企业和施工单位区别 施工企业总承包合同(优秀5篇)

时间:2023-09-21 作者:梦幻泡企业和施工单位区别 施工企业总承包合同(优秀5篇)

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。

企业和施工单位区别篇一

第一条(一)在合同中,除合同内容另有要求外,下列词定义如下:

(1)^v^业主^v^,名称将在第二部分中具体标明,指雇用承包人的一方,或业主的法定继承人,未经承包人同意,不包括业主的受让人。

(2)^v^承包人^v^指标书被业主接受的投标人或投标公司,包括承包人的私人代表,继承人和经业主同意的受让人。

(3)^v^工程师^v^指第二部分中确定的工程师人选,或经书面通知承包人,由业主随时任命的代行工程师职责的工程师人选。

(4)^v^工程师代表^v^指任何常驻工程师、工程师助手,或由业主或工程师任命履行第二条规定的职责的人选。对工程师代表的授权应由工程师书面通知承包人。

(5)^v^工程^v^包括永久性工程和临时性工程。

(6)^v^合同^v^包括合同条款、技术规范、图纸、标价的工程量表、单价或价格表、标书、接受证书和合同协议(如已完成)。

(7)^v^合同价格^v^指在接受证书中确定的数额,可按合同条款的规定增减。

(8)^v^建筑设备^v^包括施工和维修所需的全部设备,但不包括构造永久性工程的材料。

(9)^v^临时性工程^v^指施工和维修所需的各种临时工程。

(10)^v^永久性工程^v^指按合同将施工和维修的永久工程。

(11)^v^技术规范^v^指在标书或标书修正中确定的规范,也包括由工程师提供或书面同意增加的部分。

(12)^v^图纸^v^包括技术规范中包含的图纸,经工程师书面同意的对图纸的修正,以及由工程师提供或书面同意的其他图纸。

企业和施工单位区别篇二

乙方:________________________

按照《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

第一条 工程概况

工程名称:_________;工程地点:_________;承包范围:_________;承包方式:_________。

开工日期:_________;竣工日期:_________;总日历工期天数:_________。

质量等级:_________。

合同价款:_________。

第二条 合同文件及解释顺序

_________。

第三条 合同文件使用的语言和适用标准及法律

合同语言:_________。

适用标准、规范:_________。

适用法律、法规:_________。

第四条 图纸

图纸提供日期:_________;

图纸提供套数:_________;

图纸特殊保密要求和费用:_________。

第五条 甲方代表

甲方代表姓名和职称(职务):_________;

甲方赋予甲方代表的职权:_________;

甲方代表委派人员的名单及责任范围:_________。

第六条 监理单位及总监理工程师

监理单位名称:_________;

总监理工程师姓名、职称:_________;

总监理工程师职责:_________。

第七条 乙方驻工地代表

_________。

第八条 甲方工作

提供具备开工条件施工场地的时间和要求:_________;

水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:_________;

需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间:_________;

需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间:_________;

办理的证件、批件的名称和完成时间:_________;

会审图纸和设计交底的时间:_________;

向乙方提供的设施内容:_________。

第九条 乙方工作

施工图和配套设计名称、完成时间及要求:_________;

提供计划、报表的名称、时间和份数:_________;

施工场地防护工作的要求:_________;

施工现场交通和噪音控制的要求:_________;

符合施工场地规定的要求:_________;

保护建筑物结构及相应管线和设备的措施:_________;

建筑成品保护的措施:_________。

第十条 进度计划

乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:_________;

甲方代表批准进度计划的时间:_________。

第十一条 延期开工

_________。

第十二条 暂停施工

_________。

第十三条 工期延误

_________。

第十四条 工期提前

_________。

第十五条 工程样板

对工程样板间的要求:_________。

第十六条 检查和返工

_________。

第十七条 工程质量等级

工程质量等级要求的追加合同价款:_________;

质量评定部门名称:_________。

第十八条 隐蔽工程和中间验收

中间验收部位和时间:_________。

第十九条 验收和重新检验

_________。

第二十条 合同价款及调整

合同价款形式(固定价格加风险系数合同、可调价格合同等):_________;

调整的方式:_________。

第二十一条 工程预付款

预付工程款总金额:_________;

预付时间和比例:_________;

扣回时间和比例:_________;

甲方不按时付款承担的违约责任:_________。

第二十二条 工程量的核实确认

乙方提交工程量报告的时间和要求:_________。

第二十三条 工程款支付

工程款支付方式:_________;

工程款支付金额和时间:_________;

甲方违约的责任:_________。

第二十四条 材料样品或样本

_________。

第二十五条 甲方供应材料设备

甲方供应材料、设备的要求(附清单):_________。

第二十六条 乙方采购材料设备

_________。

第二十七条 材料试验

_________

第二十八条 甲方变更设计

_________。

第二十九条 乙方变更设计

_________。

第三十条 设计变更对工程的影响

_________。

第三十一条 确定变更价款

_________。

第三十二条 竣工验收

乙方提供竣工验收资料的内容:_________;

乙方提交竣工报告的时间和份数:_________。

第三十三条 竣工结算

结算方式:_________;

乙方提交结算报告的时间:_________;

甲方批准结算报告的时间:_________;

甲方将拨款通知送达经办的银行时间:_________;

甲方违约的责任:_________。

第三十四条 保修

保修内容、范围:_________;

保修期限:_________;

保修金额和支付方法:_________;

保修金利息:_________。

第三十五条 争议

争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,双方应及时协商解决。

协商不成时,双方同意由_________仲裁委员会仲裁(双方不在合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

第三十六条 违约

违约的处理:_________;

违约金的数额:_________;

