在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。那么合同应该怎么制定才合适呢?这里我整理了一些优秀的合同范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
钻井合同书篇一
发包单位:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。
1、护坡
(1)、基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。
(2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。
(3)、完工后做围墙10米左右。
(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。
1、经双方协商确定,工程期为日,暂定于自年月日起至年月日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。
1、工程总承包价为元。
2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式:竣工验收后付元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的'费用,均由乙方承担。
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。
本合同于年月日由双方在签订,自双方签字或盖章后生效,一式份,上方各执一份,上交份。
发包单位(甲方)(盖章)
_年_月_日
承包人(签字或盖章):
_年_月_日
钻井合同书篇二
乙方:_______
为保障钻井工程合同的顺利履行,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,并经甲乙双方充分协商,达成如下协议:
钻井施工工程
市县乡村
本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日竣工。
在组织钻井工程施工中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,确定顺延期限:第一、因不可抗力被迫停工的;第二、因甲方原因而不能施工的。
本工程实行包水量风险计价。
水量方至方,价格为元/米;
水量方至方,价格为元/米;
乙方进工地,甲方支付元;施工完毕验收之日,甲方支付工程价款元;剩余元,自验收合格之日起满一年之日支付。
(一)甲方权利义务
1、甲方在开钻前应办妥土地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物;解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。
2、在钻井施工中,甲方可派员监督,但不得妨碍乙方的正常施工。
3、应按乙方通知的时间,按期验收。如甲方不能按期验收,须提前通知乙方,并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的竣工时间,此竣工时间为甲方付款时间。
(二)乙方的权利义务
1、乙方按地质状况,自行组织施工,不受甲方干涉。
2、在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的.其它经济损失,均由乙方自负。
经检验合格的井,从验收即日起为移交完毕。移交后发生的物品损失,乙方概不负责。
(一)甲方应按合同约定支付工程款,每延期支付一日支付工程款总额%的违约金。
(二)甲方迟延验收,甲方每日支付合同总价款%的违约金。
(三)除发生本合同第三条第2款的情形外,乙方应按期完工,每延期一日支付工程款总额%的违约金。
本合同履行过程中发生的一切争议,由双方协商解决,若协商不成,向原告住所地法院起诉。
甲方(公章):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
_________年____月____日
钻井合同书篇三
甲方:_________
乙方:_________
双方经充分协商,达成如下协议:
一、井位
1.钻井施工地点:_________;
2.地形图:_________;
3.井位设计图:_________;
4.地层构造图:_________。
二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目,设计任务书等文件号及影印件。
三、井别:_________。
四、钻井口数:_________。
五、井深结构:_________。
六、质量:
1.井身质量合格率_________,
2.固井质量合格率_________。
七、价格
1.调整井单价_________元/米,合计金额_________元
2.开发井单价_________元/米,合计金额_________元
一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者;
三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件,被迫停工或不能继续施工者。
一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。
二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求,负责钻井区块的断层分布图;断层数据;小层平面图;构造图和邻井图压力资料数据,并向乙方进行地质和工程技术要求交底。
三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学习和熟悉各种设计图纸,参加地质设计交底,编好施工图预算,负责安排钻机运行计划,施工方案,做好一切施工准备。
一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金,确定承包费用。对承包范围以外的费用,按规定结算。
