承担偿还债务的责任,丙方不再向乙方主张债权,乙方不再向甲方主张债权。

二、债务担保

为了能保障丙方的`债权能够完全实现,甲方同意将其所有的位于成都市xxx的房屋(房屋产权证号:_____)抵押给丙方。如果甲方不按约定偿还所欠丙方债务,则丙方有权通过法律手段实现房屋抵押优先受偿权,即可以从该抵押物折价或者以变卖、拍卖该抵押物的价款中优先受偿。

三、因本协议履行过程中发生争议时,先由三方协议解决;协商不成时,由本协议签订地:成都市区人民法院管辖。

四、本协议一式四份,甲、乙、丙及在场见证人四川成都市杨鹏国律师各持一份,均具有同等法律效力。

五、本协议自甲、乙、丙三方签字或盖章之日起生效。

债权债务转让合同篇九

乙方:_____________

负责人:_______________

签订时间:______年______月______日

鉴于:

1、因政策需要,原__________的债权债务由__________承接。

2、欠原约人民币___________万元。

3、现___________自愿支付人民币__________万元给__________,偿还欠原_________所有债务。

为妥善解决甲、乙双方的债权债务问题,甲、乙双方经协商,依法达成如下协议,以兹共同遵守:

甲方欠乙方的债务概况

1、在经营期间欠__________约人民币___________万元的债务,________作为担保人。

2、欠________人民币____________万元;该笔债务系借款),作为担保人,向____________借款人民币共计_________万元后,因借款人不还钱,故由担保人自认该笔债务。

3、以上债务共计人民币___________万元。

债务结算

1、甲方自愿支付人民币___________万元给乙方,作为一次性折抵本协议第一条所述之债务共计人民币____________万元。

2、乙方自愿接受甲方在本条第1项中的款项,并放弃追究、与夫妻的所有债务及任何责任,包括还款责任、担保责任、法律责任。

3、乙方指定以下银行为收款账户:

银行:____________________

账户:__________________

卡号:__________________

乙方承诺、保证

2、乙方承诺、保证即使甲方、欠____________的债务超过_____________万元,乙方自愿放弃超过部分债权的追索权。

3、乙方承诺、保证自本协议生效之日起,乙方不得追究____________的担保责任。

4、乙方承诺、保证在甲方支付完毕人民币_______________万元给乙方之时,甲方与乙方之间不存在任何债权债务关系。

5、乙方承诺、保证自本协议生效之日起,若其他第三方追究因甲方在经营时所拖欠之债务的,乙方自愿作为该笔债务的承接人,负责调解及偿还该债务。

6、乙方承诺将积极与接洽,并由在本协议上盖章确认本协议的事实。

协议的变更、撤销

1、协议在生效后,任何一方无权单方变更,若确需变更内容的,应经甲乙双方共同协商一致后,方可修改。

2、本协议为不可撤销的合同。

违约责任

本协议自生效后,双方应本着诚实守信的原则履行本协议,任何一方违反本协议的约定应承担违约责任,并赔偿守约方由此产生的一切损失。

争议的解决

本协议在履行过程中发生争议的,甲、乙双方应先本着友好协商的态度解决;无法解决的,任何一方有权向鹿城区人民法院起诉以维护自身的合法权益。

其他

1、本协议未尽事宜,遵照国家有关法律、法规和规章办理。

2、本协议自甲、乙双方签署之日起生效。

3、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,效力相同。

负责人(签字):___________________

确认人(盖章):________________

________年______月______日

债权债务转让合同篇十

1、根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律、法规的规定,缔约三方本着平等互利、等价有偿的原则,就乙方债务承担中的相关问题,通过友好协商,订立本协议。

2、甲方丙方之间原债权、债务关系真实有效,乙方受让甲方债务,业经丙方同意。

2、其他甲方未向丙方清偿的债务(如应付货款、应付劳务费等)元。

如按照我国法律规定,本协议被法院或仲裁机构确定为无效或被撤销后,则甲方仍继续向丙方承担原债务。

3、乙方不以甲方的任何过错为由,拒绝履行本协议约定的义务;

4、或有事项:_________________如甲方对丙方的原有债务上设有担保,则乙方承诺已办理完毕由于承担甲方债务而发生的有关担保合同重新确认手续或提供了经丙方认可的新的担保。

本协议生效后,丙方不再向甲方主张本协议中已被转让的债务的履行。

1、本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

(1)提交仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

3、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。

4、本协议未尽事宜,遵照国家有关法律、法规和规章办理,另行达成的补充协议与本协议具有同等法律效力。

5、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。

6、本合同于__________年__________月__________日在中华人民共和国__________省(自治区、直辖市)__________市(县)签订。

甲方:_________________(盖章)

法定代表人(或委托代理人):_________________(签字)

乙方:_________________(盖章)

法定代表人(或委托代理人):_________________(签字)

丙方:_________________(盖章)

法定代表人:_______

_____年_____月_____日

相关范文推荐

    2023年初中生暑假学习计划表(优质10篇)

    计划是人们在面对各种挑战和任务时,为了更好地组织和管理自己的时间、资源和能力而制定的一种指导性工具。通过制定计划,我们可以将时间、有限的资源分配给不同的任务,并

    最新教师试用期满转正自我鉴定(模板9篇)

    在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们

    2023年空调市场分析调查报告(三篇)

    报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告,怎样写报告才更能起到其作用呢?报告应该怎么制定呢?这里我整理了一些优秀的报告范文

    2023年妇联三八红旗手主要事迹(6篇)

    无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎

    2023年妇联三八红旗手事迹最新内容(10篇)

    在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编帮大家整

    2023年大雪季节的说说(四篇)

    在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以

    2022年保安队月度工作计划(十篇)

    时间就如同白驹过隙般的流逝,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,让我们一起来学习写计划吧。什么样的计划才是有效的呢?以下是小编为大家收集的计划范文,仅供参考,大家一

    保安月度工作计划内容(五篇)

    时间过得真快,总在不经意间流逝,我们又将续写新的诗篇,展开新的旅程,该为自己下阶段的学习制定一个计划了。那么我们该如何写一篇较为完美的计划呢?以下是小编收集整理

    成都大学心得体会和感想(优秀10篇)

    当我们备受启迪时,常常可以将它们写成一篇心得体会,如此就可以提升我们写作能力了。大家想知道怎么样才能写得一篇好的心得体会吗?接下来我就给大家介绍一下如何才能写好

    2022年二十四节气大雪说说(五篇)

    人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范