损失的计算方法:_________;

甲方不按时付款的利息率:_________。

第三十七条 合同生效与终止

合同生效日期:_________年_________月_________日

第三十八条 合同份数

合同副本份数:_________;

合同副本的分送责任:_________;

合同制订费用:_________。

企业和施工单位区别篇三

如果主营业务不是维修,开具的维修费的发票计入其他业务收入的科目。

《^v^增值税暂行条例》第二条增值税税率:

(一)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物,除本条第二项、第四项、第五项另有规定外,税率为17%。

(二)纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,销售或者进口下列货物,税率为11%:

1.粮食等农产品、食用植物油、食用盐;

3.图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物;

4.饲料、化肥、农药、农机、农膜;

5.^v^规定的其他货物。

(三)纳税人销售服务、无形资产,除本条第一项、第二项、第五项另有规定外,税率为6%。

(四)纳税人出口货物,税率为零;但是,^v^另有规定的除外。

(五)境内单位和个人跨境销售^v^规定范围内的服务、无形资产,税率为零。

税率的调整,由^v^决定。

企业和施工单位区别篇四

发包人:(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称: ;

2、工程地点: ;

3、工程范围: ;(详见施工图纸内容);

4、承包方式:_ 。

5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。

二、合同工期及工期延误

3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:

a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;

b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;

c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行;

d设计变更或工程量增加;

e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时;

f不可抗力;

g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。

4、承包人在以上情况发生后 日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后 日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。

三、质量标准

企业和施工单位区别篇五

承包方(乙方):________________________

按照《^v^合同法》^v^《建筑装饰装修管理规定》和xx市政府《xx市家庭居室装饰管理现定》,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

第1条工程概况

、工程名称:

、工程地点:

、承包范围:

、承包方式:

、工期:____天,本工程自______年____月____日开工,于______年____月____日竣工。

、工程质量:

第2条甲方工作

、开工前____天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,消除影响施工的`障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施了所涉及的各种申请、批件等手续。

、指派____为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

、委托监理公司进行工程监理,监理公司任命为监理工程师。其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方____份。

、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。

、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部问办理相应审批手续。

、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

第3条乙方工作

、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决有乙方负责的各项事宜。

、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条关于工期的约定

、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算)。工期相应顺延。

第5条关于工程质量及验收的约定

、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj30-88)等国家制定的施工及验收现范为质量评定验收标准。

、本工程质量应达到国家质量评定_________标准。

、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知____日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。

第6条关于工程价款及结算的约定

、双方商定本合同价款采用第____种:

(1)固定价格。

(2)固定价格加____%包干风险系数计算。包干风险包括____________内容。

(3)以可调价格:按照xx市有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

、本合同生效后,甲方分____次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。拨款分____次进行,拨款____%金额。

程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料____天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在____天内,结清尾款。

第7条关于材料供应的约定

、本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

、凡由乙方采购的村料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

第8条有关安全生产和防火的约定

、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《^v^消防条例》和有关防火设计规范。

、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《^v^消防条例》和其它相关的法规、规范。

、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第9条奖励和违约责任

、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方________元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一大,按付款额的____%支付滞纳金。

由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方________元,作为奖励。

、乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同款增加优质价款外,甲方支付乙方________元,作为奖励。

、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

、甲方未办理装修的任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第10条争议或纠纷处理

、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请消费者委员会进行调解。

、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时,双方可选择下列一种方式解决:

(1)向深圳仲裁委员会申请仲裁;

(2)向人民法院起诉。

第11条其它约定

第12条附则

、本工程自工程验收合格之日起,保修期限为一年。

、本合同正本两份,双方各执一份。副本____份,甲方执____份,乙方执____份。建设主管部门、建设工程造价管理站各一份,均具同等效力。

、附件

(1)施工图纸或作法说明

(2)工程项目一览表

(3)工程预算书

(4)甲方提供货物清单

(5)会议纪要

(6)设计变更

(7)其他

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人:法定代表人:

代理人:代理人:

单位地址:单位地址:

电话:电话:

传真:传真:

邮码:邮码:

开户银行:开户银行:

户名:户名:

帐号:帐号

相关范文推荐

    最新消防改造开工合同规定(模板5篇)

    在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希

    2023年租门面房协议书合同 饭店转让合同(模板7篇)

    现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。合同的格式和要求是什么样的呢?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参

    甲乙丙丁合作协议合同(优秀5篇)

    在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能

    最新房屋验收瓷砖装修合同 房屋外墙装修瓷砖合同共(汇总5篇)

    随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同应该怎么制定才合适呢?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供

    安全方面的演讲稿 感恩方面的演讲稿(实用9篇)

    演讲稿首先必须开头要开门见山,既要一下子抓住听众又要提出你的观点,中间要用各种方法和所准备的材料说明、支持你的论点,感染听众,然后在结尾加强说明论点或得出结论,

    最新食堂采购协议(汇总5篇)

    无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家

    大学生第三方协议(精选7篇)

    在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?这

    最新幼儿园房租租赁合同 租房合同房屋租赁合同(通用5篇)

    生活当中,合同是出现频率很高的,那么还是应该要准备好一份劳动合同。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?这里我整理了一些优秀的合同范文,希望对大家有所帮助,下面我们

    纪检部个人工作总结 纪检部工作总结(大全5篇)

    围绕工作中的某一方面或某一问题进行的专门性总结,总结某一方面的成绩、经验。相信许多人会觉得总结很难写?下面是小编整理的个人今后的总结范文,欢迎阅读分享,希望对大

    2023年思想汇报的工作方面 思想汇报学期初的思想汇报(模板6篇)

    在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们