二、本合同自签订生效之日起,甲方应在_________日内按工程费用总额_________元的百分之_________一次拨给乙方,作为乙方备料及施工费。
一、乙方在组织施工中,必须为油田开发着想,严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工。
1.钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方,甲方接到通知后立即(当天)提出修改或变更设计,经双方同意后方可改变施工计划,由此而引起的费用增加,由甲方承担,并由甲方赔偿乙方的经济损失。
2.钻井施工中如有设计变更,超出原设计标准或加大钻井难度时,需经上级有关部门审批同意,甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工,费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前,任何一方不得强行施工。
3.甲方未尽协助义务给乙方造成损失。
三、在钻井施工中,由乙方本身原因造成的损失自理。
四、钻井是隐蔽工程,乙方在施工中必须按标准操作,做好每一道工序的记录,接受甲方的监督、检查、验收。
五、甲方遇到特殊情况,要求乙提前完成区块钻井任务的,由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负担。
一、乙方在完井前_________日,应及时通知甲方,如甲方不能按期验收,须提前通知乙方,并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收,其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。
二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据,甲方不准提高验收标准。
三、经检验合格的井,从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物,乙方概不负责。
四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因,造成钻井质量不合格,由甲方负责。需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费,窝工费按每小时_________元计算。
五、因乙方本身原因造成不合格的井,由乙方自己承担。
六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井,甲方在未射孔之前,若出现管内外冒油、水、气现象,乙方负责保修,保修期为六个月,超过保修发生管内外喷冒气油、水,乙方不予负责。
一、乙方在保证工程质量的前提下,提前完成钻井任务,为甲方提前投产创造了条件,增加了效益,甲方应按总施工费用的_________‰给乙方奖励。
二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井,如逾期不付,甲方应增付未付款项的利息。
三、合同纠纷的解决方式。
乙方有责任教育工人,严格执行操作规程,文明生产、安全施工、防火防盗。在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失,均由乙方自负,不得因此影响工程进度。
一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分,具有合同效力。
二、本合同订立之前,双方签订的工程协议书,在签订本合同后可作为本合同之附件,与本合同抵触之处,以本合同为准。
一、钻井施工图纸;
二、地形图;
三、井位设计图;
四、地层构造图;
五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件_________份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
负责人(签字):_________负责人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
钻井合同书篇四
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》有关规定,双方本着诚信、平等、互利的原则,经协商达成一致,签定合同:
一、工井必须是经地方政府批准,手续完善,长油田允许的区块内的井位。
二、工程概况:
1、工程名称:钻井工程(探井)
2、工程地点:定边
3、井深:按设计。
4、施工周期:2011年度。
5、钻井施工内容:井队搬迁、安装、钻井(取芯)配合好测井、下套管、固井作业等全部钻井程序。
三、工程质量标准与有关技术要求
1、钻井施工严格执行钻井技术操作规程,其他有关规定按石油天然气总公司颁布标准严格执行。
2、钻井质量标准和技术要求
1)井身质量要符合技术要求;
2)完钻井深、套管下深、套管串结构、短套管位置、人工井底等执行地质建设,工程设计或项目组要求。
3)钻井目的层时钻井密度和api夹小量达地质设计和油气保护
技术要求,钻井过程中确保岩屑不夹真,为准确提取资料提供保障。
4)切实落实地质设计,工程设计中有关井控的要求。
5)完井后井筒要求符合标准。
6)单井完井后及时向项目组提交全套完井资料,经项目组验收合格后方可交给甲方。
四、每米价格392元整,以实际米进尺计算。取芯超过30米,每米按正常取芯的3倍计算,生产用水以实际完钻井深为准,按1m3/m承包给乙方长退短补,单价以当口井乡政府谈的水价为准。
五、甲方权利和义务
1、负责办理油田公司和市场准入证,施工许可证和安全生产许可证照手续。并承担因此所发生的全部费用。
2、负责提供施工所发生须足够的井场、道路畅通无阻,并承担全部费用。确保设备搬入、迁出的顺利进行。
3、负责提供施工的地质设计,工程设计和相关表格资料。
4、根据施工需要为乙方开挖泥浆池,并承担费用。
5、表套、固井水泥、油套、套管附件由甲方负责购买及时运输到井场、并承担其费用。测井固井、地质录井,井口试压干井打水泥塞全由甲方负责并承担全部费用。
6、乙方负责承担资源风队,干井与乙方无关。
7、负责解决与长庆有关部门的业务关系以及当地政府、老百姓的关系协调。并承担所发生的全部费用,确保生产不受影响。
六、乙方的权利和义务
1、根据甲方提供的井位及时组织设备搬迁、安装和钻井,按设计下油层套并承担相应用,配合好完井、测井一切工作。
2根据甲方提供的井位地设计及钻井工程设计,认真编写钻井技术措施,精心组织施工,设计井深如超过2700米补5万、超过2800米补7万、超过2900米补10万。
3安全生产,配合好地质录井工作,取全取准工程和地质资料,确保钻井及工程的顺利完成。
1、如地质情况发生变化,应及时采取相应的措施,并向甲方及项目组汇报。
2、负责施工过程中发生的人身、机械、井下事故安全,并承担一切责任。
1、按项目组规定的时间,定时向项目组汇报生产情况,接受项目组的监督。
2、因乙方自身原因造成工程责任事故以及工程质量不合格的,乙方应采取补救措施,并承担相应的措施。
3、钻井设备技术力量必须达到设计要求。
4、消防、防井控的一切装备。
10、井场环保及井队的自身原因造成的搬家不畅的用由乙方承担。
七、付款方式
一次性付清,劳务税由乙方承担,由甲方带扣3.24%。
八、违约责任
1、由甲方原因造成乙方停工,一次不能超过7天,超过7天后甲方补偿乙方每天误工费3000元整。
2、如甲方不能按合同约定如期付款,造成乙方等停延误,因此造成一切损失由甲方承担。
3、因雨天道路受阻,车辆不能及时进出井场工期顺延甲乙双方互不追究责任。
4、完井电测后,由项目组全面审验井区质量,如质量未达到要求,需杨补数费用由乙方自理。
5、如工程质量出现问题,泥浆性能等达不到项目组要求项目组及长庆油田罚款由乙方承担(由甲方提供或推荐的泥浆材料出现质量问题的由甲方承担罚款)。
6、本井场全部完井后甲方确保乙方及时顺利迁出井场,并承担搬出费。
九、不可抗拒
1、因不可抗拒的自然灾害造成的经济损失,双方互不追究责任。
2、钻井过程中遇到等断层,溶洞与设计不符,工期顺延,因此而增加的费用竟双方协商后由甲方给予乙方补偿。
十、其他
则,造成乙方工作量不能满足的一切损失全由甲方承担。
2、施工周期暂定30天(如遇地质等不可抗拒因素造成工期延长周期顺延)。
3、本合同未尽事宜双方协商签订补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
4、合同双方签字并加章之日起生效一式二份,甲、乙双方执一份。
十一、合同终止
1、因甲方自身原因(政策原因除外)提前终止合同,应及时一次性支付清乙方的钻井工程费外,给乙方造成的损失由甲方承担。
2、因乙方自身原因,提前终止合同,给甲方造成的损失,由乙方承担。
3、本合同只适应施工井场。
十二、未尽事宜,双方共同解决。
十三、如遇油田公司调价,合同价格顺涨。
甲方:
乙方:
年月日
钻井合同书篇五
发包方(甲方)
承包方(乙方) :
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律、法规。遵循平等互利、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致,特签订本合同。
第一条 工程概况
工程名称 。
工程地点 。
工程内容 架子搭设、安全防护等。
第二条 工程承包方式、清包干、包干不包料。承包内容:设计图纸范围内的全部外脚手架、提升机安装、拆卸、安全防护、施工标牌、外墙洒挂密目式安全网,水平吊网、护板、围护杆做油漆,施工通道搭设工棚,临时围档搭设及各临边洞口防护,运至工地架管卸车及扣件穿螺栓等,本工程严格按文明施工标准化,实施图集施工。
第三条 合同工期
开工日期 。
竣工日期。
合同工期总日历天数 。
第四条 质量标准及验收
1、工程质量标准:以现行国家施工验收技术规范,施工图纸及施工图设计总说明书,设计变更图纸为依据,工程竣工验收达到优良工程。
2、乙方认真按照标准、规范和设计图纸要求以及现场技术员指令施工。每个分部分项工程验收合格后方可进行下部工序。
3、工程质量达不到要求、必须进行返工、处理至合格。如没有按照要求返工、达不到验收标准,所造成的材料及人工费全部由承包方负责。
4、乙方在施工中必须严格执行操作规程,所有工序必须做到方、平、正、直,在操作中控制好各部位标高和控制点。
5、隐蔽工程、重点部位必须通过现场技术人员验收合格后方可进行下一步工序施工。
第五条 安全文明施工
1、在施工中乙方必须遵守国家规定《建设工程安全生产管理条例》采取必要的安全保障措施,组织施工人员认真学习安全常识,贯彻“安全第一”、“预防为主”的方针,做到安全第一、质量第一文明施工。
2、各作业工种在施工因乙方施工人员操作不当而造成的安全事故,其造成的经济损失和相关的法律责任全部由乙方承担,甲方概不负责。
第六条 面积计算与付款
1、本工程面积计算按照现行的建筑工程建筑面积计算规范为本工程面积计算依据。
2、本合同付款方式采用清包干确定,包干价为每平方地下室按剪力墙垂直面积每平方元,包工不包料,包各工种所需工具(机械)。施工中市场价格变化均不做任何价格调整。
3、合同付款方式:进场甲方不付预付款,每月按实际完成工程量及甲方的资金情况支付50%,竣工验收合格后,付足80%,年底除留5%保修外付清,保修金在竣工验收合格一年后付清。
第七条 违约责任
1、乙方在施工中,如工程验收不能达到要求造成返工,其材料及所有人工费全部由返工方承担。
2、如在施工中造成混凝土硬化、模板、钢筋、线菅浪费(损耗按国家标准),甲方按市场价格在乙方人工费中扣除。
3、乙方在施工中如自主变更图纸,因市场人工工资原因造成和自动放弃施工,乙方索要已完成的工程量,甲方不予认可。
4、因乙方施工造成的厕所、外墙渗水,乙方必须在接到甲方通知三天内进行修复,如乙方拒不修复,甲方根据实际发生维修费用从乙方剩余工资中扣除。
5、本合同一式两份,甲方双方各执一份。自签订之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日